合同承诺书

合同承诺书(实用十篇)。

本站编辑特别为你整理并编撰了“合同承诺书”，想要了解更多详情，请持续关注我们的网站。在全体公民的法律觉悟不断提升的当下，合约的重要地位愈发突出。在民事主体进行商业交易的过程中，一般都需要签订合同。

合同承诺书【篇1】

我方与贵司通过长期的业务往来，建立了良好的买卖合同关系，为了规范双方的管理和保持友好合作关系，我方特向贵司郑重承诺:

1、交货时双方应做好书面记录，明确品名、数量、质量、规格等货物基本情况及交货时间、地点，我方同意按照贵司财务制度规定的程序进行结算工程款,在合同约定货物送完后3个月内，我方必须与贵司办理结帐手续，否则视为我方放弃结帐，超过3个月后结帐的，贵司可以不予认可。

2、我方委托 （身份证号码： ）作为结算凭证的经办人，受托人在结算凭证上的签字行为，视为我方确认。我方每次送货时，必须使用经双方认可的送货单，并由我方委托人员 （身份证号码： ）在送货单的结帐联上签署名字并确认送货数量，贵司库管人员才予以开始验收。若验收出我方虚报货物数量，则我方自愿按虚报量的20倍向贵司承担违约责任。同时，我方须在五日内凭按附件要求完善后的送货单、材料入库验收单到贵司开具内部结算付款凭证作为结算依据之一，否则贵司有权拒绝支付当次货款。从相应送货单开票之日起90日内，我方须按贵司财务制度完善审批及挂账手续，否则本单据自动失效，并视为我方放弃收取该笔货款的权利。

3、我方明确地知道，贵司任何工作人员 (包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以贵司或贵司相关项目部的名义向我方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等，必须经贵司分管、主管领导审核确认后，并在5日内到贵司加盖公章方为有效，否则无效，由此产生一切后果由我方自行承担，贵司不承担任何法律责任。

4、我方与贵司建立买卖合同关系以来，就已明确上述特别约定（以前的合同没明确约定，但我方认可且实践中也一直是按特别约定履行的）。故本承诺对我方与贵司此前订立的任何一份《买卖合同》（含《材料设备采购合同》）均有效。若我方违反上述承诺，由此造成的一切损失均由我方自行承担。

特此承诺

附 件：

1、送货单

2、材料入库验收单：

3、内部结算付款凭证：

承诺单位（公章）： 年 月 日

合同承诺书【篇2】

兹有新疆讯捷通人力资源服务中心（有限公司）为保证投标项目顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质，围标串标，弄虚作假行为，违者承担相应的经济法律责任。

2、我单位依法纳税，近财务状况良好，无处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态等不良记录。

3、我公司自20xx年成立以来没有发生骗取中标、严重违约等不良行为，无诉讼案件。

4、我公司社会信誉优良，无论在金融业，在健康卫生、消防安全、劳务纠纷等方面都具有很好的口碑及信誉。

5、我方承诺项目负责人、管理员按约定的时间驻场管理，设备耗材准时进场。

6、我方承诺严格履行合同及相关技术规范要求，保证项目服务质量，贯穿安全技能培训，严抓安全管理，使甲方放心，员工安心。

7、我方承诺严格执行廉政建设和反腐败的法规纪律，杜绝发生违法乱纪行为。

8、承诺建立工资支付制度，杜绝恶意欠薪，杜绝上访事件发生，否则愿承担经济法律责任。

9、我公司保证所列全部文件、资料内容真实、有效；承诺事项100%落实执行。

10、提供增值税普通发票或增值税专用发票（可抵扣）。

合同承诺书【篇3】

备案合同承诺书模板

致舜元建设（集团）有限公司：

年月日，贵司与我司就工程

签订了一份专业分包合同，合同的名称为。该合同为备案合同，不是双方真实的意思表示，该合同双方不做实际履行。

我司就该合同向贵司做以下承诺：

1、该合同约定的工程是业主指定分包的，并且工程款是业主直接支付我司，因此我司不会向贵司主张支付工程款；

2、我司在施工中严格遵守工期、质量、安全的要求，因工期、质量、安全等问题产生的.纠纷，我司会积极解决，给贵司造成的经济损失，我司承诺承担赔偿责任。

3、因施工产生的分包商和实际施工人的工程款、材料商的材料款、民工工资等款项我司承诺会积极支付，如果给贵司造成经济损失，我司承诺承担赔偿责任。

4、我司承诺承担本工程的保修义务，如果因工程质量、保修等问题给贵司造成经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。

5、因本工程产生的业主索赔、政府罚款等均由我司承担，给贵司造成经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。

6、因本工程引发的一切债权债务纠纷及工程责任，均由我司承担；给贵司造成损失的，我司承担一切赔偿责任。

（盖章）

年月日

合同承诺书【篇4】

甲方：___________ 丈夫 ，男， 住身份证号码：___________

乙方：___________ 妻子 ，女， 住身份证号码：___________

.甲方、乙方系夫妻关系，为了共同维护良好、和谐的婚姻关系，甲乙双方在公平、自愿的基础上，根据国家相关法律、法规的规定，经协商一致，签订本协议，以资共同信守执行。

第一条 甲乙双方应当互相忠实，互相尊重，在家庭生活中互相帮助，共同维护平等、和睦、文明的家庭关系。

第二条 甲乙双方不得无故关闭手机或是不接听一方的电话，但能证明由于工作原因或是其他原因除外，一方发生关闭手机或是不接听另一方的电话的情形后，关闭手机或是不接听电话一方必须在发现发生相关情形后3小时内向另一方说明(说明方式包括电话、短信、留言等)，双方应在每天上午7点至晚上11点期间尽量保持手机随身携带并使手机处于开机状态。

第三条 甲乙双方承诺在婚姻关系存续期间断绝与婚外异性频繁联系但能证明是工作原因除外(联系形式不限，包括但不限于：见面、电话、短信、邮件、书信、QQ等)。

第四条 甲乙双方承诺在婚姻关系存续期间每晚11点之前回到家中，如一方因工作原因或其他原因导致晚上11点之前无法回到家中，一方应及时通知另一方并说明情况(说明方式包括电话、短信、留言等)。

第五条 甲乙双方中任何一方在婚姻关系存续期间与婚外异性有不正当男女关系的，过错方自愿放弃包括房子、车子、其他债权在内的夫妻共同财产，婚姻关系存续期间的'共同债务由过错方承担。

第六条 甲乙双方承诺不因婚后无子女作为吵架甚至离婚的借口。

第七条 如一方违反本协议的约定，应支付另一方精神补偿金人民币___________万元。

第八条 本协议未尽事宜由双方协商确定。

第九条 如履行本协议发生争议，协商解决，协商不成或不愿协商，通过本协议签订地法院诉讼解决。

第十条 本协议自双方签字之日起生效。

第十一条 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力(注：每份两页，请逐页签字)。

第十二条 解释：本协议所称“频繁联系”是指每日联系3次以上或单次联系超过5分钟;本协议所称“不正当男女关系”是指与婚外异性保持暧昧关系、男女朋友关系、性关系等。

甲方：___________

乙方：___________

签订地：___________

签订时间： ____年____月____日

合同承诺书【篇5】

我(陈海)做了对不起妻子张兰的事情，我非常后悔，决心要痛改前非。我以后绝不再做对不起张兰的事，决不再打骂妻子，听妻子的话，否则，放弃所有的共同财产。

承诺人：陈海

年月日

那么，张兰与陈海签订的夫妻忠诚协议有效吗?

第一、法学理论界对忠诚协议的观点。对于忠诚协议，目前法学理论界有二种观念：第一种，此协议不应受法律保护，理由如下：第一、此类约定的履行与制裁，是亲情的问题，不是法律问题，法院并不适于处理此类复杂而敏感的亲情问题，

第二、《婚姻法》第四条规定的夫妻之间有相互忠实的义务，只是一个宣言，一种法律价值取向，结合最高院关于《婚姻法》若干问题的解释(一)第三条，法律没有把夫妻双方相互忠实规定为一项义务。因为有配偶者与他人通奸或者发生“婚外情”仅仅是道德问题，法律虽不鼓励，但也不应加以限制，当事人也不可以通过契约加以限制。理由是，涉及到人身自由的权利，不能通过合同契约加以限制，即使是违反道德的行为也不应例外。

第三、侵权损害不能通过合同契约预定。理由是在侵权法中实行的是填补损害的赔偿原则，如果允许当事人对此侵权损害事先约定，就违反了填补损害的原则，也会造成有钱人任意侵犯他人权利的恶果。

第四、个人隐私权、人格权应高于“忠诚原则”。如果法院赋予“忠诚协议”以法律效力，则为了确定一方当事人有“违约行为”，一方当事人或人民法院就有举证证明和查证的义务。在这个过程中，势必会使婚姻另一方甚至是无辜第三者的隐私暴露于公众之下。

第五、赋予“忠诚协议”以法律效力的另一个后果是鼓励婚姻当事人在结婚前都缔结这样一个协议，以“拴住”对方，这样势必会增加婚姻的成本，另一方面也会使建立在纯洁的爱情和相互信任基础上的婚姻关系变质，婚姻不免变成类似商人买卖的讨价还价。

第二种观点认为，此协议应受法律保护，理由如下：第一、婚姻法允许夫妻双方可以自己约定财产的处理方式，拥有对财产的处理权。同时，新婚姻法也规定，如果因重婚、有配偶者与他人非法同居等过错导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿。此外，夫妻相互保持忠诚是婚姻关系最本质的要求，婚姻关系稳定与否很大程度上有赖于此。违约赔偿的“忠诚协议”，实际上是对婚姻法中抽象的夫妻忠实责任的具体化，完全符合婚姻法的原则和精神，所以应该而且能够得到法律的支持。

只要“婚姻协议”在制订时，婚姻双方自愿约定的内容没有违反法律禁止性规定，也不损害他人和社会公共利益，约定的赔偿数额有可行性。同时，双方在协议中体现的是各自的真实意愿，并且在平等、自愿的前提下签约，法律就应该认可它，法官就应该采信它。

合同承诺书【篇6】

致：公司

我司于20xx年07月 26日与贵司签订了合同编号为 的 合同（以下称简称合同）。

为加强商务活动中的廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为、规范合同双方的各项活动，保障顺畅、公平的商业秩序，保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等相关法律，我司承诺以下廉政责任：

第一条 我司承诺在与贵司的商务往来活动中遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用原则，并保证在合同订立、履行过程中以及事前事后持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密或合同文件另有规定者外），不会为获取不正当的利益，损害国家、集体和贵司利益。

第二条 我司保证我司以及我司工作人员与贵司保持正常的业务交往，按照有关法律法规的规定和程序开展业务活动，并遵守以下规定：

1、不以任何理

由向贵司工作人员提供或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不以任何理

由为贵司工作人员报销应由贵司工作人员个人支付的费用。

3、不接受或暗

示为贵司工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、不为贵司工

作人员提供通信工具、交通工具和高档办公用品等物资。

5、不以任何理

由为贵司工作人员组织有可能影响廉洁、公正的宴请、健身、娱乐活动。

6、不许诺事后

给予贵司工作人员利益。

7、不以其它手段为贵司工作人员提供其他不正当利益

8、上条款中所称不正当利益包括但不限于金钱和实物。如回扣、佣金、股份、股东资格、债券、促销费、赞助费、广告宣传费、劳务费、红包、礼金、含有金额的会员卡、代币卡（券）、旅游费用、就业机会、项目机会、各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车辆、减免债务、提供担保、免费娱乐、 旅游、考察、提供房屋装修、借贷款项、借用物品、特殊待遇等财产性或者非财产性利益等。

第三条 我司同意如违反以上约定，贵司有权终止合同，相关的责任由我司承担；涉嫌犯罪的，贵司有权移交司法机关追究刑事责任。若因此给贵司造成经济损失的，我司同意予以赔偿。

承诺方（盖章）：

授权代表人：

日期：

合同承诺书【篇7】

为了确保学生在校期间的人身安全，增强安全防范意识，提高安全防范能力，杜绝安全事故的发生，依照上级有关文件精神，结合我校实际，特制订本安全责任书。

1、学校要求四华里以上的学生在校寄读，并对寄宿生实行封闭式管理，无特殊原因，未经班主任或学校领导同意，星期一至星期五放晚学期间（尤其是晚上）一律不准外出。通寄生在上课期间不准外出。禁止学生翻爬围墙进出校园。

2、学生上学、放学路上，星期五放学后，学生必须及时回家，严禁乘坐农用车、拖拉机、漫漫游、无牌无证及其他不安全的交通工具，不准骑自行车。

3、严禁私自下河、塘、水库玩耍、洗澡和上山摘果捕捉野生动物。

4、严禁以任何形式从事赌博活动。

5、严禁到网吧、歌厅、游戏室、录像厅、溜冰场等营业性场所参与任何活动。

6、禁止与社会闲散人员不正当来往，勾搭，更不允许参与他们的活动。

7、严禁喝酒、抽烟、偷盗、损坏公物、翻墙出入、追打吵闹、打架斗殴、顶撞师长、在走廊的栏杆上休息，在校园燃放鞭炮。

8、严禁携玩刀具、易燃易爆及对他人易造成伤害的物品，不准做其他具有危险或可能危及他人的事情。

9、购买食品需到具备卫生健康证条件的商店和餐饮店，以防传染玻

10、周末和假期，家长要加强监护，教育学生子女不准上网、溜冰等，出行注意安全。

11、学生违背有关规定，不听告诫和制止，拒不改正，未到校或私自离校，学校又及时通知了学生的监护人，在此期间造成意外伤害的，学校不负责任。

责任单位：xx学校

责任人（签名）： 责任人（签名）：

20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

合同承诺书【篇8】

根据本次招标文件的要求及有关规定，经我公司研究决定，对招标文件的各项条款全部予以确认，对招标文件的全部内容予以实质上的响应，并对本工程的合同主要实质条款作出如下明确承诺，并保证履行。

1、工程质量：

加强管理力度，建立健全质量保证体系，保质、保量地按期完成合同范围内工程任务；确保安装单位工程合格率100%，单位工程优良率90%以上；确保土建工程单位工程合格率100%，单位工程优良率60%以上。土建安装工程均达到优良工程标准。

2、工期：

本工程20xx年4月1日开工，20xx年8月28日竣工，共150个日历天。

3、定额选用和费用计取：

3.1、定额选用：

（1）建筑工程：套用豫建标定（1996）27号文件颁发的95版《河南省建筑工程预算定额》和豫建标定（1999）10号文颁发的98版《河南省建筑工程预算定额装饰分册》及有关文件规定。

（2）土建拆除工程：套用豫建定（1987）16号《河南省房屋修缮工程预算定额》相近子目并换算至95版《河南省建筑工程预算定额》水平。

（3）安装工程：套用豫建标定（1997）49号文颁发的《全国统一安装工程预算定额河南省安装工程单位估价表》及有关文件规定。

（4）对建筑安装工程定额缺项部分应分别套用建筑安装《综合解释补充定额汇编》或相近定额子目，如仍不能满足由乙方编制补充定额，经甲方审核后，报平顶山市定额站审查批准，做为该工程一次性补充定额采用。

（5）金属结构制安在套用定额上，以施工图为准，在土建施工图上套土建定额，在安装施工图上套用安装定额。取费按相应的费用定额执行。

（6）费用定额：建筑安装工程均套用豫建标定[1996]40号文件颁发的《河南省建筑安装工程费用定额》。

3.2、费用计取：

（1）地区基价系数：土建工程按平建（20xx）103号文件执行，安装工程按平建（20xx）104号文件执行。

（2）材料价格：建筑工程允许按实调差的材料及安装工程未计价材料按20xx年定额站发布的《平顶山市建设工程价格信息》第六期中相应材料价格计入承包价，不足部分或因产地、规格、质量不同引起的价格不一致的材料由建设单位提供统一价格计入承包价。

（3）人工费调整执行豫建标定（20xx）14号文件中有关规定。

（4）不计取包干系数。

（5）成型钢筋、铁件、其它所用半成品加工制作均在现场，不考虑运输费，也不增加此类费用。

（6）不计取大型机械进出厂费用及安拆费。

（7）不计取土地使用税及预制构件增值税。

（8）土方开挖：人工开挖无地下水二类普通土计算。

（9）不计取安装与土建交叉施工相互影响发生的费用。

（10）不计取安装与生产同时进行降效增加的费用。

（11）不计取在有害环境中施工降效增加的费用。

（12）不计取因工期要求组织的抢工、赶工费用。

（13）不计取甲方供应的设备的采保费，甲供材料采保费按实际采购价的1%计取。

合同承诺书【篇9】

学生的安全重于泰山，我校在抓好教学质量的同时十分重视对学生的安全教育，为了使我们的安全工作做的更加周密，希望家长能配合学校做好对学生各方面的安全教育工作。为加强我校走读生的管理，也为了能让家长增强安全意识，明确自己的教育责任，确保您子女的安全。凡我校学生学校要求一律住校，确需走读的，按照我校的实际情况特与您签订《走读生安全协议书》，并要求家长按时接送学生。

家长是学生的法定监护人，家长对学生的安全负有教育﹑管理和监护的责任。子女在走读期间家长应有以下管理责任：

1、学生申请走读必须经家长同意。学生走读期间家长作为监护人应对子女的交通安全和校外的管理全权负责。

2、家长应向学校提供家庭准确的地址和联系电话，主动了解学校上课的作息时间，督促子女按时到校学习，参与学校规定的各项活动。并经常与班主任和老师联系，了解子女在校情况。如果家长有失教育管理监护职责，造成事故，家长应承担相应的全部责任。

3、走读学生在上学、放学途中的.校外安全责任，应由家长负责管理。学生放学后﹑节假日，自行滞留学校期间发生的安全事故，如果学校行为并无不当之处，应由学生本人和家长负责，事故责任应当按有关法律法规或其他有关规定认定。学生放学后，进网吧、游戏厅等社会娱乐场所造成不良后果，或在社会上交友、参与不健康活动或有危险性活动，出现安全事故应由学生本人和家长全权负责。

4、学生因故不能按时到校，家长必须向学校管理部门或班主任履行请假手续。

5、学校上课期间学生未到校或私自离校，所发生的安全事故一切后果由学生及家长承担。

6、家长要确保走读生在家的休息及督促学生按时完成各项作业，按有关学生在校时间文件规定，家长按时接送学生。否则一切安全责任事故全部由学生及家长承担。

7、未尽事宜另行通知。此协议书一式二份，家长、学校各执一份，自签字之日起生效。

家长（签字）： 电话： 学生（签字）：

班主任（签字）：

班 级： 家庭住址：

车村镇一中

合同承诺书【篇10】

甲方（承包方）：

乙方（介绍方）：

经甲乙双方协商，本着互惠互利，遵照《合同法》，遵守国家宪法，法律法规为原则，甲乙双方就沭阳阳光绿洲小区附属订立如下协议：

一、甲方实际干的'各种分部，分项工程量清单计算为准。甲方实得计算价格为：

1、主干道180元/m2差价为15元/m2.

