房产买卖合同。
市场是企业的方向 质量是企业的生命，合同一经书面签订，即具有法律保护的约束力，签订合同时应注意哪几个方面的问题？谈到“房产买卖合同”那么这篇文章一定比较需要一读，这些材料供你参考和使用希望它们对你有所帮助！
房产买卖合同【篇1】
商品房买卖合同（二）
第七条买受人逾期付款的违约责任
买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第_____________________种方式处理：
1.按逾期时间，分别处理（不作累加）
（1）逾期在________________日之内，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之________________的违约金，合同继续履行；
（2）逾期超过________________日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的_____%向出卖人支付违约金。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之________________（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。
本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。
2.__________________________________________________________________________________.
第八条交付期限
出卖人应当在_____年_____月_____日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第___________种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：
1.该商品房经验收合格。
2.该商品房经综合验收合格。
3.该商品房经分期综合验收合格。
4.该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。
5.__________________________________________________________________________________.
但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：
1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起_____日内告知买受人的；
2、__________________________________________________________________________________；
3、__________________________________________________________________________________.
第九条出卖人逾期交房的违约责任
除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第______种方式处理：
1、按逾期时间，分别处理（不作累加）
（1）逾期不超过___________日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之__________的违约金，合同继续履行；
（2）逾期超过_____日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的_____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之______（该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。
2.__________________________________________________________________________________.
第十条规划、设计变更的约定
经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人：
（1）该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向；
（2）________________________________________________________________________________；
（3）________________________________________________________________________________；
（4）_____________________________________________________________________________；
房产买卖合同【篇2】
甲方/代理人(卖方)： 身份证：
乙方/代理人(买方)： 身份证：
根据《中华人民共和国合同法》等相关规律、法规，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方向甲方购买房产签定本合同，以资共同信守执行。
第一条：乙方同意购买甲方名下座落的___________小区____幢______室的房产(房屋产权证号为___________)，房屋建筑面积为________平方，车库建筑面积为______平方。该房附设施有：__________。甲方保证所转让的房产权利清晰完整，无任何纠纷。乙方已对该房产作了充分了解。上述房产的交易价格为人民币___________________元(：________)。
第二条：付款时间与办法：
本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币___________________(：________)作为购房定金，待房屋过户手续完毕后，余款分____次付清，
第一次付款：________________________________________；
第二次付款：______________________________________________。
