审计合同
发布时间:2023-05-26 审计合同审计合同集锦6篇。
考虑阅读这篇文章以了解“审计合同”的相关知识,希望对你有所帮助。随着社会经济的快速发展,我们的生活已经与合同紧密相连不可分割。签署合同可以有效地履行义务。请收藏这篇文章以便随时查看!
审计合同 篇1
xxx房地产开发有限公司(以下简称委托人)与xxxx工程造价咨询有限公司重庆分公司(以下简称咨询人)经过双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:
1、项目名称:xxxxxx工程。
2、服务类别:建设工程施工阶段全过程跟踪审计。
3、项目工期:本工程所有分部工程之日起至该项目竣工结算审计完毕止。
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
1、建设工程造价咨询合同标准条件;
2、建设工程造价咨询合同专用条件;
3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价业务自该工程施工开始实施,至至工程竣工终结。
七、本合同一式陆份,委托人肆份,咨询人贰份,具有同等法律效力。
委托人:重庆恒盛房地产开发有限公司
咨询人:深圳市建恒源工程造价咨询有限公司重庆分公司
联 系 电 话: 联 系 电 话:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
开 户 银 行:xx银行重庆两江支行
开 户 名:xxxxx工程造价咨询有
限公司重庆分公司
帐 号: 帐 号:11266000000001675
地 址: 地 址:
年 月 日
审计合同 篇2
第一部分建设工程造价审计合同
________________(以下简称委托人)与______________(以下简称审计人)经过双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托审计人为以下项目提供建设工程造价审计服务:
1.项目名称:
2.服务类别:
二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价审计合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
1.建设工程造价审计合同标准条件;
2.建设工程造价审计合同专用条件;
3.建设工程造价审计合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、审计人同意按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价审计业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向审计人支付酬金。
六、本合同的建设工程造价审计业务自 年 月日开始实施,至年月日终结。
七、本合同一式四份,具有同等法律效力,双方各执两份。
委托人: 咨询人:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日
第二部分建设工程造价审计合同标准条件
词语定义、适用语言和法律、法规
第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外具有如下含义。
1、"委托人"是指委托建设工程造价审计业务和聘用工程造价审计单位的一方,以及其合法继承人。
2、"审计人"是指承担建设工程造价审计业务和工程造价审计责任的一方,以及其合法继承人。
3、"第三人"是指除委托人、审计人以外与本审计业务有关的当事人。
4、"日"是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
第二条建设工程造价审计合同适用的是中国的法律、法规,以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。
第三条建设工程造价审计合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。
审计人的义务
第四条向委托人提供与工程造价审计业务有关的资料,包括工程造价审计的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、审计工作计划等,并按合同专用条件中约定的范围实施审计业务。
第五条审计人在履行本合同期间,向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。
1、"正常服务"是指双方在专用条件中约定的工程造价审计工作;
2、"附加服务"是指在"正常服务"以外,经双方书面协议确定的附加服务;
3、"额外服务"是指不属于"正常服务"和"附加服务",但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定,审计人应增加的额外工作量。
第六条在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
委托人的义务
第七条委托人应负责与本建设工程造价审计业务有关的第三人的协调,为审计人工作提供外部条件。
第八条委托人应当在约定的时间内,免费向审计人提供与本项目审计业务有关的资料。
第九条委托人应当在约定的时间内就审计人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。审计人要求第三人提供有关资料时,委托人应负责转达及资料转送。
第十条委托人应当授权胜任本审计业务的代表,负责与审计人联系。
审计人的权利
第十一条委托人在委托的建设工程造价审计业务范围内,授予审计人以下权利:
1、审计人在审计过程中,如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
2、审计人在审计过程中,有权对第三人提出与本审计业务有关的问题进行核对或查问。
3、审计人在审计过程中,有到工程现场勘察的权利。
委托人的权利
第十二条委托人有下列权利:
1、委托人有权向审计人询问工作进展情况及相关的内容。
2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
3、当委托人认定审计专业人员不按审计合同履行其职责,或与第三人串通给委托人造成经济损失的,委托人有权要求更换审计专业人员,直至终止合同并要求审计人承担相应的赔偿责任。
审计人的责任
第十三条审计人的责任期即建设工程造价审计合同有效期。如因非审计人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的'日期,双方应进一步约定相应延长合同有效期。
第十四条审计人责任期内,应当履行建设工程造价审计合同中约定的义务,因审计人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应
超过建设工程造价审计酬金总额(除去税金)。
第十五条审计人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复,导致合同不能全部或部分履行,审计人应承担责任。
第十六条审计人向委托人提出赔偿要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。
委托人的责任
第十七条委托人应当履行建设工程造价审计合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给审计人造成的损失。
第十八条委托人如果向审计人提出赔偿或其他要求不能成立时,则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致审计人的各种费用的支出。
合同生效,变更与终止
第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第二十条由于委托人或第三人的原因使审计人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间,则审计人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务,完成建设工程造价审计工作的时间应当相应延长,并得到额外的酬金。
第二十一条当事人一方要求变更或解除合同时,则应当在14日前通知对方;因变更或解除合同使一方遭受损失的,应由责任方负责赔偿。
第二十二条审计人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价审计业务,由此而增加的恢复执行建设工程造价审计业务的工作,应视为额外服务,有权得到额外的时间和酬金。
第二十三条变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,新的协议未达成之前,原合同仍然有效。
审计业务的酬金
第二十四条正常的建设工程造价审计业务,附加工作和额外工作的酬金,按照建设工程造价审计合同专用条件约定的方法计取,并按约定的时间和数额支付。
第二十五条如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价审计酬金,自规定支付之日起,应当向审计人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。
第二十六条如果委托人对审计人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议,应当在收到支付通知书两日内向审计人发出异议的通知,但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。
第二十七条支付建设工程造价审计酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
其他
第二十八条因建设工程造价审计业务的需要,审计人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。
第二十九条审计人如需外聘专家协助,在委托的建设工程造价审计业务范围内其费用由审计人承担;在委托的建设工程造价审计业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。
第三十条未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。 第三十一条除委托人书面同意外,审计人及审计专业人员不应接受建设工程造价审计合同约定以外的与工程造价审计项目有关的任何报酬。
审计人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。
合同争议的解决
第三十二条因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与审计人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院提起诉讼。
第三部分建设工程造价审计合同专用条件
第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:
第四条建设工程造价审计业务范围:
"建设工程造价审计业务"是指以下服务类别的审计业务:
(A类)建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;
(B类)建设工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;
(C类)建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;
(D类)工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;
审计合同 篇3
依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就项目结算(预算)的审核(编制),经协商一致,签订本协议书。
委托项目:
委托单位:(以下简称甲方)
受托单位:(以下简称乙方)
受托业务范围、内容:所有项目内的结算审核
第一条受托人依委托人的委托,对项目的结算(预算)进行审核(编制)。
第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求:公平、公正。
第三条委托期限自20__年7月17日至20__年月日止。
第四条委托人的责任和义务:
1、提供预算编制或者施工结算审计审核所需的全部资料,并对所提供资料的真实性、合法性和完整性负责;
2、提供必要的工作条件,需要外出调查、取证的,费用由委托方负责;
3、因委托方原因影响审计审核(预算)工作时间的,受托方不承担责任;
4、按合同约定,及时向受托方结清服务费。
第五条受托人的责任和义务:
1、受托人有将委托项目实施情况向委托方通报和报告的义务;
2、依照法律、法规,对委托项目实施必要的工作程序和工作方法;
3、遵循独立、客观、公正的职业道德行业准则,保护委托方的商业机
4、非委托方提供的与项目有关的资料,必须由委托方对其真实性、
6、按照约定时间完成业务,出具相关报告书。
第六条服务费用及支付方式:
1、双方约定,按委托项目审核后的工程造价的%计收基本审核
2、双方签定本业务协议书时,委托方须预交无元审核费(标底、
3、支付方式:双方约定的服务费用结算支付方式为转帐支付。
第七条违约责任:
1、违反本合同约定,违约方应当按《中华人民共和国合同法》有关规定,承担违约责任;
第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商,解决方式可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第2种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第九条其它约定事项:
1、因不可抗力或出现不可预见的事项,致使委托项目不能按照约定时间如期完成的,或者需要提前出具报告书的,双方在客观、现实的基础上协商解决;
2、本约定书未尽事宜,依照《中华人民共和国合同法》办理;
3、工作条件和协作事项。
第十条本业务协议书自双方签字盖章后生效,受托方出具报告书,委托方结清服务费后终止。
本业务协议书一式五份,委托单位执三份、受托单位执二份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
审计合同 篇4
正文:
委托审计合同
委托审计合同
合同编号:_____________
委托人:________________
法定住址:______________
法定代表人:____________
职务:__________________
委托代理人:____________
身份证号码:____________
通讯地址:______________
邮政编码:______________
联系人:________________
电话:__________________
传真:__________________
帐号:__________________
电子信箱:______________
受托人:________________
法定住址:______________
法定代表人:____________
职务:__________________
委托代理人:____________
身份证号码:____________
通讯地址:______________
邮政编码:______________
联系人:________________
电话:__________________
传真:__________________
帐号:__________________
电子信箱:______________
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》等规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