2、次干道、宅前路以170元/m2差价为50元/m2.

3、200mm排污管以80元/m，差价为25元/米。

4、315mm排污管以93元/m2，差价为33元/米。

5、砌砖检查井700元/座，差价为210元/座。

6、围墙以425元/m，差价为125元/m。

7、300x500雨水井340元/座，差价为120元/座。

8、500x500污水井以420元/座，差价为180元/座。

9、化粪池9000元/个，差价为1000元/个。

10、面包砖以95元/m2，差价33元/m2.

11、八字砖95元/m2，差价为32元/m2.

12、直径300、400、500水泥管以95元/m，差价为25元/m。

13、路牙石以55元/m，差价为15元/m。

以上分部分项，统一对应差价数为计算标准给乙方。

二、计算由甲方统一计算，甲方买房后，甲方以现金形式付给乙方，甲方有责任、有义务及时把介绍费转给乙方帐下，乙方若同意开房，甲方不得涨价（以政府定价）若甲方违约，甲方要负全部责任及因此给乙方带来的所有损失，并按总工程量款的2%违约金付给乙方。

三、甲方在签附属协议后，甲方对工地各项安全，进度、质量、等诸多因素都与乙方无关。

四、对因甲方能力等原因把工程耽误，造成一切后果由甲方负责。

五、此承诺保证书只有乙方执一份。

甲方：

乙方：

年月日

yjs21.cOm更多幼师资料编辑推荐

医生承诺书(实用十篇)

你是否在寻找值得借鉴的范文呢？向前人写过的范文学习，就显得很有必要了。精读优秀范文可以让我们更加了解自己，这篇“医生承诺书”是作者用心创作的希望您会喜欢，感谢您的支持如果您觉得这篇文章有用请分享给您的好友！

医生承诺书(篇1)

为提高临床合理用药水平，保障患者权益和临床用药安全，特承诺如下：

一、严格遵守《执业医师法》、《中华人民共和国药品管理法》、《处方管理办法》、《医疗机构药事管理规定》、《抗菌药物临床应用指导原则》等有关法律法规及有关规定，积极履行法律责任，自觉承担应尽义务，做到依法执业。

二、恪守职业道德，坚持以“病人为中心”的服务理念，坚持患者利益至上，为患者保守医密；严谨求实，精益求精；做到合理治疗、合理用药，不以医谋私，不开人情方，杜绝大处方。弘扬正气，自觉抵制商业贿赂。

三、严格遵守基本药物制度，优先选用《国家基本药物目录》和我省规定的基本药物品种，保障患者用药安全、合理、经济、有效。

四、严格遵守处方点评制度，按照卫生部《医院处方点评管理规范（试行）》要求，参与和支持处方点评，规范开具处方，保证处方质量。

五、严格按照卫生部《抗菌药物临床应用指导原则》用药。在预防感染、治疗轻度或者局部感染时首选“非限制使用”抗菌药物；严重感染、免疫功能低下合并感染或病原菌只对限制使用类抗菌药物敏感时，选用“限制使用”抗菌药物；严格控制“特殊使用”抗菌药物的应用，杜绝在门诊开具“特殊使用”抗菌药物，并严格遵守下列权限使用抗菌药物。

1、非限制使用抗菌药物：由临床医师根据诊断和患者病情开具处方；

2、限制使用抗菌药物：由具有主治医师以上任职资格的医师开具处方；

3、特殊使用抗菌药物：要具有严格临床用药指征或有确凿依据，经抗感染或有关专家会诊同意，由具有高级专业技术职务任职资格医师开具的药物，不越权使用。

六、严格执行预防使用抗菌药物行为，Ⅰ类切口手术一般不预防使用抗菌药物，确须使用时严格按照“三定”制度使用。

1、定时间：在术前0.5—2小时内或麻醉开始时首次给药，手术时间超过3小时或失血量大于1500ml，术中可给予第二剂，总预防用药时间不超过24小时，个别情况可延长至48小时；

2、定药物：须依据卫生部《常用手术预防用抗菌药物表》要求确定使用相关抗菌药物；

3、定执行人：必须采用正确的给药方法，明确给药实施人并准确记录。

七、认真执行细菌耐药监测制度，积极配合相关科室，开展临床微生物检测与细菌耐药监测工作，提高送检率，并根据病原菌种类及药物敏感性原则选用抗菌药物。

八、支持并落实临床药师查房制度，认真听取临床药师合理用药建议，优化治疗方案，不断提高临床合理用药水平。

九、及时上报药品不良反应。按照《药品不良反应报告和监测管理办法》要求，发现药品不良反应后详细记录、分析和处理相关反应，并填写《药品不良反应/事件报告表》上报有关部门，保障用药安全。

十、本人郑重承诺，如有违反法律、法规行为，愿意接受下列处罚条款并承担相应的法律责任：

1、对一个考核周期内5次以上开具不合理处方的，认定为医师定期考核不合格，离岗参加培训；

2、对出现超常处方3次以上且无正当理由的医师提出警告，限制其处方权；

3、限制处方权后，仍连续2次以上出现超常处方且无正当理由的，取消其处方权；

4、对未取得处方权或者被取消处方权后开具处方、未按照《处方管理办法》规定开具处方者给予警告或者责令停止六个月以上一年以下执业活动；

5、情节严重的，吊销执业证书；

6、触犯刑律的，依法追究刑事责任；

7、有以上任一项处罚或违反本单位其它规定情形的，取消评先、评优、晋职、晋升资格。

承诺医师签名：XX

XX年XX月XX日

医生承诺书(篇2)

20xx年天津市中医医术确有专长人员

医师资格考核报名指南

根据《中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理暂行办法》、《天津市中医医术确有专长人员医师资格考核注册管理办法实施细则（试行）》制定本指南。

一、报名资格

经多年实践医术确有专长具备完全民事行为能力，年满二十三周岁的人员，可以申请参加中医医术确有专长人员医师资格考核，申请参加医师资格考核应当同时具备下列条件：

（一）具有医术渊源，《中华人民共和国中医药法》实施前已经在我市从事中医医术实践活动满五年；

（二）对某些病症的诊疗，方法独特、技术安全、疗效明显，并得到患者的认可；

（三）由至少两名中医类别执业医师推荐，推荐医师不包括其指导老师。

按照《传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试办法》规定，已签订《传统医学师承关系合同书》并于20xx年12月1日前经区级以上公证机构公证且连续跟随同一老师学习满五年或20xx年12月1日前取得本市《传统医学师承出师证》后再次跟随《传统医学师承出师证》中老师连续学习满两年的，可视为经多年实践。

医生承诺书(篇3)

尊敬的居民：

为了响应xx市政府的号召，贯彻落实《市卫生局关于在全市社区卫生服务机构建立家庭医生制度的指导意见》和《市卫生局关于加快落实家庭医生制度的通知》，至20xx年达到人人享有家庭医生的目标，我中心按区域范围、分片包干的办法，为辖区居民配备家庭医生，为了提供医疗卫生保健服务如下：

1、为居民建立以家庭为核心的居民家庭健康档案；

2、运用适宜的中西医药及技术，进行一般常见病、多发病的诊疗，以及诊断明确、病情稳定的慢性病规范化治疗；

3、提供上门访视、家庭出诊、家庭护理、家庭病床、咨询、家庭康复指导等服务；

4、开展社区高血压、糖尿病、冠心病、恶性肿瘤等慢性病的发现、随访和转诊指导工作。

5、落实社区免疫规划、妇幼保健、社区康复、精神卫生、传染病控制、卫生监督协管等公共卫生服务工作任务；

6、协助开展公共卫生突发事件应急处理，综合实施社区居民的健康教育与健康促进工作。结合居民的'健康问题，提供形式多样、简明易懂的健康教育，开展健康指导，纠正居民不利健康的生活行为。

您的健康问题是我们的责任，我是您的健康监护人。

医生承诺书(篇4)

为加强本单位医师资格考试管理工作，落实乡镇执业助理医师资格考试管理措施，确保考生报考条件真实有效，现承诺如下：

一、严格按照河南省卫生厅、河南省中医管理局《转发卫生部、国家中医药管理局关于扩大乡镇执业助理医师资格考试试点范围的通知》（豫卫医〔2011〕61号）有关要求，加强乡镇执业助理医师资格考试政策宣传和考生报名资格审查。

二、严格遵守《医师资格考试违纪处理暂行规定》要求和责任追究制度，严格做好本单位参加乡镇执业助理医师考试人员资格审核及出证工作。

三、经审核，特此证明我单位

具备报名资格。

如有不实，本人愿承担一切法律责任。

法定代表人签名乡镇卫生院（公章）

（手写签字，请勿用章）年月日

省辖市卫生局（公章）

执业医师注册承诺书：xx县乡村卫生服务一体化管理乡村医生执业承诺书

我是一名乡村医生，现受聘于

乡（镇）

村卫生室工作，为规范自身执业行为，更好地服务于广大人民群众，我自愿承诺在聘期内做到以下几点，并请监督：

一、严格遵守国家法律、法规、规章。

遵守上级主管部门和村卫生室的各项规章制度、工作纪律，服从领导，爱岗敬业。

二、严格执行《国家基本药物制度》，开展药品零差率销售工作。

认真履行乡村医生基本医疗和公共卫生服务等各项职责，为当地群众提供优质服务。

三、维护社会公德，恪守职业道德，树立良好的医德医风，坚持以病人为中心，切实维护患者的合法权益。

关心、爱护、尊重患者，保护患者的隐私。

四、讲团结、讲奉献，加强与同事间的协调配合，不计较个人得失。

不与同事发生无原则纠纷。

五、认真书写各类医疗文书，做到“看病有处方、用药有登记，检查有记录”。

按照规定及时报告传染病疫情和突发事件，如实填写并按时上报各类报表，妥善保管工作资料。

六、严格遵守诊疗护理技术规范、常规，规范医疗执业行为，坚决杜绝私存药械和私自诊疗行为。

服从“五统一、两独立”管理，自觉按规是缴纳医疗风险责任金，诊疗过程中，发生医疗纠纷、事故，独立承担相应责任。

七、如违反上述承诺，本人自愿接受处罚，并愿意承担由此而引起的一切后果。

承诺人：xxx

20xx年xx月x日

医生承诺书(篇5)

我是一名乡村医生，现受聘于乡（镇）村卫生室工作，为规范自身执业行为，更好地服务于广大人民群众，我自愿承诺在聘期内做到以下几点，并请监督：

一、严格遵守国家法律、法规、规章。

遵守上级主管部门和村卫生室的各项规章制度、工作纪律，服从领导，爱岗敬业。

二、严格执行《国家基本药物制度》，开展药品零差率销售工作。

认真履行乡村医生基本医疗和公共卫生服务等各项职责，为当地群众提供优质服务。

三、维护社会公德，恪守职业道德，树立良好的医德医风，坚持以病人为中心，切实维护患者的合法权益。

关心、爱护、尊重患者，保护患者的隐私。

四、讲团结、讲奉献，加强与同事间的协调配合，不计较个人得失。

不与同事发生无原则纠纷。

五、认真书写各类医疗文书，做到“看病有处方、用药有登记，检查有记录”。

按照规定及时报告传染病疫情和突发事件，如实填写并按时上报各类报表，妥善保管工作资料。

六、严格遵守诊疗护理技术规范、常规，规范医疗执业行为，坚决杜绝私存药械和私自诊疗行为。

服从“五统一、两独立”管理，自觉按规是缴纳医疗风险责任金，诊疗过程中，发生医疗纠纷、事故，独立承担相应责任。

七、如违反上述承诺，本人自愿接受处罚，并愿意承担由此而引起的一切后果。

承诺人：xxx

20xx年x月x日

医生承诺书(篇6)

两学一做党员公开承诺书两篇

【两学一做党员公开承诺书一】

近日，中共中央办公厅印发了《关于在全体党员中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育方案》，并发出通知，要求各地区各部门认真贯彻执行。

“两学一做”，看似简单的四个字，其中蕴含了多少需要学习和做到的东西。组织学习，这是组织方面的工作，但是要真正的行动起来，还需要广大党员共同努力，一起为打成目标而努力。总书记曾明确指出：“要有坚持原则、不打折扣的执纪过程”“纪律面前一律平等，党内不允许有不受纪律约束的特殊党员”“坚持以严的标准要求干部、以严的措施管理干部、以严的纪律约束干部，使干部心有所畏、言有所戒、行有所止。”全国现在有八千万党员，如若每个人都做到遵守党章党纪，用制度约束自身，发挥党员先锋模范作用，那辐射带动作用将不可小觑。

党员要思想上动起来。所谓理论指导实践，本质上就是要求思想上需要首先认识到其重要性。入党之初，我们要求的就是首先要思想上入党，党员，本身就是依靠对共产主义的信仰指引自己行动，在角色发生转变之际意识到自身肩负的责任。学党章党纪，不是简单的知识灌输，而是要进行内化，入脑入心。学系列讲话，要去深刻领会其背后隐藏的深意，领会其中精神，紧紧跟随党组织的步伐，不逾越红线和触碰底线，坚守自己的原则。

党员要行动上动起来。领会精神、把握原则是第一步，思想上认识到了，行动还得跟上。“千丈之堤，以蝼蚁之穴溃”，在做到有规在先、铁规生威的同时，全体党员、干部还必须严格执行党规党纪，模范遵守国家法律法规”。

将党章党纪用于约束自己日常行为，作为行为规范，讲规矩是对党员、干部党性的重要考验，是对党员、干部对党忠诚度的重要检验。不管是领导还是普通党员，都要将规章纪律外化为自身行动，体现到日常行为上，用实际行动去影响和带动身边的人，充分发挥党员的先锋模范作用。

做合格党员，这不是一个简单的命题，需要我们在实践中去完成，结合思想和行动二者，共同达成这个目标。做到让人民满意、让组织满意，成为真正意义上的合格党员。【两学一做党员公开承诺书二】

针对中央部署的“两学一做”学习教育活动，省委组织部精心做好前期各项准备工作。及时传达学习做好思想准备、开展“双找寻亲”活动做好组织准备、开展“全覆盖谈心谈话”做好调研准备、牵头研制“1+n”方案做好工作准备，确保学习

教育顺利开局、扎实开展、取得实效。

面对新时期、新形式，党中央决定，要在全体党员干部中开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育活动。正所谓：思深方益远，谋定而后动。四川省立足实际，迅速做好前期准备工作，确保“两学一做”学习教育活动顺利启动、有序开展、落地见效。通过宣传引导，形成乐学思学的浓厚氛围;完善组织策划，精心制作好学习方案;实地调研分析，使学习活动有预见、有质量。

此次在党内开展“两学一做”学习教育活动，是群众路线教育实践活动的进一步升华，也是“三严三实”专题学习的进一步延伸。党员干部承载起引领社会发展的先锋义务，在工作学习中作出示范和表率，是职责所在。说到底，要做一名合格的党员、体现其存在的社会价值，最终要体现在为民服务的过程之中。开展“两学一做”学习教育的对象是全体党员，通过学党章党规、学重要讲话，就是要培养他们的大局意识、政治

意识和先锋意识，激励他们主动学习、积极作为，保证合格是基础，争当优秀是关键。

可以说，开展“两学一做”学习教育活动，既是世代所需，也是社会所需，更是现实的必然。我国正处在建设全面小康的关键时期，党员带领群众脱贫致富，必须要冲锋在前、勇于担当、乐于奉献。然而，在“十三五”冲刺阶段，各项改革正处于攻坚期，还有很多困难要克服，还有很多发展障碍要突破。

如果党员干部不主动学习，就会产生懈怠心理、滋生懒惰情绪、淡忘自身重要角色，人民心中的远景目标就很难实现。因此，党员干部在“两学一做”教育活动中，要坚持三种心态。首先是责任之心，要带着压力和任务去学;其次是诚挚之心，学习要从严从实、入情入境;再就是静养之心，舍弃浮躁与奢华，不带任何私心杂念，一切与功利无关。

检验“两学一做”学习教育成效，还要看党员干部的作风转变。我们应当明

白，此次学习教育，并非阶段性质的短期活动，而是常态化的规定动作，要有打好“持久战”的心理准备，还要有真学真做的实干精神。一方面，要在“学”字上动真格。

在学习过程中不能浮光掠影、应付了事，而要入脑入心、培养胸襟、开拓视野，直到学出“名堂”、固化于行。另一方面，要在“做”字上下功夫。常言道“只说不练假把式”，党员的先进性不是停留在口头上，而要落实在行动上，只有达到知行合一的境界，转作风、树形象，群众也才心服口服。

总之，开展“两学一做”学习教育活动，乃大势所趋，也是民心所向。通过不间断学习，对于党员本身而言，也是一次最好的历练，激励他们修身践诺，激发他们干事创业的热情。如果说，一个党员就是一面旗帜，那么，千千万万的党员和群众心连心，必将是战无不胜、攻无不克!