第三条：甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将水、电、煤气等费用结清。甲方若延期交房，每延期一日按房价的万分之一计滞纳金补偿乙方。
第四条：税费分担，甲乙双方应按国家相关政策、法规缴纳办理房地产过户手续所需税费。经双方，交易税费、过户手续费用、个税等各项费用由甲方承担，如在交易过程中出现赠与、遗产等甲方事先未说明的税收费用均由甲方自己负责。
第五条：违约责任：甲乙双方合同签订后，不管房地产涨跌多少，双方均不得反悔，如有违约，违约方除按规定支付对方购房定金的双倍外，还应支付对方总房价的20%的违约金。
第六条：本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商方式解决，若双方协商不成可通过当地人民法院起诉。
第七条：本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定与本合同同具法律效力。
第八条：双方约定的其他事项：
1、如因乙方需要银行贷款所引起的正常手续费用由乙方自己负责；
2、因入住发生的物业公司正常的入住费用由乙方自己承担。
3、甲方必须在房产交易手续完毕后___天内将户口全部迁出。
第九条：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，签字后立即生效，具有同等法律效力。
甲方(签字)：
___年___月___日
乙方(签字)：
___年___月___日
房产买卖合同【篇3】
房产买卖补充协议书范本
在发展不断提速的社会中，协议的使用成为日常生活的常态，签订协议可以使双方受到法律的保护。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，下面是小编为大家整理的房产买卖补充协议书范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
甲方：_______
乙方：________
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：
第一条：房屋基本情况
乙方购买甲方合法拥有的坐落于________市_______区_______________________________________，产权证第___________号，建筑面积__________平方米的.房产一套。
第二条：付款方式
1.双方议定上述房产出售价格为________________________元整。此房价款为甲方净价，甲方不支付交易中的任何费用。
2.甲方收到乙方定金______________________元整，待乙方交全款后，即可为乙方准备办理过户手续。
3.买卖上述房产交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。
第三条：合同变更
1.在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。
2.本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。
第四条：违约责任
本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。
第五条：合同争议的解决
本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。
第八条：本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。
第九条：本合同共____页，一式____份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。
第十条：其他约定
______________________________________________________________________________________________________________________
甲方：________乙方：________
身份证号：________身份证号：________
电话：________电话：________
现住址：________现住址：________
签约日期：________签约日期：________
房产买卖合同【篇4】
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
甲方将新密市西大街长宁街向东建行东邻楼四层东南户两室一厅的房产《房屋平面图见附件房产证复印件给乙方，乙方愿意购买该房产》。注：此楼屋为甲方一次性从开发商购买,此房产中包含有房产两套，此次出售的房产是其中的两室一厅面积约80平方。该房产甲方于_________年_________月_________日申请产权登记领了《房地产权证》证书。号码为_________，房产位置_________。
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以共同遵守。
一、甲方自愿将位于郑州市新密市_____________街__的房屋( _________室_________厅，建筑面积_________平方米)以人民币万元整(￥________万元)的价款出售给乙方，该房产为小产权房。
二、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权过户手续。本合同发生的契税。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。
三、本合同签订后，甲方对上述房产的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并废止，由此给乙方造成不良损失，责任完全由甲方承担，并赔偿乙方双倍失。
四、房屋因政策性拆迁，甲方应在第一时间内立即通知乙方，赔偿的一切福利全归乙方所有，与甲方无关。
五、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》。
六、违约责任