一、委托事项
_________公司(以下简称委托人)委托_________会计师事务所(以下简称受托人)进行下述专项审计:
1.审查企业会计报表,出具审计报告;
2.验证企业资本,出具验资报告;
3.办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;
4.会计报表内的特定项目审计;
5.内部控制制度遵循情况审计;
6.法律、行政法规规定的其他审计业务。
7.本项审计业务预定在_________月_________日至_________月_________日内完成。如有特殊情形可适当延长。
二、代理费用及支付方式
1.按照实际参加审计工作的各级工作人员所耗用时间及现行事务所业务收费标准和地方政府有关规定,完成本项业务代理费用为:人民币_________元(大写_________元),因业务需要由受托人垫付的费用,如差旅、食宿等费用,由委托人另行全额支付,不计入上述费用。
2.委托人在审计约定书签约时支付审计费用总额的______%,即大写_________元,交付审计报告时支付剩余的审计费用,即大写_________元。
3.如因审计工作遇到特殊疑难重大问题,致使受托人增加审计程序使实际审计工作时间有较大幅度的增加,委托人应在了解实情后接受受托人请求增加审计费用。
4.审计过程中因委托人原因,中止审计,受托人不退审计费。
三、会计责任与审计责任
1.委托人承担会计责任(管理当局的责任),即建立健全的内部控制制度,保护资产的安全,并保证其提供的全部资料的真实性、完整性和合法性;
2.受托人承担审计责任,即依据《中国注册会计师独立审计准则》的规定,对所出具的审计报告承担责任。
四、委托人权利义务
1.按约定时间提供审计业务所需全部资料,包括财务会计资料及其他相关资料;
2.协助受托人查看业务现场,并提供其他必要的协助;
3.按约定条件及时足额支付审计费用,不以足额支付审计费用为条件影响报告意见;
4.按委托目的正确使用审计报告,不给使用人关于审计报告理解的误导。
5.受托人与委托人有利害关系的,委托人有权要求其回避。
6.委托人委托会计师事务所办理业务,任何单位和个人不得干预。
五、受托人权利义务
1.严格依据有关法律、法规和《中国注册会计师独立审计准则》执行业务;
2.应于_________日之前出具审计报告;
3.对在业务执行过程中获悉的商业秘密保密。
4.从事会计工作的人员,必须取得会计从业资格证书。
5.受托人必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
6.受托人可以根据需要查阅委托人的有关会计资料和文件,查看委托人的业务现场和设施,要求委托人提供其他必要的协助。
7.受托人执行审计业务,遇有下列情形之一的,应当拒绝出具有关报告:
(1)委托人示意其作不实或者不当证明的;
(2)委托人故意不提供有关会计资料和文件的;
(3)因委托人有其他不合理要求,致使注册会计师出具的报告不能对财务会计的重要事项作出正确表述的。
8.受托人执行审计业务,必须按照执业准则、规则确定的工作程序出具报告。在出具报告时,不得有下列行为:
(1)明知委托人对重要事项的财务会计处理与国家有关规定相抵触,而不予指明;
(2)明知委托人的财务会计处理会直接损害报告使用人或者其他利害关系人的利益,而予以隐瞒或者作不实的报告;
(3)明知委托人的财务会计处理会导致报告使用人或者其他利害关系人产生重大误解,而不予指明;
(4)明知委托人的会计报表的重要事项有其他不实的内容,而不予指明。
9.受托人在执行审计业务时,不得有下列行为:
(1)在执行审计业务期间,在法律、行政法规规定不得买卖被审计单位的股票、债券或者不得购买被审计单位或者个人的其他财产的期限内,买卖被审计单位的股票、债券或者购买被审计单位或者个人所拥有的其他财产;
(2)索取、收受委托合同约定以外的酬金或者其他财物,或者利用执行业务之便,谋取其他不正当的利益;
(3)接受委托催收债款;
(4)允许他人以本人名义执行业务;
(5)同时在两个或者两个以上的会计师事务所执行业务;
(6)对其能力进行广告宣传以招揽业务;
(7)违反法律、行政法规的其他行为。
10.受托人对在执行业务中知悉的商业秘密,负有保密义务。
11.受托人应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。
12.受托人办理审计事项,与被审计单位或者审计事项有利害关系的,应当回避。
六、违约责任
1.由于委托人变更计划,或未及时提供审计所需全部资料(或工作条件)而造成受托人返工、窝工或修改报告,受托人可合理延期出具审计报告或拒绝出具审计报告,委托人应根据受托人实际消耗的工作量另行支付相应费用;
2.如因委托人原因导致本项目中途停止,受托人所收费用不再退还委托人;
3.除因委托人原因以外,受托人未在合同规定期限内提交审计报告,委托人可以拒绝支付服务费用;
4.如合同任何一方违反上述条款,都应负责赔偿由此而给对方造成的合理损失。
七、本合同因下列事由终止
1.本合同期限届满,双方不再续签合同的;
2.双方通过书面协议解除本合同;
3.因不可抗力致使合同目的不能实现的;
4.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;
5.当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
6.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;
7._____________________________________________。
八、声明及保证
委托人:
1.委托人有权签署并有能力履行本合同。
2.委托人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对委托人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
受托人:
1.受托人有权签署并有能力履行本合同。
2.受托人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对受托人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
九、保密
双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
十、通知
1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用 _________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:_____________________________________________。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
十一、合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
十二、合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。
十三、争议的处理
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
十四、不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后___日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
十五、合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
十六、补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
十七、合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。
委托人(盖章):____________
法定代表人(签字):________
委托代理人(签字):________
签订地点:__________________
_________年_______月______日
受托人(盖章):____________
法定代表人(签字):________
委托代理人(签字):________
签订地点:__________________
_________年_______月______日
委托审计合同
委托审计合同
审计合同 篇5
发包方:兰州新区中霖农林水资源投资开发有限公司
承包方:
第一部分协议条款
发包方:兰州新区中霖农林水资源投资开发有限公司
承包方:
按照《xxx合同法》和《建筑法》的规定,结合本工程具体情况,双方达成
如下协议。
第1条工程概况
工程名称:兰州新区职教园区a区绿化工程
工程地点:兰州新区中川镇
承包范围:兰州新区职教园区a区绿化工程的设计、采购、施工总承包。
建设内容:a区道路绿化、山体绿化、山体绿化上水工程,各路段中水利用灌溉管
道工程。
开工日期:××××年×月×日
竣工日期:××××年×月×日
总日历工期天数:××天
合同价款:
金额(人民币大写):元
第2条合同文件及解释顺序
合同文件应能互相解释,互为说明,除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:
1.协议条款;2.合同条件;3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4.招
标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决
(实行社会监理的,可先由监理工程师作出解释)。双方意见仍不一致的,按约定的方法解决。
第3条合同文件使用的语言和适用标准及法律
合同语言:汉语。
适用标准、规范:国家现行施工验收规范。
适用法律、法规:国家现行的法律、法规及省、市有关规定。
第4条图纸
发包人向承包人提供图纸日期和套数:工程开工日期前7天由承包人提供三套施工
图及设计方案,由发包人组织会审。发包人最迟于开工之后两周内完成审核并将审核意见下发承包人,承包人按审核意见修改后出正式的施工图,报发包人、监理人签发实施。
发包人对图纸的保密要求:无特殊保密要求
第5条工程师
监理单位委派的工程师:
姓名:职务:
发包人委托的职权:遵守《通用条款》。需要取得发包人批准才能行使的职权:
发包人派驻的工程师
姓名:职务:
职权:
不实行监理的,工程师的职权:
第6条项目经理:
姓名:职务:
第7条发包人工作
提供具备开工条件施工场地的时间和要求:开工前施工现场所有障碍清理完毕,并具备施工条件,四通一平。
需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间:开工前完成
需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间:开工前完成
办理证件、批件的名称和完成时间:开工后30天内
会审图纸和设计交底的时间:开工后15天内
第8条承包人工作
施工图和配套设计名称、完成时间和要求:开工前两天
提供计划、报表的名称、时间:每月25日向发包人、监理单位填报《已完工程量报表》及下月计划报表。
施工保护工作的要求:按工程需要提供和维修非夜间施工的使用的照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。
对施工现场交通和噪音的要求:遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。
施工场地整洁卫生的要求:按照甘肃省及当地有关规定做好文明施工工作。乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工程损失,应对甲方的损失给予赔偿。
保护建筑物结构及相应管线和设备的措施:由乙方保护
建筑成品保护的措施:由乙方保护
向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:50㎡
第9条进度计划
乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:开工前15日提供,每月25日提供下月工程进度计划。
甲方代表批准进度计划的时间:收到后7日,逾期不批复则视为同意。
第10条延期开工
乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。乙方不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期7天前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在7天内答复乙方。甲方代表7天内不予答复,视为已同意乙方要求,工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,竣工工期不予顺延。甲方征得乙方同意并以书面形式通知乙方后,可要求推迟开工日期,承担乙方因此造成的追加合同价款,相应顺延工期。
第11条暂停施工
甲方代表在确有必要时,可要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方应按甲方要求停止施工,并妥善保护已完工工程。乙方实施甲方代表处理意见后,可提出复工要求,甲方代表应在48小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。停工责任在甲方,由甲方承担追加合同价款,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时作出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任。
第12条工期延误
遵守《通用条款》,由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误,工期相应顺延,发包人支付相应费用。由于以下原因造成工期延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。
1、甲方不能按协议条款的约定提供开工条件;
2、工程量变化和设计变更;
3、一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
4、工程款未按时支付;
5、不可抗力
6、其它非乙方原因的停工。
乙方在以上情况发生后7天内,就延误的内容和因此发生的追加合同价款向甲方代表提出报告,甲方代表在收到报告后7天内予以确认、答复,逾期不予答复,乙方可视为延期及要求已被确认。非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方按协议条款约定承担违约责任。
第13条工期提前按双方约定填写
第14条工程样板、样品
按照协议条款规定,乙方提供的样品、制作的样板段等,经甲方代表检验合格后,由甲乙双方封存。作为甲方竣工验收的实物标准。
第15条检查和返工
乙方应认真按照标准、规范、设计和样板标准的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,承担因自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其他原因引起的追加合同价款,由甲方承担。以上检查检验合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任和发生的费用,赔偿甲方的有关损失。
第16条工程质量等级
工程质量等级:合格
质量评定部门名称:按现行规定执行
第17条隐蔽工程和中间验收
中间验收部位和时间:当年种植完成