医生承诺书(篇7)

具体以当地通知为准）、身份证号码，还需提交由所在学校开具的学籍证明。版研究生的学籍证明需要含权有姓名、性别。

（三）学历证明

毕业证书原件及复印件：

（一）《医师资格考试报名成功通知单》

人事档案在用人单位的、实习医院、入学时间；士官证）原件及复印件；文职干部证#47。

（二）本人有效身份证明

身份证（军官证#47。

（五）《医疗机构执业许可证》复印件（加盖公章）

（六）执业助理医师申报执业医师资格考试的，请在该表中“工作单位”盖用人单位公章请您参考（各地不同，还应当提交《医师资格证书》和《医师执业证书》原件及复印件

（七）北京市规定的考试费

（八）2寸免冠正面半身彩色白底照片2张（和网络报名同底板）

（九）以中专学历报考人员、所学专业、博士需要提交《应届医学专业毕业生医师资格考试报考承诺书》、毕业时间。

毕业当年硕士、博士、预期将取得什么学位等、实习时间。

（四）试用机构出具的试用期满一年并考核合格的证明

毕业当年硕士，请在该表“工作单位”盖用人单位公章和人事档案单位人事章或提供存档证明。若人事档案不在用人单位。

医生承诺书(篇8)

为规范执业行为，维护正常的医疗秩序，营造公平有序的医疗环境，确保人民群众的医疗安全，我们将认真贯彻执行《执业医师法》、《医疗机构管理条例》等有关法律、法规及规章，严格依法执业，具体承诺如下：

1、严格遵守《执业医法师》、《传染病防治法》、《母婴保健法》、《医疗机构管理条例》、《医疗废物管理条例》、《乡村医生从业管理条例》、《医疗广告管理条例》等法律、法规和医疗技术规范，依法执行。对社会和公众负责，保证医疗质量，接受社会监督，承担社会责任。

2、严格按照《医疗机构执业许可证》中核准登记的执业地址和诊疗科目开展医疗或活动，不超范围执业；所有从业人员具备相关的执业资格，并按规定及时注册，不使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作。保证本医疗机构的科室设置、人员、设备以及医疗用房等条件符合法定许可条件。

3、严格按照《床染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》和《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》等规定做好传染病的预防、控制和疫情报告，发生重大灾害、事故、疾病流行或其他突发情况时，自觉服从卫生行政部门的安排和调遣。

4、严格执行《医疗感染管理办法》、《消费管理办法》等有关法规、规章，建立和落实医疗消毒、隔离和无菌操作制度，防止院内的交叉感染。按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》规定，做好院内的医疗废物的分类收集、运转、暂存、交由医疗废物处置中心集中处置等工作。

医生承诺书(篇9)

甲方(单位)，_________________乙方(员工)，_____________

法定地址，_________________身份证号码，_____________

法定代表人，_____________

为共同制止商业贿赂行为、维护公司合法权益及保持良好商业风纪，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本协议。

一、定义，以下行为属于商业贿赂行为

1、收受业务相关单位及人员提供的财物，包括但不限于现金，银行卡、有价证券如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券。

2、收受业务相关单位及人员提供的包括但不限于赠送或借用录像摄像设备、家电设备、健身器材、汽车、住房等实物。

3、收受业务相关单位及人员提供的的包括但不限于宴请、娱乐消费、旅游、国内或国外考察等形式的消费。

4、收受业务相关单位及人员提供的包括但不限于以朋友名义提供各种回扣、好处、活动抽奖、赌博中故意输钱、性贿赂等其他任何形式商业贿赂。

以下行为不属于商业贿赂，_________________基于商业礼仪、赠送市场价

甲方，____________________

乙方，____________________

时间，_____________________

医生承诺书(篇10)

本人_________，性别____，出生日期________________，身份证号________________，学历_____，住址____________，联系电话_________，所提交的申请材料和信息，真实无误、无虚假行为，如有不实，个人承担一切后果。

承诺人：

（签名并按手印）

2015年 月 日

1、自觉遵守国家的法律、法规，严格按照乡村医生服务规范要求，诊疗护理技术规范、常规，依法执业。以基本医疗服务和基本公共卫生服务为重点认真履行岗位职责。

2、不折不扣地执行国家的医改政策，贯彻落实基本药物制度，严格执行医疗收费标准，严格零差率销售药品。不私自购药，不乱收费。如实报告业务收支状况。按时完成村卫生室达标建设任务，完成医改相关工作任务。

3、月在岗时间不少于26个工作日，如有特殊理由请假须经卫生院院长批准。

4、服从乡镇卫生院和村委会的双重领导，努力完成承担的各项工作任务。接受乡镇卫生院的领导、聘任、考核与管理。

5、树立良好的医德医风，做到热情、文明、尽职，对老、弱、残患者优先服务。以病人为中心，以家庭为单位，积极开展基本公共卫生和基本医疗服务工作。

6、采用简、便、廉的诊治方法，合理检查、合理用药，尽量减轻病人的负担。

7、在上班期间应严格按照规定着装，挂牌上岗，保持良好的仪容仪表。

8、保管和使用好上级配发的各种医疗器械，防止丢失和损坏，如发生遗失或被盗的，自愿全额赔偿。

9、按及时上报传染病和突发公共卫生等重大事件；无条件地完成上级部门的各项突击性、指令性等工作任务。

我是受聘在 乡（镇） 村卫生室工作的负责人，为规范医疗执业行为，更好地服务于本村人民群众，我自愿承诺在聘期内做到以下几点，并请监督：

1、带领本村医生自觉遵守国家的法律、法规，严格按照乡村医生服务规范要求，诊疗护理技术规范、常规，依法执业。以基本医疗服务和基本公共卫生服务为重点认真履行岗位职责。

2、不折不扣地执行国家的医改政策，贯彻落实基本药物制度，严格执行医疗收费标准，严格零差率销售药品。不私自购药，不乱收费。如实报告业务收支状况。按时完成村卫生室达标建设任务，完成医改相关工作任务。

3、月在岗时间不少于26个工作日，如有特殊理由请假须经卫生院院长批准。

4、服从乡镇卫生院和村委会的双重领导，努力完成所承担的'各项工作任务。接受乡镇卫生院的领导、聘任、考核与管理。

（镇、街）乡村医生调查摸底工作领导小组：

本人承诺，在2015年山东省乡村医生调查摸底

工作过程中，本人所提交的《调查摸底登记表》有关信息、证明人证明材料和其他个人信息，均真实无误，无虚假行为，如有不实，个人愿承担一切后果。

承诺人：

身份证号码：

承诺时间：

为进一步加强政（行）风建设，自觉抵制行业不正之风，树立卫生系统良好形象，我承诺：

1、坦诚守信，科学行医，根据病人病情做到合理治疗、合理用药，不开大处方。

2、遵纪守法，依法行医，不在医疗服务中收取药品生产或经营单位给予的药品促销费、宣传费等各种形式的变相回扣和其他不正当利益； 不私自采购或代销药品、器械；不为药品生产、经销单位登记、统计用药情况或为此提供方便。

3、 知荣明耻，廉洁行医，拒绝收受病人及家属的红包、宴请及其他实物。

4、微笑服务，为群众提供基本公共卫生服务和合理诊疗服务。

5、坚持按正常收费项目收费，不乱自立名目，不谋取不正当利益，不搭车开药。

承诺人：

2015-2-24

离婚承诺书(实用十篇)

处理办公文档是现代职业发展中不可或缺的基本技能，找优秀的范文进行参考，可以让自己写作起来更加流畅。范文构思是写作过程中的重要指南，你认为范文应该怎么写？以下内容是编辑为您整理的与您需求相关的信息：“离婚承诺书”。

离婚承诺书(篇1)

婚姻和生育情况承诺书范本

婚育状况承诺书范本

姓名： ,性别 , 年 月 日出生，本人身份证号码 ，户籍地为 。于 年 月 日与 省(自治区、市) 市（区、县） 乡（镇、街道）居民 结婚，本人婚育情况如下：

本人郑重承诺：以上所填内容真实有效，如与事实不符，愿承担相关法律责任。

本人签字：

年 月 日

说明：此承诺书需由本人亲笔签字，其他人代签无效。

婚姻和生育情况承诺书

我们谨此承诺：

女方姓名： 性别： 国籍： 出生日期： 年 月 日 民族： 职业： 文化程度： 身份证号码： 户籍地： 档案地： 现居住地：

婚姻状况： 子女状况： 男方姓名： 性别： 国籍： 出生日期： 年 月 日 民族： 职业： 文化程度： 身份证号码： 户籍地： 档案地： 现居住地：

婚姻状况： 子女状况： 我们承诺上述情况完全真实，如有虚假，愿承担相应的法律责任。

承诺人：

承诺人：

婚育状况承诺书

本人姓名： ，性别, 年 月 日出生，身份证号码 ，户籍地址 ，

现居住地 ，工作单位 。

本人配偶姓名 ，配偶身份证号码 。

现居住地址 ，工作单位 。

本人承诺，截止 年 月 日，（当前日期），本人系（ 初、再）婚，结婚登记日期 年 月 日，未曾生育或抱养子女。现怀孕 月（女方填写）

本人承诺上述内容属实，如有虚假、隐瞒事实，骗取一孩生育服务证，造成违法后果的`，本人愿承担一切法律责任。

承诺人： （签字、盖手印）

年 月 日

联系电话：

婚育状况承诺书

我们夫妻双方承诺：现无子女（含未收养子女），且无其它重要婚育情况遗漏，向 乡镇、街道计生办提供的相关信息和资料真实有效，符合生育第一个子女政策，现申请办理一孩《生育服务证》。如本人承诺内容与实际不符，由此产生的一切违法行为和后果，愿意按照相关法律法规接受处理。如有不符，愿承担法律责任。

承诺人（妻子）：

承诺人（丈夫）：

承诺时间： 年 月 日

离婚承诺书(篇2)

什么是承诺?

承诺是指受要约人同意要约的意思表示，即指受要约人同意接受要约的条件从而订立合同的意思表示。承诺应当以通知的方式作出，但根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。

承诺的法律效力在于，承诺一经作出，并送达要约人，合同即告成立，要约人不得加以拒绝。承诺在国际贸易中，也称“接受”或“收盘”。

承诺生效需要满足哪些条件?

1、承诺必须由受要约人向要约人作出。请注意必须是受要约人或者其授权的代理人向要约人作出。若要约是向数个特定人作出，则数个特定人均可成为承诺人。另外第三人不是受要约人，不能接受承诺，第三人作出的“承诺”视为向要约人发出的要约。

2、承诺必须在要约的有效期限内到达要约人。确定的期限即为要约中规定的期限。如果要约是以对话方式作出的，承诺人应当即时作出承诺;若要约以非对话方式作出，应当在合理的期限内作出并到达要约人。合理的'期限请考生了解掌握。

3、承诺的内容必须与要约的内容一致。承诺是对要约的同意，承诺必须是无条件的承诺，不得限制、扩张或者变更要约的内容，否则，不构成承诺，应当视为对原要约的拒绝并作出一项新的要约，称为反要约。

4、承诺必须表明受要约人决定与要约人订立合同。要求承诺必须清楚明确，不能含糊。

5、承诺的方式必须符合要约的要求。可以采取口头，书面或者其他形式作出承诺。但是当要约规定承诺必须以一定的方式作出，否则承诺无效时，承诺方式便成为承诺生效的特殊要件。

离婚承诺书(篇3)

承诺书，顾名思义是承诺人就某某事对相对人所做的书面承诺。那么，承诺书是否具有法律效力呢?承诺书受法律保护的承诺书应当具备哪些要件呢?现在，我们将在下文对以上问题进行细致解答，希望能帮助大家解决相关地法律问题。

承诺书实际上是合同的一种，当然具有法律效力，但是，有效的承诺书必须同时满足以下三个条件：

1，是当事人真实意愿的反映。承诺书的内容应当是当事人内心真实意思的表达，不能被强迫或威胁或利诱、欺骗等。

2，没有违反相关法律规定;承诺书的内容必须合乎法律的规定，不能违反法律或行政法规的禁止性规定，否则可能导致承诺书无效。

3，没有侵犯他人利益。承诺人只能基于自己有权处分的物进行处分，而不能因此侵犯到了他人的合法利益。

总而言之，承诺书有无法律效力主要依据承诺书是否具备以上三个条件。当然，在实践中，只有是当事人真实意愿的表达，且没有违法法律相关规定和没有侵犯他人利益的承诺书才算有效，才会受到法律的保护。

以上就是我们对承诺书的法律效力是怎么样的解答，希望对您目前面临的问题有所帮助。因为承诺书属于合同中的一种，所以我们更加尊重和保护当事人的自主意愿，即平等、自愿协商一致即具有法律效力，但这一切的前提都是不得违反我国法律和行政法规的禁止性规定。如果您如何书写承诺书、个人还款承诺书，以及承诺书和合同有哪些区别等问题还有不清楚、明白的地方，请您及时联系我们律师365，我们将尽快根据您的具体情况为您提供专业地法律服务。

离婚承诺书(篇4)

就一份好的离婚起诉书来说，应当具备下列内容：

1、要写明原告和被告人的姓名、性别、年龄、民族、职业、籍贯、工作单位和住址。如果有诉讼代理人，还应当写明诉讼代理人的姓名、职业、住址、工作单位、代理权的范围以及与原告之间的关系等。

2、主要是陈述婚姻状况、离婚理由以及诉讼请求。

(1)婚姻状况中应当写明何时结婚，在何地登记;怎样相识，是自由恋爱还是经人介绍，或是包办、买卖婚姻，是初婚还是再婚;婚后有无子女，子女的年龄及其他情况;现在是否分居，分居多长时间等。

(2)离婚的理由中应当写明：婚姻基础怎样，是好是坏，还是一般;婚后的感情如何;是否常吵打，吵打的主要原因、经过，被告的现在态度如何;是否经过双方单位或居委会等基层组织的调解，调解的效果怎样;以前是否到法庭诉讼过，法庭处理结果。如果是因为第三者插足引起的离婚案件，起诉方必须提出证据、证人的姓名和住址。总之，这部分里要提出自己要求离婚的充分理由。

(3)诉讼请求部分应当写明自己的离婚态度，离婚后对子女如何抚养、抚养费的承担，对家庭共同财产如何处置。

3、写明起诉时所送交人民法院的名称，原告自己签名或盖章，起诉的时间。起诉书一式三份，人民法院要求2份，自己留一份。再加上身份证复印件、结婚证复印件等材料一起递交到法院即可。

离婚承诺书(篇5)

男方：xx，男，汉族，xxx年xxx月xxx日生，住xxx，身份证号码：xxx

女方：xx，女，汉族，xxx年xxx月xxx日生，住xxx，身份证号码：xxx

男方与女方于xx年xx月认识，于xx年xx月xx日在xxx登记结婚，婚后于xx年xx月xx日生育一儿子/女儿，名为xxxxx。因XX致使夫妻感情破裂，已无和好可能，现经夫妻双方自愿协商达成一致意见，订立离婚协议如下：

一、男女双方自愿离婚。

二、子女抚养、抚养费及探望权

儿子/女儿xxx由女方抚养，随同女方生活，抚养费（含托养费、教育费、医疗费）由男方全部负责，男方应于xxx年xxx月xxx日前一次性支付xxx元给女方作为女儿的抚养费（/男方每月支付抚养费XX元，男方应于每月的1—5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的xx银行帐号：）。xxx在不影响孩子学习、生活的情况下，男方可随时探望女方抚养的孩子。（/男方每星期休息日可探望女儿一次或带女儿外出游玩，但是应提前通知女方，女方应保证男方每周探望的时间不少于一天。）

三、夫妻共同财产的处理：

⑴存款：双方名下现有银行存款共xxx元，双方各分一半，为xxx元。分配方式：各自名下的存款保持不变，但是男方/女方应于xxx年xxx月xxx日前一次性支付xxx元给女方/男方。

⑵房屋：夫妻共同所有的位于xxx的房地产所有权归女方所有，xxx房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理，男方必须协助女方办理变更的一切手续，过户费用由女方负责。女方应于xxx年xxx月xxx日前一次性补偿房屋差价xxx元给男方。xxx⑶其他财产：婚前双方各自的财产归各自所有，男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有（附清单）。

四、债务的处理：

双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务，任何一方如对外负有债务的，由负债方自行承担。（/xxx方于xxx年xxx月xxx日向xxx所借债务由xxx方自行承担）

五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任

双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外，并无其他财产，任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。xxx本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产，或在签订本协议之前xxx二年内有转移、抽逃财产的，另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额，并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任，虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。

六、经济帮助及精神赔偿

因女方生活困难，男方同意一次性支付补偿经济帮助金xxx元给女方。鉴于男方要求离婚的原因，男方应一次性补偿女方精神损害费xxx元。上述男方应支付的款项，均应于xxx年xxx月xxx日前支付完毕。

七、违约责任的约定

任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的，应付违约金xxx元给对方（/按xxx支付违约金）。

八、协议生效时间的约定

本协议一式三份，自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效，男、女双方各执一份，婚姻登记机关存档一份。

九、如本协议生效后在执行中发生争议的，双方应协商解决，协商不成，任何一方均可向xxx起诉。

承诺人：xxx

20xx年xx月xx日

离婚承诺书(篇6)

双方于___年___月___日在市城区(县)人民政府的民政部门登记结婚，现因__________________(注：指感情不和等)的原因，自愿离婚，经双方协商一致，对有关事项，依《婚姻法》的规定达成如下协议：

一、男方________与女方_______自愿离婚。

二、子女的抚养：

1、双方于____年_____月_____日生育有一儿子/女儿，取名：_____，离婚后儿子/女儿随男方/女方直接抚养生活，由女方/男方每月给付抚养费(包括生活费、教育费、医疗费)元，在每月号前付清，直到孩子完成高中教育阶段止。高中教育阶段之后的有关费用双方日后重新协商。

2、男方/女方(注：指未直接抚养的一方)可在每月的第周星期六起至周日接儿子/女儿随其生活或娱乐。如临时或节假日的探望，可提前一天由双方协商，达成一致后可按协商的办法进行探望。儿子/女儿十周岁以上时，探望权的行使应尊重儿子/女儿的意见，不可强行按本协议执行。

三、夫妻共同财产的分割：

1、房产：a夫妻双方婚后购有坐落在路号小区栋单元号的楼房一套，登记在男方/女方(或双方)名下，属夫妻共有财产。离婚后，该套房屋归男方/女方所有(注：包括房内装修内附属设施及相关配套设施)，双方相互配合办理产权变更登记手续。因办理产权变更登记手续所应支付的一切税费等均由男方/女方承担。取得房屋所有权的一方给予另一方经济补偿人民币元，在本协议签订之日起日内付清。