1、甲方应当于_________年_________月_________日交付乙方房屋，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_______个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房屋价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币_________元。
2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过______个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房屋价款的_________作为甲方的损失赔偿金。
3、如果甲方出售的房屋存在抵押或贷款影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方双倍的损失。
4、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。
5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。
七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第______种方式解决。
1、提交____________________仲裁委员会仲裁。
2、依法向____人民法院起诉。
八、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
房产买卖合同【篇5】
甲方(卖 方)： (以下简称甲方) 乙方(买 方)： (以下简称乙方) 丙方(中介方) (以下简称丙方)
经甲、乙、丙三方在自愿、平等基础上充分协商，甲乙双方接受丙方居间促成，就下列房地产买卖事项达成一致。为规范双方的权利义务，根据国家有关法律、法规和地方政府有关规定，订立本合同，共同遵守。
一、甲方自愿将其座落在
该宗房地产的基本情况：房屋结构： ;建筑面积： 平方米;所有权属共有人为： ;产权证编号： ;土地证号： 。
配套设施：
二、乙方对该房地产情况已作充分了解，愿意购买。
三、甲乙双方商定该宗房地产的成交价格为人民币(大写) (小写)元。
订立合同之日付定金(大写) (小写) 元，定金将在最后一次付清时冲抵购房款。
付款方式、期限：
四、上述房产于 年 月 日交付给乙方，交付同时该建筑物范围内的土地使用权同转让。
五、甲方保证上述房屋权属清楚。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，概由甲方负责清理，并承担因此引起的所有责任。因此给乙方造成的损失，甲方负责赔偿。
六、佣金：如果甲、乙方与丙方有书面协议约定佣金的，按约定标准收取;没有约定佣金
标准的按房产成交价格的1%收取，甲乙双方各支付0.5%。
七、违约责任：
1、合同履行期间，甲方违约，甲方应在悔约之日起三日蚋将定双倍退还给乙方。
2、合同履行期间，如果乙方违约，则无权申请返还定金。
3、出现逾期交付房地产或逾期付清购房款的情况，而甲乙双方同意继续履行合同，责任一方应向另一方支付违约金，日违约金的房产交易价格的 %。
八、合同在履行期间若发生争议，甲乙双方应先通过丙方协商解决，协商不成，任何一方均可向有关部门申请调解或向有管辖权的人民法院起诉。
九、因不可抗拒力的原因而使合同无法履行的，双方互不承当责任。
十、上述房地产办理过户手续所需缴纳的税费：
十一、其他约定事项：
十二、本合同未尽事项，甲乙双方可另行合同，作为本合同的补充合同。本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，签字后本合同生效。
年 月 日
房产买卖合同【篇6】
婚前房产买卖协议书范本
一、协议双方及基本条款
协议双方：甲方（出售方）____________，身份证号码____________，现住址____________，联系电话____________；乙方（购买方）____________，身份证号码____________，现住址____________，联系电话____________。
基本条款：
1. 出售房产的基本信息：
（1）房屋所在地：____________________；
（2）房屋详细地址：____________________；
（3）房产权证号：______________________；
（4）房屋面积：________________________；
（5）房屋售价：________________________；
（6）其他附属设施和配套条件：___________（可选）。
2. 买卖双方的权益：
（1）甲方在该房产中享有完全的所有权；
（2）乙方购买该房产后，享有完全的所有权并拥有相应产权证。
3. 付款方式：
甲方同意以乙方以下所列方式支付购房款项：
（1）首付款：____________________；
（2）按揭款：____________________；
4. 过户及税费：
双方同意由买方负责房产的过户手续，并承担相关过户费用、税费及其他产生的费用。如因买方原因造成过户手续滞后或失败，所产生的额外费用由买方承担。
5. 房屋状况和维修责任：
（1）卖方保证该房屋处于良好状态且符合法律法规规定；
（2）买方在交付房产之日起自行负责房屋内外的维修和保养，并承担相应费用。
二、补充条款
1. 婚姻状况保密：
鉴于本协议缔结当时双方仍为未婚状态，且甲方并不清楚乙方的婚姻状况，为避免可能的纠纷，双方同意本协议签订后，在一方有了婚姻状况改变的情况下，应立即通知对方，并进行适当的协商。
2. 买房目的保密：
乙方保证所购买房产只用于自身或家庭住宅的居住需求，并不得用于商业目的或出租等其他非个人居住性质的使用。
3. 风险的承担与免责：
（1）房产租赁：如房产在签署本协议当时已经租赁给第三方，乙方同意承担从购房之日起租期内所有的租金及相关费用。
（2）房产贷款：如甲方以该房产作为借款担保物，乙方同意在购房之日起承担相关贷款的偿还义务，并不得以此追究甲方的责任。
4. 争议解决：
本协议所产生的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
5. 其他约定：
双方如有其他附加约定，可在此补充说明。
三、协议效力和签署
1. 本协议经双方签字或盖章后生效，并对双方具有法律约束力。
2. 本协议一式两份，每方保留一份有效原件，具有同等效力。