甲方代表不能按时参加验收或试车,须在开始验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求,延期不能超过两天。甲方代表未能按以上时间提出延期要求,不参加验收或试车,乙方可自行组织验收或试车,甲方应承认验收或试车记录。无论甲方代表是否参加验收,当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露,并在检验后重新进行复盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的经济支出,赔偿乙方损失相应顺延工期。检验不合格,乙方承担发生的费用,工期也予顺延。
第18条安全施工
遵守《通用条款》
第19条合同价款及调整
合同价款形式:可调总价合同
调整的方式:按照规定计算
第20条工程预付款
发包人向承包人预付工程款的条件、时间和金额或占合同价款总额的比例:在工程合同
签定后一个月内承包人开设农民工工资保证金专户(由发包人和承包人共同监管)并存入合同价款3%的保证金,发包人按承包人合同价款的5%比例支付工程预付款(其中包括安全文明施工费用的60%)。扣回预付工程款的时间、比例:支付的工程款达到合同价款总额的30%时,扣回预付款的50%,支付的工程款达到合同价款总额的60%时,扣回剩余预付款的50%
第21条工程量的核实确认
乙方提交工程量报告的时间和要求:本工程按以下条款约定结算工程进度款,承包人必须将结算时实际完成的各部位的已完工程量报告送交监理单位和发包人。监理单位和发包人应于承包人递交已完工程量报告后14日内进行计量和确认。
第22条工程款支付
双方预定的工程款(进度款)支付的方式和时间:本工程项目按合同要求,工期为24个月,第一年度工程完成后,对所完成的工程量进行预验收,验收后支付当年完成工程量价款的30%,第二年度工程完成后,对所完成的工程量进行预验收,验收后支付当年完成工程量价款的30%,工程竣工验收后,支付到合同价款的60%(本次付款金额=合同价款的60%-预付款-第一年度和第二年度已付的工程款),剩余40%合同价款待工程竣工验收审计后(以审计结果为准,确定剩余合同价款)作为管护保证金预留,按要求管护5年后支付剩余价款的50%,第八年后支付剩余价款的50%。
第23条甲方供应材料设备
甲方供应材料、设备的要求(附清单):
第24条乙方采购材料设备:本工程发包人供应的材料、设备外,其余材料设备均由承包人负责采购、供应。承包人在每月15日将下月采购的材料设备以报表形式报发包人,应发包人请确认后方可采购。采购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字,确认后方可使用。
第25条材料试验:
对于必须经过试验才能使用的材料,不论甲乙双方任何一方供应,按协议条款的约定,由乙方进行防火阻燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的,可委托专业机构进行测试,费用由甲方承担。测试结果不合格的材料,凡未采购的应停止采购,凡已采购运至现场的,应立即由采购方运出现场,因此造成的全部材料采购费用,由采购方承担。
第26条甲方变更设计:
甲方变更设计,应在该项工程施工前7天通知乙方。乙方已经施工的工程,甲方变更设计应及时通知乙方,乙方在接到通知后立即停止施工。
由于设计变更造成乙方材料积压,应由甲方负责处理,并承担全部处理费用。
由于设计变更,造成乙方返工需要的全部追加合同价款和相应损失均由甲方承担,相应顺延工期。
第27条乙方变更设计:
乙方提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经甲方代表及有关部门批准。合理化建议节约的金额,发包人应将收益部分扣除应实施合理化建议所发生的费用后,结余部分的30%奖励给承包人。
第28条设计变更对工程的影响:
所有设计变更,双方均应办理变更洽商签证。发生设计变更后,乙方按甲方代表的要求,进行下列对工程影响的变更:
1、增减合同中约定的工程数量;
2、更改有关工程的性质、质量、规格;
3、更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
4、增加工程需要的附加工作;
5、改变有关工程施工时间和顺序。
第29条竣工验收
承包人提供竣工图的约定:
(1)施工中没有设计变更,施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章提交发包人。
(2)施工中只有零星的少量设计变更,承包人在施工图变更位置注明,并连同经发包人同意的变更签证,于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。
(3)施工中对原设计变更较多,原施工图难以作为竣工图,应由发包人绘制竣工图并承担相应费用。
第30条竣工结算
结算方式:银行转帐支票
乙方提交结算报告的时间:竣工后28天内
甲方批准结算报告的时间:结算报告送达后56天内甲方将拨款通知送达经办银行的时间:报告批准后14天内
第32条保修
保修内容、范围:乙方施工范围保修期限:执行国家及省建筑工程质量管理规定保修金额和支付方法:执行国家及省建筑工程质量管理规定保修金利息:执行国家及省建筑工程质量管理规定
第33条争议
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第34条违约
违约的处理:甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务,支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等),相应顺延工期:按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可通知乙方:按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失。
违约金的数额:按工程总造价3%以下双方约定
损失的计算方法:按实际发生核算
甲方不按时付款的利息率:按人民银行现行贷款利率(与本工程同期)及滞纳金,
工期顺延
第35条索赔
除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前10天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。甲方未能按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失,乙方可按以下规定向甲方索赔:1。有正当索赔理由、且有索赔事件发生时的有关证据;2。索赔事件发生14天内,向甲方发出索赔通知;3。甲方在接到索赔通知后14天内给予批准、或要求乙方进一步补充索赔理由和证据,甲方在7天内未予答复,应视为该项索赔已经批准。
第36条安全施工
乙方按有关规定,采取严格的安全措施。承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,非乙方责任造成的伤亡事故、由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢敷提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前,应向甲方代表提出安全保护措施,经甲方代表批准后实施。由甲方承担保护措施费用。在有毒有害环境中施工,甲方应按有关规定提供相应的防护措施,并承担有关的经济支出。
第37条专利技术和特殊工艺按双方约定填写
第38条不可抗力
不可抗力的认定标准:按国家有关部门认可为准
第39条保险
施工人员的人身意外伤害保险由乙方办理(其它险种自愿)
第40条工程停建或缓建
由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的费用,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经定货的材料、设备由定货方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
第41条合同生效与终止
合同生效日期:自双方签字并加盖公章之日
合同终止日期:保修期满工程款全部结清,本合同条款即告终止。
第42条合同份数
合同副本份数:×份(根据实际份数填写,正副本不应少于八份)合同副本的分送责任:各自
合同制订费用:乙方负责
第43条合同备案、鉴证
合同备案、鉴证承办人:(现场签字)
发包方:身份证号码:
承包方:身份证号码:
第44条附加条款
双方有关工程的洽商、变更等另行签订的书面协议或文件必须与国家的现行法律、行政
法规相一致。
甲方:乙方:日期:
审计合同 篇6
甲方:********有限责任公司(以下简称甲方)
乙方:*****建设咨询事务所(以下简称乙方)
依据国家有关法律法规及其它相关规定,甲、乙双方就甲方******工程的咨询服务事项,经充分协商达成以下协议:
一、项目概况:
项目名称: 工程;
建筑面积:约*****平方米;
建设地点:****
总投资:约****万元。
工程内容:桩基、主体、基坑支护、防水、消防、外装修等工程
二、服务内容:
(一)工程全过程跟踪审计服务主要工作内容:
1、对各类施工、采购合同在签订前进行审核,核对招标文件、投标文件与合同的一致性等,并出具书面审核意见。
2、审核建设项目概预算执行情况。
3、根据甲方通知,定期参加召开的工程建设现场例会。
4、参加施工图纸会审与交底,适时对施工现场进行查勘,参加核实有关签证(含变更及隐蔽验收),留取证据,确保计量准确和审核完整真实。对月度工作情况形成《月度工作报告》,并与有关签证(含变更及隐蔽验收)复印件等资料报送*****公司审计部。
5、审核工程建设过程中施工、设备和大宗材料采购合同的执行情况。
6、审核工程计量并出具书面审核意见。
7、施工单位提交月进度产值报表后,在规定时间内及时完成审核工作,并签署按进度付款书面审核意见。
8、配合甲方及施工单位对工程使用的原材料、半成品、成品和设备的质量、价格进行考察并参与确认。
9、参与甲方、监理单位组织的对工程分阶段验收及竣工初验。
10、收集、整理经批准的工程概算书、工程招投标文件、双方合同谈判纪要及签订的工程合同、施工图纸、设计变更图纸、设计变更签证单、隐蔽验收记录等日常资料。
11、审核工程施工过程中发生签证记录的及时性、真实性、有效性、准确性,结算工程的计算方法和计量程序是否符合合同条款的有关规定,计算是否准确。
12、审核变更是否规范、合理,变更费用的计算方法和计量程序是否与合同条款一致。
13、如发生工程索赔,审核工程索赔计量是否符合合同条款规定。
(二)工程结算审计
1、审核结算书是否按照招标文件及合同的有关规定进行编制,是否与确定的结算原则、细则一致;
2、审核结算书编制依据是否符合合同条款的有关规定、计算是否准确,工程结算取费是否正确,计算方法是否符合规定;
3、审核材料的消耗是否合理、准确,依据是否充分,差价计算是否正确;
4、出具初步审计结果并召集三方进行核对;
5、在工程造价确定以后,应重点关注甲供材料的超欠供应情况;
6、审核工程水电费扣除情况;
7、出具主体工程结算审计报告,并在各单项工程完工,甲方将完整结算资料送审后,乙方按项目大小情况,在10-60天之内出具审计报告(遇非乙方原因造成延误的,应当适当顺延)
三、服务方式:
全过程跟踪审计服务方式。
四、乙方义务:
(一)按甲方要求派出具有丰富执业经验的跟踪审计工程师作为现场的全权代表,配合甲方参与该工程施工管理。
项目负责人: 土建: 安装:
(二)向甲方提供与跟踪服务业务有关的资料,包括工程造价咨询的资质证书、承担本合同业务的专业人员名单及执业资格证书、服务工作计划、方案等,并按约定的范围实施咨询业务,同时,应提供经双方书面协议确定的附加服务。
(三)服务结束后应当返回甲方或建设单位提供的与服务相关的资料原件。
(四)在履行合同期间或合同规定期限内,不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。
(五)接受本合同附件有关的规定。
五、甲方义务:
(一)甲方应负责与本建设工程跟踪审计、结算审计服务业务有关的第三人(与本造价审计、咨询业务有关的当事人)的协调,为乙方工作提供必要的外部条件。
(二)甲方应当在约定地时间内,免费向乙方提供与本跟踪审计、结算审计服务业务有关的材料。
(三)甲方应当对乙方书面提交并要求做出答复的事宜后三日内做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时,甲方应负责转达及资料转送。
六、乙方的权利:
(一)在咨询过程中,如甲方提供的资料不明确时,乙方可向甲方提出书面报告,并要求甲方提供完整真实的相关资料。
(二)在咨询过程中,乙方有权对第三人提出与咨询业务有关的问题进行核对或查问。
(三)在咨询过程中,乙方有到工程实地进行现场勘察的权利。
七、甲方的权利:
(一)有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。
(二)有权阐述对具体问题的意见及建议。
(三)当甲方认定跟踪服务专业人员不按合同履行其职责或与第三人串通给甲方造成经济损失的,甲方有权要求更换第四条的专业人员,直至终止合同并要求乙方相应的赔偿责任。
八、服务费用及支付方式
(一)、跟踪审计费用:乙方提供服务时间在*天以内*万元整,*天以内增加*万元整,超过*天再增加*万元整。
结算审计收费:按甲方送审的桩基、主体、基坑支护、防水、消防、外装修等工程,按审计核减累计额,累计分段递减收取。核减额不超过*万元的按具体数额的*%,超过*万元的部分按*%,超过*万元的部分按*%。
(二)、付款方式:
跟踪审计费用***年底前收取***万元,余款项目结束时收取;除主体外,各单项工程施工结算出具审计报告后,按核减额的5%预付。结算审计收费在向甲方提供全部审计报告后一个月内付清,一个月内若出现第九条乙方责任事项,暂缓支付。
九、违约责任和损失赔偿
(一)、乙方的责任
1、串通施工单位,对工程签证等造价确定依据过程中弄虚作假,则扣减未付部分审计费,并取消项目审计准入单位资格,如给甲方造成损失的要赔偿损失。
2、乙方应对审计成果质量负责,审定造价允许偏差应控制在3%以内。经xx审计部门或社会具有资质的审计机构抽查,再核减率超过3%及以上者,按再核减3%及以上金额相应扣减第八条第一款审计费,并取消xx审计准入单位资格。
3、因乙方责任,导致审计结论严重失真,承担相应的经济责任,并取消xx审计准入单位资格。
4、违反执业操守,擅自泄漏被审单位的商业秘密,利用审计机会谋取私利等,取消xx审计准入单位资格,并承担违约责任,违约金为第八条第一款的30%。
5、因乙方审计报告出现重大问题,致使甲方重新委托审计的,承担违约责任,并支付重新委托审计费用的30%。
(二)甲方的责任
甲方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务,甲方未按本合同规定支付审计费,支付期限每延期一天,应加付延期额千分之一的审计费。
十、不可抗力
因不可抗力事件致使任何一方不能按约定的条件履行本约定书有关义务时,该方应立即将有关情况通知对方,并在15日内提供有关不能履行或部分不能履行或延期履行理由的有效证明文件。按照有关不可抗力事件对履行该义务的影响程度,由双方协商决定是否中止、或部分免除或延期履行该义务。
十一、争议解决
甲、乙双方就本约定书的效力、解释或履行发生任何争议,应通过友好协商解决。协商不成的,可向**市人民法院提请诉讼。
本合同一式四份,自签订之日起生效,具有同等法律效力,未尽事宜甲乙双方协商解决。
甲 方:(盖章) 乙 方:(盖章)
地 址:_______________ 地 址:________________
授权人:_______________ 授权人:________________
联系人:_______________ 联系人:________________
时 间:20 年 月 日 开户行:________________
银行帐号:______________
时 间:20 年 月 日
Yjs21.Com更多幼师资料扩展阅读
兼职合同(锦集6篇)
一份简单的合同怎么写?越来越多人科普法律知识。签订合同对于双方来说都是最好的规范,栏目小编根据您的需求帮您找到了以下相关信息:“兼职合同”,希望这些创意能够启发你在日常生活中更有趣!