“感情确已破裂”是实体性规定，是准予离婚与不准予离婚的法定条件。、“调解无效”则是程序性规定，不能视为判决离婚的法定条件。

审理离婚案件应当进行调解，调解无效的案件，许多是感情确已破裂的，从这个意义上来说，“调解无效”是“感情确已破裂”的一种反映。

而有一些离婚案件，虽然是“调解无效”，但并非是“夫妻感情确已破裂”。在调解工作中，往往存在着力与不力，深入与不深入等差别，直接影响着调解效果。多年的.民事审判实践说明，“调解无效”和“感情确已破裂”的含义不完全相同，“调解无效”并不都等于“感情确已破裂”。

因此，不应当把“调解无效”作为认定“感情确已破裂”的根据。、在审判实践中，既不要把“感情确已破裂”与“调解无效”完全等同起来。也不要把“调解无效”简单地作“感情确已破裂”的标志。更不要把“调解无效”作为判决离婚的法定条件。判决离婚的法定条件只是“感情确已破裂”。

离婚承诺书(篇7)

原告：张XX，女，汉族，19XX年XX月XX日生，住昆明市XX区XXX道办事处XX村XX巷XX号，联系电话：136XXXXXXXX。

被告：杨XX，男，汉族，19XX年X月X日生，住昆明市XX区XX街道办事处XX村XX巷XX号，联系电话：136XXXXXX。

诉讼请求：

1、请求人民法院判决准予原、被告离婚；

2、原告不要求分割夫妻的共同财产，房产等共同财产归被告所有，个人物品归各自所有，夫妻共同债务3000元由原告承担；

3、请求人民法院判决原、被告的女儿XX（现5岁）由被告履行监护职责并承担小孩的抚养费、教育费等费用，原告不承担任何费用，原告依法享有探视权；

4、请求人民法院判决被告承担本案件的一切诉讼费用。

事实及理由：

原、被告经人介绍于20XX年认识，双方认识后很快就建立恋爱关系，于20XX年XX月XX日在昆明五华区政府民政部门领取结婚证，于20XX年XX月XX日按照当地的风俗办理了婚宴，随后两人开始共同生活。20XX年X月XX日生下女儿杨曼。婚后，原告发现与被告观念差异大，性格不合，经常发生争吵。同时原告发现被告还有赌博的恶习，经常外出赌博夜不归宿，原告为此多次与被告交涉，希望被告能够回心转意，但被告置之不理，还是我行我素，对家庭和配偶漠不关心。原告与被告多次发生矛盾后，于20xx年始就无法沟通，形同路人。原告从女儿和家庭的角度考虑，希望能够挽回濒临死亡的婚姻，因而多次打电话给被告，但被告每次都是三言两语即将电话挂断。原告面对被告的冷漠无情和无动于衷，在忍无可忍的情形下于20xx年1月1日开始搬出与被告共同的组建的家庭独自生活，与被告分居至今。

综上，原告认为，由于双方性格不合、观念差异及被告对家庭和配偶的不负责任，导致了夫妻感情完全破裂，现已分居半年有余，并且没有和好的可能，符合法定离婚条件。现被告及其父母的经济及住房等条件较原告好，儿子跟随其生活，对小孩以后的成长有利。因此，原告特提出上列诉讼请求，恳请法院给予判准为谢。

离婚承诺书(篇8)

承诺人(以下称甲方)：xxx，男，汉族，x年x月x日生，住xxxx。

被承诺人(以下称乙方)：xxx，女，汉族，x年x月x日生，住xxxx。

甲乙双方系夫妻关系，现婚姻存续期间产生矛盾，现甲方自愿对乙方立下承诺书，承诺事项如下：

1、甲方承诺以后不再因任何理由打乙方，夫妻之间应做到和睦相处，互相包容、谅解，甲方在此事中深深意识到自己的不对，并承诺一定彻底改正动手的恶习;

2、甲方承诺过去犯过的错(包括夜不归宿、酗酒等等)不再发生，如若发生自愿承担后果;

3、如果甲方违反承诺书的义务，乙方可以随时提出离婚，甲方应予配合;

4、如果乙方认为有必要，甲方应配合乙方去看心理医生;

5、特别强调：甲方再出手打乙方，或者乙方主动提出离婚，则执行离婚协议书。

承诺人：xxx

x年x月x日

离婚手续如何办理——材料

离婚手续的办理牵涉到很多相关材料，主要材料为以下几种：当事人户口薄、身份证、结婚证、照片、离婚协议等，另外华侨、外国国籍公民还应该携带本人的有效护照或者其他有效国际旅行证件(含复印件)。

离婚手续如何办理——注意事项

需要注意的是，离婚协议的书写内容要包括协议重点，以及详细内容的叙述。一般情况下离婚协议应包含：双方申明离婚是否出于资源；子女的抚养权；夫妻双方债权以及债务如何处理；夫妻双方共同财产婚后归属或者是处理方式。

协议离婚离婚手续如何办理：

协议离婚俗称两愿离婚或登记离婚。即夫妻双方自愿离婚。协议离婚双方需带上相关证件以及材料到民政局办理离婚。

协议离婚主要有以下几个特点：

1、程序较为简单，办理方式便捷。

2、由于双方自愿，离婚协议多为双方自愿协定，自觉遵守和履行率高。

3、避免了诉讼，一般不会产生夫妻双方离婚后相互仇视以及敌对等情况。

诉讼离婚离婚手续如何办理：

诉讼离婚离婚是指夫妻双方非自愿，或者双方由于财产的分割、债务的分担、子女的抚养等问题未能达到一致，而向人民法院起诉，通过人民法院调解或判决解除婚姻关系的一种离婚形式。诉讼离婚需向法院提起诉讼，经审理或调解后生效。

诉讼离婚主要有以下几个特点：

1、夫妻双方离婚非自愿。

2、对财产分割、子女抚养权等不能达成一致意见。

3、有人民法院介入，并起到调节作用。

协议离婚离婚手续办理流程：

1、准备离婚相关证件。

2、准备离婚相关材料。

3、材料以及证件准备完成之后，必须由夫妻亲自前往当事人常住地址户口所在地区的民政局办理离婚手续。

4、民政局人员审核材料无误，将结婚证收回。并向当事人发放离婚证。

诉讼离婚离婚手续办理流程：

1、聘请专业律师，向人民法院提起诉讼。

注意事项：必须具备以下四个条件法院才会予以受理：原告必须是与本案有直接利害关系的个人; 有具体的诉讼请求和事实、理由;有被告且明确；属于受诉人民法院管辖。

2、人民法院审理。

一般情况法院会对案例进行审查，7天内立案，立案后5日内将诉讼状副本送达给被告。立案后首先法院会对当事人双方调节，调节不成开庭审理。

3、判决。

根据庭审情况，任命法院会对当事人进行再度调解，再次调解如果还未达成一致，法院则进行宣判。

离婚承诺书(篇9)

承诺人(以下称甲方)：_____，男_____族，__年___月___日生，住_____。

被承诺人(以下称乙方)：_____女______族，____年____月___日生，住____。

承诺人____，与被承诺人____，系合法夫妻，二人于20____年10月15日领取了结婚证，并于19____年11月5日生一子女____。现在夫妻共同财产主要有位于____号，系自建房屋;二手帕萨特轿车一辆，车号为____，经营两个店铺。

由于承诺人性格暴躁，家庭生活专断霸道，常常因琐事而使用家庭暴力，特别是近段时间来，承诺人使用家庭暴力的强度越来越大，频率越来越快，使被承诺人越来越难以忍受，导致夫妻感情破裂。被承诺人认识到，难以与承诺人共同生活，故诉请离婚。现承诺人认识到其本人的严重错误，请求被承诺人给他一个改过自新的机会，经过慎重考虑，决定暂无离婚，现约定如下条款，承诺人承诺做到，否则就离婚，并按约定履行对财产的处置，具体内容如下：

1、家庭生活中坚持夫妻关系平等、民主，承诺人不得对承诺人实施家庭暴力(包括殴打、辱骂、威胁等);不得对被承诺人的父母实施家庭暴力。

2、在经营中双方的权利地位平等。承诺人在经营活动中不得对被承诺人隐瞒有关经营情况及有关债权、债务情况，对外借款须有被承诺人签字才能生效，否则视为承诺人单方债务，并不得在夫妻共同财产中扣除。

3、承诺人在各级金融机构开设的帐户必须向被承诺人公开，被承诺人有监督的权利。

4、如有下列情况视为夫妻感情已经破裂，承诺人对此不得提出异议：

(1)承诺人实施家庭暴力导致被承诺人及其父母造成轻微伤以上(包括轻微伤)后果的;承诺人实施家庭软暴力，使被承诺人及其父母不能忍受而自残，造成轻微伤以上后果的。

(2)由于承诺人的原因而导致被承诺人离家出走三个月不归的。

(3)承诺人与第三人发生不正当婚外情。

5、由于承诺人的过错(包括但不限于本承诺书中的1—3条)而导致离婚的，承诺人承诺放弃夫妻共同财产(包括债权)而净身出户，并承担所有的外债;同时子女由被承诺人抚养。

6、本承诺书自承诺人签字之日起生效。

承诺人：____

___年__月___日

离婚承诺书(篇10)

夫妻之间离婚承诺书：

夫妻关系是世界上最为亲密和牢固的纽带之一。有时候由于各种个人、家庭和环境原因，夫妻之间可能会面临离婚的困扰。离婚对于无论是个人还是家庭来说都是一种巨大的痛苦，因此，如果我们能够在面临离婚时签署一份承诺书，承诺共同努力，或许我们能够阻止婚姻破裂，重建幸福家庭。

我们应该理解既然我们选择了结婚，那就意味着我们愿意共同面对生活中的种种挑战。在承诺书中，我们应该明确表达我们愿意相互扶持，共同面对生活的起伏。我们承诺不会因为各种困难而选择放弃彼此，而是坚定地共同去克服困境。

第二，我们应该明确表达对于婚姻中互相沟通的重视。婚姻充满了沟通的挑战，我们必须意识到不管是开心还是难过，相互交流是解决问题的关键。因此，在承诺书中，我们应该记录下彼此保持良好沟通的重要性，并承诺每天花时间坐下来互相聆听对方的心声。

我们应该牢记承诺书上的诺言去实施我们的改变。人类不断成长和改变，这也适用于夫妻关系。在承诺书上，我们可以写下自己会努力改正的问题，并明确自己将采取哪些措施来改变不良习惯。我们承诺每日持续的努力，不仅改变自己，也帮助对方成为更好的人。

我们应该记录下彼此对家庭的重视和努力。家庭是我们的纽带，它是我们共同努力和建设的地方。在承诺书上，我们应该写下我们将为了家庭而努力工作，并承诺为了我们的孩子提供一个稳定、和谐的家庭环境。

我们应该明确承诺书上的条件和限制。婚姻不是对理想的承诺，而是对现实生活的承诺。在承诺书中，我们应该写下我们的底线和接受的限制。我们需要互相尊重，理解和支持对方的个人需要和愿望，但同时也要明确自己的底线，保护自己的权益。

夫妻之间离婚承诺书是夫妻关系的一项重要举措。通过签署这份承诺书，我们能够时刻提醒自己和对方，维护我们的婚姻。承诺书只有在双方愿意真诚履行的情况下才能发挥作用。所以每天努力去履行这些承诺，相互支持和理解，我们才能拥有美满幸福的家庭。

合同承诺书4篇

俗话说，凡事预则立，不预则废。在平时的学习和工作中，幼儿园教师经常会提前准备一些资料。资料可以指人事物的相关多类信息、情报。参考相关资料会让我们的学习工作效率更高。那么，想必你在找可以用得到的幼师资料吧？于是，小编为你收集整理了合同承诺书4篇。可能你会喜欢，欢迎分享。

合同承诺书【篇1】

甲方：(以下简称甲方)

乙方：_____________(以下简称乙方)

身份证号：

乙方于年 月日到甲方工作，双方签订了为期年的《劳动（务）合同》。在此期间，甲方同意为乙方缴纳社会保险，因乙方已经自行在其他地区办理社保，经双方协商，乙方要求自己个我办理社保手续并自己交纳相关费用，自愿放弃由甲方统一办理社保事宜。 双方达成如下条款，以资共同遵守：

一、经乙方申请，甲方不强制为乙方在社保机构办理社会保险。

二、乙立承诺自己承担因未由甲方统一在上海办理社会保险而产生的任何状况，如在办理社会保险后理应由社保机构承担的利益损失部分，由乙方自行全部承担。

三、在工作期间，如有需要，乙方可以重新以书面形式向甲方申请为其办理参保手续。甲方接到申请后，按照社保机构的规定，从社保机构同意受理乙方参保的当月起，为乙方办理社会保险。甲方按规定从乙方工资中代扣代缴应当由乙方承担的参保费用。

四、本协议是基于乙方申请而签订，今后凡因履行本协议引起的任何经济、法律责任（包括行政部门对甲方的处罚）均由乙方承担。

五、本协议一式两份，自甲、乙双方签字或盖章后生效。

甲方：_______________ 乙方：_______________

_______年____月___日 _______年_____月____日

合同承诺书【篇2】

甲方:王某，男，xx-xx年xx月xx日生，住上海市xx区xx路，身份证号码:xx-x

乙方:李某，女，xx-xx年xx月xx日生，住上海市xx区xx路，身份证号码:xx-x

鉴于:

1、 甲、乙双方于xx-xx年xx月xx日在xx-x区民政局登记结婚，甲、乙双方为合法夫妻。

2、 我国《婚姻法》第十九条的之规定，夫妻可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或部分各自所有、部分共同所有。

3、 甲、乙双方约定夫妻财产权属的真实意思表示。

甲、乙双方为明确财产权属，避免财产争议。

现经过友好协商，就婚前、婚后的财产权属达成如下一致条款，以资共同遵守:

第一条 登记在王某、李某方名下，位于上海市xx-x区xx路xx弄xx号〔沪房地xx字(xx-xx)第 号〕归乙方所有(含室内家俱、家电等室内物品);

第二条 王某名下股东账户内的股票(市值约人民币 万元)归甲方所有。

第三条 李某名下xx-xx银行账户内的存款人民 万元归甲方所有(账号: )。

第四条 李某父母赠与李某的奥迪牌轿车及牌照归乙方所有(车型:xx-x;牌照:xx)。

第五条 李某名下的基金(市值约人民币 万元)归乙方所有。

第六条 李某名下工商银行定投归乙方所有(约人民币 元)。

第七条 甲、乙双方的金银首饰及个人物品归各自所有。

第八条 乙方一次性支付甲方人民币 万元。

第九条 本协议签订后，甲、乙双方各自的收入归各自所有(包括但不限于工资薪金收入、投资收益、获得赠与等财产性收入)。

甲、乙双方的各种支出由各自承担。

第十条 王某名下的其他财产(若有)归甲方所有，李某名下的其他财产(若有)归乙方所有。

第十一条 王某名下的债务(如有)由甲方承担，李某名下的债务(如有)由乙方承担。

第十二条 甲方在本协议签订后30日内，配合乙方到房产交易中心办理过户登记，乙方收到新的房产证5日内将本协议第三条、第八条约定的款项汇给甲方。

第十三条 本协议经甲、乙双方签字后生效，即对甲、乙双方具有法律约束力;权属变更登记完成与否均不影响协议的效力，甲、乙双方应严格遵照执行。

第十四条 凡因签订和履行本协议或与本协议有关的一切争议，甲、乙双方均应友好协商，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

第十五条 本协议一式两份，均为打印文本;经甲、乙双方签字后各自留存一份。

承诺人：xxx

合同承诺书【篇3】

资产所有方(甲方)：

资产经营方(乙方)：

（合同附件一：乙方身份证复印件）按照所有权和经营权分离的现代企业制度要求，甲方对设立在濉溪县五沟镇的两家超市（苏果店、鸿腾店）实行资产经营责任制，聘乙方为两家超市资产经营责任人。为明确双方的权利义务，经双方商定，特订立本合同。

第一章经营责任期限

本合同经营期限从xx年xx月xx日起，至xx年xx月xx日止，共xx年。

第二章经营责任目标

一、本合同签订后，甲乙双方进行资产盘存，办理交接手续。乙方保证资产保值不受损。（合同附件二：五沟镇苏果超市、鸿腾超市资产盘存表）

二、经营期间，实现年度目标如下：

年月日至年月日实现利润目标一：万元；

实现利润目标二：万元；实现利润目标三：万元。

三、保证超市治安和消防安全。

第三章双方的权利和义务

一、自本合同生效之日起，乙方即为五沟镇苏果超市和鸿腾超市的第一责任人，行使经理权利。

二、在遵守国家和地方政府法律、法规和政策的前提下，乙方享有下列权利义务：

１．对超市员工的任免权（副职由乙方提名，报甲方备案）；

２．机构设置权；

３．企业内部分配制度调整权，经营自主权；

４．聘用、奖惩员工权，对严重违纪、经教育无效者，乙方有权按照国家劳动制度处理。

５．乙方在保证资产保值、安全、完整的前提下，有权出租超市闲置的营业面积。

６．乙方有权根据国家法律、法规和政策的规定，抵制不承担经济责任的外部机构和个人的任何干预，有权拒绝无偿占用、挪用、平调超市财产和不合理的摊派行为。

7．必须在经营管理活动中，坚持合法的经营方向，贯彻执行国家的法律、政策，自觉接受工商管理部门和甲方的监督检查，保证乙方经营行为符合国家和甲方利益和政策控制的要求。