甲方（出售方）：____________ 乙方（购买方）：____________
签字/盖章：_______________ 签字/盖章：_______________
日期：____________________ 日期：____________________
（附言：该范本仅供参考，具体协议内容应根据双方实际需求进行修改）
房产买卖合同【篇7】
甲方(出卖方)：
乙方(买受方)：
丙方(中介方)：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国房地产管理法》及其他相关法律、法规之规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿和协商一致的基础上，就甲、乙双方共同委托丙方从事房地产经纪事项达成一致意见，特订立如下协议：
第一条房屋信息描述
甲方自愿出售的房屋(以下简称该房屋)位于。
第二条房屋交易价格
甲、乙双方确认该房屋交易价格为每建筑平方米人民币 元，总价款合计为人民币 元(大写 元整)。
第三条与该房屋交易相关的费用
若乙方需要向银行贷款，则乙方还应支付保险费、评估费和律师费，该费用在评估报告完成并确定后仍应由丙方代收代缴。
第四条委托事项和服务费
甲、乙双方共同委托丙方为其提供促成房屋买卖、代办房屋产权过户等服务。
甲乙双方应向丙方支付相应服务费。
第五条定金支付
甲、乙双方已达成该房屋买卖意向，在签订本合同当日，乙方需向丙方支付相当于房屋交易价格10%的购房定金，计人民币 元(大写 元整)，甲、乙双方同意该定金自支付于丙方时起视为定金已支付。
第六条付款方式
甲、乙双方商定以下列第种方式付款：
1、在丙方通知乙方立契过户七个工作日内，乙方应将该房屋交易所需款项(包括该房屋交易价格、与该房屋交易相关的费用以及服务费)共计人民币 元(大写 元整)交付于丙方(此时已付定金自动转为房款);
2、在办理完该房屋立契过户手续后七个工作日内，丙方将该房屋交易价格的70%交付于甲方，计人民币 元(大写 元整);
3、在办理完该房屋交付手续后三个工作日内，丙方在扣除甲方应付税费及服务费(共计人民币 元整)后，把剩余房款交付于甲方，计人民币 元(大写 元整)。
本合同一式三份，三方各持一份。
甲方(签字盖章)：
乙方(签字盖章)：
丙方(签字盖章)：
签订日期： 年 月 日
签订日期： 年 月 日
签订日期： 年 月 日
房产买卖合同【篇8】
房屋买卖合同作为一种特殊的买卖合同，它是指出卖人将房屋交付并转移所有权与买受人，买受人支付价款的合同。
济南市房产买卖合同范本
卖方： (共有人： )
买方： (共有人： )
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其它有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，买卖双方就下列房地产买卖事项订立本合同，共同遵守。
一、卖方将座落在区街 号
房产，建筑面积 平方米(套内建筑面积平方米，阳台建筑面积 平方米，分摊公用建筑面积 平方米)，附属建筑物 (已于 年 月日签订草约)出售给买方，并将与出售房屋相关的土地使用权同时转让给买方。买方已对上述房地产做了充分了解，自愿承买。
二、双方议定上述房地产(含附属建筑物)的总价款为人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分，(￥元)。
三、房产买卖成交后，在房产交易主管机关规定的期限内，双方共同申请办理过户手续。
四、卖方保证上述房地产合法，权属清楚。双方签约后，若发生与卖方有关的产权纠纷或债权债务，概由卖方负责清理，并承担民事责任，由此给买方造成的经济损失，卖方负责赔偿。
五、在履行本合同过程中，若发生争议，双方应采取协商办法解决;协商不成时，可向济南市仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。
六、本合同自双方签章并经房产交易主管机关批准之日起发生法律效力，双方不得毁约。
七、办理房地产交易过户登记手续所需缴纳的有关税、费，由承担。
八、本合同一式肆份，双方各持壹份，房产交易主管机关存档贰份。
九、双方约定的其它事项：
卖 方：(签章)法定代表人：(签章)
共有人：(签章)经 办 人：(签章)
联系电话：
买 方：(签章)法定代表人：(签章)
共有人：(签章)经 办 人：(签章)
联系电话：
签定日期： 年月日
房产买卖合同【篇9】
原告：_________________王某某，男，汉族，34岁，_______________年__________月__________日出生，无业，现住__________市_____________
被告：_________________黄某某，男，汉族，45岁，_____________年__________月__________日出生，无业，现住__________市_________________
(一)诉讼请求：_________________
1、依法判令被告返还原告借款本金 ___ 万元及利息 ___ 元(利息按双方约定的'月息2分计算，从20__年10月12日起至20__年5月15日，120万元本金利息为 ___ 元(120万*2%*7));
2、本案诉讼费、保全费等费用由被告承担。
(二)事实与理由：_________________
20__年10月12日，被告黄某某因经营周转需要向原告王某某借款人民币120万元整，并签订了借款合同，合同约定月利息为2%，借款期限为一个月，自20__年10月12日至20__年11月12日止。原告当天即通过银行转账将120万元转到被告黄某某的账户中。时过一年，被告从借款之日起并没有向原告支付利息，后经原告多次催要，被告仍不偿还借款。
原告认为，被告违约不予还款的行为严重侵犯了其合法权益，故原告依据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定，特向贵院提起诉讼，请求贵院依法维护原告的合法权益。
此致
__________市__________区人民法院
具状人：_________________王某某
20__________年_____月__________日
感谢您阅读“幼儿教师教育网”的《房产买卖合同》一文，希望能解决您找不到幼师资料时遇到的问题和疑惑，同时，yjs21.com编辑还为您精选准备了房产买卖合同专题，希望您能喜欢！