兼职合同 篇1
兼职律师聘用合同
兼职律师聘用合同
甲方:______________________________(聘方)
乙方:____________________________(受聘方)
甲乙双方已相互介绍了涉及本合同主要内容的有关情况,在自愿平等和相互信托的基础上,签定本合同,以便共同遵守。
第一条乙方自愿申请到甲方从事律师工作,甲方决定聘方乙方为本事务所律师。
第二条乙方的聘任职务是____________________律师,其工作范围为国家法律所规定的各项律师业务。
第三条甲方的权利和义务
甲方在本合同有效期内,可行使以下权利
(一)为乙方安排工作,分配任务;
(二)监督检查乙方工作情况;
(三)在乙方工作成绩突出或对事务所有重大贡献时,给予奖励;对乙方工作中发生的违章违纪行为,予以处罚;
(四)确定或调整乙方的工资和福利待遇。
甲方须履行的义务:
(一)使乙方及时获取劳动报酬;
(二)使乙方合理享受事务所的劳保福利待遇;
(三)为乙方履行职务提供一定的工作条件;
(四)依法维护乙方在履行职务时的合法权益;
(五)为乙方更新知识,进修深造提供便利和创造条件。
第四条乙方的权利和义务
在本合同有效期内,乙方有以下权利:
(一)依法履行律师职务;
(二)获取劳动报酬;
(三)对事务所的管理工作提出建议和批评;
(四)依事务所规定的条件申请加入合作律师;
(五)辞职(须提前三个月提出书面申请);
乙方须履行的义务:
(一)遵守事务所的各项规章制度,接受事务所的领导和监督,服从工作安排;
(二)在履行律师职务时,不得违反国家法律和违背职业道德;
(三)不得从事有损于事务所声誉的活动;
(四)不断提高自己的实际工作能力和业务素质。
第五条劳动报酬和福利待遇:
乙方在本合同有效期内的劳动报酬和福利待遇,按事务所制定的〈劳动工资和福利待遇管理办法〉执行。
第六条合同的变更和解除
在下列情况下,事务所有权单方解除合同:
(一 )应聘律师违反事务所规章制度,不积极履行义务,经劝阻不改时;
(二)应聘律师严重违反工作纪律或违背职业道德;
(三)应聘律师因违法乱纪被撤销律师资格;
(四)应聘律师因其他原因不宜继续履行职务时;
在下列情况下,合同自行解除:
(一)应聘律师应征入伍,出国定居或留学;
(二)应聘律师因病或人身意外事故无法继续履行职务满六个月;
(三)无故不上班工作满一个月;
(四)经批准成为事务所合作律师;
(五)事务所自行撤销或破产
在下列情况下,合同可以变更:
(一)双方协商之;
(二)因国家政策法令发生变化时。
第七条合同解除后一个月内,乙方须立即交出有关文件,案卷材料和律师工作执照,并办理业务交接手续停止履行律师职务。
第八条合同期限
本合同有效期为__________年,从合同签字生效之日起至__________年_______月______日止,合同期满时,双方可以另行办理续签事宜。
第九条本合同一式三份,甲乙双方各持一份,报司法行政机关备案一份,三份具有同等效力。
第十条本合自双方签字之日起生效。
甲方:(盖章)_____________
主任签字:_________________
_________年______月______日
乙方:(盖章)_____________
_________年______月______日
兼职律师聘用合同
兼职律师聘用合同
兼职合同 篇2
甲方:
乙方:
姓名:
性别:
身份证号:
居住地址:
甲、乙双方根据平等、自愿、协商一致的原则,就甲方聘用乙方担任兼职网络信息宣传顾问一事达成本协议,具体内容如下:
一、聘用岗位及职责
甲方聘用乙方担任本公司的兼职网络信息宣传顾问,负责公司的产品宣传单页的平面设计、公号的设计及推广、企业网站设计推广及维护等。
二、聘用期及工作时间
聘胜时间总计为期 年,自 年 月 日开始起算至 年 月 日止。协议期满,双方协商重新签订。
乙方的工作时间为弹性工作时间,但需保持通讯畅通。甲方提前三天召集乙方开会,乙方无特殊原因,须按时出席。
三、聘用报酬及工作费用、社会保险
乙方的报酬为每月的月薪 3500 元(人民币),由甲方在次月的15日前支付。
鉴于乙方是兼职工作的原因,甲方不为乙方办理社会保险。
四、保密责任
乙方兼职期间的保密义务,乙方除了履行职务的需要之外,承诺承担下列保密义务:
(1)乙方在兼职期间,必须遵守甲方规定的任何成文或不成文的保密规章、制度,履行与其工作岗位相应的保密职责;
(2)未经甲方同意不得刺探与本职工作或本身业务无关的商业秘密;
(3)未经甲方同意不得以泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方(包括按照保密制度规定不得知悉该项秘密的甲方其他成员)知悉属于甲方或者属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息;
七、违约责任
甲乙双方任何一方违反本协议之约定造成对方损失的,应该按照损失的大小承担违约赔偿责任。
八、争议的解决
本协议经双方签盖公章后生效。因履行本合发生的争议,由争议双方协商解决,协商不成的,在甲方当地法院进行申诉。
九 、本合同一式两份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
(签章) (签字)
签订日期: 年月日
签订日期:年月日
兼职合同 篇3
甲方:________________
乙方:________________
身份证号:________________
鉴于乙方承诺其用人单位同意乙方利用业余时间在甲方兼职,甲方聘用乙方为甲方兼职(劳务)员工。双方根据自愿原则,经平等协商,一致同意签署本协议,共同遵守履行。
一、兼职(劳务)期限
1、乙方自身的劳动关系为如下________情况:
(1)乙方已与________________建立了合法的劳动关系,期限为:________________。
(2)乙方已与________________状态,无法与甲方建立劳动关系;
(3)其他情况:
2、甲方聘用乙方的期限从签订本协议之日起,至本协议约定的终止或解除条件出现时止。
二、工作内容和工作要求
1、工作内容:甲方安排乙方从事销售代表工作,乙方应掌握业务的产品知识和销售技能,进行甲方产品的促销和推广;乙方根据甲方的需要,寻找顾客,并为顾客提供合格售前和售后服务.根据工作要求甲方对乙方进行必要的职业技能培训。乙方应当努力提高职业技能,按岗位要求完成工作任务。
2、工作要求:乙方应按照甲方的要求在保证工作质量的前提下完成工作量(业绩要求),并服从甲方对工作量(业绩要求)的调整。甲方对工作质量、工作量(业绩要求)的确定或调整,应以书面形式包括以刊登在内部刊物上等形式提前发出通知。但如因国家法律法规或国家政策引起的改变除外。
三、兼职(劳务)报酬
1、甲方将按照乙方的工作业绩每月发放劳务费。
2、按国家规定需缴纳个人承担的相关税费,并由甲方直接从乙方劳动报酬中代扣代缴。
3、乙方同意甲方根据业务发展情况和乙方工作表现对劳动报酬进行调整。
四、纪律和保守商业秘密
1、乙方在甲方兼职(劳务)工作期间,应自觉遵守国家法律法规和甲方的规章制度。
2、乙方在甲方兼职(劳务)工作期间,应服从甲方的管理,参加甲方安排的相关业务培训,保守甲方的商业秘密,包括: 促销计划、客户名单、薪酬、甲方内部其他文件等。
五、协议的解除或终止
甲乙任何一方提前________天书面通知对方即可终止本协议,且无须支付任何补偿。
乙方个人因任何原因连续 1 个月不能从事本协议规定的工作或连续 1 个考核周期不能完成当月工作量(业绩要求)的,本协议自动终止;
有下列情形之一的,甲方可以随时解除本协议,并无须支付任何补偿:
甲方发现乙方提供的个人文件或信息是虚假的情况
乙方违反甲方的规章制度;
乙方因涉嫌违反国家法律法规而受到国家司法、行政机关的调查或被限制人身自由的。
六、其他
1、协议解除或终止时,乙方应归还借用甲方的物品。
2、乙方保证不因其本人在甲方兼职(劳务)工作,致使甲方受到由于乙方原因而产生的法律或其他纠纷的影响,并承诺由乙方本人承担一切责任。
3、本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
4、本协议一式二份,经甲乙双方签署后生效,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):________________乙方(签字):________________
签订日期:________________签订日期:________________
兼职(劳务)承诺书
本人在甲方兼职(劳务)工作,已获得自己劳动合同所属单位的同意.