8．管好、用好、保护好超市的全部财产，保证全部财产的安全。9．乙方经营期间的全部经营项目收入必须入账，不能挪作它用。

10．乙方经营期间发生的债权、债务，由乙方在任期内清理、结清，呆帐损失和收益按财务制度规定办理，乙方承担债务责任。

11．乙方经营期满，应该接受甲方委托审计部门的审计。

三、甲方有以下权利和义务：

１．本合同期间，甲方有权对乙方执行合同的情况进行检查监督，和对超市资产处置的决策管理权。

２．甲方有义务保证乙方享有本合同规定的所给予的工资底薪分配和年度分红。

３．甲方不得越权对乙方的正常经营活动和人事任免权利进行干预。

第四章薪酬、经营目标保证金

一、本合同期间，甲方从五沟镇苏果、鸿腾两家超市经营成本中支付乙方月薪五千元的60%，计三千元。余剩40%的弍千元作为经营目标保证金。

二、乙方完成本合同年度利润目标一，乙方抵押的40%经营目标保证金如数返还乙方；未完成部分用乙方抵押的经营目标保证金抵扣，多退少补。乙方不参加利润分红。

乙方完成本合同年度利润目标二，乙方抵押的40%经营目标保证金如数返还乙方，甲方按年度利润目标二总额提取%分红给乙方。

乙方完成本合同年度利润目标三，乙方抵押的40%经营目标保证金如数返还乙方，甲方按年度利润目标三总额提取%分红给乙方。

第五章考核标准

一、超市所有经营收入项目全部入账，报甲方备查并接受甲方核查。

二、超市资金要严格执行财务制度，甲方发现一笔错账，给予乙方等额罚款。

三、不得克扣或瞒报员工工资，发现一笔假账，给予乙方等额罚款。

四、保障超市消防安全经营，建立健全消防、防损等各项规章制度，严防各类违章作业，造成财产和人身伤害事故，乙方承担民事赔偿责任。

五、每月五日前，甲方派员对上月份进行盘存稽核账务，并进行消防安全和物品防损检查。发现问题要求乙方及时整改，物品受损严重的，乙方按原价赔偿。

六、乙方经营期间，甲方考核乙方经营绩效的商品毛利率%，连续三月低于该标准，甲方向乙方提出经营警示。

第六章合同的变更、终止和解除

一、无正当理由，双方变更、终止或解除合同者，要按法律规定承担经济责任。

二、乙方因经营管理不善，连续五个月未完成目标的，扣发目标保证金，和当月底薪的60%工资，同时解除本合同。

甲方超越合同规定，干扰乙方的自主权，使其无法履行合同条款，乙方有权提出终止或解除合同。

三、终止或解除合同，甲方需要对资产进行盘存。方可办理本终止合同书手续。

四、本合同期满，由双方对超市资产进行盘存，办理清算手续。

第七章附则

一、乙方因特殊原因暂不能履行职责时，向甲方通报后可委托他人代理，但经营责任不因委托而转移。

二、超市资产处置的决策权归属资产所有权方（甲方）。

三、本合同及其附件自签订之日起生效，经营期满，自行终止。

四、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，协商未果，将由原告方向其所在地法院申诉裁决。

五、本合同经公证处公证。合同正本甲、乙双方和公证处各一份，合同副本若干份，送有关部门备查。

合同承诺书【篇4】

重庆xxxxxxxxxxx有限公司：

本人xxxx（身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxx）与贵司通过长期的业务往来，建立了良好的劳务合同关系，为了规范双方的管理和保持双方的友好合作关系，本人特向贵司郑重承诺：

一、严格遵守贵司劳务工程履约及质量保证金的缴纳规定，即：本人明确地知道，向贵司支付合同履约及质量保证金，该保证金必须打入贵司指定的银行帐户，且必须以盖有贵司财务章的收据为缴纳履约及质保金的依据，除此外的任何单位或个人在任何时候出具的收条、收据等均无效，由此产生的一切法律后果由本人自行承担，贵司不承担任何赔偿责任和其它法律责任。本人缴纳给其他任何单位或个人（包括贵司及项目部管理人员）的保证金或保证金性质的变相借款由本人向收款单位或个人主张权利。

二、本人在结算劳务工程款时，必须严格按照贵司的财务制度及付款规定、程序办理。贵司根据本人每月实际完成的工程量进行验收，本人在相应劳务工程验收合格后5日内向贵司开具结帐申请单，并在结帐申请单结帐联上亲自签署本人姓名，再由该项目施工员根据结帐申请单开具工单、结帐单，开票员根据相关人员签字认可的结帐申请单、结帐单再开具内部结算付款凭证。若本人从结帐申请单开具之日起90日未按贵司财务制度完善上述结算凭证的审批及挂账手续，则视为我本人放弃收取该工程款的权利，由此产生的后果由本人自行承担。

三、本人在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须结帐，否则视为本人放弃结帐，超过3个月后结帐的，贵司可以不予认可。`

四、本人明确地知道，贵司任何工作人员(包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以贵司或贵司相关项目部的名义向本人出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等，必须经贵司分管、主管领导审核确认后，并在5日内到贵司加盖公章方为有效，否则无效，由此产生一切后果由本人自行承担，贵司不承担任何法律责任。

五、本人与贵司签订的劳务承包合同约定的结算单价包括相应劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、税金、高温补贴及其他相关补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成劳务承包合同约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。相应劳务结算价款均为一次性包干，本人不应再要求贵司支付其他任何费用。

六、本人必须按时足额支付民工及管理人员的工资、各种津贴、补贴及相关福利费用，每月30日前向贵司提供有其工人领款签字的工资表（工资表必须包含各种津贴、补贴及相关福利费用），否则贵司有权扣减劳务款直接代付工人工资（含各种津贴、补贴及相关福利费用），且贵司有权单方解除本合同，因此而造成的一切损失，均由本人承担。

七、本人应加强对雇佣民工的质量意识、安全意识和法律意识的教育。若发生争议，本人必须正确引导民工依法解决，坚决制止民工采用爬塔吊、围攻办公室、围堵管理人员等不正当方式威胁、恐吓贵司及贵司管理人员。如民工发生上述行为，给贵司名誉造成不良影响，本人愿与民工承担连带责任，除赔偿贵司损失外，还应承担支付贵司5万元违约金。

八、本人及本人雇佣民工在贵司从事劳务作业期间，因安全事故、交通事故、食物中毒事故及其它原因造成的伤残病死，由本人处理并承担相应的法律责任，与贵司无关。

九、若本人不将本工程所需材料、设备提前用书面形式通知贵司作好准备或因未做好计划通知等，所带来的损失、停工均由本人自行承担责任，因此影响了其它工种进行正常施工，也由本人负责赔偿。在施工过程中，贵司有权根据工程施工进度要求另行分包约定由本人承包的任何工作内容，并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜，且本人无条件同意贵司从本人劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用。

特此承诺

附件：

一、结帐申请单：

二、工单

三、结帐单：

四、内部结算付款凭证：

承诺单位（公章）：年月日

合同承诺书12篇

在社会经济快速发展的当下，合同在日常生活中发挥的效用越来越大。签订合同可以确保当事人的利益不受侵犯，你最近是否在签订合同？推荐一篇网络文章主题是“合同承诺书”很有启发性，欢迎你阅读与收藏！

合同承诺书 篇1

劳务合同承诺书

本人，_________，身份证号码_________，在此承诺，本人将严格遵守劳务合同的相关规定，并遵守国家的劳动法律法规和政策。在本人所签订的劳务合同期限内，我将努力工作，遵守企业规章制度，爱护公司财产，实现企业目标。

一、履行基本职责:作为资深的职业人才，我将尽职尽责地完成我的工作，维护正常工作秩序，并努力达到公司规定的工作效率和质量标准。我将尊重公司的领导，并与我的上司、同事和下属建立良好的工作关系。

二、保守商业秘密并遵守规定:对于涉及公司的商业秘密和保密条例，我将始终保守公司的商业秘密和隐私，防止信息泄露和知识产权的侵犯。同时，我将遵守公司的所有规定和管理政策。

三、维护公司形象:我将爱护公司财产，维护并提高公司形象。我将时刻关注自己的形象并保持良好的道德品质和职业操守。在与客户、合作伙伴和公众的沟通中，我将维护公司形象，并且尊重和维护客户及合作伙伴的合法权益。

四、不涉足非法活动：我将不从事任何违法、侵犯他人利益的活动，不使用公司资源从事任何营利性活动，不在公司工作时间处理个人事务或从事私人活动。

五、诚实守信:本人将始终遵守诚实守信的原则和道德标准。我绝不编造虚假信息或不实陈述任何事项，让公司遭受任何不良的后果。

六、合法依法:本人将以明确的法律法规作为自己行事的基准。在整个劳务合同的有效期间内，我将依照中华人民共和国有关法律、法规的规定以及企业的管理制度认真履行自己的义务，不从事任何违法的行为。

以上是本人签订劳务合同承诺书的全部内容，自该承诺书签字之日起，本人对所承诺之内容将严格遵守，如有违反，本人将自觉承担相应的责任和后果。

签署人：____（签名）_____

日期：____年____月____日

合同承诺书 篇2

甲、乙、丙三方根据平等、公平的原则，经多次协商自愿订立借款合同（以下简称“合同”），以致共同遵守：

3、出借方在xxxx年xx月xx日以转账的方式将款项打入借款方指定的帐号xx，出款人收到借款确认书为凭。

4、借款方已于xx年xx月xxxx日收到了借款。

5、双方约定的借款期限为xx天，年xx年xx月xx日）。

6、如借款方对本合同借款逾期，则乙方须额外支付违约金给甲方，违约金按借款总金额的每天仟分之四计收。

6、借款人承诺该笔借款只用于收购xx，保证不挪作他用。

7、还款方式：借款方在借款期限届满内以现金方式将借款本金打入出借方帐户。

1、乙方应如实向甲方提供与借款相关的资料，提供真实的本年度月财务报表和年度审计报表、开户行的基本帐户或相应的银行一般帐户、银行存贷款情况；生产经营、财务活动情况及借款资金使用去向，还款资金来源；借款人和担保人还需提供工商管理部门办理年检手续的营业执照及公司章程等资料。

2、与本合同有关的一切费用均由乙方支付或者偿还。该费用包括但不限于甲方为实现债权而发生的费用（例如评估费、拍卖费、律师代理费、诉讼费、因调查取证而发生的费用、抵押物品产权转移而发生的税费和相关费用等）和其他不可预计而实际发生的费用。

3、在本合同有效期限内，如乙方经营管理不善或与第三方发生债务纠纷，或者担保人财务状况出现较大问题时，甲方有权提前收回合同借款。

1、丙方同意本合同乙方的保证人，保证乙方完全履行本合同中的全部义务及承担因本合同所有条款所产生的民事责任。

2、保证范围：包括保证乙方在任何情况下都应按合同的规定支付借款本金金额、借款利息。如果乙方违约或乙方出现其它危及甲方利益的行为或出现甲方有权提前解除合同的情形时，则由保证人无条件向甲方承付乙方应付的全部债务，保证人对该笔借款负有偿还的无限责任。本款及以下条款中所提“全部债务”包括乙方的借款本金、利息和第二条第二款所提到的“一切费用”。

3、保证方式：连带责任担保。本担保是独立的、不可撤消的、持续的担保。保证人的保证责任不因本合同变更履行期限或标的、或本借款合同全部或部分无效、可撤消而有所改变，也不因借款人和保证人任何变更自身经营或管理体制的行为而有所改变。

4、保证期间：自合同开始履行直至届满后两年。如甲、乙双方协商同意变更合同的履行期限或标的，无需另行通知保证人，保证人继续为乙方承担连带保证责任。保证期间至变更合同约定的主债务履行期满后两年。

5、赔偿：保证人不可撤消地保证，出借人因保证人的保证行为无效或未履行或推迟本合同的任何条款而蒙受的任何损失，保证人均承担连带赔偿责任。

未尽事宜，签订补充协议。如发生纠纷，由甲、乙、丙三方协商解决。如需起诉，则在合同履行地法院起诉。

本合同一式三份，由甲、乙、丙三方各执一份，经甲、乙双方及乙方保证人盖章签字后生效。本合同自其项下乙方对甲方所负的全部债务清偿完毕后终止。

合同承诺书 篇3

甲方：

乙方：

甲方因生产需要，委托乙方对甲方的(设备)进行改造，依据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就设备改造项目的相关事项达成如下一致。

一、改造项目名称

二、改造项目地点

三、改造项目的具体内容(范围)

四、改造项目的质量要求(验收标准)

1、乙方保证在改造项目中所更换、补充的零部件为全新产品，能满足国家或行业相关标准所规定的技术参数和指标，并与甲方原设备完全匹配。

2、改造项目的具体质量要求(验收标准)详见合同附件《设备改造合同技术协议》(以下简称技术协议)，且设备改造后的技术参数不得低于改造前的相关参数。

3、改造项目中所涉及的零部件更换、拆卸、运输、安装、调试等所有与改造项目有关的工作均应由乙方完成;乙方单方确无法独立完成的，应在签订本合同时以书面形式向甲方提出协助请求，可向甲方提出请求，甲方可根据实际情况为乙方提供协助与便利。

4、改造项目保修期为月，自验收合格之日起计算。

五、改造项目的工期要求

改造项目的工期为天，自本合同签订之日起计算。

六、改造项目的验收

乙方应在合同第五条约定的时间内完成合同约定的改造工作并通过甲方组织的验收，验收通过的标志为甲乙双方会签的设备改造符合本合同及技术协议的书面凭证。验收交付成果通过前产生的包装、运输、保险、搬运等全部费用及风险全部由乙方承担。

七、甲、乙双方权利、义务

1、甲方的权利、义务

(1)甲方享有对改造项目进行验收的权利。

(2)在乙方完全按照本合同及技术协议约定履行义务的前提下，甲方应按照本合同约定支付合同价款。

2、乙方的权利、义务

(1)乙方应按照本合同及技术协议的要求完全履行合同义务，保质保量完成本改造项目。

(2)在完全按照本合同及技术协议约定履行义务的前提下，乙方有权收取合同价款。

(3)乙方须对甲方的设备予以爱护，做到仔细、认真、安全，在合同履行期间，乙方造成甲方或第三方损失的，应负责全额赔偿。改造过程中的安全由乙方自行负责，若发生任何安全事故或人员伤亡，均由乙方承担责任。若甲方因此向第三方承担责任的，有权向乙方全额追偿。

八、改造项目的价款及支付

1、改造项目总价款为人民币元(大写：圆整)。该总价款中已经包括但不限于：设计费、人工费、施工设备费、劳务费、管理费、材料费、运输费、安装费、调试费、质量保修、利润、安全、保险、税金、不可预见费及与本改造项目有关的一切费用和价款，在本合同履行期间乙方不得再以任何理由向甲方计取任何费用。

2、合同总价款的支付

(1)设备改造完成投入正常运行并满足验收条件后，乙方提请甲方组织验收，甲方根据双方会签的验收满足合同及技术协议相关要求的凭证，20日内支付乙方合同总价款%的款项，即￥元(大写人民币：圆整)。

(2)余留合同总价款%的款项(大写人民币：圆整)作为质量保证金，保修期满后无质量问题的，甲方应在20日内将质量保证金余款支付给乙方。

九、违约责任

1、甲方的违约责任

甲方迟延付款，逾期付款部分应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。

2、乙方的违约责任

乙方不能按合同约定时间完成设备的改造或验收，每逾期一天按合同总价款的1%向甲方支付违约金(按逾期时间累加，甲方可在办理付款时一并扣除)。逾期20天仍不能完成改造或通过验收，甲方有权单方解除合同，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付惩罚性违约金;如果由此造成甲方或第三方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

十、服务

在改造项目保修期内，乙方应为甲方提供保修服务。乙方在接到甲方的故障通知后，应在小时内解决故障，逾期解决的，乙方应按每小时元的标准向甲方支付违约金，因此造成其它损失的，乙方仍应负责赔偿。

十一、其它事项

1、因履行、解释本合同所发生的一切争执和分歧，双方应通过协商方式解决;若经协商不能达成协议时，各方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、本合同经甲、乙双方盖章后生效。合同共二份，双方各持一份，具有同等法律效力。未尽事宜，可由甲乙双方另行协商。

合同附件：《设备改造合同技术协议》

甲方：(公章)乙方：(公章)

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

时间：年月日时间：年月日

合同承诺书 篇4

2.1.验收后服务

提供免费技术热线电话，电话的.开通时间为5x8小时的立即响应，7x24小时的紧急响应，并提供技术支持工程的手机号码。1工作日内解决问题；

特别对于系统运行出现的故障，服务规范如下：

故障类型定义和描述

重大故障：造成系统崩溃或系统不能正常运行。

严重故障：系统功能运行不能满足用户要求，影响了多数用户使用。

一般故障：有故障但不影响系统的正常运作。

服务支持响应时间

对于重大故障，在接到用户报障后，30分钟作出响应，6小时内到达现场，1个工作日内解决问题。

对于严重故障，在接到用户报障请求后，30分钟作出响应，8小时到达现场，2个工作日内解决问题。

对于一般故障，在接到用户报障请求后，30分钟作出响应，3个工作日内解决问题。

2.2.其他额外服务

第一年免维护费；维护起始期从软件通过终验之日起计算。维保期外合同价格不超过本合同价格20%；

在项目执行阶段将针对不同角色用户群开展累计不少于1周的专项培训；

承诺在项目的重点模块开发阶段，安排不少于1名软件开发人员驻点开发。

在项目建设及维护周期，本公司承诺不得擅自单方面更换项目经理。

根据需求方所提供的硬件以及相应软件的种类、应用范围以及买方的需求，品高提供全面、有效、及时的技术支持和服务。

保修期内，如对系统软件有所改进、增加新功能以及适应信息产业部、ITU—T等国际标准化组织所做的修改，均免费提供给买方使用，并免费提供相应的技术文件。

在建议书中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

提供软件的免费升级。对由于弥补软件缺陷而要求需求方升级所造成的硬件投资浪费，品高全权负责。

除了基本承诺的试运行驻场支持以外，根据本项目的实际需要，通过双方协商，在需求调研、开发、测试阶段，进行现场支持服务。

对于需求方用户提出的系统操作、系统对业务变化的适应方式、新的数据分析需求等咨询类问题，双方明确需求后本公司在三个工作日回复处理方案；

对于由于系统平台及网络相关环境需要根据需求方公司IT系统统一规划升级部署的情况，本公司提供与本系统相关的升级协助。

为保障系统正常、安全高效的使用，品高公司提供每年两次的定期相关硬件及软件的巡检及优化建议。

合同承诺书 篇5

参加项目工程的劳务施工，为了切实防止在施工过程中出现以下违规问题，既：现场安全、工程质量、民工上访、文明施工等问题，根据有关规定愿以本《承诺书》书面形式郑重承诺如下：

1、严格遵守公司制定的安全制度，在安全工作中，始终做到自警、自省，警钟长鸣，把安全生产、生产安全的理念贯穿到整个生产经营全过程，确保不发生各类安全生产事故。如出现安全伤亡事故，本人愿承担全部责任与公司没有任何关系，并接受公司的相关处罚。

2、严把质量关，确保创建用户满意工程，树立用户至上，质量第一。如出现质量问题将承担一切损失并接受公司处罚。

3、接受公司相关业务主管部门的检查和建设单位的协调管理，优质高效地完成好所承担的工程施工任务。确保民工不上访，如出现民工上访事件，承诺人承担全部责任，与公司无关系，并扣罚本合同额的20%作为罚款，坚决取缔承诺人队伍，

4、在现场文明工地建设上，通过提高操作人员的综合素质和职业道德水平，做到工完料净场地清，促进文明工地建设，保证达到文明工地标准。

特此承诺。

承诺人：年月日

承诺书(劳务合同)

重庆***********有限公司：

本人****（身份证号码：***************）与贵司通过长期的业务往来，建立了良好的劳务合同关系，为了规范双方的管理和保持双方的友好合作关系，本人特向贵司郑重承诺：

1、严格遵守贵司劳务工程履约及质量保证金的缴纳规定，即：本人明确地知道，向贵司支付合同履约及质量保证金，该保证金必须打入贵司指定的银行帐户，且必须以盖有贵司财务章的收据为缴纳履约及质保金的依据，除此外的任何单位或个人在任何时候出具的收条、收据等均无效，由此产生的一切法律后果由本人自行承担，贵司不承担任何赔偿责任和其它法律责任。本人缴纳给其他任何单位或个人（包括贵司及项目部管理人员）的保证金或保证金性质的变相借款由本人向收款单位或个人主张权利。

2、本人在结算劳务工程款时，必须严格按照贵司的财务制度及付款规定、程序办理。贵司根据本人每月实际完成的工程量进行验收，本人在相应劳务工程验收合格后5日内向贵司开具结帐申请单，并在结帐申请单结帐联上亲自签署本人姓名，再由该项目施工员根据结帐申请单开具工单、结帐单，开票员根据相关人员签字认可的结帐申请单、结帐单再开具内部结算付款凭证。若本人从结帐申请单开具之日起90日未按贵司财务制度完善上述结算凭证的审批及挂账手续，则视为我本人放弃收取该工程款的权利，由此产生的后果由本人自行承担。

3、本人在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须结帐，否则视为本人放弃结帐，超过3个月后结帐的，贵司可以不予认可。`

4、本人明确地知道，贵司任何工作人员(包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以贵司或贵司相关项目部的名义向本人出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等，必须经贵司分管、主管领导审核确认后，并在5日内到贵司加盖公章方为有效，否则无效，由此产生一切后果由本人自行承担，贵司不承担任何法律责任。

5、本人与贵司签订的劳务承包合同约定的结算单价包括相应劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、税金、高温补贴及其他相关补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成劳务承包合同约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。相应劳务结算价款均为一次性包干，本人不应再要求贵司支付其他任何费用。

6、本人必须按时足额支付民工及管理人员的工资、各种津贴、补贴及相关福利费用，每月30日前向贵司提供有其工人领款签字的工资表（工资表必须包含各种津贴、补贴及相关福利费用），否则贵司有权扣减劳务款直接代付工人工资（含各种津贴、补贴及相关福利费用），且贵司有权单方解除本合同，因此而造成的一切损失，均由本人承担。

7、本人应加强对雇佣民工的质量意识、安全意识和法律意识的教育。若发生争议，本人必须正确引导民工依法解决，坚决制止民工采用爬塔吊、围攻办公室、围堵管理人员等不正当方式威胁、恐吓贵司及贵司管理人员。如民工发生上述行为，给贵司名誉造成不良影响，本人愿与民工承担连带责任，除赔偿贵司损失外，还应承担支付贵司5万元违约金。

8、本人及本人雇佣民工在贵司从事劳务作业期间，因安全事故、交通事故、食物中毒事故及其它原因造成的伤残病死，由本人处理并承担相应的法律责任，与贵司无关。

9、若本人不将本工程所需材料、设备提前用书面形式通知贵司作好准备或因未做好计划通知等，所带来的损失、停工均由本人自行承担责任，因此影响了其它工种进行正常施工，也由本人负责赔偿。在施工过程中，贵司有权根据工程施工进度要求另行分包约定由本人承包的任何工作内容，并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜，且本人无条件同意贵司从本人劳务工程款项里扣除实际产生的相应费用。

特此承诺

附件：

1、结帐申请单：

2、工单

3、结帐单：

4、内部结算付款凭证：

承诺单位（公章）：年月日

合同承诺书 篇6

现将____________申请资料壹套（详见送审申请表）送审批。并就该工程施工工作做出如下承诺：

一、严格按照《城市道路管理条例》、《江门市区市政设施管理规定》，以及城市综合管理部门批准的施工许可范围和有关管理要求进行施工。如存在违反上述规定行为的，自觉接受管理部门处罚。

二、承诺按照相关管理规定，在施工现场悬挂施工许可证，并设置安全防护措施、交通导向标志，夜间设置安全警示灯，保证车辆及行人安全。承担在施工期间因安全防护措施不足而发生的一切安全事故责任。

三、承诺对损毁的道路及附属设施按照不低于原设计的标准进行修复及修复保质期（一年）后的维护费。因施工造成其他设施损坏的，无条件按原样修复或赔偿损失。

四、工程施工完毕后，按照有关规定组织验收，保证工完场清、有序退场。

五、因建设单位违规施工，由此引起的一切后果由建设承担。

特此承诺。

建设单位：XX（公章）施工单位：XX（公章）监理单位：XX（公章）

负责人：XX（签名）负责人：XX（签名）负责人：（X签名）

经办人：XX（签名）经办人：XX（签名）经办人：X（签名）

联系电话：XX联系电话：XX联系电话：XX

____年____月____日____年____月____日____年____月____日

合同承诺书 篇7

担保人：

承诺人：

为了明确责任，提高企业经济效益，强化财务管理，确保工程质量，加强安全及文明施工管理，调动工人的积极性，在平等自愿的前提下，我自愿向公司作出以下承诺：

一、工程承包的经济责任

1、经本人申请，公司研究决定，将__________________________工程承包给我。工程项目承包人包质量、包安全、包工期、包上交管理费全额；包工地现场文明施工；包《建设工程施工合同》中所有条款及责任，按有关法律法规及县、局公司规定的奖优罚劣条款执行。

2、工程质量实行承包人终身制，工程经济责任从工程合同的签订至竣工验收交付使用，结清账款、偿还清所有欠款账务，按国家规定至工程保修期满为止。

3、开竣工时间按公司与甲方（建设单位）签订的《建筑工程施工合同》约定的工期执行。

二、工程质量

本人严格按照现行的国家施工规范、验收规范及施工组织设计要求组织施工，建立质量管理体系和质量管理制度，健全质量保证体系、安全保证体系和落实岗位责任制，确保工程施工质量达到合同要求标准，若造成质量问题愿承担一切责任。

三、安全生产、文明施工

1、本人在工程施工过程中，保证遵守现行国家、地方及行业有关建筑施工安全方面的法律、法规、建立健全施工安全管理体系和安全管理制度，确保施工安全。

2、本人在施工过程中，必须按相关要求采取安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的全部费用。

3、非施工有关人员严禁进入施工现场，一旦进入施工现场并发生任何事故，都由本人承担事故的责任和所发生的一切费用，及法律责任。

4、本人在施工过程中，严格遵守建设行政主管部门有关文明施工的规定，并按此执行搭设双排钢管外脚手架必须按文明施工强制性标准《JGJ59-99》执行。确保文明施工。

四、应承担的责任和义务

1、本人按《建设工程施工合同》的约定施工，保质量、保工期、保安全。杜绝安全事故，争创文明土地。

2、遵守公司的财务管理制度，承担本工程一切经济责任，自负盈亏。不得以公司名义赊欠工程材料，否则视为个人行为，由本人承担相应的法律责任及损失。本人或工地管理人员的赊欠签字，属于个人行为，公司不承担任何责任。

3、凡以公司的名义与外单位及个人签订的所有经济合同（协议），在履行过程中发生的经济纠纷、经济连带责任、欠款、赔款、罚款等均由本人负责。由此给公司造成的经济损失，公司可向本人追偿。

4、因本人的经济责任在法律程序中牵涉到公司，公司有权向本人追偿经济责任及经济损失，本人会主动承担经济责任和法律责任，与公司无关。本人向公司承诺：凡是本人因外欠材料款、人工款、安全事故等引起的经济纠纷，本人将主动承担经济责任，与公司无关。按时支付人工工资，做到不拖欠，保证工人不闹事上访，确保公司良好的社会信誉。

5、凡在工程施工中发生的工程质量事故、返工损失、人员伤亡等安全责任事故，其经济损失由本人负责承担经济责任。

6、本人负责施工，保证遵守合同条款规定，不中途停工或封闭工地。如因工程合同违约等给公司造成的经济损失，由本人负担全部经济责任和损失。本人如不能履行公司于业主签订的合同条款及发生重大质量、安全事故，公司有权调换施工队伍，本人承建的工程收入属另换施工队所得，所欠债务由本人偿还。

7、本工程的所有债权债务由本人承担。我愿接受领导的监督，服从公司的管理，执行公司各项规章制度，愿向公司上缴工程总造价的_____%为企业管理费，（_____%税金，合计____%，）税及有关规费，按实际发生计算。所有的费用在甲方拨付的工程款中扣除，不得以任何理由拒缴或不缴。如不足额上交，公司不予以开票转款。同意公司对施工工地的生产经营、财务管理、两个文明建设实行统一领导、统一管理、统一票据、统一结算账户，本人承诺不在建设单位转款、领款、借支，不从建设单位坐支工程款。确保工程款用在工程上，做到专款专用。本人承诺不私自刻制本公司印章，否则愿承担一切经济损失及法律责任。

8、本人愿向各管理部门主动上缴应承担的一切规费并同意由公司代扣代缴，若因自身经济责任在法律中牵涉到公司的，本人愿承担一切经济责任和法律责任，不给公司带来任何经济损失，本工程给公司造成不良纪录的自愿接受5万元的违约处罚，并同意公司从工程款中扣除。

本工程决不出现任何拖欠农民工工资行为，每月如期发放上月工资，如不按要求发放，因拖欠农民工工资给公司造成损失的，一切责任由本人承担，愿接受公司的'违约处罚，并同意公司从本人所建的工程款中连同所欠农民工工资一并扣除，优先偿还农民工工资及其它债务。

五、如需向建设单位所交纳的一切保证金或押金，均属于个人自愿行为，一切责任及经济损失与公司无关，公司盖章后上报建设单位的工程决（预）算书，不能做为结算依据，最后以审计部门审核后的结果为准，并按建设单位付款方式及时间付款。

六、本工程所有费用（包括工程款的垫资及所应缴纳的农民工工资保证金等）均由我本人承担。如因甲方工程款拨付不及时造成的损失，亦由本人承担工切责任及损失。公司不承担任何责任。

七、公司提供承诺人项目部专用章一枚，仅作为工程技术管理之用，不对外进行任何经济活动之用，承诺按规定程序办理业务，承包人不私刻制本公司印章，否则愿接受公司5-20万元的罚款，并承担由此印章引起的一切经济损失及法律后果。

八、由本工程所引起的一切债权债务及其它经济纠纷也均由我本人承担一切法律及经济责任，与本公司无关。

九、上级各行政主管部门来工地检查工作，一切由本人代公司处理好各项事宜，所有费用由本人承担。

十、工程款必须转入公司帐户，公司在工程所在地开设专用帐户，工程款到公司帐户后，扣除管理费及规税后，余款按有关规定专款专用，按公司财务制度执行。

十一、如国家对税金有调整，按当地规定执行。

十二、本人承诺：待建设方第一笔工程款到帐后，留50万在公司帐户上作为本工程质量、安全、工期等其它事项的保证金，如本人不及时处理好以上相关事宜，公司有权动用上述保证金作为处理事情的费用。

十三、未尽事宜协商解决，本承诺具有法律效率。

担保人：承诺人：

身份证号码：身份证号码：

________年______月____日

合同承诺书 篇8

甲方：____________

乙方：____________

第一条、根据《中华人民共和国劳动法》以及与广东省、z市的地方法规不相抵触的本公司的规章制度，经双方平等自愿、协商一致的条件下，签订本承诺书。

第二条、培训承诺期限

自本承诺书签订之日起三年内本承诺期满为止。

第三条、培训费用的支付

1、培训费用是指有支付凭证的费用，包括在培训期间所发生的差旅费等。

2、在合同期内，甲方对乙方进行各类培训所发生的费用均由甲方支付。

3、合同解除培训费用的支付

1)乙方提出解除劳动合同的，按本承诺期等分出资金额，以职工已履行的服务期限递减支付;

2)乙方因违返甲方的规章制度或工作期间表现不佳者，甲方提出解除劳动合同的，按本承诺期等分出资金额，以职工已履行的服务期限递减支付;

3)甲方因不可抗力因素提出解除劳动合同的(如企业因经济原因需要裁员等)，乙方无需支付培训费用;

4)本承诺期满，甲方不得要求乙方支付培训费用;

第四条、履行培训义务

1、乙方接受培训后，要将培训期间所取得的文件及培训资料交于甲方有关部门存档;

2、乙方要将接受培训所取得的证件的原件及复印件交甲方有关部门存档;

3、乙方要将培训期间学得的知识及时转达给甲方的有关人员;

第五条、本承诺在履行当中，甲、乙双方任何一方发生争议，本着互相协商的原则。如有不可解决的争议，均可向企业劳动争议调节器解委员会申请调解，也可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

第六条、本承诺书未尽事宜，按国家有关规定执行。

第七条、本承诺书条款如与今后国家颁布的规定相抵触，以国家新规定为准。

第八条、本承诺收依法订立，即具有法律效力，甲乙双方必须严格履行。

第九条、本承诺书一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。

甲方：________乙方：________

代表人(签章)：________(签章)：________

日期：________日期：________

合同承诺书 篇9

我(陈海)做了对不起妻子张兰的事情，我非常后悔，决心要痛改前非。我以后绝不再做对不起张兰的事，决不再打骂妻子，听妻子的话，否则，放弃所有的共同财产。

承诺人：陈海

年月日

那么，张兰与陈海签订的夫妻忠诚协议有效吗?

第一、法学理论界对忠诚协议的观点。对于忠诚协议，目前法学理论界有二种观念：第一种，此协议不应受法律保护，理由如下：第一、此类约定的履行与制裁，是亲情的问题，不是法律问题，法院并不适于处理此类复杂而敏感的亲情问题，

第二、《婚姻法》第四条规定的夫妻之间有相互忠实的义务，只是一个宣言，一种法律价值取向，结合最高院关于《婚姻法》若干问题的解释(一)第三条，法律没有把夫妻双方相互忠实规定为一项义务。因为有配偶者与他人通奸或者发生“婚外情”仅仅是道德问题，法律虽不鼓励，但也不应加以限制，当事人也不可以通过契约加以限制。理由是，涉及到人身自由的权利，不能通过合同契约加以限制，即使是违反道德的行为也不应例外。

第三、侵权损害不能通过合同契约预定。理由是在侵权法中实行的是填补损害的赔偿原则，如果允许当事人对此侵权损害事先约定，就违反了填补损害的原则，也会造成有钱人任意侵犯他人权利的恶果。

第四、个人隐私权、人格权应高于“忠诚原则”。如果法院赋予“忠诚协议”以法律效力，则为了确定一方当事人有“违约行为”，一方当事人或人民法院就有举证证明和查证的义务。在这个过程中，势必会使婚姻另一方甚至是无辜第三者的隐私暴露于公众之下。

第五、赋予“忠诚协议”以法律效力的另一个后果是鼓励婚姻当事人在结婚前都缔结这样一个协议，以“拴住”对方，这样势必会增加婚姻的成本，另一方面也会使建立在纯洁的爱情和相互信任基础上的婚姻关系变质，婚姻不免变成类似商人买卖的讨价还价。

第二种观点认为，此协议应受法律保护，理由如下：第一、婚姻法允许夫妻双方可以自己约定财产的处理方式，拥有对财产的处理权。同时，新婚姻法也规定，如果因重婚、有配偶者与他人非法同居等过错导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿。此外，夫妻相互保持忠诚是婚姻关系最本质的要求，婚姻关系稳定与否很大程度上有赖于此。违约赔偿的“忠诚协议”，实际上是对婚姻法中抽象的夫妻忠实责任的具体化，完全符合婚姻法的原则和精神，所以应该而且能够得到法律的支持。

只要“婚姻协议”在制订时，婚姻双方自愿约定的内容没有违反法律禁止性规定，也不损害他人和社会公共利益，约定的赔偿数额有可行性。同时，双方在协议中体现的是各自的真实意愿，并且在平等、自愿的前提下签约，法律就应该认可它，法官就应该采信它。

合同承诺书 篇10

为保护公司、合作方及项目参与人员的合法利益，保证合作双方实现顺利合作，避免因信息泄露而给合作双方造成损失，参与本项目的所有公司员工应承诺遵守本保密书内容。

本书所示保密信息为合作双方就合作项目中涉及各方或各自关联方公司尚未公开的信息。包括：

1.1 以手写、打印、软件、磁盘、光盘、胶片或其它可存取的方式记载的有关财务或商业信息数据及资料;或

1.3 以软件代码、文字图像、分析注释、备忘录、图纸、研究报告、编辑数据等各种方式出现的财务或商业信息;或

1.4 公司与合作方之间的交易进程及所有信息、数据及资料。

1.5 合作双方在讨论合作过程中，包括但不限于在对方处参观、考察的过程中以其它形式获得的财务信息或商业信息。

2.1 承诺人始终对保密资料保密，不在项目之外使用对方提供的`保密信息及掌握的公司保密信息。

2.2 未经同意，不向任何第三方提供保密信息以及可以接触上述保密信息的手段，包括在公开场合展览，公开对外宣传，作为文章、讯息、参考数据发表。

2.3 只向项目相关人员(包括各自的董事p顾问p代理人和雇员等)为商讨合作项目而有需要知悉保密信息的人士披露保密信息;并保证，上述各相关人员的行为将会符合本守则的规定。

2.4 在商讨合作项目的过程中，若需向第三方披露对方的保密信息，应事先取得

书面许可，并要求该第三方不得向任何其它人士泄露保密信息。 特此承诺!