本人承诺并保证不因本人在甲方兼职(劳务)工作,致使甲方受到由于乙方原因而产生的法律或其他纠纷的影响,如发生一切纠纷由乙方本人承担一切责任。
承诺人:________________
日期:________________
兼职合同 篇4
甲方:
地址:
联系电话:
乙方:___________
住址:_________________
身份证:_________________
电话:_________________
经双方协商自愿,签定协议如下:
一、协议
1.乙方提供自己真实的信息给甲方,且同意甲方在网站上公布出有关信息(仅供学生家长参考,不做其他用途),甲方有义务保护好乙方的个人隐私。
2.甲方在第一个任教期的家教酬金中扣除乙方500元作为信誉押金,乙方买书如是新华书店报销90%费用,如是其他书店报销70%,每月底统计是否教完了一个学生,如已经结课所购买的书本退还公司。
3.甲方安排给乙方的学生,在没有甲方的许可乙方在任何情况下不能与学生家长私自续费,如果违反则扣除乙方500元的信誉押金,罚款乙方3000元,并且追究乙方法律责任。
4.乙方给学生试讲和授课期间均不允许和学生交换联系方式,未经甲方同意不允许给学生留下电话等联系方式,如违反扣除乙方500元押金,补偿对甲方造成的经济损失和承担相应的法律责任。
5.乙方必须确保周末空闲,合同期限内假期服从甲方的排课安排,如出现因时间问题不服从排课安排按照违约处理,甲方有权视情节严重程度完全或部分扣除乙方押金。
二、劳酬方式
1.一般教师初始3到5次课试用期标准:
一对一上门辅导起始标准:小学60元/课时,初中70元/课时,高中80元/课时,高三90元/课时。
一对一公司授课起始标准:小学50元/课时,初中60元/课时,高中70元/课时,高三80元/课时。
作业托管:3人以内小学600元每月、初中800元每月,3人以上每增加一个人增加100元每月。奖励制度详情致电教务处咨询。
2.一般教师教学能力突出,3到5次课后重新修改薪酬起始标准。
3.凡面试提供工作证明的在职教师,视其所属学校和教学能力确定起始标准。
其它: ________________________________________________________
注:每课时为两小时。
提升标准:
1,所教学生经过连续两次正式考试分数均有提升,针对该学生教师工资每课时增长一个单位5元。
2,所教学生介绍了一个亲戚朋友或同学来补课(和已经在上课的学生共用课时不包括),针对该学生教师工资每课时增长一个单位5元,奖金50元。
3,所教学生经过一次正式考试成绩虽没有明显提升,但学习热情有了明显增强,家长反映满意,针对该学生教师工资每课时增长一个单位5元。
如果考试体现分数明显提升,针对该学生教师工资再次增长一个单位5元。
4,所教某个学生虽然没有反映成绩明显提升但是已经经过了连续两次续费的情况,反映最好的那门课的老师待遇每课时提升一个单位5元。
5,如果连续换了2个老师试讲某个学生均宣告失败,让该老师试讲结果成功了,针对该学生教师工资每课时提升一个单位5元。
6,如果教师所有代的学生最低的已经提升了N个单位那么再次安排新学生该老师工资在起始标准的基础上提升N个单位。
7,对于已经不能在提升工资的老师,如果教的学生反映非常好,老师结算工资的时候会有奖金,数额从100元到1000元不等。
注:凡工资提升8个单位以后的老师,待遇不再提升,可视其授课效果提供奖金激励。
降低标准:
1,所教某个学生第一次学校闭卷考试反映该门课名次下降工资扣除30元,第二次下降扣除50元,并且新排学生工资降一个标准计算。
2,一个月内第一次反映问老师题目老师没有解答出来,工资扣除30元,第二次没有解答出来扣除50元,并且新排学生降一个标准计算。
3,出现学生反映老师上课没有备课完全是随意找题目课堂上让学生做浪费学生补课时间的,老师工资扣除100元。
4,所教某个学生因为教学质量不满意导致退费的,老师工资扣除200元。
新排学生工资降低一个标准计算。
5,一个月内出现一次学生或家长反映上课效果差,但可以不更换老师,老师工资扣除50元。
6,出现一个学生反映补课成绩没有进步反而下降,扣除100元。出现两个以上学生反映补课成绩退步了的,扣除200元,所有带的学生工资降一个单位,再次安排新的学生工资从起始标准计算。
7,出现一个学生因听课质量差要求更换老师,该老师工资扣除100元,教师工资整体降低一个单位标准。
注:凡降低至试用期内最低标准的老师待遇不在继续下降。
三、工作责任
1.甲方安排乙方家教后,3次课以内乙方必须认真负责的根据学生提供的课程资料给学生制定一套详细的教学方案,家长满意后,按教学方案有序进行家教工作。
2.在家教时间内,乙方必须认真负责的授课,不得做与授课无关的事情。
凡在学生家里上课的必须在每次授课以后12小时内在网络平台上完善“授课质量跟进表”。
3,乙方必须真实的填写“质量跟进表”,认真做好备课工作。
四、工作纪律
1.老师必须按时上课,在学生家授课的不得收取学生家长任何礼品,不允许在学生家中就餐,违反罚款100元每次。
2.乙方必须及时准确无误的书面通知甲方自己的空闲时间安排。
3.在家长学生认可乙方的前提下,没有双方协定,乙方不得中途退带,或找任何理由私自和家长交流劝家长退课或不续费,少续费的情况。出现此类情况扣除乙方500元押金,并视其情节严重程度乙方赔偿甲方经济损失承担相应法律责任。
4.乙方在授课期间不能迟到早退,如果迟到早退20分钟以内罚款乙方20元并且乙方补满本次课时;如果迟到20分钟到30分钟罚款乙方40元并且乙方补满本次课时。
迟到30分钟到1小时罚款乙方100元并且乙方补满本次课时。
5.如不是甲方主动调整,乙方必须按照已经协商好的上课规律授课。一个月内,第一次特殊情况乙方请假的,必须提前12小时告知甲方,经甲方短信或书面批准后,乙方方可请假并且扣除乙方30元的课时费;一个月内,第二次出现请假一次课的,提前12小时告知甲方,经甲方短信或书面批准后方可请假并且扣除乙方80元的课时费。
否则没有向甲方申请请假直接和学生私自调整时间的扣除乙方100元每次课,直接缺席的扣除200元每次课。
每次请假后必须再次确定新的上课时间规律。
凡12小时以内请假的不予批准。
6.乙方如果有三个或三个以上的学生,合同期内不允许退代,否则按照违约处理,扣除违约金500元并且额外补偿甲方经济损失。
7.寒暑假以及五一国庆元旦假期,凡未提前一个月书面申请不代新学生的,假期内需遵循甲方的安排给学生上课。只要自己的学生需要上课,无论是否提前申请请假都必须代课。否则按违约处理,视假期需上课的学生数量扣除乙方违约金100元每个学生。如果乙方劝学生假期不上课或退费等按照违约处理扣除违约金500元并且额外补偿甲方经济损失。
8.短期(两周及其以上或2次课以上)请假需提前2个星期书面递交请假申请书,批准后可以请假,并扣除违约金100元。长期请假(一到两个月)需提前一个月书面递交请假申请书,经相关部门(排课老师和教务主管两人以上签字)批准后方可生效,并扣除违约金200元。
两个月以上请假,按照乙方提前终止合同对待,处理方案参照下面第9条款。
9.证据证明有不可逆因素导致乙方要提前终止合同,需提前一个月递交合同终止申请书及相关证明文件,经批准交接好所带学生后,方可终止合同。并扣除违约金400元。非不可逆因素导致乙方终止合同的扣除违约金500元并追究其相关法律责任,乙方补偿甲方经济损失。
五、双方的权利义务
甲方权利义务:
1.监督乙方的家教服务,协助乙方更好的提高教学质量。
2.当学生家长反映不满意时甲方有义务给乙方提出建议,问题得不到解决时甲方有权利结束乙方的家教服务。
3.甲方每月10号以银行打卡或现金的方式支付乙方薪酬。
乙方权利义务:
1.穿戴整齐维护好乙方及甲方的公司形象。
2.根据学生要求按时保质地进行家教服务。
3.服从甲方的工作安排。
六、违约责任
1若发现乙方在家长学生面前损坏甲方公司形象,甲方有权视情节轻重对乙方处以罚金500元以上,情节恶劣的甲方可以追究乙方的法律责任。
2乙方在工作期间有违约情况,甲方按照合同第四条处理。
合同到期时,乙方无违约情况,甲方无条件退还乙方违约金500元。
3.如因乙方空闲时间表有误给甲方造成损失的由乙方承担,并扣除乙方500元违约金。
七、合同效力
本合同自双方签字之日起生效。本合同正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
合同期限:___________至___________合同到期双方均无异议,合同自动延期半年。
甲方(签字,盖章):__________
________年____月____日
乙方(签字,手印):___________
_______年____月____日
兼职合同 篇5
甲方:
乙方:
甲乙双方经友好协商,根据《xxx民法总则》、《xxx合同法》和有关规定,就劳务合作一事达成一致,自愿签订本劳务合同,共同遵守本合同所列条款。
一、合同期限
合同期限为____年,自_____年____月___日至_____年____月___日。
二、乙方工作内容
乙方同意服从甲方的生产(工作)需要,在______岗位,承担生产(工作)任务。
三、甲方的权利与义务
经甲乙双方协商,一致同意如下条款:
一、___甲方聘请乙方任兼职(全职)双师型教师(实训指导教师),乙方同意受聘任教。乙方的岗位职责如下:
1、__________
2、__________
3、__________
4、__________
乙方承担如下教学任务:
兼课___名称___授课___班级___授课___人数___授课___时数___兼课起止___时___间___排课时间要___求___备注______其他教学任务
二、课金计算方式:____________________________________________________________。
三、聘期为___年,自___年___月___日至___年___月___日止。聘期内,乙方可享受如下权利:
1、有权了解与教学、科研任务有关的情况,获取相关资料,参与教学研究和学术交流活动;可参与学科、专业建设,协助制定学科、专业发展计划;
2、可使用学校有关实验室等设施和借阅图书资料。
同时应尽如下义务:
1、自觉遵守学校的规章制度;
2、提供所兼课程的学期授课计划及与此相关的课程设计、实习、实验指导等教学材料;
3、积极主动、认真负责地做好教书育人工作;
4、有培养我校专业教师和带领我校教师参与企业或行业技术革新及科研课题研究的义务;
5、有定期组织新技术讲座的义务。
四、甲方应为乙方开展教学科研活动提供条件,并及时了解乙方的授课工作情况,如遇因乙方缺乏教学经验,学生反映较大,经提醒后仍无较大改进,影响学校教学质量的,甲方有权立即中止对乙方的聘约,另行聘请合适的教师顶替。如甲方无故中途中止对乙方的聘约,则视作违约,应以聘期内双倍的授课酬金向乙方赔付。
五、乙方应认真搞好教学研究工作,按时完成聘约所规定的工作任务。如中途无故中止教学研究活动,应视作违约,甲方有权利扣发其全部授课酬金,并保留其他赔付要求的权利。
六、未尽事宜,由双方另行约定。
七、本聘约一式四份,教导处、实训处和甲、乙双方各执一份,经甲乙双方签字,甲方盖章后生效。甲乙双方应自觉信守聘约。
甲方负责人(签字盖章):______________乙方签字:________________
年___月___日年___月___日
兼职合同 篇6
甲方:___________
乙方:___________
根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规,乙方自愿在甲方兼职,甲方聘请乙方为兼职人员;甲乙双方本着平等自愿的原则,经一致协商签订本合同,以资共同遵守。
一、合同期限
甲方自______年______月______日起录用乙方为兼职员工,雇佣期限至______年______月______日止,合同期满双方希望继续维持合同关系时,则须另行订立新合同。
二、聘用岗位及职责
1、甲方因工作需要聘乙方从事______岗位工作,主要工作职责为______。据甲方的时间安排,在乙方无合理客观原因的情况下必须随叫随到,否则甲方有权终止合同。
2、乙方应按照甲方的要求,尽职尽责完成甲方规定的工作内容,并达到规定的质量标准和考核要求。
三、劳动时间
乙方在被聘用期间执行不定时工作制,工作时间和休息时间甲乙双方协商安排。
四、劳动报酬
1、乙方在本合同有效期内的劳动报酬,甲方按月支付人民币_____元整。支付时间为每月_____日,如遇节假日,发放顺延。
2、乙方在兼职时间内因甲方要求或工作需要而产生的相关费用由甲方承担,金额须按照甲方审批认可的为准。
五、甲方权利义务
1、甲方有权了解乙方对工作计划的执行情况,并要求乙方按照甲方工作计划要求进行工作。
2、甲方应为乙方安排工作,分配任务;
3、甲方应监督检查乙方工作情况;
4、甲方应及时给乙方支付劳务报酬,不得拖延。
六、乙方权利义务
1、乙方必须严格遵守和执行甲方制定的规章制度,认真履行岗位职责,完成相应的工作任务。
2、乙方可以获取甲方支付的劳动报酬;
3、乙方在成为甲方兼职人员的同时,应自愿向甲方提供真实的身份证、学历证明复印件,银行帐号;
4、乙方应接受甲方的工作,按要求进度完成甲方的工作安排;不得无故拖延相关工作进度;
5、乙方不得从事有损于甲方声誉的活动;
6、乙方未经甲方同意,不得泄露在甲方兼职期间获得的甲方资料和信息。
七、保密合同
1、乙方任职期间必须严格遵守甲方保密及竞业限制相关规定,乙方必须对工作中所接触到的甲方资料予以保密,不得向第三方泄露;不得使用甲方资料为除甲方外的其他任何人或单位谋取利益,损害甲方利益。
2、本合同的竞业限制期为1年,即在本合同终止、期满或解除后1年内,乙方必须仍然遵守本章第一条的约定。
甲方:
乙方:
日期:
工人合同(锦集6篇)
目前,大家越来越注重自己的权益保护,因此我们应该学习合同的使用方法。那么,如何撰写一份详细且合理的合同呢?栏目小编经过精心整理和总结,为您提供了丰富多样、非常有用的建议,供您参考!