本中心对受服务企业特作如下承诺：

1 未经受服务企业允许，不得擅自将企业的各种文件、技术资料和商业秘密泄露给第三方;

2 不进行任何有损于受服务企业声誉和利益的活动;

3 若有违反上述承诺行为，将承担相应责任直至法律后果。

我于20__年__月__日至20__年__月__日参加 _____(对外科技交流活动名称)，有关部门已向我告知《涉密人员对外科技交流保密守则》。我承诺，在对外科技交流活动中遵守保密守则，履行保守国家秘密的义务。

注：该承诺书一式两份，提醒部门和承诺人各执一份。多次出国者，在办理审批手续时，须出示承诺书。

额单价分析资料，因此公司的招投标资料、施工单价、定额分析资料以及公司的发展模式、管理模式、战略发展计划目前属于高度的商业机密，为了确保公司的快速发展及公司今后的利益，作为本公司员工，必须严格遵守公司的各项规章制度和保密制度，

本人有义务保护公司相关资料的机密性，承诺以下各项规定，确保公司商业机密不外泄。

一、公司有关机密是指：不为众人所知悉能为公司带来经济利益的，招投标资料、内部定额单价分析资料、公司所有的战略发展规划、营销策略、内部制度、发展模式等所有涉及公司发展的一切商业机密的资料。

二、除公司书面同意免除本人保密义务外，本人保证于任何情况下，绝不以口头、书面、复印、摄影、传阅或其他相类似的行为使保密资料揭示于第三者。

三、本人承诺严格遵守公司的保密制度和相关规定，并且在3年内不从事和本公司业务相同的业务。

四、如果本人存在泄露公司商业机密的行为，本人将承担由此所带来的一切损失。

五、本承诺书自签字之日起及时生效!

为增强XXX区环保局涉密人员的保密意识，强化保密责任，确保国家秘密及工作秘密安全，所有涉密人员签订了《保密承诺书》。

涉密人员承诺：认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务，不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制国家秘密信息，不违规留存国家秘密载体;

不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密;未经单位审查批准，不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述;离岗时，自愿接受脱密期管理，签订保密承诺书。

若违反承诺，自愿承担党纪、政纪责任和法律后果。

______________________(客户单位)：

我了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本人庄重承诺：

一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务：

二、认真遵守本人工作单位与______________________签订的保密协议;

三、认真遵守______________________其它各项安全保密的相关规定;

四、对参与的信息化项目和服务所涉及技术资料和数据信息履行保密义务，未经______________________许可，不得擅自发表或使用;

五、离岗时，对仍具有保密性的技术资料和数据信息履行保密义务。

我单位工作人员_________由我单位委派到______________________承担技术工作。我单位负责对该人员履行本保密承诺书进行监督管理，该人员如有违反，我单位将按照______________________与我单位签订的《保密协议》承担相应的违约责任。

合同承诺书 篇11

学生的安全重于泰山，我校在抓好教学质量的同时十分重视对学生的安全教育，为了使我们的安全工作做得更加周密，希望家长能配合学校做好对学生各方面的安全教育工作。走读学生是安全教育的重点，为加强我校走读生的管理，也为了能让家长增强安全意识，明确自己的教育责任，确保您子女的安全，按照我校的实际情况特与您签订《********中学走读生安全协议书》。

家长是学生的法定监护人，家长对学生的安全负有教育﹑管理和监护的责任。子女在走读期间家长应有以下管理责任：

1、学生申请走读必须经家长同意。学生走读期间家长作为监护人应对子女的交通安全和校外的管理全权负责。

2、家长应向学校提供家庭准确的地址和联系电话，主动了解学校上课的作息时间，督促子女按时到校学习，参与学校规定的各项活动。并经常与班主任和老师联系，了解子女在校情况。如果家长有失教育管理监护职责，造成事故，家长应承担相应责任。

3、走读学生在上学、放学途中的校外安全责任，应由家长负责管理。学生放学后及放假期间发生的安全事故，应由学生本人和家长负责，事故责任应当按有关法律法规或其他有关规定认定。学生放学后，进网吧、游戏厅等社会娱乐场所出现不良后果，或在社会上交友、参与不健康活动或有危险性活动，出现安全事故应由学生本人和家长负责。

4、学生不能按时到校，家长必须向该生所在班级的班主任履行请假手续。

5、学校正常上课期间，学生未到校或私自离校，所发生的安全事故一切后果由学生、家长承担。

6、走读生晚休由监护人或监护人指定的人监管在家休息，监护人或监护人指定的人必须督促自己的子女上课时间到学校上课，否则后果自负。

7、走读生离校时，如无家长接送，所发生的一切事故由学生本人及其家长负责。 此协议书一式四份，家长、学校、班主任各执一份，教室公示一份，自签字之日起生效。

我同意走读，也同意《********中学走读生安全协议书》内容。

家长（签字按手印）： 家长联系电话：

学生（签字按手印）： 家庭住址：

班主任（签字）：

分管领导（签字）：

********中学

20xx年4月3日

合同承诺书 篇12

1.我方同意甲方在总价不变的情况下，协商调整我方投标单价中存在的不平衡；

2.我们同意根据施工过程中工程量的增减，在保持分包合同单价不变的情况下，按甲方批准的实际工程量结算。我们无条件接受甲方在施工过程中调整的挖填区域位置。如果涉及到距离变化，结算会根据分包单价进行调整；

2.我们保证所有管理人员、技术人员、机械设备和材料在接到进场通知后，将按照合同文件和进场通知的要求提供，以便对项目进行全面管理，满足有关部门的性能检查，确保所有项目不分包或转包；同时接受贵公司的检查验收。如果我们不能满足您的要求和我们自己的承诺，我们将接受您的取消合同并承担所有责任。

3.我们承诺确保进入现场的设备类型符合招标的强制性要求，主要施工设备的拥有率不低于60%。如因设备数量达不到招标要求而导致工程进度滞后，甲方有权要求我单位退出，并承担由此造成的一切损失。

损失由我单位承担；

4.我们承诺，在任何情况下，未经您的书面同意，我们不会购买《甲方供应材料价格表》中规定的由甲方供应的材料。

5.我们保证满足甲方下达的施工计划，连续三周或累计五周未能满足贵单位要求的进度。你单位有权要求我单位退出和终止分包合同，并承诺不要求你承担任何费用和承担你增加的其他费用。我单位所有施工人员和机械设备撤离后，按你方批准的实际完成数量和分包合同中约定的单价进行结算。

6.我们承诺随时接受当地政府、贵方及监理工程师对我单位施工安全管理的监督、检查和指导，并接受奖惩。一旦发生伤亡事故，立即向您报告，采取紧急措施，及时抢救，并独自承担所有责任和所有费用。

7.我们承诺确保您在合同条款中同意的环境目标得以实现。不符合环保要求造成的经济损失由我方承担。

8.签订合同后，我们承诺为我们的所有人员、财产和机械设备及时与保险公司签订保险合同。如发生保险范围内的损失，我单位将根据保险合同直接向保险公司办理索赔，无论索赔金额多少

多少，保证你不再被要求承担经济损失赔偿。

9.我们承诺严格按照合同和项目所在地的法律、法规和规章对本项目进行担保。

承诺人：xxx

20xx年xx月xx日

合同承诺书8篇

优秀的人总是会提前做好准备，在幼儿教育工作中，我们都有会准备一写需要用到资料。资料所覆盖的面比较广，可以指学习资料。参考相关资料会让我们的学习工作效率更高。那么，想必你在找可以用得到的幼师资料吧？经过搜索和整理，小编为大家呈上合同承诺书8篇，欢迎收藏本网站，继续关注我们的更新！

合同承诺书【篇1】

甲方(用人单位)：

乙方(劳动者)：身份证号码：

甲、乙双方于年月日签订【为期年】【无固定期限】的劳动合同，现乙方向甲方提出申请，要求提前解除双方之间的劳动合同，甲方同意与乙方解除劳动合同。经双方充分协商，就解除劳动合同的有关事项达成如下协议。

1、双方一致同意于年月日解除劳动合同，双方的劳动权利义务终止;

2、因是乙方提出与甲方解除劳动合同，按照《劳动合同法》的规定，甲方不需要向乙方支付解除劳动合同的经济补偿金、赔偿金等。乙方知悉《劳动合同法》的规定，不要求甲方支付经济补偿金、赔偿金等费用;

3、甲方为乙方缴纳社会保险费至本协议签订之日起终止;

4、甲、乙双方在此确认：劳动合同履行期间，双方已依法签订了书面的劳动合同，甲方依法履行了义务，包括乙方应享有的社会保险、劳动保护等。双方无违反劳动法律、法规的行为。解除劳动合同之日前的劳动报酬(含加班工资、奖金、补贴等)已结清。乙方不再因为原劳动合同的履行、解除，向甲方要求支付其他任何费用、补偿或赔偿;

5、乙方应在本协议签字后七日内与甲方有关部门(原所在部门、劳资、财务、后勤等)办理完工作交接、物品归还、账务交接、偿还财务借款等事项。如有乙方负责办理的对外业务没有清算完毕，乙方应负责将往来账目核对清楚，并将由对方盖章、签字确认的对账单(或欠款证明)交甲方财务部门。否则，由此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿;

6、劳动合同解除后，乙方仍负有保守所知悉的甲方商业秘密(包括本协议内容)的义务，不得泄露给任何第三方，否则应向甲方支付违约金元。乙方在解除劳动合同之前与甲方签订了《保密协议》、《竞业禁止协议》的，仍应遵守原协议的约定;

7、乙方办理完各项交接之后5日内，甲方向乙方提供包括解除劳动合同在内的相关证明。乙方应于劳动合同解除后15日内到甲方办理相关转移手续，逾期不办责任自负;

8、甲、乙双方解除劳动合同后，乙方不得以任何方式对甲方进行诋毁、诽谤、恶意中伤、及任何有损甲方形象或利益的行为，否则甲方有权追究乙方相应的法律责任;

9、本协议经甲方盖章，乙方签字后生效。本协议一式二份，甲、乙双方各一份，

甲方(盖章)：乙方(签字)：

年月日

劳动合同承诺书：劳动合同免责承诺书

本次签订劳动合同是为本人女儿办理入读上海幼儿园手续而签订的劳动合同。

我_________本人承诺，此次与上海淞佳装饰装潢有限公司补签订劳动，愿承诺以下事项。

1.因本人签订的是虚假劳动合同。

2.本人参加社会保险，缴纳各项社会保险费，本人自行缴纳。

3.如本人发生工伤事故，自行负责负责，因本人实际未在本公司上班。

4.本人自愿放弃劳动法规定的所有权利。

签名

合同承诺书【篇2】

劳动合同承诺书是一份非常重要的文件，它承载着雇主和雇员之间的权利和责任。作为劳动者，签署劳动合同承诺书，意味着我将遵守合同中的各项条款，履行我的工作职责，并为公司的发展做出贡献。

我将始终遵守公司的法规和政策。作为一名负责任的员工，我明白公司的法规和政策是为了维护组织的正常运作和员工的权益。我将全面理解并遵守公司制定的所有规定，包括但不限于工作时间、休假制度、保密协议等。我将遵循公司的价值观和道德规范，维护公司形象和声誉。

我将努力履行我的工作职责。作为雇员，我明白我所从事的工作对公司的发展至关重要。我将按照公司的要求，认真完成我的工作任务，并确保高质量的工作成果。我将尊重并积极配合同事和上级的工作安排，充分利用团队合作的力量，提高工作效率和质量。

同时，我将不断学习和提升自己的专业能力。劳动合同承诺书中，我郑重承诺不仅会履行当前工作职责，还将不断提升自己的技能，适应公司业务的不断发展和变化。我会积极参加培训和学习机会，不断丰富自己的知识和经验，为公司的竞争力提供支持。

我将保守公司的商业机密和客户信息。作为一名员工，我知道公司的商业机密和客户信息是公司的重要资产。我将严格遵守保密协议，保护公司的商业机密，不泄露任何关键信息。我将尊重客户的隐私，并妥善处理客户信息，确保信息安全。

我将积极参与公司的文化建设和社会责任。作为一名员工，我理解公司的成功不仅仅是经济效益的增长，还包括对社会的积极回馈。我将积极参与公司组织的公益活动和社区志愿者活动，尽自己的一份绵薄之力，为社会做出贡献。

劳动合同承诺书是一份对我个人和公司都很重要的文件。我将全面理解并遵守合同中的各项条款，履行我的工作职责，保守并维护公司的利益。我将不断提升自己的专业能力，为公司的发展做出贡献，并积极参与公司的文化建设和社会责任。我相信，在共同努力下，我和公司一定能够取得更好的成绩。

合同承诺书【篇3】

个人保证担保承诺书

兰州银行股份有限公司陇西支行：

本人 愿意为 在贵行贷款 万元提供连带保证担保责任，直至此笔贷款全部清偿完毕。如此笔贷款出现拖欠贷款本息等违约行为，我本人将无条件承担直接代偿全部贷款本息，同时贵行可执行我本人的全部资产进行代偿，并保证该笔贷款安全收回，我本人无任何异议。

保证人（签字）： 身份证号：

年 月 日

兰州银行陇西支行

个 人 贷 款 申 请 书

兰州银行陇西支行：

本人＿＿，性别，民族＿，出生于

****年**月**日，家住，今年现金月收入大约 元。

本人因 的原因，现向贵行申请个人 性贷款元，还款来源主要为。

该笔贷款的关联关系人为，与本人为

关系，现从事职业为，现金月收入 元。

该笔贷款的抵押物为，权证号：，位于，建筑面积平方米，房屋所有权人为。

我计划用 年时间还清所有本金，按月结息，归还本金。

特此申请！

申请人：

年 月 日

个人贷款使用声明及保证

兰州银行陇西支行：

我向贵行申请个人贷款＿ 万元。贷款用途为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿。

该贷款抵押物为：

1、位于＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（个人住房）（商用房）（商住两用房）（工业用房）（房）及土地使用权。

2、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本人特此声明：

一、此贷款用途符合国家法律、法规及有关规定，承诺贷款不以任何形式流入证券市场、期货市场和用于股本权益性投资、房地产项目开发；不将贷款挪作他用；不用于借贷牟取非法收入；以及用于其他国家法律、法规明确规定不得经营的项目。

二、本人提供的所有资料均真实有效，其贷款为自己的真实意愿。如有虚假愿承担由此引起的全部后果和责任。

三、本人保证按合同规定期归还此笔贷款本息，并主动协助办理抵押物登记手续，如因抵押财产发生贬值或其他原因不能归还此笔贷款，我愿意本人全部财产进行清偿，并承担相应产生的一切法律责任。

声明及保证人（签字）：

（右手食指印模）

年 月 日

个人贷款附件（共同还款责任确认书）

共同还款责任确认书 兰州银行陇西支行：

由于 向贵行申请个人贷款 万元，期限 年，该借款人以

承诺人 与借款人为（关系），我愿意作为共同借款人，承诺对该笔贷款与借款人共同承担全部贷款本息及相关费用的连带担保还款责任。承诺人（签字）：

（右手食指印模）

身份证号：

年 月 日

兰州银行陇西支行个人借款报备材料 01.借款申请书，包括借款用途、借款金额、借款期限、个人收入情况介绍、此次借款的关系关联人的基本情况介绍等； 02.借款用途的相关证明，包括合同、协议、订货单等具有法律效力的文件等； 03.借款人的身份证及户口簿（原件及复印件）； 04.借款人的个人简历，包括基本情况及相关的工作（经营）经历； 05.借款人单位介绍信或经营的相关证明（营业执照、税务登记证）； 06.借款人银行卡或存折（原件及复印件）和近六个月的流水账单，借款人如果为个体经营者，须出具进货、销售清单（原件及复印件）； 07.结婚证明（原件及复印件）或证明关联关系的相关证明（原件）； 08.关联关系人对此次借款承担连带责任的承诺书； 09.关联关系人的身份证、户口簿（原件及复印件）； 10.关联关系人个人简历，包括基本情况及相关的工作（经营）经历； 11.关联关系人银行卡或存折（原件及复印件）和近六个月的流水账单； 12.关联关系人单位介绍信或经营的相关证明（营业执照、税务登记证）； 13．保证人夫妻双方的身份证、户口本、结婚证（原件及复印件），工资证明、工资卡近六个月的流水账单 14.抵押物的证明文件（原件及复印件）； 15.抵押物所有权拥有者夫妻双方的身份证、户口簿、结婚证明（原件及复印件）；16.抵押物所有权拥有者愿意为此次贷款作抵押担保的承诺书。

兰州银行陇西支行企业借款报备材料 01.借款申请书，包括借款用途、借款金额、借款期限、企业经营情况介绍等； 02.同意向我行借款的董事会决议（有符合规定人数的股东签字的原件，其内容应包括：同意对向银行申请贷款；全体股东提供全程连带责任保证；相关抵押物情况说明）03.公司简介；本年度生产经营计划；用款计划； 04.企业验资报告和公司章程； 05.经国家工商行政管理机关年审通过的企业法人营业执照，（正、副本复印件）； 06.经国家工商行政管理机关年审通过的企业组织机构代码证（正、副本复印件）；07.企业法人税务登记证（国税地税，正、副本复印件）； 08.开户许可证（复印件）08.企业贷款卡和本年内的年审证明（复印件）及贷款卡的密码； 09.从事特殊行业的许可证； 10.相关资质证明和相关奖励的证书复印件； 11.企业法人身份证和工作简历，股东身份证，企业财务负责人身份证和工作简历（原件及复印件）； 12.企业公章、财务印鉴等预留银行印鉴样本，企业相关负责人的签字样本； 13.企业财务会计报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表，以及当期相关财务科目二级明细说明；

14.上年度的最近一期的纳税申请报表； 15．以往年度公司与上下游客户签订的购销合同、承包合同、协议、租赁合同等具有法律效力的文件； 16.企业最近六个月的银行对账单，包括在他行的结算情况和企业负责人的银行对账单； 17.抵、质押物相关凭证复印件； 18.从事商品流通代理的要提供生产厂家的代理授权书，属于销售的要提供区域代理商的转授权书； 19.属于项目贷款的须提供项目的批复文件复印件和可行性分析报告，项目的资金需求量，资金来源，已到位的资金状况、资金缺口，项目进展情况； 20.属于房地产开发贷款的须提供建委立项批复文件、土地使用权证、相关土地出让金及缴费复印件、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许

可证；

签 字 样 本

同意抵押承诺书

兰州银行陇西支行：

＿＿＿＿＿（抵押人）和

（共有人）同意将共同所拥有的市（县）路（街）

号 座（栋）号房产抵押给兰州银行陇西支行，作为（借款人）在贵行申请 万元个人贷款抵押，承诺在借款人未还清贷款本息前及不能按期清偿贷款本息时，保证以该房屋产权及所属土地等相关财产履行偿还贷款本息的义务。

并保证上述房屋及所属土地均未依法查封、扣押、监管，也未对其

他单位、个人提供抵押、担保。抵押物符合法律规定。

抵押人签字：

（右手食指印模）

财产共有人：

（右手食指印模）

年 月 日

同意抵押承诺书

兰州银行陇西支行：

＿＿＿＿（承诺人）同意将我所拥有 市（县）路（街）号 座（栋）号房产抵押给兰州银行陇西支行，作为（借款人）在贵行申请 万元个人贷款抵押，承诺在借款人未还清贷款本息前，保证以该房屋产权及所属土地等相关财产履行偿还贷款本息的义务。

并保证上述房屋土地均未依法查封、扣押、监管，也未对其他单位、个人提供抵押、担保。抵押物符合法律规定。

承诺人签字： 财产共有人：

（右手食指印模）

年 月 日

企业信用信息查询授权书

兰州银行股份有限公司：

因我公司向你行申请贷款，我公司授权你行在我公司申请贷款期间以及在贷款本息结清前，根据我公司贷款卡号码在中国人民银行“企业信用信息基础数据库系统”中查询我公司的信用状况，以方便你行的贷款审批和贷后管理工作。查询获得的信用报告限用于中国人民银行颁布的《企业信用信息基础数据库管理暂行办法》规定用途范围内。

授权单位（公章）：篇二：保证承诺书

借

款

保

证

承

诺

书 篇三：保证担保承诺书 保证担保承诺书

重庆农村商业银行开县支行：

我自愿为______________镇____________ 居委会＿＿＿＿＿人（居民身份证号码：）在你行贷款＿＿＿＿元，提供连带责任保证担保，如果贷款不能按季结付利息或按期归还，由我负责偿还贷款本息。如一次不能全额清偿贷款本息，由我单位在本人的工资福利中扣收，归还贷款本息，本人决无异议。

承诺人：

年 月 日

温温馨馨提提示示：：

什么是保证担保贷款，保证人负有什么责任？

保证贷款是指贷款人按《担保法》规定的保证方式以第三人承诺在借款人不能偿还贷款本息时，按规定承担连带责任而发放的贷款。保证人为借款提供的贷款担保为不可撤消的全额连带责任担保，也就是指贷款合同内规定的贷款本息和由贷款合同引起的相关费用。保证人还必须承担由贷款合同引发的所有连带民事责任。

“君子之言，信而有征” 呵护信用靠自己！

几千年前的《左传》里就有“君子之言，信而有征”的说法，意思是说一个人说话是否算数，是可以得到验证的。信用是每个人都拥有的一笔实实在在的财富。具有良好的信用，您就能在贷款、求职等很多方面享受到便利。但这笔财富不是一朝一夕就能获得的，它需要靠每个人在日常生活中慢慢地积累！信用是现代市场经济的基石, 养成良好的信用交易习惯，维护好您良好的信用记录吧！记住，信用是要靠您自己“呵护”的！

承诺书

重庆农村商业银行开县支行：

＿＿＿＿＿＿镇＿＿＿＿＿＿＿＿居委会＿＿＿＿＿ 同志（居民身份证号码：）系我单位正式职工，月工资及福利＿＿＿＿＿＿元。该同志于＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日在你行为＿＿＿＿＿镇＿＿＿＿＿＿居委会＿＿＿人在你行贷款提供保证连带责任担保，如果贷款不能按季结付利息或按期归还，我单位承诺负责在该同志工资及福利中扣收归还本息；或由财政局划拨给本单位的经费中扣除，直接归还给你行。

承诺人单位：

负责人：

年 月 日

个人资信证明

重庆农村商业银行_______________：

兹证明____________系我单位职工，自_________年____月以来，一直在我单位工作，现本单位对其资信状况作如下证明：

姓名：________性别：____，身份证号码：____________________，工作岗位:______________________现任职务:_________________职称：____________________，学历:________,参加工作时间：___年___月，现任岗位时间:____年，婚姻状况：_____，家庭人口___人，月固定收入：（大写）人民币____________________元，每月缴纳公积金金额：_____元，其他收入来源：（大写）人民币________________元。

特此证明

___________________（单位公章）___________年______月________日

单位地址：_____________________ 单位联系人：___________________ 联系电话：_____________________ 核实人员：__________________ 核实方式：__________________ 承诺书

重庆农村商业银行开县支行：

＿＿＿＿＿＿镇＿＿＿＿＿＿＿＿居委会＿＿＿＿＿ 同志（居民身份证号码：）系我单位正式职工，月工资及福利＿＿＿元。该同志于＿＿＿＿ 年＿＿＿月＿＿＿日在你行为＿＿＿＿＿镇＿＿＿＿＿＿居委会＿＿＿在你行贷款提供保证连带责任担保，如果贷款不能按季结付利息或按期归还，我单位承诺负责在该同志工资及福利中扣收归还本息；或由我单位负责直接归还给你行。

承诺人单位：

负责人：

年 月 日

（注：此表只适用于在开市属直管单位，如：银行、地税、工商、质监、邮政等）篇四：质量保证承诺书

质量保证承诺书

设备有限公司严格遵循iso9001质量保证体系，产品完全按照先进的国际标准进行设计、制造、检验，并一贯秉承 “质量第一、服务第一”的宗旨，从合同评审、原材料采购到产品出厂测试，层层把关，层层有记录，产品生产的各个质量控制环节记录具有可追溯性，决不让不合格的零件流入下一道工序，做到每台出厂产品100%合格。而在未来的合作过程中，将以优质、热忱、周到的售前、售中、售后服务一定让您感到物有所值。我公司郑重承诺，提供给的产品均为合格产品。● 组织保证措施

公司对本项目，专门抽调公司骨干人员组成项目小组，由销售部总经理负责本项目实施过程中全部生产进度和商务事宜；由技术总监负责生产技术、质量和产品开发事宜。

● 合同货期保证措施

设计进度控制：设计均采用cad技术，并采用电脑选型软件，可迅速完成图纸设计。

生产进度控制：现在，公司的生产组织已采用先进的gt、erp系统，生产进度完全能满足项目要求。

● 合同质量保证措施

公司多年来秉承“精心设计、严格生产、竭诚服务、确保质量、优化空间”的质量方针，视产品质量为公司的生命，并形成了一套独特的质量控制系统，包括对生产过程的控制、产品实体质量的控制和售后服务质量的控制。生产过程的控制：按照iso9001标准建立了科学的质量保证体系，以确保产品生产过程的工作质量。产品实体质量：具体到设计阶段，设计图纸采用“三级审核制”，并在生产前请客户最后确认，确保不合格的设计图纸不投入生产；在制造过程的各个工序，均实行严格的质量检验制度，由专职质检员进行质量检验，保证不合格品不流入下道工序；在产品出厂前，专职检查员对产品进行严格的出厂检查，保证出厂产品的合格率为100%。售后服务质量：公司设有专门的售后服务部，人员有工程师和高级技师，并配有专用车辆和工具，凡有任何售后服务要求，可迅速到现场提供优质服务。

设备有限公司

二○一一年四月十一日篇五：连带责任保证承诺书

承 诺 书

中国农业银行股份有限公司汉寿县支行：

我们郑重承诺：我们愿意为汉寿县华乐农业发展有限公司与贵行形成的包括主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用提供连带责任保证担保，以确保贵行债权的完整性。

合同承诺书【篇4】

劳务合同承诺书

尊敬的用人单位：

我自愿申请参加贵单位的劳务合同签订，特此承诺：

一、严格遵守国家法律法规和组织纪律，认真完成工作任务，维护公司形象，维护职工团结，遵守公司规章制度，不得与公司发生合同纠纷或其他争议。

二、劳务合同期满后，如公司需要延长合同期限或员工愿意继续与公司续签劳务合同，应当及时签订新的劳务合同。员工有因事故、病退、离休等原因退出公司的，应当提前3个月通知用人单位，并按照国家法律法规和公司规定办理离职手续。

三、严格遵守公司的安全生产规定，确保自己和周围人员的生命安全。

四、认真履行员工岗位职责，维护公司权益，维护公司形象，树立公司品牌形象。

五、在工作中，不得索要、收受或者变相接受任何形式的财物，不参与不正当竞争，不向外泄漏公司的商业机密，不干扰公司的经营管理正常秩序。

六、不泄密，不盗窃，不散布谣言，不参与任何组织反社会行为。

七、离职不得从事与公司或公司客户相竞争的工作、业务等。

八、其他需要承诺的事项，我将在与公司签订合同时，作出相应的承诺并认真履行。

以上承诺，如有违反，愿承担法律责任及被开除公司的风险，同时同意公司保存和公布违反本承诺书约定的事实，承担由此造成的全部损失。

特此承诺！

申请人（签名）：___________________________

日期：_____________________________

合同承诺书【篇5】

尊敬的XX公司：

我，XXX，系本文化传媒学院的一名应届毕业生，特此向贵公司递交劳动合同承诺书，以确认我在签订劳动合同前或签订劳动合同时应遵守的规范和义务。本人郑重承诺如下：

1. 本人将按照用人单位的要求，认真履行工作职责，在岗位上发挥应有的职业技能和工作水平。

2. 本人将遵守工作纪律，按时上下班，不偷懒、不早退、不迟到，不私自离岗。

3. 本人将保守商业秘密，不泄露公司的商业机密和商业信息，并且在离职后继续履行保密义务。

4. 本人将遵守国家的法律法规和用人单位的各项规章制度，不从事违法犯罪活动，不参与任何损害用人单位利益、声誉的行为。

5. 本人将保护环境，按照用人单位的环境管理规范进行工作，不随意倾倒垃圾、污染环境。

6. 本人承诺如有违反以上规定，将承担由此产生的法律责任和经济损失。

本劳动合同承诺书自双方签字盖章之日起生效，有效期与劳动合同持续期限相同。

请贵公司仔细阅读，如同意请签字盖章确认。

劳动者（签字）： 日期：年 月 日

消费者（签字）： 日期：年 月 日

合同承诺书【篇6】

承诺内容

1、认真贯彻执行国家及上级的安全生产和劳动保护的方针、政策、法令、规章制度及安全规程，对本单位的健康、安全和环境保护工作负第一领导责任。

2、 认真贯彻“安全第一、预防为主，全员动手，综合治理”的安全方针，认真履行《安全生产法》有关规定。

3、加强组织领导，建立健全本单位的安全网络，并定期主持召开健康、安全与环境保护领导小组会议，及时解决安全生产中的重大问题。

4、支持本单位安全监督员的工作，积极开展各类安全活动，努力营造一个健康、安全文化氛围，为职工提供一个好的工作场所。

5、年度内实现安全生产无事故、无污染、无人身伤害，争创HSE管理一流水平。

大队长：

我已接受本岗位安全教育，并熟知安全承诺书内容及本岗位安全职责，愿意认真履行，如违反愿承担相应责任。

承诺人：

承诺时间：200 年 月 日

承诺认可：

认可时间：200 年 月 日

合同承诺书【篇7】

承 诺 书

致舜元建设（集团）有限公司：

年 月 日，贵司与我司就 工程

签订了一份专业分包合同，合同的名称为 。该合同为备案合同，不是双方真实的意思表示，该合同双方不做实际履行。

我司就该合同向贵司做以下承诺： 1、该合同约定的工程是业主指定分包的，并且工程款是业主直接支 付我司，因此我司不会向贵司主张支付工程款； 2、我司在施工中严格遵守工期、质量、安全的要求，因工期、质量、

安全等问题产生的纠纷，我司会积极解决，给贵司造成的经济损

失，我司承诺承担赔偿责任。 3、因施工产生的分包商和实际施工人的工程款、材料商的材料款、民

工工资等款项我司承诺会积极支付，如果给贵司造成经济损失，我

司承诺承担赔偿责任。

4、我司承诺承担本工程的保修义务，如果因工程质量、保修等问题给

贵司造成经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。 5、因本工程产生的业主索赔、政府罚款等均由我司承担，给贵司造成

经济损失的，我司承诺承担赔偿责任。 6、因本工程引发的一切债权债务纠纷及工程责任，均由我司承担；给

贵司造成损失的，我司承担一切赔偿责任。

（ 盖章）

年 月 日篇2：合同承诺书范本

合同承诺书范本 1、我方同意甲方在总价不变情况下，对我方投标单价中存在的不平衡情况进行协商调整； 2、我方同意根据施工过程中工程量增减情况，在保持分包合同单价不变情况下，按甲方认可实际工程量进行结算。我方无条件接受在施工过程中，甲方进行调整的挖、填方区位置。若涉及到运距变化，则按分包合同单价进行调整结算； 2、我方保证接到进场通知后，按合同文件和进场通知书的要求，配备全部管理人员、技术人员和机械设备、物资，对本工程全面管理，满足相关部门履约检查，保证全部工程不分包、不转包；同时接受贵单位的检查、验收。如我方未达到贵方要求和自身承诺，接受贵方解除合同的处理，自身承担一切责任。 3、我方承诺进场的设备型号确保满足招标强制性要求，主要施工设备自有率不低于60%。若因设备数量达不到投标规定而造成工程进度滞后，甲方有权要求我单位退场，由此造成的全部损

失均由我单位承担； 4、我方承诺任何情况下未经贵单位书面同意，不得自行采购“甲方供应材料价格表”中约定的甲供材料。 5、我方保证满足甲方下达的施工计划，连续三周或累计五周达不到贵单位要求的进度计划，贵单位有权要我单位退场并解除分包合同，并承诺不得以此向贵方提出任何费用要求且应承担贵方因此增加的其他费用。我单位全部施工人员及机械设备退场后，方按贵方认可的实际完成数量及分包合同约定单价进行结算。 6、我方保证随时接受地方政府及贵方和监理工程师对我单位施工安全管理工作进行监督、检查和指导，接受奖罚。一旦发生伤亡事故，立即报告贵方，采取紧急措施，及时抢救，并独自承担一切责任和发生的所有费用。 7、我方承诺确保达到贵方在合同条款中约定的环境目标。因未达到环保要求而造成的经济损失，责任由我方承担。 8、我方承诺签订合同后，将及时为我方全部人员、财产、机械设备向保险公司签订保险合同。若发生保险范围内的损失，我单位将按保险合同直接向保险公司办理索赔事宜，不论理赔金额

多少，保证不再要求贵方承担经济损失补偿。 9、我方承诺严格按照合同约定，及工程所在地的法律、法规及规定对本工程进行保修。篇3：协 议 承 诺 书

信访人自然情况表

案情简介及调查处理意见表

审查意见表

发放救助金承诺表 篇4：合同条款响应承诺书

合同条款响应承诺书

招标单位：

我公司如有幸中标，在此郑重承诺： 1、标文件中（含合同条款）具有最终的解释权。 2、在工程的实施过程中，我公司完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。质量标准

绝不低于招标文件或国家及广东省地方强制性标准要求。 3、我公司完全响应和遵守招标文件中规定的工程验收、计量、支付办法。 4、在实施工程中，贵公司有根据本项目设计变更、现场签证等变更、增加（增量或增加新

工作内容）或减少某部分工作内容的权利，我公司愿意全力配合和支持贵公司的一切决定，结算时按招标文件及合同条款规定方式进行。 5、我公司同意并配合贵公司对本项目工程款项的监管。

若我公司在项目实施工程中违背上述承诺，贵公司有权取消我公司中标的资格或解除施工合同，并有权没收我公司的投标担保或履约担保。

注：投标人必须相应本招标文件中的施工合同文本。

投标人： （盖章）

法定代表人或其授权委托人（签名或盖章）：

日期： 年 月 日篇5：解除合同承诺书

承 诺 书

致：北京市xxxxxx有限公司

我单位郑重承诺：

年

月

日与北京市xxxxxx有限公司签订的 工程，合同内容： 。合同金额为： 。现申请此合同终止。

我公司承诺：终止上述合同后，我公司不在向贵公司申请材料款，由此造成的一切损失均由我单位承担。

合同承诺书【篇8】

广州市重点公共建设项目管理办公室：

经详细阅读本工程招标文件、招标答疑纪要和踏勘现场，已理解贵办对本招标项目的对工程管理的高标准及严格要求，在此，我司郑重作出以下的承诺：

一、我司已按投标须知第理解和结论均不需负任何的责任。我司承诺不会因施工期间现场条件发生的任何阻碍而向招标人索赔工期或费用，并保证不因施工期间现场条件发生的任何阻碍而影响投标承诺的竣工日期。

二、我司已充分阅读了招标文件第三章合同条款的所有内容，我司全面响应招标人提出的合同条款全部内容，如果我们的投标被接受，将保证按招标文件规定的时间及合同条款与贵司签订合同，否则，同意被视为放弃中标，由贵办没收我司提交的投标保证金，我司并为此造成的后果承担相应的法律责任。

三、我司承诺，如若中标，在中标通知书发出后七日内，我司按投标文件载明主要机械设备到达施工现场，确保机械设备品种和数量达到或高于投标文件承诺并充分满足现场施工要求，否则招标人有权没收我司的履约保证金。

四、我司承诺，如若中标，在中标通知书发出后七日内，我司以现金或转帐形式向招标人提交金额为中标价款；在中标通知书发出后十五日内，我司按招标文件载明的格式向发包人提交由在中华人民共和国注册并经营的地市级以上银行（如为分支机构，须同时提交法人书面授权证明）开出的担保金额为中标价的履约保函的，视为自动放弃中标资格，并且所提交的投标保证金不予退还。招标人有权确定排名第二的中标候选人为中标人或另行招标。

xxx

20xx年xx月xx日