工人合同(篇1)
技术工人劳动合同
一、前言
随着经济的发展和国家政策的积极扶持,技术工人行业逐渐形成了规模化、产业化发展趋势,成为国民经济建设的重要组成部分。与此同时,技术工人劳动合同作为劳动关系的法律规范,也逐渐受到人们的关注和重视。本文将就技术工人劳动合同的相关主题进行探讨,以期为技术工人劳动关系的稳定发展提供一些参考。
二、技术工人劳动合同的概念和作用
技术工人劳动合同,是指用人单位与从事技术工作的职工之间所签订的书面劳动合同,具备规范双方权利义务、保障职工合法权益、促进劳动关系和谐稳定的作用。在现实生产和工作中,技术工人承担着企业的技术创新和技术水平提升等重要职责,通过签订劳动合同,可以明确技术工人的工作内容、工作条件、薪资待遇、劳动保险、福利保障等方面的协议,同时也规定了用人单位的职责和义务,保障了技术工人的劳动权益,具有非常重要的法律意义和社会意义。
三、技术工人劳动合同的重要内容
技术工人劳动合同应该明确规定以下重要内容:
1、劳动双方的基本信息。包括用人单位的名称、住所、法定代表人或负责人的姓名和联系方式,以及技术工人的姓名、性别、年龄、身份证号码等信息。
2、工作内容和工作地点。具体规定技术工人需要从事的工作内容、工作时间、工作任务和工作地点等信息。
3、薪资待遇和福利保障。明确规定技术工人的薪资待遇、工资支付方式、岗位津贴、年终奖金、社保缴纳和福利保障等内容。
4、劳动保险和合同期限。规定职工加入社会保险的范围和缴费标准,以及合同期限,对职工的利益和权益都有明确保障。
5、劳动条件和劳动安全保障。明确职工的工作环境、工作设备、工作条件等方面的规定,对职工的劳动安全保障和职业健康有明确保障。
四、技术工人劳动合同的签订和终止
技术工人劳动合同的签订和终止需要遵循法律法规的规定,双方必须自觉遵守,共同保护技术工人的劳动权益。
1、劳动合同的签订。劳动合同应当是自愿签订的,用人单位要依据法律法规和实际情况确定职工的工作岗位、工作内容和工作条件等,与职工进行公正、平等的协商,达成合意后签订劳动合同。
2、劳动合同的终止。劳动合同期满或者协商解除、劳动争议仲裁或诉讼、职工死亡、合同解除、因不可抗力原因的履行不能等原因均可引起劳动合同的终止。用人单位应当及时通知劳动部门,并向职工支付相应的经济赔偿。
五、技术工人劳动合同的保障与完善
技术工人劳动合同作为法律规范的一种形式,对于保障技术工人的劳动权益和促进企业的稳定发展具有非常重要的作用。在实际工作中,为了让技术工人劳动合同能够更好地发挥作用,需要从以下几个方面进行改善和完善。
1、加强行业规范。加强行业规范建设,制定相关制度和规定,加强技术工人行业的管理和规范。
2、提高职工素质。加强对技术工人的培训,在提高技能水平的同时,培养职工遵纪守法的意识和规定。
3、加强信息公开。加强技术工人劳动合同方面的信息公开,以便于职工了解各种劳动权利和义务。
4、完善法律法规。在政策和法律法规上进一步完善技术工人劳动合同的保障措施,制定更为合理的法律规定。
六、结语
技术工人作为企业发展的重要组成部分,对于技术工人劳动合同的完善和保障具有非常重要的现实意义和实践意义。在未来的发展中,我们应当更加注重技术工人劳动合同的建设与规范,为技术工人创造更加优质、稳定的劳动环境和就业机会。
工人合同(篇2)
甲方:
乙方:
甲方聘用乙方为员工,双方经过平等协商,彼此同意约定下述条款以共同遵守。
一、乙方之考勤与管理悉按甲方有关员工手册办理。
二、乙方受聘于甲方期间,应根据甲方工作安排,在工作场所履行职责:
三、乙方之工作职责、事项均由甲方依乙方之职务或工种,并视乙方能力及甲方需要进行分派。
五、乙方之正常工作时间每日为10小时,工作半年以上8个小时,每月2天假,工作满一年3天假。每月其工作、休息、休假等,均由甲方安排办理。
六、甲方根据工作需要,要求乙方加班时,除不可抗拒之事外,乙方应予配合,有关加班事宜,均由甲方传达乙方,乙方加班费另计。
七、甲方应按月支付乙方报酬,乙方的工资待遇每月600元人民币(底薪)+10%提成(前3个月保底900元,3个月后底薪加提成)。
八、乙方工作每满一年底薪加100元。
十、乙方每月工资由甲方次月月底发放,若工资发放日适逢周日或假日。甲方得提前或推后一日或数日发放。
九、甲方对乙方奖励,分为表扬、嘉奖、晋级、3种。甲方对乙方之惩处,分为警告、降级、辞退、罚款等4种。以上奖励及惩处事由和办法,依员工手册办理之。奖励及惩处记录列为甲方考核乙方之依据之一。
十、甲方因业务萎缩或乙方不能胜任甲方工作时,甲方有权终止本合同。
十一、乙方主动提出解除本合同时,须提前3个月通知甲方,调离时,乙方须按员工手册办理有关手续。
十二、乙方声明:乙方在签署本合同时,同时获得员工手册,并知悉全文,愿意遵守各项规定。
十三、甲、乙双方就履行本合同所发生一切争执,同意以市劳动局为第一仲裁
机关。十四、本合同为两年以上。甲、乙双方若不特别声明,本合同保持持续有效。十五、员工手册
1、员工不得无故迟到、旷工、早退,特殊情况应提前向甲方请假批准。
2、员工必须保持工作场地整洁、干净。
3、员工不得营私舞弊、弄虚作假,一经发现,从重罚款处理。
4、员工不得无故辞工,特殊情况应向甲方汇报,批准。
5、甲方每月给乙方进行工作考核评估。
十六、合同期满后,乙方两年内不得从事本职业。
十七、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,经双方签章后于年月日起生效。
甲方(盖章):乙方(签字):
签约代表人(签字):
年月日年月日
工人合同(篇3)
建筑工人是必不可少的劳动力,在建筑行业中扮演着重要的角色。然而,建筑工人往往面临的是长时间的工作、艰苦的工作条件、低工资以及安全隐患等许多问题。因此,签订一份合法有效的劳动合同显得尤为重要。本文将从劳动合同的重要性、劳动合同的内容以及劳动合同的实施等方面来分析建筑工人的劳动合同问题。
一、劳动合同的重要性
在建筑行业中,劳动合同是保障工人权利和利益的重要文件,它规定了工作内容、薪资待遇、工作时间、休假等关键信息。签订劳动合同能够有效保障工人的利益,防范不必要的纠纷,确保工人的权利得到保障。此外,劳动合同还能够有力促进企业发展,规范企业的管理,增强企业的信誉度。建筑企业如果能够注重劳动合同的签署,建立和健全劳动合同制度,对于企业的长期发展也将产生积极的影响。
二、劳动合同的内容
1.工作内容
劳动合同的工作内容是比较重要的一项内容,它直接关系到工人的具体工作。建筑工人的工作多为体力劳动,应该在合同中进行明确规定,避免工人工作范围外的工作压力。
2.薪资待遇
薪资待遇是劳动合同中最为重要的内容之一。建筑工人通常是按照劳动量来计酬,要求在劳动合同中明确约定,避免工人得不到该有的报酬。此外,在劳动合同中明确规定社保等福利待遇也是非常有必要的。
3.工作时间与休假
工作时间与休假也是必须明确规定的内容。建筑工人的确实需要较长时间的工作,因此在劳动合同中明确规定工作时间,以保证工人的身体健康和工作效率。同时,也要明确规定休息时间与休假制度,保障工人合法的休息权利。
4.安全保障
安全保障也是非常值得关注的内容。建筑工地安全存在许多隐患,劳动合同应该明确规定建筑工地安全措施、事故责任等关键内容,保障工人的安全和法律权益。
三、劳动合同的实施
要想体现劳动合同的保障作用,合同需要得到良好的执行。企业对于劳动合同的实施应该做到以下几点:
1.坚守诚信:企业应该诚信地履行与工人签订的劳动合同,遵守相关政策规定,切实保障工人的合法权益。
2.严守工时:企业应该根据劳动合同明确规定的工作时间来执行,合理安排工人的工作强度与工作时间,避免因工时过长而导致工人身体健康出现问题。
3.设立健全的制度:企业应该建立起健全的劳动合同管理制度,规范企业管理,确保劳动合同的逐步落实。
四、结论
签订一份有效的劳动合同对于保障建筑工人的权益来说至关重要。劳动合同的内容应该十分明确,而在企业实施方面也需要注重规范和建立及时的执行机制。建筑工人的劳动权益应该得到有效的维护和保障,才能够为行业的发展注入源源不断的活力。
工人合同(篇4)
甲方: 乙方:
鉴于乙方已经依法享受基本养老待遇,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和地方有关法规的规定,经甲乙双方平等协商一致,自愿签订本协议,共同遵照执行。
第一条 本协议期限为壹年,自20xx年1月1日起至20xx年12月31日止。
第二条 甲方雇佣乙方为其公司守夜值班工作,主要工作内容: 。
第三条 甲方支付乙方的报酬标准为1000元/月,在次月25日前以现金形式发放。
甲乙双方约定:协议期内,乙方承诺认真学习和遵守甲方各项规章制度;乙方承诺因其已享受社会保险,甲方不再支付社会保险费用;乙方承诺因守夜值班的特殊性,乙方报酬已包含所有的加班加点报酬。
第四条 乙方负有保守甲方商业秘密或工作秘密的义务。
第五条 乙方承诺其没有影响正常履行守夜值班的身体疾病;本协议期内,如乙方患病或非因公负伤,医疗费用自行承担,医疗期间甲方不支付乙方报酬;在本协议期内,甲方为其购买商业保险,用于乙方在为甲方工作过程中发生意外伤害的经济补偿。乙方承诺:对超过保险公司赔偿部分的经济损失由乙方自行承担(其享受的待遇均按照《保险法》和所参加的商业保险合同约定的执行),并自愿放弃对甲方的赔偿请求权。
第六条 甲乙双方若单方面解除本协议,均应提前三十天以书面形式通知另一方。
第七条 协议期满,本协议终止,若需续签则应另行签订协议;乙方在雇佣期间患病或负伤,不能继续胜任工作的,本协议终止。
第八条 雇佣期间,本协议终止或解除时,甲方不支付经济补偿金;若乙方在聘用期间擅自离职的,应赔付甲方经济损失。
第九条 本协议终止或解除时,乙方应按照甲方的要求做好工作交接,并办好书面交接手续;若乙方给甲方造成经济损失的,应根据甲方的规章制度和法律
法规承担相应赔偿责任。
第十条 双方因履行协议发生争议的,可以协商解决;若协商不成,可向甲方所在地法院提起民事诉讼。
第十一条 本协议未尽事项,双方可另行依据国家、地方的法律法规协商确定,并订立书面补充协议。
第十二条 本协议一式二份,双方签字盖章生效,甲、乙双方各执行一份,均具同等法律效力。
甲方(公章) 乙方(签名)
法定代表人(受委托人): 身份证号码:
年 月 日:
工人合同(篇5)
用人单位(甲方):
地址:
组织机构代码证书:
单位联系电话:
被招聘人(乙方):
身份证号:
甲方因工作需要,同意招聘乙方到甲方试用工作,根据有关规定,经双方自愿协商,同意订立本协议。
一、合同期限
试用期为一年,试用合格者,经阿合奇县党委、政府同意,甲方与乙方签订劳动合同,聘为正式员工,确立劳动关系,明确双方权利和义务。
乙方报到当日应提供区(县)级医院出示的体检证明。
二、工作任务
乙方同意服从甲方的工作需要,在岗位,承担工作任务。
三、劳动纪律
乙方应当自觉遵守国家和自治区规定的有关劳动法律法规,医疗卫生从业法律规定及甲方的各项规章制度,服从管理,积极做好工作。甲方有权对乙方履行制度的情况进行检查、督促、考核和奖罚。
四、劳动时间与劳动报酬
1、甲方实行国家事业单位工作作息制度,享受国家法定节假日,加班补助按甲方职工同等待遇。
2、在试用期,乙方工资为2600-3500元/月,试用期满经考核合格后享受国家事业单位编制内招录工作人员同等待遇。
3、试用期内,乙方不能享受甲方的各类福利待遇。
五、有下列情形之一的,甲方可以随时解除协议
1、乙方试用期不符合录用条件的。(严重违反甲方规章、身体条件达不到要求、考核不合格)
2、乙方被判刑、送劳动教养,以及贪污、盗窃、博、打架斗殴、营私舞弊等严重问题,或因失职给单位造成重大损失和屡次违反劳动纪律教育不改的。
3、乙方提供虚假资料、证明、以骗取甲方信任的。
4、乙方不能胜任工作的。
六、协议期满《劳动合同》的签订
1、试用期满经考核合格后,办理招录手续,乙方需与甲方签订五年期的《劳动合同》。
2、合同期内不得提出调动,如执意调动,甲方报卫生局、人事局取消事业单位编制内招录工作人员资格和手续,并缴纳违约处罚金2-5万元。
七、协议解除
在试用期内,双方应该在15天前以书面通知对方。
八、本协议未尽事宜,有双方协商确定。
九、本协议一式两份,甲乙双方各保留一份。
甲方(盖章):
代表:(签名)
联系电话:
年月日乙方(签字)联系电话:年月日
工人合同(篇6)
食堂工人聘用合同
本合同是由_____ (雇主名称)(以下简称“雇主”)与_____ (工人名称)(以下简称“工人”)就工人在雇主的食堂从事食品加工、烹饪、清洁卫生等工作及相关事宜所订立的书面合同。
第一条 工作内容
1.1 工人应当认真履行本合同规定的职责,按时、按质地完成工作。
1.2 工人的主要职责是在雇主的食堂从事食品加工、烹饪、清洁卫生等工作。工作报酬由双方协商确定,但不得高于当地规定的最低工资标准。
1.3 工人应当遵守食品安全和卫生规定,确保食品加工、烹饪的安全和卫生。
1.4 工人应当认真履行雇主交代的其他工作,并按照要求完成。
第二条 工作时间及休假
2.1 工人的工作时间为每天 _______小时,每周_______天,按照雇主的工作安排进行。
2.2 工人每天需要进行______次休息,每次休息时间为______分钟。
2.3 工人可以享受法定节假日,并按照相关规定每年享受______天带薪年假。
2.4 工人如需请假,应提前______天向雇主申请,并经雇主批准方可享受带薪假期。
第三条 合同期限
3.1 本合同自______年______月______日起生效,期限为______年______个月。
3.2 合同到期前雇主和工人均可以提出续签合同的要求,续签合同经双方协商一致后签订。
第四条 保障及福利
4.1 工人在工作期间,如遭受工作伤害,或因职业病患病,雇主应按照相关规定承担相应责任。
4.2 工人享有当地规定的基本社会保险和福利待遇。
4.3 工人在工作期间出现意外情况,雇主应根据相关规定予以救护和赔偿。
第五条 合同解除
5.1 因工人本人原因,经与雇主协商一致,可以解除本合同。
5.2 工人在本合同期限内,违反工作纪律、要求和相关规定,严重影响了工作效率和质量,雇主可以解除本合同。
5.3 工人未履行合同规定的职责或者在工作中存在严重过失,给雇主造成重大经济损失或社会影响,雇主可以立即解除本合同。
5.4 本合同解除后,双方应按照相关规定如实履行各自的义务。
第六条 附则
6.1 本合同未尽事宜,由双方协商解决。
6.2 本合同有效期内如有修改及补充协议,须经双方签字盖章后生效。
6.3 本合同一式两份,雇主和工人各持一份有效,相同效力。
雇主(盖章):_____________________
工人(签字):_____________________
日期:______年______月______日
订货合同(集锦6篇)
安全责任是极其重要的,比泰山还要重要。要时刻警醒,保持警觉,确保安全,因为越来越多的地方需要签订合同。在拟定合同内容时,要避免使用一些模棱两可的语言,以确保合同的合法性和合规性。如果你想了解更多写合法合规合同的方法,那么请看本文。
订货合同 篇1
合同编号:___________
签订地址:______________________
甲方(全称):
乙方(全称):
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经双方友好协商,达成一致意见,签订本合同。
一、甲方委托乙方制作服装系列产品,具体规格型号、数量、单价及价格详见附后清单。
二、产品质量标准、特殊工艺要求及费用负担:。
三、交货时间及方法:乙方收到甲方预付款个工作日内交货,送达方式另行协商确定,交货时由甲方确认,并在乙方的送货单上签字。
四、验收标准及期限:甲方自收货日内按样衣标准进行验收。如有质量问题,应在此间提出,逾期由甲方自行承担。
五、包装要求及费用负担:
六、交(提)货方式地点:
七、交付定金预付款数额及时间:
八、结算方式及期限:甲方自收货日内以现金或转帐的方式付清货款。
九、服务承诺:1、产品交付使用一月内,如因乙方原因出现的产品质量问题,乙方负责调换、修改,费用由乙方负担。2、本次批量生产之后,如甲方提出增补制作要求,在布料规格质量及价格与本次产品相同的基础上,乙方依样衣标准制作,经双方协商另签订合同。
十、Υ约责任:1、乙方加工生产以甲方确认的样衣为准,中途如因甲方原因提出更换布料及款式、色彩等,由此产生的责任及费用由甲方承担并相应延长交货日期。甲方δ按约定支付预付款,乙方可以不予制作并相应延长交货期限,直至甲方交付预付款后,按合同相应要求开始制作;甲方δ按约定时间交付货款,甲方应按欠交货款的5%/月利率向乙方交纳Υ约金。2、中途如因乙方原因提出的需要更换布料及款式、色彩等需征得甲方同意,否则由此产生的的责任及费用由乙方承担,如需延长交货日期,由双方另行协商。
十一、由于不可抗力灾害和确非一方本身的原因而不能履行合同时,可以免除Υ约责任。
十二、其他δ尽事宜,甲乙双方协商解决。
十三、本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字之日生效。交易完毕(含付清货款)本合同自行作废。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
联系地址:联系地址:
联系电话:联系电话:
开户行:开户行:
帐号:帐号:
签订时间:年月日签订时间:年月日
附:委托制作服装系列产品规格型号、数量、价格等明细清单人员类别规格型号数量单λ单价(元)计价(元)备注合计人民币金额(大写)万仟佰拾元角分(¥)
此清单与合同一并生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
年月日年月日
订货合同 篇2
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)
咀、乙双方经友好协商,就甲方 的设计、设备材料的选型集成制造、提供、安装、调试及质量保证等事宜,达成下列协议,双方共同遵守执行:
工程范围:包括厨房设备的设计、设备材料的选型集成制造、提供、安装、调试、培训设备操作人员及质保服务。
二、交货地点:
三、交货日期:
四、包装标准及要求:设备及材料的包装及运输由乙方确定,并确保运输装卸耐磨、抗压,防湿、防潮、防腐蚀。由于包装不良而使货物损伤,供方应负责由此产生的一切费用和损失。
五、质量标准及质量保证:乙方所供设备及材料是全新的未使用过的,品牌、规格型号、技术参数应符合合同附件一、二的要求,产品质量符合国家标准和生产厂家产品技术性能指标;安装质量应符合现行有关安装施工质量验收规范规定;乙方保证产品实行三包,其中设备保修期是调试合格后之日起一年。在合同质保期内,乙方免费保修;质量保证期外实行终身维修,并享受备件最优惠价。
六、甲、乙双方的现场配合:
1、甲方负责现场的协调,乙方到工地进行设备的安装和调试,甲方将水、电位负责提供至离安装设备1米范围之内,乙方负责接驳安装。
2、乙方负责厨房设备的设计、设备材料的选型集成和制造、设备材料运输提供(包括安装期间的维护保管、设备安装(包括风管的穿墙开孔)、调试、培训设备操作人员及质保服务。
3、乙方进入现场安装,要服从甲方和现场装修公司的统一领导和指挥,服从现场咀方代表的质量监督和管理,遵守现场和甲方物业公司一切管理制度,遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪音管理的政策和法规规定。
4、乙方应积极主动做好和会所装修施工及其他分包的协调配合,保证装修的总体效果;
5、乙方要严格要求工人文明施工,爱护建筑结构和设施,注意现场成品和半成品的保护,负责安装工人的施工安全。
6、本合同整个实施过程中乙方现场协调及维保技术支持人:
七、合同总价及付款条件:
1、合同总金额为:(大写: )。
2、付款方式:合同双方签字盖章生效后,甲方即付给乙方合同总价的30%,计大写人民币 。设备到场安装,甲方再向乙方支付合同总价的30%,计大写人民币 ;待调试完毕并验收合格后,甲方即向乙方再支付总合同款的30%,计大写人民币 ;留合同总价10%计大写人民币 的质保金自调试合格后满一年后一次付清。在付款过程中,乙方应按合同规定和甲方财务要求及时出具税务发票。
八、迟交罚款:如供方不能按本合同第三条规定的日期交货,除人力不可抗拒因素外,供方应向需方交付罚金,从结算付款中扣除。罚金为每个星期按迟交货物总值的1%计算,不足一星期的迟交日按一星期计算;罚金最高限额不超过货物总值的5%;乙方应承担因此所引发的一切损失。
九、检验和索赔:
1、检验:供方同意在货物生产过程中随时接受需方的监制并为之提供协助。货物出厂前,由乙方对货物的品质、规格、数量作细致的检验,合格后方可出厂。
2、索赔:货物送到现场后,无论在安装过程中或质保期内如发现产品自身质量存在问题或不符合合同规定,供方根据需方的要求对不符合合同规定确认的部分,应免费维修或更换。
十、违约责任及解决纠纷方式:甲乙双方因本合同发生的或有关本合同的或与合同的解释、执行、违约、终止等有关的任何争端、争论或索赔,应通过友好协商解决。如协商不能解决,则任何一方可向兰州仲裁委员会申请仲裁解决,仲裁裁决是终局性的,对双方均有约束力。
十一、其它约定事项:
1.供方应在需方付清货款后按要求即时开具发票。
2.供方所供本合同设备及材料,乙方应提供产品出厂检验合格证、材质检验报告、安装使用说明书、产品质量保证书、装箱清单等相关文件,以及企业资质证明等资料,一式三份,其中一份随货发运,二份交需方存档。
3.未尽事宜,双方协商解决。
4.本合同包括合同附件,合同附件一:厨房设备产品明细及报价表及合同附件二:厨房设备深化设计图(四张)。一式四份,双方各执二份,具有同等法律效力。
5.本合同于20xx年1月20日签订,自甲、乙双方签字之日起生效,有效期至双方履行完本合同规定的所有义务止。
咀方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
订货合同 篇3
供方: ____(以下简称甲方)
需方:____ (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规规定,经甲、乙双方平等自愿友好协商,就钢材订购事宜达成以下合同条款,双方共同遵守。
1、乙方一次性向甲方订购钢材 ____吨(总吨位锁定,具体型号根据施工方材料申请单为准,规格型号按百分之二十调整),结算型号以施工方提货结算清单为准,价格执行合同附件(附件与本合同具有同等法律效力),乙方所订购的全部钢材由甲方负责保管、存储。
2、合同价款:本合同总价款为均价约 ____元(人民币大写: ____。本合同价款包括货款、保管、调运及运至乙方指定地点交货的一切费用,具体数额以双方实际结算价款为准,据实结算。
3、付款方式:合同签订支付合同总价的百分之五十,剩余款项根据实际提货数量,据实结算,按甲方公司付款计划付款。
4、乙方根据工程进度需要分批提货,每次提货时,应提前二天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量,甲方应在接到通知二日内将钢材送到乙方工地。否则,甲方应按该批送货价款的3‰/日承担违约责任。
5、交货方式、数量的约定:甲方应按乙方要求将钢材承运并卸货至乙方指定的地点,以乙方工地实际接收数量为准。
6、钢材接收验收方式:甲方应按合同清单约定的生产厂家为乙方提供钢材,乙方收到钢材后应先进行检测,合格后方可使用,如有质量问题应在收到货物之日起五日内书面通知甲方,并提出相关的检测报告。经双方确认钢材质量确实不合格后,甲方应将质量不合格的钢材运回,并承担运回所发生的运费,同时甲方在二日内换送合格钢材。若甲方不按照乙方要求履行本合同,则甲方必须承担乙方造成的全部损失,并承担合同总价款5%的违约金。
7、双方应严格遵守本合同,如果双方有争议应先协商解决,协商不成的,提交所在地人民法院裁决。
8、本合同双方签字并盖章后生效。
9、本合同一式肆份,甲方持壹份,乙方各持叁份,
甲方(盖章):____
乙方(盖章):____
法定代表人:____
法定代表人:____
经办人:____
经办人:____
合同签订日期:____
____年 ____月 ____日
订货合同 篇4
合同编号:__________签订地址:________
甲方(全称):_____________
乙方(全称):_____________公司
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,经双方友好协商,达成一致意见,签订本合同。
一、甲方委托乙方制作服装系列产品,具体规格型号、数量、单价及价格详见附后清单。
二、产品质量标准、特殊工艺要求及费用负担:_________________。
三、交货时间及方法:乙方收到甲方预付款_________个工作日内交货,送达方式另行协商确定,交货时由甲方确认,并在乙方的送货单上签字。
四、验收标准及期限:甲方自收货日内按样衣标准进行验收。如有质量问题,应在此间提出,逾期由甲方自行承担。
五、包装要求及费用负担:___________________________
六、交(提)货方式地点:___________________________
七、交付定金预付款数额及时间:__________________
八、结算方式及期限:甲方自收货日内以现金或转帐的方式付清货款。
九、服务承诺:
1、产品交付使用一月内,如因乙方原因出现的产品质量问题,乙方负责调换、修改,费用由乙方负担。
2、本次批量生产之后,如甲方提出增补制作要求,在布料规格质量及价格与本次产品相同的基础上,乙方依样衣标准制作,经双方协商另签订合同。
十、违约责任:_________
1、乙方加工生产以甲方确认的样衣为准,中途如因甲方原因提出更换布料及款式、色彩等,由此产生
的责任及费用由甲方承担并相应延长交货日期。甲方未按约定支付预付款,乙方可以不予制作并相应延长交货期限,直至甲方交付预付款后,按合同相应要求开始制作;甲方未按约定时间交付货款,甲方应按欠交货款的5______%/月利率向乙方交纳违约金。
2、中途如因乙方原因提出的需要更换布料及款式、色彩等需征得甲方同意,否则由此产生的的责任及费用由乙方承担,如需延长交货日期,由双方另行协商。
十一、由于不可抗力灾害和确非一方本身的原因而不能履行合同时,可以免除违约责任。
十二、其他未尽事宜,甲乙双方协商解决。
十三、本合同一式二份,双方各执一份,自双方签字之日生效。交易完毕(含付清货款)本合同自行作废。
甲方:__________________(盖章)乙方:_________(盖章_________公司
法定代表人:_________(签字)法定代表人:_________(签字)
委托代理人:_________(签字)委托代理人:_________(签字)
联系地址:__________________联系地址:_________________
联系电话:__________________联系电话:_________________
开户行:_________________开户行:__________________
帐号:__________________帐号:_________________
签订时间:_____________签订时间:______________
订货合同 篇5
订货方:(甲方)
订货时间:年月日
供货方:(乙方)
交货时间:年月日
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律,双方经友好协商,甲方向乙方购产品。为明确双方责任,确保双方利益,依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定,在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议,以供双方共同遵守。
共计货款为:
一、付款方式:签订本合同后,甲方向乙方支付定金人民币,剩余10%尾款在甲方工程完工验收后支付,计人民币凭产品验收合格单支付支票或现金结算。
二、乙方必须按甲方要求按时按量安全交货,如因交货时间延误所造成直接经济损失由乙方负责
三、交货地点:
四、运输方式:乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全等均由乙方负责)费用均由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收:
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行,即符合公路或铁路运输要求,确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。六、合理损耗及计算方法:
乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。
七、违约责任:
如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货,每延期一天交货,则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金,并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款,每延期一天付款,则按延期付款金额每天万分之五向乙方计(付)违约金。
八、合同纠纷解决方式:
按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成,则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
九、其它约定事项
在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责,但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项,双方可另行签订协议作为本合同附件,并与本合同具有同等法律效力。
十、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十一、本合同一式肆份,双方各执两份,均具同等法律效力。
本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方:____________________ (盖章)
乙方:(盖章)
经办人:____________
经办人:____________
负责人:____________
负责人:____________
电话:____________
电话:____________
开户银行帐号:____________
开户银行帐号:
年月日年月日
订货合同 篇6
合同编号
签订日期 年 月 日
供方(全称):
需方(全称):
根据《中华人民共和国民法典》规定,经双方协商,签订本合同,以资共同信守。
一、品名、规格、数量、价格、交提供日期:
二、质量标准、验收方法及地点:
三、原材料来源及互利方法:
四、交(收)货方法、地点及运杂费负担:
五、货款结算时间及方法:
六、包装要求及包装物回收办法、费用负担:
七、经济责任:
八、其他:
九、供需双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时,经双方协商由合同鉴证机关查实证明,可免予承担经济责任。
十、本合同自签订之日起,双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终 止,如需修改或终止时,应经双方协商同意,另立协议方可有效,并报双方业务主 管部门备案。
十一、本合同在有效期内任何一方违约,双方都有权按《中华人民共和国经济 民法典》有关规定,向合同仲裁机关提出书面申诉,要求调解、仲裁处理。
十二、本合同正本两份,双方各执一份,副本份,送双方业务主管部门、 银行各一份,工商行政管理机关二份。
十三、本合同有效期自 年月日至 年月日止。
供方:法人委托书号码 需方:法人委托书号码
营业执照号码 营业执照号码
供方:(盖章) 需方:(盖章)
负责人: 负责人:
代表: (签字) 代表:(签字)
开户银行: 开户银行::
帐号:: 帐号::
电话号码: 电话号码:
住址: 住址: