电影合同
发布时间:2023-10-05 电影合同最新电影合同(范文14篇)。
要如何才能编写一个简洁的书面合同呢?在这个步调急速的现代社会,合同签约实际上是一项挺复杂的步骤。幼儿教师教育网精心倾力打造了"电影合同",以此分享能增加我们对于这个世界的了解,快将它分享给你的好友们吧!
电影合同(篇1)
甲方:________________________
法定住址:____________________
法定代表人:__________________
职务:________________________
委托代理人:__________________
身份证号码:__________________
通讯地址:____________________
邮政编码:____________________
联系人:______________________
电话:________________________
电挂:________________________
传真:________________________
帐号:________________________
电子信箱:_____________________
乙方:________________________
法定住址:____________________
法定代表人:__________________
职务:________________________
委托代理人:__________________
身份证号码:__________________
通讯地址:____________________
邮政编码:____________________
联系人:______________________
电话:________________________
电挂:________________________
传真:________________________
帐号:________________________
电子信箱:____________________
鉴于:甲方为已拍摄完成的电影《_________》(以下简称电影)的著作权人,甲方在取得《电影片公映许可证》后有意寻求影片发行单位公开发行影片;乙方为依法注册成立并合法取得电影发行资格的法人单位,其有意发行甲方所摄制的影片;
甲方同意乙方发行其所摄制的电影《_________》;
鉴于此,双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行:
第一条制作单位及主创人员
本次发行影片的制作单位为_________,导演为_________,编剧为_________,主要演员为_________、摄像师为_________、录音师为_________、灯光师为_________、_________等。
第二条影片长度
此次发行电影的播放时间为_________小时_________分_________秒。
第三条发行区域
乙方此次发行电影的区域为_________、_________、_________等城市。(下称发行区域)。
未经甲方书面同意,乙方不得在本合同规定的发行区域外发行该影片。
第四条发行期限
乙方发行影片的期限为影片在本合同确定的发行区域内首映之日起持续_________天(下称发行期限)。
影片在发行区域内的首映日为_________年_________月_________日。
未经甲方书面同意,乙方不得在发行期限届满后继续在本发行区域内发行该影片。
第五条独家发行权
甲方授权乙方为影片《_________》在_________的唯一发行放映单位,在授权之前至授权期限内不得出现影片《_________》的发行和放映。否则,甲方应向乙方支付违约金¥_________元,甲乙双方另有约定的从其约定。
第六条版权费及支付
乙方应将影片在发行区域和发行期限内票房收入的百分之_________支付给甲方作为版权费。乙方应当在本合同规定的发行期限届满后_________日内向甲方支付电影片票房收入。
乙方按甲方要求将费用划至甲方指定帐户:帐户名:_________,帐户号:_________。
滞纳金:如乙方在协议约定时间内未付清应付款项,则甲方可按日计提应付款项的5‰,向乙方追缴滞纳金。
除票房收入外,乙方不用再另行向甲方支付其他任何版权费。
第七条票价及票房收入
电影片的票价由甲乙双方根据影片的制作成本、发行区域的平均消费水平等因素共同制定。电影片票价可以根据影片发行的实际情况进行调整,但不得低于¥_________元。若电影片实际票价低于此金额,以此金额为准计算电影片票房收入,若电影片实际票价高于此金额,以实际票价为准计算电影片票房收入。
乙方应于电影片在发行区域内首映之日起每天以电子邮件、传真等形式向甲方报送一次该期限内电影片票房收入的财务报表。
乙方应保证向甲方报送的影片票房收入的财务报表所表明的票房收入都是真实、合法的。若乙方或电影院瞒报或漏报票房收入,乙方应向甲方支付瞒报或漏报票房收入额百分之_________的赔偿金。
第八条资料交付及归属
甲方应于本合同签署之日起_________日内向乙方交付影片的拷贝以及影片发行所必须的全部素材和资料,所产生的费用由乙方承担。
甲方向乙方交付的影片发行所必须的素材和资料的应归甲方所有,乙方应于发行期限结束之日起_________日内将其归还甲方,归还所产生的费用由乙方承担,造成损坏的,乙方应折价赔偿;若乙方想保留相关素材和资料应于本合同期限届满之日起_________日内向甲方支付¥_________元,从而取得影片所必须的素材和资料的所有权。
第九条甲方权利义务
1.应乙方的要求,甲方在电影片首映之日起_________日内,不得自行或许可第三方出版电影片的音像制品;亦不得自行或许可第三方将电影片通过电视(有线、无线)、网络等媒体播放。
2.甲方须积极协助和配合乙方对影片的发行和推广工作,包括政府批文、首映式、新闻发布会、各县市区的放映等。
3.本合同签署生效之日起至发行期限结束之日,未经乙方书面同意,甲方不得以商业为目的在发行区域内放映电影片,参加电影节或电影展除外。否则,应向乙方支付违约金¥_________元,甲乙双方另有约定的从其约定。
4.未经乙方同意,甲方不得在合同期限内及期限届满后_________日内与其他电影发行单位进行私下交易,由此给乙方造成的损失,由甲方及其他发行单位共同承担赔偿责任。
5.甲方必须保证影片拷贝在放映前3天到位。在发行过程中,争取2部拷贝发行放映。
6.甲方有权利对发行放映进行全过程监督并有义务进行指导,包括广告宣传计划、组织放映计划、广告招商计划等。
7.甲方不干预乙方的经济经营活动(市场化运作)。
第十条乙方权利义务
1.本次发行的电影仅限于在影院放映,未经甲方书面同意,乙方不得通过有线电视、无线电视、网络以及其他任何媒体对电影片进行播放。
2.乙方有权依照本合同约定获得适用于电影院发行放映的电影片底片、样片或拷贝等素材和资料,但乙方应确保所有素材和资料不被非法复制。
3.电影片在发行区域内首映之日起_________日内,乙方不得在发行区域内同时发行与该电影片有竞争关系的其他电影片。
4.经享有独立著作权的配乐、词曲等音乐作品的著作权人的授权,乙方有权使用或许可第三方使用电影片的配乐、词曲等音乐作品,但仅限于对电影片进行宣传、推广之目的。
5.未经甲方书面同意,乙方不得对电影片进行除电影院放映之外的其他处置,如对电影片进行音像制品出版、将电影片改编或拍摄为电视剧或戏剧等其他形式或未经独立的著作权人许可以发行电影片中的音乐作品等。
6.在发行期限内,乙方应于电影片在发行区域内的电影院放映过程中采取必要的防范措施,以防止他人对电影片进行偷录、偷拍,制作盗版制品。
7.在乙方发行电影片之前,甲方应获得电影片文学剧本及乐曲演奏、片头、片尾音乐演唱者、词作者等著作权人以及其他相关人员的书面授权,以确保相关人员不会向乙方主张任何形式的权利。
8.发行放映活动由甲方授权乙方完全市场化运作,对外宣传以甲乙双方共同名义进行开展,在所有对外宣传媒介一律以两家名义进行。
9.乙方可寻求合作伙伴进行宣传运作。
第十一条姓名、肖像的使用
乙方有权采用电影片的部分内容自行制作或委托第三方制作宣传片或预告片,有权使用或许可第三方使用电影片制片、编剧、导演、主要演员、录音师等主创人员的姓名和肖像。但仅限于对电影片进行宣传、推广之目的。
乙方在宣传、推广活动中不得对上述人员进行诋毁、侮辱、诽谤,扭曲形象,否则乙方应承担相应的侵权责任。
第十二条贴片广告
乙方在电影片中加载的贴片广告内容必须真实合法,且影片贴片广告一律加在《电影片公映许可证》画面之前,不得占用电影放映时间。
未经甲方书面同意,乙方不得擅自在电影片中搭载、删减贴片广告。
第十三条首映式的举办
乙方可以在电影片首映日举办首映式,甲方应给积极予以配合,邀请电影片制片、编剧、导演、主要演员、录音师等人员参加电影片首映式。
如影片未举办首映式的,乙方可以举办有关电影片的宣传活动,甲方也应当积极予以配合并邀请有关主创人员参加宣传活动。
相关主创人员参加影片首映式和其他宣传活动的食宿、交通及其他费用的承担由甲乙双方协商确定。
第十四条发行单位的署名权
乙方有权采用电影片的部分内容自行制作或委托第三方制作宣传片或预告片,并有权在电影片、宣传片或预告片以及其他宣传资料中设置自己的署名。署名的格式、具体位置及字体大小由甲乙双方根据国家的相关规定协商决定。
乙方除依照本合同的规定设置自己的署名外,不得对影片名称和内容进行任何形式的更改。否则,乙方要承担一切不利后果。
第十五条双方保证
甲方:
1.甲方已经依法取得《电影片公映许可证》,为电影片的著作权人,其有权利签署并有能力履行本合同;
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效;
3.本合同签署之前,甲方未授权第三方在发行区域内发行电影片,本合同期限内,甲方亦不会授权第三方在发行区域内发行电影片;
4.本合同签署之前,甲方未以商业目的在发行区域内放映电影片;
5.甲方向乙方提供的电影片在技术和艺术质量上均应为合格产品,且电影片已经完成拍摄以及配音、音乐、音效合成、字幕等后期制作,均适合用于电影院放映;
6.在本合同签署之前,不存在任何针对该影片的权利纠纷、索赔或者诉讼。
乙方:
1.乙方为一家依法设立并合法存续的取得电影片发行资格的法人单位,并已依法获得《电影发行经营许可证》,有权签署并有能力履行本合同;
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效;
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为;
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十六条合同的解除
发生下列情形之一,甲乙双方可以解除本合同:
1.乙方被吊销《电影发行经营许可证》;
2.乙方破产、解散或被依法吊销企业法人营业执照;
3.甲乙双方在本合同中所作保证不真实;
4.乙方拖欠支付甲方应得收入,经甲方书面催告后,仍不改正的;
5.甲方未依据本合同的规定向乙方交付相应资料,接到乙方书面催告通知之日起_________日内仍未交付的;
6.在本合同履行期间,电影片被国家广播电影电视行政主管机关决定停止发行、放映;或者被国家广播电影电视行政主管机关决定经修改后方可发行、放映,但电影片著作权人未予修改或修改未通过而被国家广播电影电视行政主管机关决定停止发行、放映的,任何一方皆可通过书面形式通知对方而解除本合同。有过错的一方应赔偿对方因合同解除而遭受的一切损失。
第十七条合同的终止
本合同在下列任一情形下终止:
1.发行期限届满,甲乙双方另有约定的除外;
2.甲乙双方通过书面协议解除本合同;
3.因不可抗力致使合同目的不能实现的;
4.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;
5.当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
6.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;
7.______________________________________________________。
第十八条保密
甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
第十九条通知
1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用__(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:___________________________。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任
第二十条合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第二十一条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。
第二十二条争议的处理
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决
(一)提交_________仲裁委员会仲裁;
(一)依法向人民法院起诉。
第二十三条不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4.本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
第二十四条合同的解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
第二十五条补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第二十六条合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_____________
法定代表人(签字):_______
委托代理人(签字):_______
签订地点:_________________
_________年________月____日
乙方(盖章):_____________
法定代表人(签字):_______
委托代理人(签字):_______
签订地点:_________________
_________年________月____日
电影合同(篇2)
甲方(许可方):
乙方(被许可方):
根据我国法律规定,就甲方授权乙方改编并许可使用甲方拥有著作权的《 》小说之事宜,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,经友好协商,达成如下协议,以兹双方共同遵守:
第一条甲方系小说《 》的唯一著作权人,甲方同意授权乙方将该小说改编成电影(电视剧)文学剧本并拍摄电影(电视剧)。
第二条甲方保证有权签署并有能力履行本协议,且履行本协议不存在任何法律上的障碍。甲方保证从未授权除乙方以外的任何第三方行使本协议第四条中所授予乙方的权利,在本协议有效期内,甲方不会自行行使本协议第四条中授予乙方的权利,亦不会将其另行授予除乙方以外的任何第三方;
第三条甲方保证该小说内容不侵犯任何自然人、法人或其他组织的著作权、名誉权、隐私权以及其他合法权益,且不存在任何针对该小说的权利纠纷、索赔或者诉讼。
第四条甲方授予乙方以下权利:
1、将该小说《》改编为电影(电视剧)文学剧本;
2、根据由小说《》改编而成的文学剧本拍摄电影(电视剧),在_________地区发行(播放);
3、乙方还可以将其所拍摄的电影(电视剧)制作成各种音像制品发行,同时也可以网络的形式发行该电影(电视剧)。
第五条乙方向甲方支付版权使用费的方式和标准为:
1、一次性支付报酬:_________元;或_________。
2、版税:每个拷贝_________元;或_________。
乙方应在本合同签字后_________天内,向甲方预付上述使用费的_________%,其余部分在电影(电视剧)摄制完成后_________天内付清。
第六条甲方应于_________年_________月_________日之前向乙方提供文字作品的电子版本、打印稿或者文字作品手稿的复印件。
第七条甲方授权乙方使用该小说的期限为本合同签署生效之日起_________年,从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
第八条甲方的权利义务
1、甲方未按照协议约定的期限向乙方提供文字作品的电子版本、打印稿或者文字作品手稿的复印件,每迟延一日应按报酬总额的%向乙方支付违约金。逾期_________日仍未向乙方提供的,乙方有权解除本协议,除支付违约金外,还应赔偿给乙方造成的经济损失。
2、甲方依法享有在根据其文字作品摄制的电影(电视剧)及其他衍生产品上署名的权利。署名的格式、具体位置及字体大小由甲、乙双方根据国家相关规定协商决定。
3、甲方对根据其同意的改编稿而摄制的电影(电视剧),不得提出保护作品完整性的要求。
4、本合同签署生效之日起_________年内,甲方不得自行行使本协议第四条中授予甲方的权利,亦不得将其另行授予除乙方以外的任何第三方,否则,应赔偿乙方因此而遭受的一切经济损失。
5、甲方应乙方的要求对文字作品进行改编的,有权获得相应的报酬。
6、乙方应在甲方交付该小说后日内开始上述文字作品的改编和拍摄,因故不能按时开始,双方另行商定日期。
第九条乙方的权利义务
1、乙方可以根据摄制的需要,在不变动上述文学的主要线索、主要人物、主要情节的情况下,修改上述作品;若乙方希望聘用甲方担任改编文字作品的编剧,由甲、乙双方另行协商并签署书面的《聘用编剧合同》。
2、对于该小说,乙方享有协议同第四条规定的甲方所授予的权利,超越甲方授权对小说作品进行处置的,应征得甲方同意。
3、在摄制电影(电视剧)的过程中,乙方如果认为有必要,可以聘请甲方担任顾问,为乙方的拍摄工作提供咨询服务。甲方的酬金按日结算,标准为每天¥_________元。甲方担任顾问期间的食宿及交通费用由乙方承担。
4、乙方承担摄制上述小说所需要的费用,并负责安排摄制及电影(电视剧)的推广、宣传。
5、乙方为推广以上述小说为蓝本摄制的电影(电视剧),有权根据电影(电视剧)(电视)剧本编写、发表内容提要和海报。
6、根据小说《 》改编而拍摄的电影(电视剧),其著作权由乙方依法享有。
7、根据小说《 》改编而成的文学剧本的著作权,按照乙方与改编文学剧本的编剧之间的约定由乙方或编剧享有。
8、乙方为其摄制的电影(电视剧)及其衍生产品的宣传、推广需要,有权使用甲方向其提供的资料以及甲方的姓名和肖像,无须另行征得甲方同意,亦无须另行向甲方支付酬金,但仅限于对电影(电视剧)进行宣传、推广之目的。
9、由于甲方的原因不能拍摄上述文字作品,乙方有权要求甲方返还预付的费用,给乙方造成经济损失的,还应当承担赔偿责任。
10、在本协议期满后,乙方可以继续发行根据上述文字作品摄制的电影(电视剧)。
11、如甲方将本协议第四条规定的权利授予其他任何第三方,乙方有权要求甲方赔偿给乙方造成的一切经济损失,并有权解除本协议。
第十条在本协议签署生效之日起_________年内,若甲方决定转让本合同第四条中所授予乙方权利之外的、其享有的有关文字作品的其他权利,应书面通知乙方。在同等条件下,乙方享有优先受让权。违反本条规定的,甲方的转让行为无效。
第十一条保密条款
1、在根据由小说《 》改编而成的文学剧本摄制的电影(电视剧)公映之前,未经乙方同意,甲方不得向任何第三方泄露剧情、演员、拍摄进度等与电影(电视剧)相关的一切信息以及与本合同相关的一切信息。
2、甲方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于乙方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或
双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
甲方若违反上述保密义务,应支付违约金__________元;违约金不足以弥补损失的,还应当承担赔偿责任。
第十二条若甲方丧失民事行为能力或死亡,本协议继续有效,甲方权利、义务由其合法监护人或继承人享有或承担。
第十三条有下列情形之一,本协议终止:
1、协议期限届满,甲、乙双方不再续签本协议;
2、甲、乙双方通过书面协议解除本协议;
3、因不可抗力致使协议目的不能实现的;
4、我国《合同法》规定的其他合同终止情形的。
第十四条通知
1、根据本协议需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本协议有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下:_________。
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第十五条本协议未尽事宜,可协商补充之,补充协议与本协议具有同等法律效力。
第十六条在履行协议过程中发生争议的,应友好协商解决,协商不成,交由原告住所地人民法院诉讼解决。
第十七条本协议一式两份,自双方签字或盖章之日起生效;甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
电影合同(篇3)
合同编号:_______
甲方:______________________
法定代表人:_______________
电话: _____________________
电子信箱: _______________
乙方:______________________
身份证号码:________________
电话:______________________
电子信箱:__________________
甲方是依法注册成立并取得合法从事电影《______》制作资格的法人单位,正在计划摄制电影《______》。乙方是具有相关资质的影视摄像师,并成功执导了多部电影/电视剧;
__甲方决定聘用乙方担任其拍摄的电影《______》的摄像工作,乙方同意接受甲方聘用。
鉴于此,双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。
第一条工作期限
乙方应于签约之日_________年_________月_________日到达甲方指定地点,向甲方报到。
乙方工作结束的时间确定为:_________年_________月_________日
第二条工作要求
乙方应接受甲方的管理和指导,甲方不得干预乙方的正当权限或违反行业惯例。甲方有权随时检查乙方的工作,但不得影响乙方的正常工作,乙方应予以配合。
乙方应当按照拍摄预算和拍摄计划,审慎、经济、高效、负责地完成电影《______》的拍摄创作工作。甲方也应当对乙方的工作予以配合。
第三条工作内容
乙方工作分为拍摄筹备期、实拍期和后期制作三个阶段,其中:
1.乙方拍摄筹备期的工作包括:
(1)研究文学剧本,统一导演拍摄意图;
(2)按照分镜头剧本拍摄;
(3)拟定摄制计划和导演交流阐述;
(4)协助灯光师配合场景拍摄;
(5)其他需要摄像师参与的筹备期的工作。
2.乙方实拍期的工作为:
(1)完成全部内景、外景、场地景、特技镜头、预告片的拍摄;
(2)按计划拍摄 。
第四条报酬及支付
固定酬金方式:甲方在本合同签订之日起向乙方一次性支付(税前/税后)酬金¥_________元。支付方式:现金/转账/其他。
第五条食宿交通费用标准
从乙方工作开始之日起至乙方工作结束之日止,甲方应负责安排乙方工作所需的住宿、饮食和交通,费用由甲方承担。
第六条姓名、肖像的使用
甲方有权无偿使用或许可播放者、发行者在电影《______》的衍生产品、宣传片或预告片使用乙方的姓名和肖像。但仅限于电影《______》推广、宣传之目的。
第七条参加宣传活动
甲方有权要求乙方参加电影《______》的开机仪式、首播仪式以及其他宣传活动,甲方必须就此向乙方支付酬金。酬金面议。
第八条保险
为确保乙方在工作过程中的人身、财产安全,甲方应为乙方办理商业保险,具体包括:______________________________。
第九条合同的解除
1.电影《______》后期制作完成后,取得发行许可证。合同自动解除。
2.甲方被依法吊销《电影(电视剧)制作许可证》;合同自动解除。
第十条合同的终止
本合同在下列任一情形下终止:
1.乙方的工作全部结束,双方另有约定的除外;
2.因不可抗力致使合同目的不能实现的;
3.当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
4.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;
第十一条争议的处理
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第___种方式解决
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向_________人民法院起诉。
第十二条合同的效力
本合同自双方签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为自______年____月___日至_____年____月___日。
本合同正本一式_____份,双方各执_____份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________
签订地点:________________
_________年_______月____日
乙方(签字):___________
签订地点:________________
_________年_______月____日
电影《______》剧组聘用合同
__
电影合同(篇4)
立约日期:立约人:(国内公司)公司注册号码:联络地址:以下简称「甲方」)与公司名称:公司注册号码:通讯地址:(以下简称「乙方」)甲、乙双方经友好协商,现甲方取得乙方名为《》、《》两部合共集电视连续集剧本(以下简称该剧本)的独家拥
立约日期:
立约人:
(国内公司)
公司注册号码:
联络地址:
以下简称「甲方」)
与公司名称:
公司注册号码:
通讯地址:
(以下简称「乙方」)
甲、乙双方经友好协商,现甲方取得乙方名为《》、《》两部合共集电视连续集剧本(以下简称“该剧本”)的独家拥有版权之电视节目在中国大陆之独家制作及发行权,现双方欲就版权的细则达成以下的协议:(1)甲方获得该剧本的独家拥有在中国大陆的版权,全权处理该剧的“小说、电影及电视剧原著改编权”(以下简称为「是项权利」)并与乙方订立及签署本合约及其一切有关的文件。
(2)乙方为是项权利的拥有权。甲方欲向其购买是项权利,俾使甲方拥有是项权利及使用该剧的名称、改编该剧的内容和拍摄电视剧集、电影及小说等权利。是项权利的转让,甲方愿意支付总额人民币___万元正(¥,______)予乙方作为取得该剧在中国大陆的独家版权。乙方已于合约书内表示同意是项权利的转让并接受该酬金作为唯一的代价。双方同意酬金须于本合约书签署日起计天内支付。此外,乙方同意甲方因行使上述权利而制作的产品;其永久版权及因此而衍生的一切利益及权益只属甲方独有,与乙方无涉。
(3)乙方保证自合同签定之日三年内不会将《》《》两部电视剧集的中国地区播映权销售于任何第三者在中国地区播映。如因此而使甲方蒙受的任何经济损失,乙方同意承担一切后果。
(4)乙方宣称并无亦不会授权任何第三者享用甲方的部份或全部授权。
(5)乙方保证并无把上述权利用作任何借贷或抵押之用,或牵涉于任何财务安排及法律纠纷之中。倘甲方因行使或处置上述权利而蒙受任何经济的损失,乙方同意承担一切的后果。
(6)甲方可自由使用、处置、转让或授权任何第三者行使上述权利及自行与第三者订立任何条款。除此之外,乙方同意甲方有权向第三者收取任何报酬或利益,与乙方无涉。
(7)乙方承诺在任何情况下,不会与第三者订立任何条款导致甲方无法自由使用上述权利或于行使上述权利时受到任何限制或约束,或导致甲方须向乙方或第三者缴付除本合约书内第(2)条条款所订的酬金以外的任何费用、金额或负上任何法律及经济责任。
(8)乙方同意倘有任何第三者侵犯甲方所获授的权利,甲方可自由采取一切必要的法律行动,务以保障及维护上述权利,唯一切因此而引致的费用须由乙方承担。乙方承诺必会采取有效的法律行动以维护上述权利的完整性及独有性及在甲方的要求下提供一切必要的协助。
(9)乙方同意提供一切必要及合理的协助,包括签发有关的授权书予甲方,俾使甲方可有效地行使上述权利及证明其为上述权利的独家及合法的版权人。并同意配合甲方在大陆的造势宣传。
(10)本合约书的内容必须保密,不许外涉予任何第三者。倘任何一方披露本合约书内任何保密内容予第三者,此举被视作违约论。违约者须承担一切的后果并赔偿另一方因此而蒙受的损失。
(11)任何一方如未能履行本合约书内的任何条款,并予接获另一方的通知要求履行有关的责任三十天后,仍没有作出任何补求,将被视作违约论。违约者须承担一切的后果并赔偿另一方因此而蒙受的损失。
(12)本合约书一式两份,自双方签署后立即生效,本合约书的订立,解释及执行受中华人民共和国法律的管辖,双方不可撤销地愿意接受中华人民共和国法庭的排他性司法管辖。
甲方:(中国公司)
乙方:
电影合同(篇5)
甲方:__
乙方:__市__山管理委员会
丙方:_______有限公司
鉴于丙方已取得故事影片《___》的备案立项许可(影剧备字[______]第200号)和安徽省广播电影电视局颁发的(皖)影单证字【______】第200号《摄制电影许可证》,现甲、乙两方应丙方要求,愿意投资与丙方合作摄制电影《___》。三方经平等协商,达成如下一致意见:
01、影片《___》由甲乙丙三方共同出资摄制,著作权由三方共享,丙方具体负责影片制作和公映许可,甲、乙两方给予丙方必要的协助和实施监督。
02、甲乙两方可以指定关联企业履行本合同义务和接受因合同权利而取得的相关财产给付。
03、根据丙方预算,影片《___》从立项到公映许可需资金300万元,三方应分别出资100万元。如预算资金不足,甲乙两方可协助丙方融资解决或共同追加投资。
04、三方同意由安徽省__山旅游发展有限公司设立专门分支机构(影视服务中心)和专门账户,专门用于影片《___》制作发行财务管理,该分支机构负责人由丙方代理人李_担任,财务会计由甲方指定??担任,办公地点设立在乙方指定的…
05、在上条约定分支机构设立并开设账户后,三方应立即将首批投资款汇入该账户,余下投资款,甲乙方应在开机仪式后三日内汇至账户,丙方余下投资可在开机后30日内汇入账户。投资款由丙方李_根据《___》制作发行需要合理支配,甲乙两方可以监督。丙方非因《___》制作发行而需开支的项目须事先征求甲乙方意见。
06、三方均可以通过影片相关项目广告等方式寻求赞助商投入,该投入款仅为影片相关广告费用或无偿赞助,与影片著作权无关。赞助商投入款的30%属招商方所有,余款属三方共有。赞助商投入实物且用于影片制作发行相关项目的,应按实物成本价的30%给予招商方现金奖励。
07、甲方和乙方对影片在滁摄制期间应当给予关注并给予力所能及的协助,甲方和乙方均应指定一联系人与丙方保持良好沟通。
08、三方均知晓制作影片《___》对宣传__的意义,丙方应当注意__元素在影片中的体现,并保证电影质量。
09、丙方应谨慎处理与主创人员和其他演职人员的劳务合同关系,谨慎处理与电影制片单位的设备租用和影片制作合同关系,对因丙方违约或违法行为造成的损失由丙方自担。
10、丙方应保证影片《___》在______年度内制作完成并取得《电影片公映许可证》,否则甲方和乙方均有权解除本合同。
11、影片《___》应当标明甲乙丙三方为著作权人。
12、甲方和乙方同意由丙方行使著作权的财产权(发行、放映和网络传播等)及许可他人有偿使用(但相关合同需经甲乙方审查,不得许可专有使用权),获得的收益支付给丙方20%作为电影制作发行报酬,余款由三方共享。甲方和乙方可以为宣传或相关活动需要实施著作权有偿或无偿使用许可,有偿许可所得由三方共享。
13、在三方完全收回投资且相应期间的利息后,三方可协商著作权许可使用权有偿归任一方享有,其他方仅可自己非营利性使用但不得许可他人使用。著作权许可使用权有偿归任一方享有后,__省__山旅游发展有限公司设立的专门分支机构(影视服务中心)和专门账户可以撤销或变更负责人及财务人员。
14、上述各项约定,三方应诚实履行,任何一方违约均应赔偿其他方违约金20万元。
15、本合同在履行过程中发生的争议,由三方协商解决,协商或不成的,各方均有权将争议提交__仲裁委员会裁决。
16、本合同一式三份,三方各执一份,自三方或三方授权的法人单位盖章(或签字)后生效。
甲方:
乙方:
丙方:
代理人:
代理人:
代理人:
签订合同时间:______年______月_______日
签订合同地点:__市__山管理委员会住所地。
电影合同(篇6)
1、电影/电视剧名称:《____________》(以下简称“该片”/“该剧”)。
2、该片长度:______分钟。
(该剧长度:______分钟/集,共计______集。)
3、甲方委托乙方完成以下项目:
口台词字幕整理校对口台词字幕校对
4、工作周期:乙方应于甲方将该片/该剧制作字幕的相关影音素材提交给乙方后______个工作日内完成本合同第一条中3约定内容。
备注:本合同所定工期为预计时间,如因甲方提供相关影音素材延期或者甲方其他原因,导致乙方的工作不能按时完成,乙方可按甲方迟延交付相关影音素材的时间顺延相应工期。
第二条字幕制作标准要求:
1、技术上符合______播出标准。
2、中文简体字幕(或其他______)。
3、字幕出错率低于万分之______。
4、字幕分行断句每行不超过______字。
5、只保留紧随句尾,且发音清晰的语气词。句前语气词和句末语音停顿后的语气省略。
6、所有文字的用法以《现代汉语词典(中国社会科学院20xx年第5版)》为准。如遇到同音且同义字词以字典中标明的较为常用者为准。
7、群杂处照顾画内音,忽略画外音;照顾主要人物声音,忽略背景音。
8、除书名号外,屏幕上不出现其他标点符号。
电影合同(篇7)
_____发行协议(买断发行)
合同编号:_________
甲方:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
编码:_________
联系人:_________
电话:_________
电挂:_________
传真:_________
帐号:_________
电子信箱:_________
乙方:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
编码:_________
联系人:_________
电话:_________
电挂:_________
传真:_________
帐号:_________
电子信箱:_________
鉴于:甲方为已拍摄完成的_____《_________》(以下简称_____)的著作权人,甲方在取得《_____片公映许可证》后有意寻求_____发行单位公开发行_____;乙方为依法注册成立并合法取得_____发行资格的法人单位,其有意发行甲方所摄制的_____;甲方同意乙方发行其所摄制的_____《_________》;鉴于此,双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行:
第一条制作单位及主创人员
本次发行_____的制作单位为_________,导演为_________,编剧为_________,主要演员为_________、摄像师为_________、录音师为_________、灯光师为_________、_________等。
第二条_____长度
此次发行_____的播放时间为_________小时_________分_________秒。
第三条发行区域
乙方此次发行_____的区域为_________、_________、_________等城市。(下称发行区域)
未经甲方书面同意,乙方不得在本合同规定的发行区域外发行该_____。
第四条发行期限
乙方发行_____的期限为_____在本合同确定的发行区域内首映之日起持续_________天(下称发行期限)。
_____在发行区域内的首映日为_________年_________月_________日。
未经甲方书面同意,乙方不得在发行期限届满后继续在本发行区域内发行该_____。
第五条独家发行权
甲方授权乙方为_____《_________》在_________的唯一发行放映单位,在授权之前至授权期限内不得出现_____《_________》的发行和放映。否则,甲方应向乙方支付违约金¥_________元,甲乙双方另有约定的从其约定。
第六条版权费用及支付
乙方发行_____片应当向甲方支付买断发行版权费人民币_________元整(¥_________元)。
本合同签署之日起_________日内付30%,放映前_________日再付40%,余额30%在发行放映结束后一次性付清。
乙方按甲方要求将费用划至甲方指定帐户:帐户名:_________,帐户号:_________。
滞纳金:如乙方在协议约定时间内未付清应付款项,则甲方可按日计应付款项的5‰,向乙方追缴滞纳金。
第七条资料交付及归属
甲方应于本合同签署之日起_________日内向乙方交付_____的拷贝以及_____发行所必须的全部素材和资料,所产生的费用由乙方承担。
甲方向乙方交付的_____发行所必须的素材和资料的应归甲方所有,乙方应于发行期限结束之日起_________日内将其归还甲方,归还所产生的费用由乙方承担,造成损坏的,乙方应折价赔偿;若乙方想保留相关素材和资料应于本合同期限届满之日起_________日内向甲方支付¥_________元,从而取得_____所必须的素材和资料的所有权。
第八条甲方权利义务
1、应乙方的要求,甲方在_____片首映之日起_________日内,不得自行或许可第三方出版_____片的音像制品;亦不得自行或许可第三方将_____片通过电视(有线、无线)、网络以及其他任何媒体进行播放。
2、乙方在_____的宣传、推广中,甲方对乙方的相关活动应给予必要的协助和配合,并按照的乙方的要求,向其提供所需要的与_____相关的资料。
3、本合同签署生效之日起至发行期限结束之日,未经乙方书面同意,甲方不得以商业目的在发行区域内放映_____片,参加_____节或_____展除外。否则,应向乙方支付违约金¥_________元,甲乙双方另有约定的从其约定。
4、未经乙方同意,甲方不得在合同期限内及期限届满后_________日内与其他_____发行单位进行私下交易,由此给乙方造成的损失,由甲方及其他发行单位共同承担赔偿责任。
5、甲方必须保证_____拷贝在放映前3天到位。在发行过程中,争取2部拷贝发行放映。
6、甲方有权利对发行放映进行全过程监督并有义务进行指导。
7、甲方不干预乙方的经济经营活动(市场化运作)。
第九条乙方权利义务
1、本次发行的_____仅限于在影院放映,未经甲方书面同意,乙方不得通过有线电视、无线电视、网络以及其他任何媒体对_____片进行播放。
2、乙方有权依照本合同约定获得适用于_____院发行放映的_____片底片、样片或拷贝等素材和资料,但乙方应确保所有素材和资料不被非法复制。
3、_____片在发行区域内首映之日起_________日内,乙方不得在发行区域内同时发行与该_____片有竞争关系的其他_____片。
4、经享有_____著作权的配乐、词曲等音乐作品的著作权人的授权,乙方有权使用或许可第三方使用_____片的配乐、词曲等音乐作品,但仅限于对_____片进行宣传、推广之目的。
5、未经甲方书面同意,乙方不得对_____片进行除_____院放映之外的其他处置,如对_____片进行音像制品出版、将_____改编或拍摄为电视剧或话剧、广播剧等,乙方未经_____的著作权人许可不得自行或许可他人使用_____中的音乐作品,包括片头、片尾音乐、画面同步音乐等。
6、在发行期限内,乙方应对在影院放映的_____采取必要的防范措施,以防止他人对电_____进行偷录、_____,制作盗版制品。
7、在乙方发行_____片之前,甲方应获得_____片文学剧本及乐曲演奏、片头、片尾音乐演唱者、词作者等的著作权人以及其他相关人员的书面授权,以确保相关人员不会向乙方主张任何形式的权利。
8、发行放映活动由甲方授权乙方完全市场化运作,对外宣传以甲乙双方共同名义进行开展,在所有对外宣传媒介一律以两家名义进行。
9、乙方可寻求合作伙伴进行宣传运作。
第十条姓名、肖像的使用
乙方有权采用_____片的部分内容自行制作或委托第三方制作宣传片或预告片,有权使用或许可第三方使用_____片制片、编剧、导演、主要演员、录音师等主创人员的姓名和肖像。但仅限于对_____片进行宣传、推广之目的。
第十一条贴片广告
乙方在_____片中加载的贴片广告内容必须真实合法,且_____贴片广告一律加在《_____片公映许可证》画面之前,不得占用_____放映时间。
未经甲方书面同意,乙方不得擅自在_____片中搭载、删减贴片广告。
第十二条首映式的举办
乙方可以在_____片首映日举办首映式,甲方应给积极予以配合,邀请_____片制片、编剧、导演、主要演员、录音师等人员参加_____片首映式。
如_____未举办首映式的,乙方可以举办有关电_____的宣传活动,甲方也应当积极予以配合并邀请有关主创人员参加宣传活动。
相关主创人员参加_____首映式和其他宣传活动的食宿、交通及其他费用的承担由甲乙双方协商确定。
第十三条发行单位的署名权
乙方有权采用_____片的部分内容自行制作或委托第三方制作宣传片或预告片,并有权在_____片、宣传片或预告片以及其他宣传资料中设置自己的署名。署名的格式、具_____置及字体大小由甲乙双方根据国家的相关规定协商决定。
乙方除依照本合同的规定设置自己的署名外,不得对_____名称和内容进行任何形式的更改。否则,乙方要承担一切不利后果。
第十四条保证
甲方:
1、甲方已经依法取得《_____片公映许可证》,为_____片的著作权人,其有权利签署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、本合同签署之前,甲方未授权第三方在发行区域内发行_____片,本合同期限内,甲方亦不会授权第三方在发行区域内发行_____片。
4、本合同签署之前,甲方未以商业目的在发行区域内放映_____片。
5、甲方向乙方提供的_____片在技术和艺术质量上均应为合格产品,且_____片已经完成拍摄以及配音、音乐、音效合成、字幕等后期制作,均适合用于_____院放映。
6、在本合同签署之前,不存在任何针对该_____的权利纠纷、索赔或者诉讼。
乙方:
1、乙方为一家依法设立并合法存续的取得_____片发行资格的法人单位,并已依法获得《_____发行经营许可证》,有权签署并有能力履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、_____机构、_____或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十五条合同的解除
发生下列情形之一,甲乙双方可以解除本合同:
1、乙方被吊销《_____发行经营许可证》;
2、乙方破产、解散或被依法吊销企业法人营业执照;
3、甲乙双方在本合同中所作保证不真实;
4、乙方拖欠甲方版权费累计达到甲方全部应得版权费的百分之_________,经甲方书面催告后,仍不改正的;
5、甲方未依据本合同的规定向乙方交付相应资料,接到乙方书面催告通知之日起_________日内仍未交付的。(检讨书大全 wWW.jT56W.com)
6、在本合同履行期间,_____片被国家广播_____电视行政主管机关决定停止发行、放映;或者被国家广播_____电视行政主管机关决定经修改后方可发行、放映,但_____片著作权人未予修改或修改未通过而被国家广播_____电视行政主管机关决定停止发行、放映的,任何一方皆可通过书面形式通知对方而解除本合同。有过错的一方应赔偿对方因合同解除而遭受的一切损失。
第十六条合同的终止
本合同在下列任一情形下终止:
1、发行期限届满,甲乙双方另有约定的除外;
2、甲乙双方通过书面协议解除本合同;
3、因不可抗力致使合同目的不能实现的;
4、在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;
5、当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
6、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;
7、_________。
第十七条保密
甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
第十八条通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2、各方通讯地址如下:_________。
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第十九条合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第二十条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。
第二十一条争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(一)提交______________委员会_____;
(一)依法向人民法院起诉。
第二十二条不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4、本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、_____、_____,政府行为或法律规定等。
第二十三条合同的解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释
第二十四条补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第二十五条合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________
签订地点:_________签订地点:_________
_________年____月____日_________年____月____日
电影合同(篇8)
甲方(剧本著作权所有人)姓名:______________地址:______________
乙方(制片人)______________名称:______________地址:______________
作品名称:___________________
甲乙双方达成协议如下:
_________________________________________________________。
第六条甲方承担改编,应于________年____月____日之前将改编稿交付乙方(乙方承担改编,甲方应于________年____月____日前将作品稿交付乙方)。甲方因故不能按时交付,双方另行商定日期。协商不成,乙方可以终止合同。
第七条乙方收到改编稿(作品稿)后,应在____日内书面通知甲方是否采用。逾期未通知的,视为同意采用。
第八条在本合同有效期内,双方均不得擅自将本合同第1条规定的权利授予第三方。如有违反,受害一方有权向对方追索经济赔偿并解除合同。
第十一条乙方向甲方支付版权使用费的方式和标准为:
(一)一次性付酬:________元;或________
(二)版税:每拷贝________元;或________
(三)基本稿酬加拷贝发行版税:________元/每千字×________千字+版税每拷贝________元。
第十三条甲方承担改编的,乙方向甲方支付改编费________元。
第十八条在电影片摄制完成后________月内,乙方应将作品稿交还甲方,若有损坏或遗失,应赔偿甲方损失。
第二十条本合同自________年____月____日起生效,有效期为________年。一方要求延长,应在合同期满前三个月通知对方,双方商定后续订合同。
第二十一条本合同一式两份,双方各执一份为凭。
甲方:_____________________乙方:_____________________
(代表人)___________________(代表人)___________________
(签字)___________________ (签字)___________________
________年____月____日 ________年____月____日
电影合同(篇9)
甲方:(以下简称“甲方”)
乙方:xx有限公司(以下简称“乙方”)
双方经友好协商,特订立本合约,以资共同遵照履行。
第一条:合约目的
1、按本合约的规定甲方为乙方制作微电影
2、影片内容
影片长度:3--5分钟
第二条:制作期限
1、本合约影片_20xx年_月日开始制作,15日内交付样片供乙方审定。
第三条:合约价款及结算币种
1、本合约使用币种为:_人民币_
2、本合约价款总额:________元,大写:_____
第四条价款支付
1、甲方应将本约总价款的30%作为首付款;在双方就工作内容作出书面确认后,,以现金或转账_形式支付给乙方。
2、乙方在根据甲方要求进行剧本创作创作完成交甲方确定后,甲方应将本约总价款的50%作为第二次付款,乙方收到甲方付款后,双方商定确定拍摄制作时间。
2、乙方交付给甲方成品,甲方在收到后将余款在三个工作时间内以现金或转账形式一次性支付给乙方。
第五条:片质要求
本合约影片的片质应符合经双方确认的创意意图、修改意见、客户要求等内容。上述内容均需有文字记录,并经双方授权代表签字。
第六条:法律权利
1、由乙方创作的影片内容的全部知识产权归甲方所有。
2、如为本合约目的所使用之任何资料涉及其他方之法律权利(包括但不限于:使用权、商标权、著作权、专利权和肖像权等),甲方应事先取得该其他方之书面意见。甲方违反上述约定擅自使用其他方的知识产权、肖像权等法律权利引起该其他方向乙方索赔,则由甲方负责承担责任。
3、上述所称知识产权、肖像权和其他与本合约有关之任何资料,属甲方提供并指定使用包括没有提供法律上许可权利的,甲方则免除上列诸项责任。由乙方全权承担责任。
4、本合约影片若商品本身涉及商标或专利权属或其他知识产权纠纷的,乙方不承担该纠纷之责任。由甲方全权承担责任。
第七条:责任条款
1、在制作过程中,如果乙方要求更改既定的处理方案、故事内容、创意意图等从而影响甲方制作成本,双方应协商确定最终合同金额。
2、甲方交付成品后,乙方对影片已投入使用或在验收期以外时间对成品影片提议修改的,双方需协议追加合理费用。
第八条:拍摄取消补偿
在双方书面作出上述确认后,任何一方若拒绝继续履行本合约,应赔偿他方在此前由此已发生的实际开支和费用。
第九条:迟延条款
1、由于气候或其他不可抗力事件而导致甲方拍摄延迟,甲方应按乙方实际的损失做经济补偿。乙方应提出实质开支所产生的费用证明。
2、因甲方原因造成乙方逾期完成本约规定之广告片制作,乙方对此免除逾期交片责任。
第十条:保密
由甲方提供给甲方的物品、资料、文件、公司讯息及数据等为甲方所有之财产,乙方应尽保密义务。
第十一条:验收
1、甲方在收到乙方提交的成品后,应根据事前确认的质量标准进行验收,并应在其后三个工作日内提出书面质量异议。凡甲方未在上述期限内提出书面异议或公开播放的,视作认可乙方所提交的工作。
2、验收标准以本约第五条规定的“片质要求”为标准。验收情况以书面记录为准。
第十二条:合约转让
本合约任何一方不得未经另一方书面同意,擅自将本合约项下的任何权利或义务转让给任何第三方。
第十三条:争议解决
因合本约所产生的一切争议,双方应协商解决。协商解决不成的,任何一方可将争议提交原告方有管辖权的法院诉讼解决。
第十四条:法律适用
本合约受中华人民共和国法律管辖。
第十五条:违约责任
本合约任何一方违反本合约需赔偿对方实际受到的经济损失。
第十六条:其他
1、本约附件构成本约不可分割的组成部分。
2、本约任何修改和补充,须由合约各方以书面形式作出,经授权代表人签字并加盖公章后生效。
3、本约自各方授权代表人均签字盖章之日起生效。
4、本约壹式贰份,合约各方各执壹份为凭。
甲方:乙方:成都市新盟影视文化传媒有限公司
授权代表人: (签字)授权代表人:(签字)
日期:甲方:乙方:
住所地:住所地:
法定代表人:法定代表人:
通信地址:通信地址:
邮政编码:邮政编码:
联系电话:联系电话:
电子信箱:电子信箱:
传真:传真:
鉴于:
1、甲方是依法注册成立并取得合法从事电影/电视剧制作资格的法人单位。
2、甲方委托乙方为电影/电视剧《______________》制作字幕。
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国著作权》)、《中华人民共和国著作权法实施条例》等法律、法规的规定以及平等自愿、诚实信用、等价有偿的原则,经友好协商,达成以下协议,以兹共同遵守。
第一条委托事项
1、电影/电视剧名称:《____________》(以下简称“该片”/“该剧”)。
2、该片长度:______分钟。
(该剧长度:______分钟/集,共计______集。)
3、甲方委托乙方完成以下项目:
口台词字幕整理校对口台词字幕校对
4、工作周期:乙方应于甲方将该片/该剧制作字幕的相关影音素材提交给乙方后______个工作日内完成本合同第一条中3约定内容。
备注:本合同所定工期为预计时间,如因甲方提供相关影音素材延期或者甲方其他原因,导致乙方的工作不能按时完成,乙方可按甲方迟延交付相关影音素材的时间顺延相应工期。
第二条字幕制作标准要求:
1、技术上符合______播出标准。
2、中文简体字幕(或其他______)。
3、字幕出错率低于万分之______。
4、字幕分行断句每行不超过______字。
5、只保留紧随句尾,且发音清晰的语气词。句前语气词和句末语音停顿后的语气省略。
6、所有文字的用法以《现代汉语词典(中国社会科学院20xx年第5版)》为准。如遇到同音且同义字词以字典中标明的较为常用者为准。
7、群杂处照顾画内音,忽略画外音;照顾主要人物声音,忽略背景音。
8、除书名号外,屏幕上不出现其他标点符号。
第三条制作费用及支付方式
1、本合同制作费用总计为:人民币______元整(大写:______元整)。
2、支付方式:甲方应于本合同生效之日向乙方支付制作费总额的50%作为预付款。字幕制作完成交付给甲方验收合格后______日内甲方付清余款。
第四条甲方的权利与义务
1、甲方向乙方提供与委托事项有关的文字、影音资料及磁带。因素材提交延误导致的工期延误,乙方不承担责任。
2、甲方有权就委托事项提出具体要求,但须经甲乙双方书面确认。
3、甲方有权在制作期间对乙方具体制作人员的纪律、工作表现、工作进度提出要求。
4、甲方应在片尾演职员表上出“字幕______公司”字样。
(1)甲方应在收到乙方制作的字幕后进行验收,如果发现字幕存在质量间题,应在收到乙方提交字幕之日起______日内书面通知乙方,乙方应在甲方通知到达乙方之日起______日内对字幕进行修改并达到本合同约定的字幕制作标准,因此产生的一切费用及迟延履行合同给甲方造成的损失由乙方承担。
(2)若字幕经乙方两次修改后,仍无法达到本合同约定标准的,甲方可单方解除本合同,甲方因此遭受的一切损失由乙方承担。
(3)若甲方未在第四条4、(1)项约定时间向乙方提出书面通知,视为乙方制作字幕验收合格。
第五条乙方的权利与义务
1、乙方有权要求甲方提供与委托事项相关的文字、影音素材。
2、乙方有权提出制作意见,但需甲方认可后可执行。
3、乙方应按本合同第二条字幕制作标准完成委托事项。
4、乙方只负责该剧的中文台词字幕内容(如有方言或者外语翻译问题,双方另行协商字幕制作及费用事宜)。
5、乙方制作字幕经甲方验收合格后如再次调整或改动,乙方则按收费标准另行收费。
6、乙方有义务保守甲方机密,未经甲方许可,乙方不得向第三方提供与甲方有关的文字及影音资料。如因乙方泄露甲方资料造成甲方合法权益受到损害,乙方承担相应的赔偿责任。
第六条违约责任
1、甲、乙双方任何一方违反本合同约定给另一方造成损失的,违约方应赔偿守约方全部经济损失。
2、乙方未按本合同约定按时足额向甲方支付制作费用,每逾期1日,应向甲方支付应付款项的_____‰的违约金。
3、甲方未按本合同约定按时按质将本合同第一条约定的委托事项交付乙方,应向乙方支付_____元违约金。
第七条合同的解赊
1、在本合同履行过程中发生下列情形之一,甲方可以通过书面形式通知乙方而解除本合同:
(1)乙方未能按本合同的规定完成本合同委托事项,经甲方催告后_____日内仍未完成并交付;
(2)乙方部分或完全丧失履约能力致使其不能继续履行本合同。
2、在本合同履行过程中发生下列情形之一,乙方可以通过书面形式通知甲方而解除本合同:
(1)甲方拖欠应付乙方字幕制作费的_____%;
(2)甲方破产、解散或被依法吊销企业法人营业执照且无权利、义务承受人的。
3、除本合同规定的情形之外,甲乙双方皆不得擅自解除本合同。
第八条保密义务
1、未经对方书面同意,任何一方不得向任何第三方泄露本合同以及与本合同相关的一切信息。若本合同未生效,任何一方不得向任何第三方泄露其在签约过程中知悉或取得且无法自公开渠道获得的另一方的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、经营信息及其他商业秘密等)。
2、甲乙双方保证对其在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
3、在本合同终止之后,甲乙双方在本条款项下的义务并不随之终止,双方仍需遵守本合同之保密条款,履行其所承诺的保密义务,直到对方同意其解除此项义务,或事实上不会因违反本合同的保密条款而给对方造成任何形式的损害时为止。
4、任何一方若违反上述保密义务,应赔偿对方因此而遭受的一切经济损失。
第九条不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后10日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
4、本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
第十条通知与送达
1、甲乙双方因履行本意向合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料等,均应按照本合同首部所列明的通讯地址、传真、电子邮件以邮寄或传真或电子邮件方式送达;一方如果迁址或者变更电话、电子邮件应当书面通知对方,否则发至本合同首部所列明的通讯地址或者传真、电子邮件系统的通知、文件、资料均视为有效送达。
2、以邮寄方式送达的,另一方签收之日视为送达;签收之日不明确的,以信件寄出或者投邮之日后第三日视为送达。通过传真、电子邮件方式送达的,通知、文件、资料等数据电文进入另一方系统之时视为送达;通知、文件、资料等数据电文进入另一方系统之时不明确的,以传真、电子邮件发出后的第二日视为送达。
第十一条争议解决与适用法律
1、本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的'法律。
2、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由双方协商解决;协商不成的,按下列第口1/口2种方式(二选一)解决:
(1)任何一方均有权将争议提交设在__________(地点)的_____仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
(2)任何一方均有权向__________人民法院起诉。
第十二条合同权利和义务的转让
除合同中另有规定或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。
第十三条合同的解释
1、本合同文本由口甲方口乙方提供,其已采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款并予以说明;甲乙双方对本合同各条款的内容均充分理解并经协商达成一致同意。,
2、本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原意进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
第十四条合同效力和签署
1、本合同对每一方的继承人和受让人均有约束力。
2、本合同的任何一方未能及时行使本合同项下的权利不应被视为放弃该权利,也不影响该方在将来行使该权利。
3、如果本合同中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力,或违反任何适用的法律,则该条款被视为删除。但本合同的其余条款仍应有效并且有约束力。
4、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
5、本合同经双方签字、盖章,以最后签字、盖章日期为本合同生效日期。本合同未尽事宜,需修订或变更时由双方签署补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
6、本合同之任何修改除非经双方以书面形式签署确认,否则均属无效。
第十五条合同附件
1、本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
2、本合同及本合同的附件和补充合同内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。
以下无正文
甲方:
法定代表人或授权代表签字:
20xx年x月x日
签约地点:
乙方:
法定代表人或授权代表签字:
20xx年x月x日
电影合同(篇10)
甲方:(以下简称“甲方”)
乙方:(以下简称“乙方”)
双方经友好协商,特订立本合约,以资共同遵照履行。
第一条:合约目的
1、按本合约的规定甲方为乙方制作微电影
2、影片内容
影片长度:3--5分钟
第二条:制作期限
1、本合约影片_____年_____月_____日开始制作,15日内交付样片供乙方审定。
第三条:合约价款及结算币种
1、本合约使用币种为:__________
2、本合约价款总额:________元,大写:_____
第四条:价款支付
1、甲方应将本约总价款的30%作为首付款;在双方就工作内容作出书面确认后,,以现金或转账_形式支付给乙方。
2、乙方在根据甲方要求进行剧本创作创作完成交甲方确定后,甲方应将本约总价款的50%作为第二次付款,乙方收到甲方付款后,双方商定确定拍摄制作时间。
2、乙方交付给甲方成品,甲方在收到后将余款在三个工作时间内以现金或转账形式一次性支付给乙方。
第五条:片质要求
本合约影片的片质应符合经双方确认的创意意图、修改意见、客户要求等内容。上述内容均需有文字记录,并经双方授权代表签字。
第六条:法律权利
1、由乙方创作的影片内容的全部知识产权归甲方所有。
2、如为本合约目的所使用之任何资料涉及其他方之法律权利(包括但不限于:使用权、商标权、著作权、专利权和肖像权等),甲方应事先取得该其他方之书面意见。甲方违反上述约定擅自使用其他方的知识产权、肖像权等法律权利引起该其他方向乙方索赔,则由甲方负责承担责任。
3、上述所称知识产权、肖像权和其他与本合约有关之任何资料,属甲方提供并指定使用包括没有提供法律上许可权利的,甲方则免除上列诸项责任。由乙方全权承担责任。
4、本合约影片若商品本身涉及商标或专利权属或其他知识产权纠纷的,乙方不承担该纠纷之责任。由甲方全权承担责任。
第七条:责任条款
1、在制作过程中,如果乙方要求更改既定的处理方案、故事内容、创意意图等从而影响甲方制作成本,双方应协商确定最终合同金额。
2、甲方交付成品后,乙方对影片已投入使用或在验收期以外时间对成品影片提议修改的,双方需协议追加合理费用。
第八条:拍摄取消补偿
在双方书面作出上述确认后,任何一方若拒绝继续履行本合约,应赔偿他方在此前由此已发生的实际开支和费用。
第九条:迟延条款
1、由于气候或其他不可抗力事件而导致甲方拍摄延迟,甲方应按乙方实际的损失做经济补偿。乙方应提出实质开支所产生的费用证明。
2、因甲方原因造成乙方逾期完成本约规定之广告片制作,乙方对此免除逾期交片责任。
第十条:保密
由甲方提供给甲方的物品、资料、文件、公司讯息及数据等为甲方所有之财产,乙方应尽保密义务。
第十一条:验收
1、甲方在收到乙方提交的成品后,应根据事前确认的质量标准进行验收,并应在其后三个工作日内提出书面质量异议。凡甲方未在上述期限内提出书面异议或公开播放的,视作认可乙方所提交的工作。
2、验收标准以本约第五条规定的“片质要求”为标准。验收情况以书面记录为准。
第十二条:合约转让
本合约任何一方不得未经另一方书面同意,擅自将本合约项下的任何权利或义务转让给任何第三方。
第十三条:争议解决
因合本约所产生的一切争议,双方应协商解决。协商解决不成的,任何一方可将争议提交原告方有管辖权的法院诉讼解决。
第十四条:法律适用
本合约受中华人民共和国法律管辖。
第十五条:违约责任
本合约任何一方违反本合约需赔偿对方实际受到的经济损失。
第十六条:其他
1、本约附件构成本约不可分割的组成部分。
2、本约任何修改和补充,须由合约各方以书面形式作出,经授权代表人签字并加盖公章后生效。
3、本约自各方授权代表人均签字盖章之日起生效。
4、本约壹式贰份,合约各方各执壹份为凭。
甲方:
乙方:
授权代表人: (签字)
授权代表人:(签字)
日期:_____年_____月_____日
日期:_____年_____月_____日
电影合同(篇11)
甲方:_________________________
住所地:_______________________
通讯地址:_____________________
邮政编码:_____________________
电话:_______ 传真:__________
电子信箱:_____________________
法定代表人:___________________
乙方:_________________________
住所地:_______________________
通讯地址:_____________________
邮政编码:_____________________
电话:_______ 传真:__________
电子信箱:_____________________
法定代表人:___________________
鉴于:
1.甲方是依法注册成立并取得合法从事电影制作资格的法人单位,乙方是依法注册成立的法人单位;
2.甲乙双方决定共同投资摄制电影片《________》(下称“电影片”),该电影片系基于的原著《_________》改编。
甲乙双方根据平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,特达成如下条款,以资共同遵守:
电影合同(篇12)
甲方:_________
乙方:________
鉴于在我国推广电影产业化的进程中,如何调动社会资源、激励更多的企业、公司参与到电影市场的开发和经营活动,对于促进城乡电影市场的培养和发展具有重要的战略意义。_________(以下称甲方)在有关领导部门批准支持下组建跨省区_________电影院线,开展电影的发行和放映业务。为更有效的拓展市场,甲方与_________(以下称乙方)经友好协商一致同意组成全面合作伙伴并达成如下条款:
一、合作模式及范围:
双方一致认为,甲乙双方为合作对_________地区进行市场开发及经营,甲方同意乙方作为甲方的全权独家代理独立以甲方授权代理商的名义在_________地区开展甲方已获政府机构批准的经营范围内的相关业务以及业务执行中的相关管理事务;该合作是唯一及排他性的,具体业务范围如下:
1、合作区域内的城乡及社区电影放映业务;
2、合作区域内电影广告及相关招商业务;
3、合作区域内其他相关业务。
二、双方的权利与义务:
甲方的权利与义务
1、甲方提供有关数字电影项目的详细资料说明文件和完整接收、放映设备系统的国家检验标准、性能指标、质量保证期限及操作规程等(见附件),并保证所提供资料的真实性和可靠性;
双方确定,项目推广第一年为磨合年,自第二年起,一切走入正常运作。正常运作后甲方承诺每月年乙方仍保证每张票款中提取_________元归甲方,每部影片的累计支付金额不低于_________元。每月结算一次(即每次收入到帐后一个月内须将应付甲方的费用结清)。
2、乡镇放映点市场:加盟影院的费用收取额度见各加盟店的加盟合同。甲方向加盟影院收取的加盟费甲方得 乙方与区级代理各得 。
3、电影贴片广告业务及相关广告招商双方另行协商。
4、乙方独立开发并执行的其他电影放映项目另议。
三、违约责任
1、如甲方未按约定提供放映影片和放映设备造成乙方对第三方违约,则乙方对第三方承担的违约责任及相关经济损失由甲方承担,如同时造成乙方实际损失的还应向乙方赔付实际损失;
2、如乙方未按合同第三条约定向甲方支付费用,逾期利息按0. %日计算,逾期超过30天,除支付逾期利息外,还应向甲方支付违约金,金额为逾期费用总额的 %。
3、如乙方在本合同签署7个工作日内不能制订出科学有效的推广和执行计划,或无设备购买能力的,甲方视其为无项目运营能力,并有权终止本合同。
4、如乙方未能按双方商定的发展规划如期开拓市场的,甲方有权至少提前一周以书面通知的形式终止本合同。
四、合同解除条款
1、如甲、乙双方同意,可解除本协议,并签署解除合同;但已发生的各项债权债务仍需双方配合执行。
2、如双方未同意,则除法定的不可抗力因素外,乙方无权单方面解除本和约,如乙方擅自解除本合同,则向甲方支付违约金人民币_________元。
五、合同效力
此合同将取代甲、乙双方在此之前签订的任何有关合同,若须更改合同章节,须由双方书面确认。本合同有效期为一年,双方没有重大分歧,第二年再续签此合同。
六、保密条款
在受委托期间,甲乙双方有义务就其在执行本合同中所了解与接触的对方之商业机密保守秘密。
双方有义务就其在执行本合同中所了解与接触的对方之商业、技术秘密保守秘密,包括但不限于双方之经营策略经营方式商业安排和计划技术和无形资产秘密。
七、法津适用和争议的解决
涉及本合同任何问题之争议,如双方在30个工作日内无法协商解决。任何一方可向_________仲裁委员会提出仲裁请求,双方均接受该机构所作之终局仲裁裁决。
八、其他
1、本合同壹式肆份,双方各执贰份,合同附件是本合同不可分割的一部分,如附件与合同内容不一致,则以本合同为准。
2、本合同经双方盖章后即刻生效。
3、本合同签署地为_________。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
地址:_________地址:_________
电话:_________电话:_________
_________年____月____日_________年____月____日
电影合同(篇13)
甲方:北京_______电影发行有限公司
乙方:
一、总则
1、乙方认可甲方是数字电影项目知识产权及相关的经营模式的所有者。
2、甲、乙双方均为依中华人民共和国法律成立的企业,能独立承担责任、履行义务、享有权利。
3、甲、乙双方在平等互利、意思表达清晰、真实的前提下,经认真探讨,协商一致,为促进共同发展,根据《中华人民共和国合同法》及中华人民共和国贸易部颁布的《商业特许经营管理办法(试行)》等有关法律、法规、规章的规定,现就甲方将数字电影项目的特许经营权直接许可乙方一事,依照通力合作、互惠互利、优势互补、共同发展的原则,达成如下协议。
二、释义
除本合同的文意(包括前言)别有需要,下列各词应有如下含义:
1、项目:由甲方统一提供其自主自行设计、开发、运作及已取得营销权的产品。
2、知识产权:属甲方所有,乙方有权在本合同授权范围内合理使用,包括但不限于数字电影项目商标、商号、专利、外观设计等所有经营技术等。
3、宣传推广用品:由甲方提供,包括但不限于吊旗、吊画、海报、手提袋等。
三、内容
1、特许授权:
(1)甲方特许乙方在____省____市____县(区/镇)开设数字电影项目连锁店,专门经营甲方统一提供的数字电影项目。并赠送加盟铜牌一块。
(2)甲方将其所有的数字电影商标、产品及相关的经营模式以本特许经营合同的形式授予乙方使用,乙方须按本合同的规定,在甲方统一的业务模式下从事数字电影放映点的经营活动。
(3)甲方将特许经营权以直接许可的形式授予乙方,乙方不得再行向任何第三方转让特许权。
2、加盟费用:乙方在本合同签订后一个星期内,一次性以现金或汇票形式向甲方指定帐户支付加盟费用____万元;一套设备购置费____万元;乙方加盟的第一年,为支持乙方的运营,甲方特许乙方可以先期只支付设备费,加盟费用延至当年的年末支付;凡甲方提供设备及影片的样板点,由乙方经营,甲方不再向乙方收取加盟费,但乙方保证该放映点每月票房收入不低于______元,甲乙双方按三七分账,甲方得票房的____%,乙方得票房的____%,由当地代理机构负责每月结算一次。
3、经营方式:
(1)乙方必须在合同签定之日起____天内,以其名义在当地工商局、税务局办理相关的工商税务登记手续,自筹资金设立数字电影连锁店,并以此作为最终获得数字电影特许经营权的前提。
(2)连锁店内的投影机、幕布等专业相关器材,乙方须从甲方或甲方在当地的代理方处购置。
(3)乙方在经营期间必须自我投入、自主经营、自负盈亏。即乙方合法享有连锁店的全部经营权利和义务,并承担经营期间内所发生的一切债权、债务。甲方对此无需承担任何责任。
(4)乙方在经营期间只能经营甲方提供并许可其经营的数字电影项目,和后续的音像连锁、市场调查等项目;不能经营其它任何形式的非甲方许可业务或产品。
(5)乙方在经营连锁店时,由乙方提议的电影票价及增减幅度,必须经甲方认可。
4、甲方权利和义务:
(1)甲方权利:
*甲方及其指定的代理机构有权根据市场情况和项目运行情况对乙方播放的电影类型进行适当的调配;
*甲方有权对乙方的经营管理、营业状况、财务情况、电影放映等情况进行检查、核对;
*在本合同履行期间,如因乙方的违约造成甲方或其指定的代理机构经济损失和企业形象的损坏,甲方有权视情况予以处罚,并有权要求乙方赔偿经济损失;
*乙方如果违反本合同的基本权利和义务或造成企业形象重大破坏,甲方有权单方面终止合同。
(2)甲方义务:
*负责数字电影项目所需要的设备、技术、片源等,并负责依约向乙方提供上述产品及售后服务;
*提供乙方成立连锁店时所需由甲方出具的有关证明文件;
*甲方或其指定的代理机构向乙方提供经营数字电影项目的专业技术培训,包括运营管理、店务管理、陈列推广、设备操作等;
*负责向乙方提供店面形象设计;
*负责制定和修改连锁店的经营手册、经营守则;
5、乙方权利和义务:
(1)乙方权利
*有权依合同的要求向甲方订购许可其经营的设备,并在合同约定之地点经营业务;
*有权拥有连锁店对外经营过程中产生的一切权益;
*负责连锁店的人员招聘、业务管理及对外经营;
*由于甲方原因(非不可抗力)造成影片不能及时传送而造成经济上的损失,乙方有权对甲方的行为进行投诉,并获得相应赔偿;
*有权到甲方网站上了解,查询影视信息及行业发展最新动态;
*有权参加甲方举办的全国性活动。
(2)乙方义务
*及时向甲方交付加盟费;
*按数字电影统一形象的要求,严格按甲方提供的设计图纸装修连锁店,并负责装修费用;按技术要求购买统一的设备及其辅助材料;并严格按照规定时间统一更换耗材;(有关要求详见《产品服务手册》)
*确保连锁店工商、税务等有关部门证照的合法性与完整性,以保证连锁店经营业务的合法正常开展;
*接受经营计划的策划及指导,其中包括节目引进计划、排片计划、广告宣传计划、组织放映计划、广告招商计划;
*在连锁店内只能经营甲方规定的经营项目,不得经营其它任何项目和产品;
*积极参与甲方安排的统一“看电影”促销活动及其它活动,并按甲方要求提供经营的相关数据;自行从事广告活动时,应向_______报备,以不破坏整体企业形象为原则;
*在知悉任何第三方可能侵犯甲方对数字电影所拥有的权益;或有关数字电影项目及经营所发生或可能发生的任何争议、诉讼、仲裁等,均有义务立即以书面形式通知甲方。
*甲方对数字电影连锁店的商标、商号等所有经营技术等资产拥有所有权,乙方无权做任何处置;
*乙方对甲方向其提供的专有技术、经营模式、管理经验等有形、无形的资产负有保密的义务,未经甲方书面许可,不得以任何形式向第三方泄漏。否则,甲方有权追究乙方的违约责任,并要求乙方赔偿经济损失。
*认真如实填写甲方颁发的各种表格。
*不得再参加与甲方类似的其它放映组织(经甲方同意除外)。
*凡甲方投入设备的样板点,乙方将在甲方或甲方指定的当地代理商的指导下进行经营。在经营中必须保证设备的完好,一旦出现设备故障,应立即告知甲方在当地的代理商进行即时处理。
6、违约责任:
*合同履行期间,乙方应依约按时向甲方支付所规定的费用等。如乙方逾期向甲方及其指定的当地区的代理机构支付货款,每逾期一天,乙方按应交而未交总额的____分之____向甲方支付违约金;逾期一个月仍未付清,甲方及其指定的代理机构有权单方面终止本合同,并追回货款;
*合同履行期间,甲方在收到乙方汇款一个工作日内后,应依约向乙方传送电影。否则,按上述条款同等执行。
*样板放映点不能履约的将收回设备,设备损坏的,乙方将按设备原价2倍予以赔偿。
7、不可抗力:
任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误或不能履行合同均不负责任。但必须采取一切必要的措施以减少造成的损失、遇有不可抗力,应在事件发生的12小时内将事件的情况以电话、电报或传真的形式通知另一方。并在事件发生的24日内,向另一方提交合同不能履行或部分不能履行及需要履行理由的报告。
8、司法管辖及争议解决:
(1)本合同适用中华人民共和国法律,受其法院管辖并按中国法律执行及解释。
(2)若执行该意向书发生争议,先由争议双方协商解决,协商不成,任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
9、协议解除
有下列各项事由时,_______将解除加盟协议
电影合同(篇14)
甲方: (以下简称甲方) 地址:
电话:
法人代表:
乙方: (以下简称乙方) 地址:
电话:
身份证:
经甲乙双方友好商议,就甲方聘任乙方担任电影___________(以下简称该影片)制片人事宜达成以下协议:
一、 双方权责
(一) 甲方
1. 甲方聘任乙方担任该影片的制片人,负责电影片生产、经营活动过程中的组织、管理工作。聘期自本协议签订之日起,至该影片拍摄完成为止。
2. 甲方全额投资额为_____万元(不含剧本稿费)。甲方须按照本协议附件投资计划书中的约定按时将资金投入本剧组。
3. 甲方享有本剧的全部版权,以本剧投资资金购买或形成的资产亦属甲方所有。
4. 甲方须按约定向乙方支付总酬金______元(为税后款),作为乙方担任制片人的报酬,此费用由本剧总投资额中支出。
5. 甲方享有对本剧剧组进行质量、财务管理、监督的权利。甲方委派会计直接参与剧组财务管理。
(二) 乙方
1. 乙方享有该影片制片人的署名权,享有对本剧剧组进行人员管理、行政管理、生产管理、资金管理等管理权。
2. 统筹指挥电影片的筹备工作;
3. 组织进行编剧、导演、主要演员、次要演员、摄相师、灯光师等主创人员的聘用;
4. 审阅通过导演阐述;
5. 确定外景地点,审核布景设计等工作;
6. 会同有关部门确定拍摄前准备阶段人员名单;
7. 摄制组进入筹备时期后,要及时收集整理艺术档案资料。
8. 根据安全条例制订安全措施,明确安全分工;
9. 组织进行电影片的后期制作,并将标准拷贝及相关产品向甲方或甲方指定的发行商交付;
10. 在发行前进行必要的前期目标市场调查,制定并实施电影片推广发行计划;
11. 电影行业中通常由制片人完成的其他任务。
12. 乙方应当保持和甲方的沟通、联系,但甲方不得干预乙方的正当权限或违反行业惯例。甲方有权随时检查乙方的工作,但不得影响乙方的正常
工作,乙方应予以配合。
13. 该影片摄制计划和摄制预算一旦经甲方认可并确定,乙方应严格履行,未经甲方同意,乙方不得擅自更改。
14. 从乙方工作正式开始之日起至乙方工作结束之日止,乙方应专职为甲方工作,不得受聘于甲方以外的任何第三方。
15. 甲方为乙方指派或聘用一名经乙方认可的秘书或助理,费用由甲方承担。该秘书或助理应于_________年_________月_________日到位。
16. 乙方须随时向甲方制片汇报该影片的重大情况(包括但不限于:剧本修改、变更主创人员、摄制周期延长、资金追加等),凡重大变更均事先征得甲方认可后可执行。
17. 乙方须向甲方提供本剧详细的工作计划书和投资计划书,经甲方批准确认后作为本协议不可缺少的附件,并具体实施,以完成本剧摄制的各项工作。
18. 乙方在本协议聘期内不得接受其他剧组的任务或委托。
19. 乙方在聘期内,须严格遵守国家有关法律法规及甲方有关管理规定,建立健全摄制组专用图章管理制度,并在本合同限定的管理权范围内签署代表摄制组签署的法律文件。不得以本剧剧组的名义与任何机构签署其他与本剧组业务无关的协议。
20. 乙方有权依工作计划书和投资计划书支取和使用本剧投资资金,该资金只用能用于本剧摄制组支出。乙方应严格执行总预算,确保在预算内完成全部制作任务。乙方执行预算如有节余部分的50%(含个人调税)奖励乙方。
21. 乙方在签署委托创作配音、歌曲、歌词等具有独立著作权(可与本剧分离而单独使用)的作品的合同时,须征得甲方同意。
22. 摄制该影片过程中如有现金赞助,原则上纳入投资预算或归剧组统一使用,并视实际情况给予中介人一定比例的奖励。
23. 乙方在本剧后期制作完成后,负责将本剧的全部完成片PS母带提交甲方,不得存留。
第五条 定金
甲方应于本合同签署之日向乙方支付定金¥_________元,本合同得以实际履行之日即乙方工作开始之日,此定金自动转为甲方向乙方支付的酬金。
若因甲方原因导致本合同未得以实际履行,甲方无权要求乙方返还定金;若因乙方原因导致本合同未得以实际履行,乙方应双倍返还定金。
第六条 报酬及支付
甲方按下列第_________种方式向乙方支付酬金:
1.固定酬金方式:甲方在本合同签订之日_________内起时向乙方一次性支付_________(税后)酬金¥_________元。
2.固定酬金加分红方式:甲方在本合同签订之日_________内起时向乙方一次性支付_________(税后)酬金¥_________元。若电影片得以拍摄并成功发行,除上述酬金外,甲方应将其获得的此部电影片纯利润的百分之_________支付给乙方,作为乙方的分红,此分红为_________(税前/税后)。
甲方以现金或银行转账之形式向乙方支付报酬。
乙方的银行资料如下:开户行:_________;户名:_________;账号:_________。
二、 其他内容
1. 甲乙双方应严格对本协议内容进行保密,不得向其他方透露任何有关内容。甲乙双方均不应在任何场合、任何媒体上有诋毁本剧或对方及剧本有关人员的言辞和行为。
2. 甲乙双方均有义务采取有效措施确保本剧完成片不发生泄漏、非法使用或盗版等不良后果。
3. 甲乙双方均应恪守本协议下地各项权利、义务、任何一方如违反本协议书约定致使合作方遭受任何损失,守约方均有终止本合同,并要求违约方赔偿本方因此受到的损失。
4. 如果由于不可抗力因素(指:毁灭性地震、战争等)致使本协议不能履行或该影片不能按计划完成,甲乙双方可提前终止本协议。但该影片不能履行或延迟履行不应视为对本协议的违反,不能履行或延迟履行方也无需向对方做出赔偿或为对方遭受的损失承担责任。
5. 未经甲乙双方一致书面同意,任何一方不得将自己在本协议项下的任何权利、义务转由其他方行使,否则守约方有权终止合同并要求违约方承担本方因此受到的损失。
6. 甲乙双方如产生与本协议有关的争议,应友好协商解决,如协商不成,任何一方均有权将争议提议北京市仲裁委员会并依该会的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决为最终裁决,对甲乙双方均有约束力。
7. 本协议的附件(包括但不限于工作计划、投资计划书及以后签署的各项补充合同或者确认函)构成对本协议不可缺少的组成部分,依其规定对甲乙双方具有同等法律效力。
8. 本协议及其附件构成甲、乙双方之间就本协议所涉及的事项达成的全部协议,并取代此前就本协议事项达成的所有口头及书面合同、意向。
9. 对本协议及其附件的修改,须通过经甲方双方授权的代表签署的书面协议进行。
10. 本协议正本一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
11. 本协议自甲乙双方盖章签字之日起有效。
甲方:乙方:
签章:签章:
_______年____月____日_______年_____月______日
Yjs21.coM更多幼师资料延伸读
最新供用电合同(经典14篇)
随着国家不断推行科学普法,签订合同可以较为有效地限制违约行为。那么,写好合同的关键在于什么呢?欢迎来到本篇文章幼儿教师教育网的编辑为您精心整理的“供用电合同”。希望您能持续关注我们的更新并收藏我们的网站,这样您就能获取到最新的资讯!
供用电合同 篇1
为了协调电力供、用双方的关系,明确双方的责任,确立正常的供用秩序,安全、经济合理地使用电力,根据《民法典》以及《全国供用电规则》的规定,经供用电双方充分协商、特订立本合同,以便共同遵守。
甲方:__________市____________化工厂。地址:________________
乙方:__________市____________供电局。地址:________________
甲乙双方于________年____月____日于________市____________区签订供电合同如下:
1.双方因______市____区现只有______千伏工农线供电,线路已满负荷运行,电压质量不良,不能再增加供电负荷。甲方______千伏变电所现轻负荷运行。为了解决______区用户生产用电,双方协商新增负荷由甲方供电。
2.甲方______千伏变电所______千伏安主变压器因内部有放电声,暂停运行检修,更换为______千伏安主变压器投入运行。乙方同意保留______千伏安用电契约容量,投入时不再重新申请增容。
3.甲方同意暂外带乙方的用电负荷共______千瓦______安培,掌握其用电情况,负责供电和设备的安全运行。
4.电费收缴办法:乙方用户由乙方直接装表计量收取电费。甲方总电度表减去其它用户的其余部分电度数,由乙方向甲方收取电费。
5.甲方外带乙方用户和其他用户负荷是暂时的供电措施。______区变电所建成后,乙方计划的10千伏电网供________区负荷。
6.本合同于__________区变电所建成后失效。
甲方:____________(公章)乙方:____________(公章)
法定代表人:______(签字、盖章)法定代表人:________(签字、盖章)
供用电合同 篇2
低压供用电合同
?(参考文本)
???????????????????????合同编号:________
??供电方??????????????? 用电方
??单位名称:????????????? 单位名称:
??法定地址:????????????? 法定地址:
??法定代表(负责)人:???????? 法定代表(负责)人:
??授权代理人:???????????? 授权代理人:
??电话:??????????????? 电话:
??电传:??????????????? 电传:
??邮编:??????????????? 邮编:
??开户银行:????????????? 开户银行:
??帐号:??????????????? 帐号:
??税务登记号:???????????? 税务登记号:
??为明确供电企业(以下简称供电方)和用电单位(以下简称用电方)在电力供应与使用中的权利和义务,安全、经济、合理、有序地供电和用电,根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定,经供电方、用电方协商一致,签订本合同,共同信守,严格履行。
??一、用电地址、用电性质和用电容量
??1.用电地址:__________________________。
??2.用电性质
??(1)行业分类:_________________________。
??(2)用电分类:_________________________。
??(3)生产班次:________,周休日_____________。
??3.用电容量
??供电方认定用电方用电设备总容量为____千瓦(具体用电设备清单见附表)。
??二、供电方式
??1.供电方向用电方提供交流50HZ电源、220/380伏电压的电_____源向用电方供电。
??2.供电方式采用
??(1)供电方从____线路____公用变____号低压杆接线,向用电方供电。供电容量为____ 千瓦。
??(2)用电方对供电可靠性有较高要求时,备用电源采用:
??a.供电方从____线路____公用变____号低压杆接线,向用电方供电。供电容量为____千瓦。
??b.由用电方自备电源。自备发电机(或不停电电源UPS)容量为千瓦。
??3.具体供电接线方式见附图《供电接线及产权分界示意图》。
供用电合同 篇3
合同编号:135328
供电合( )字第________号
供电方:_______________ 营业执照号码:_______________
用电方:_______________ 营业执照号码:_______________
为了保证供用电的正常进行,协调关系,明确各自的责任,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合供用双方的实际情况,经协商一致,订立以下条款,共同信守。
一、供电方电力可供量,用电方计划用电量,用电时间
二、设备安装费用的负担
_________________________________________________________________________
三、电费的计算和结算方法
_________________________________________________________________________
四、双方协商同意的其他条款
_________________________________________________________________________
五、违约责任
_________________________________________________________________________
六、上述条款如有未尽事宜,应以书面补充,作为附件
_________________________________________________________________________
七、本合同在执行中发行纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方都可以向合同管理机关申请调解仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
八、本合同有效期:从双方签章之日起到________年________月________日止。
九、本合同一式________份,供、用方各执一份,副本送________银行、________工商局(所)各一份备案。
供电方:(盖章)________________
代表人:________________________
开户银行:______________________
帐号:__________________________
用电方:(盖章)________________
代表人:________________________
开户银行:______________________
帐号:__________________________
供用电合同 篇4
供电方:__________ 营业执照号码
用电方:__________ 营业执照号码
为了保证供用电的正常进行,协调关系,明确各自的责任,根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,结合供用双方的实际情况,经协商一致,订立以下条款,共同信守。
一、供电方电力可供量,用电方计划用电量,用电时间:__________
电力可供量
(千瓦小时)
计划用电量
(千瓦小时)
单 位
(千瓦小时)/元
金额
用电时间
电费:__________共计人民币(大写) ______万 仟 佰 拾 ______元 角 分
二、设备安装费用的'负担:__________
三、电费的计算和结算方法:__________
四、双方协商同意的其他条款:__________
五、违约责任:__________
六、上述条款如有未尽事宜,应以书面补充,作为附件。
七、本合同在执行中发行纠纷,双方应及时协商解决,协商不成时,任何一方都可以向合同管理机关申请调解仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
八、本合同有效期:__________从双方签章之日起到 ______年 ______月 ______日止。
九、本合同一式份,供、用方各执一份,副本送银行、工商局(所)各一份备案。
供电方:__________ (盖章) 用电方:__________ (盖章)
代表人:__________ 代表人:__________
开户银行:__________ 开户银行:__________
帐号:__________ 帐号:__________
供用电合同 篇5
合同编号:______________
供电方:___________________
单位名称:(盖章)_________
单位地址:_________________
用电方:___________________
单位名称:(盖章)_________
单位地址:_________________
________年_______月______日
为了保证国家计划顺利地执行,明确供用双方相互的权利和义务,根据《中华人民共和国民法典》、《全国供用电规则》和有关的法规,以及国家计划,经双方协商,订立本合同,共同信守,严格履行。
第一条供电方向用电方提供三相交流50赫,电压为下列额定值的电力。
序号受电点地址 受电电压值(伏)
a.____________,____________;
b. ____________,____________;
c. ____________,____________;
第二条根据国家计划和电网的可供能力,商定年、月、日供应电力的数量,见附表一。
第三条用电方使用电力的时间为:
高峰时间:夏季____________,其他季____________;
低谷时间:夏季____________,其他季____________;
特殊设备用电时间:夏季____________,其他季____________;
第四条供电的质量
1.根据电力系统的运行方式和用电方受电点在系统中的位置,商定受电点的受电电压为:
a.受电点______,受电电压______伏;
b.受电点______,受电电压______伏;
c.受电点______,受电电压______伏。
如变配电设备、系统运行方式和受电位置变动时应相应修订受电电压值。
2.根据用电方月平均率因数,受电点的供电电压与合同受电电压比较,允许变动的幅度为:
用电方月平均功率因数供电电压允许变动的幅度
0.9以上±5%
0.86~0.9±7%
0.81~0.85±8%
0.80以下±10%
在电力设备检修或系统在非正常情况下运行,用电方受电点供电电压允许变动的幅度经上列再增加5%。
3.供电方向用电方提供的三相交流电源的频率允许变动的幅度为:
用电时间超合同用电比例允许变动幅度(赫)
高峰时±5%以下±0.2
+5%以上±0.5
低谷时
±0.2
在系统主力电厂故障时,频率允许变动的幅度为±1赫,但故障延续时间不得超过一小时。
4.供电方在用电方受电点的高次谐波电流值和用电方在受电点注入电网的高次谐波电流值应低于水利电力部《电力系统谐波管理暂行规定》中规定的极限值和允许值。
有冲击负荷的用电方,当冲击负荷已影响其他用户电压质量时,用电方应采取措施予以消除。
第五条用电方每月向供电方支付所用电力的电费。有关的电度计量、电价、电费结算、电费支付方式均按有关规定或按双方签订的供用电协议办理。
第六条供电方违约的经济责任
1.遇有下列情况之一,使合同不能履行或不能完全履行时,供电方不承担违约责任。(注:免责条款)
(1)超过设计能力而承受的台风、暴风、覆冰、水灾、雷电、地震等自然灾害。不承担违约责任。
(2)因正当理由,并事先通知用电方的限电。如,因排除险情,处理事故,检修设备等的限电;对超过计划用电的限电;计划检修并在七天前通知用电方的限电;因执行国家命令而对用电方的限电等。不承担违约责任。
(3)经自动重合闸重合良好,或对有备用电源的用电方,只停其中一路电源,其他电源仍可满足用电方备用供电设备能力时。不属违约,不承担责任。
(4)非供电方的责任,如用户的过错,鸟害、人为破坏等。不承担责任。
2.遇有下列情况之一,使合同不能履行或不能完全履行时,供电方应承担违约责任。
(1)在运行、操作、检修、试验等过程中,因缺乏经验、疏忽、违反规程等造成的过错。
(2)非供电方责任引起,而因供电方处理不当造成事故扩大部分的过错。
(3)上级机关或业务主管机关在指挥、调度等方面处理不当造成的过错。
3.无正当理由对用电方限电时,事后应补还少供的电量,并给予赔偿。赔偿按少供的电力、电量分别计算,少供一度电按电度电价三倍赔偿,少供一千瓦按0.5元赔偿。
少供的电量按限电前用电方正常用电月份或正常用电一定天数内每小时的平均用电量与限电时间内每小时计划电量之差乘以限电小时数求得。
4.供电方责任造成用电方断电时,供电方应按断电时间内可能用电量和电度电费的五倍(单一制为四倍)给予赔偿。
断电时间内可能用电量按断电前用电方正常用电月份或正常用电一定天数内每小时平均用电量乘以断电小时求得。
断电责任的分析,以供电方事故记录为依据,并适用水利电力部《电业生产事故调查规程》。
5.供电电压和频率变动幅度超出本合同第四条规定时,供电方应按质量不合格累计时间内所用电量乘以用电方当月平均电价的百分之二十给予赔偿。
第七条用电方违约的经济责任
1.遇有下列情况之一,使合同不能履行或不能完全履行时,用电方不承担违约责任。(注:免责条款)
(1)超过设计能力而承受的台风、暴风、覆冰、水灾、雷电、地震等自然灾害。造成合同的不能履行或不能完全履行,不承担违约责任。
(2)有特殊原因,超负荷或不按合同规定的时间用电。事先通知并征得供电方同意的不承担违约责任。
(3)由用电方责任引起,但因供电方处理不当造成的扩大部分的过错,不承担违约责任。
(4)非用电方的责任。
2.遇有下列情况之一,使合同不能履行或不能完全履行时,用电方应承担违约责任:
(1)在生产,检修和电气运行过程中,因缺乏经验、疏忽、违反规程等造成的过错;
(2)上级机关或业务主管机关在指挥、调度上的过错;
(3)因用电方责任,造成供电电压或频率变动幅度超出本合同第四条规定时的过错。
3.无特殊原因,超出合同规定的电力数量用电时,事后应扣还超用的电量,并偿付违约金。违约金按超用的电力和电量分别计算。每超用一度电,按电度电价三倍偿付违约金,每超用一千瓦按0.5元偿付违约金。
4.用电方责任造成供电方对外断电或导致供电方对其他用户限电、断电时,用电方按供电方对外限电、断电时间内少供电量,乘以受害方电度电费五倍给予赔偿。
少供电量按断电(或限电)前后的负荷差(千瓦数)乘以断电(或限电)小时数求得。
5.用电方责任造成供电质量不合格时,供电方不负质量不合格的责任;如导致其他用户供电质量不合格时,用电方应按第六条5款的规定给受害方赔偿。
第八条电度计量以供电方装设的电度计量装置的记定为准。
供电电压、频率变动超出允许幅度的时间,以用电方自备并经供电方检验合格的自动记录仪表为准,如无上述设备时,经双方协商也可用其他办法认定。
第九条本合同有关供用电的其他事项,按《全国供用电规则》处理。
第十条合同执行情况每月考核、结算一次。
第十一条合同有效期限为:______年______月______日起至______年______月______日止。
第十二条本合同正式文本一式三份。供电方、用电方各执一份,电力分配机关一份。
供电方用电方
法定代表签名:
(或授权代表)____________
开户银行____________
银行帐号____________
电话号码____________法定代表签名:
(或授权代表)____________
开户银行____________
银行帐号____________
电话号码____________
签约日期年月日
供用电合同 篇6
供电方: 用电方
单位名称: 单位名称:
法定地址: 法定地址:
法定代表(负责)人: 法定代表(负责)人:
授权代理人: 授权代理人:
电话: 电话:
电传: 电传:
邮编: 邮编:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
税务登记号: 税务登记号:
为明确供电企业(以下简称供电方)和临时用电单位(以下简称用电方)在临时供用电过程中的权利和义务,安全、经济、合理、有序地供电和用电,根据《中华人民共和国电力法》。《电力供应与使用条例)和《供电营业规则》的规定,经供电方、用电方协商一致,签订本合同,共同信守,严格履行。
一、用电地址、用电容量
1、临时用电地址为 。
2、临时用电主要用途为 。
3、用电容量
经供电方确认临时用电容量为:
(1)受电变压器 台,总容量为 千伏安;
(2)用电设备 台,总容量为 千瓦。
具体用电设备清单见附件。
4、供电贴费
根据国家规定,用电方向供电方交付供电工程贴费 千伏安(千瓦)× 元/千伏安(千瓦),共计 元。临时用电终止时,供电方按规定办理供电贴费清退手续。
二、供电方式
供电方向用电方提供交流50赫兹临时电源,采用:
1、高压供电:供电电压为 千伏,从 线路 杆接线供电。供电容量为 千伏安。
2、低压供电:供电电压为220/380伏,从 公用变供电。供电容量为 千伏安。
具体供电接线方式见附件《供电接线及产权分界示意图》。
三、用电计量
1、用电计量装置安装在-处。安装的有功电能表 安培,无功电能表 安培,电流互感器变比 ,电压互感器变比为 。
2、用电计量装置的记录作为向用电方计算电费的依据。
3、用充计量装置安装位置与产权分界处不对应对,线路与变压器损耗电量由产权所有者负担。
4、供电方设在用电方的用电计量装置的安装、移动、更换、拆除动、加封、启封及表计接线等均由供电方办理,用电方提供工作上的方便。
四、电价及电费结算方式
1、供电方根据有管理权的物价主管部门批准的电价和用电计量装置的记录,按国家规定定期向用电方结算电费及随电量征收的有关费用。在合同有效期内,遇电价和其他收费项目费率调整,按调价文件规定执行。
(1)供电方按规定的日期抄表,按期向用电方收取电费。
(2)用电方在供电方规定的期限内全额交清电费。交付电费方式采用:
a、用电方以 方式交付电费;
b、供电方委托 根行向用户收取电费。
3、按国家规定,用电方向供电方存山电费保证金额、元和电能表保证金额 完。用电终止时,供电方按规定退还保证金。
4、用电方不得以任何方式、任何理由拒付电费。用电方对用电计量、电费有异议时,应先交清电费,然后双方协商解决。协商不成时,可请求电力管理部门调解。调解不成时,双方可选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。
五、供电设施维护管理责任
1、经供电方、用电方协商确认,供电设施运行维护管理责任分界点设在 处。 属于 。分界点电源侧供电设施属供电方,由供电方负责运行维护管理,分界点负荷侧供电设施属用电方,由用电方负责运行维抓管理。
2、安装在用电方的用电计量装置由供电方维护管理,用电方应负责保护。如有异常,用电方应及时通知供电方。如发生丢失或损坏,用电方应负责赔偿或修理;如私自迁移、更动和擅自操作的,按《供电营业规则》第一百条第5项处理。
3、供电方、用电方分管的供电设施,除另有规定者外,未经对方同意,不得操作或更动。如通紧急情况(当危及电网和用电安全,或可能造成人身伤亡或设备损坏)而必须操作时,事后应在24小时内通知对方。
4、在供电设施上发生的法律责任以供电设施运行维护管理责任分界点为基准划分。供电方、用电方应做好各自分管的供电设施的运行维护管理工作,并依法承担相应的责任。
六、约定事项。
1、用电方不得将临时电源向外转供电,也不得将临时电源转让给第三人。供电方不受理用电方变更用电事宜q用电方在本合同到期后仍需继续用电的,应在用电终止前向供电方提出申请,并按规定办理手续。
临时供用电合同到期,用电方如不办理继续用电手续,供电方将终止对用电方供扒
2、为保证供电、用电的安全,供电方将定期或不定期对用电方的用电情况进行检查,用电方应当予以配合。用电检查人员在执行查电任务时,应向用电方出示《用电检查证》,用电方应派员随同,配合检查。
3、在用电方受电装置上作业的电工,必须取得电力管理部门颁发的《电工进网作业许可证》,方准上岗作业。
七、违约责任
1、用电方不按期交清电费的,应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止,电费违约金按下列规定计算:
a、当年欠费部分,每日按欠费总额的千分之二计算;
b、跨年度欠费部分、每日按欠费总额的千分之三计算。
经供电方催交,用电方仍未付清电费的,供电方可依法按规定的程序停止供电,并追收所欠电费和电费违约金。
2、经双方约定,除本合同另有约定外,本合同不能履行或不能完全履行时的其他违约责任按《供电营业规则》相关条款处理。
八、争议的解决方式
供电方、用电方因履行本合同发生争议时,应依本合同之原则协商解决。协商不成时,双方共同提请电力管理部门行政调解。调解不成时,双方可选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。
九、本合同效力及未尽事宜
1、本合同未尽事宜;按《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》等有关法律、章规的规定办理。如遇国家法律、政市调整时测按规定修改、补充本合同有关条款。
2、本合同有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。
3、本合同自供电方,用电方签字,并加斧章后生效。
4、本合同正本一式 份。供电方、用电方各执 份。效力均等。副本一式 份,供电方用电方各执 份。
5、本合同附件包括:
a、 。
b、 。
以上附件为本合同不可分割的组成部分。
供电方:(签名盖章) 用电方:(签名盖章)
签约人:(签名盖章) 签约人:(签名盖章)
签约时间: 年 月 日 签约时间: 年 月 日
供用电合同 篇7
居 民 供 用 电 合 同 (示范文本)
(征求意见稿)
用电人:
身份证号码:
住所:
供电人:
法定代表人:
住所:
根据《中华人民共和国民法典》、《电力监管条例》等有关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 用电地址、用电容量和用电性质
(一)用电地址: 。
(二)用电容量: 千瓦( 安)。
(三)用电性质: 居民生活用电。
用电人不得擅自改变用电性质用电、向用电地址外转供电力,并不得超过上述容量用电。
第二条 供电方式、供电质量
(一)供电人以交流50赫兹、电压 伏(单相/三相)电源向用电人供电。
(二)在电力系统正常的状况下,供电人供给用电人的供电质量应当符合国家标准或者电力行业标准。
因故需要中止供电的,供电人应按下列要求采取有效方式事先通知用电人或进行公告:因供电设施计划检修需要停电时,供电人应提前7天通知用电人或进行公告;因电网发生故障或者电力供需紧张等原因需要停电、限电的,供电人应当按照批准的应急预案或有序用电方案执行。引起停电或限电的原因消除后,供电人应尽快恢复供电。不能尽快恢复供电的,供电人应向用电人说明原因。
第三条 用电计量
供电人应当在供电设施与受电设施的产权分界处或供用电双方协商同意的地点,安装计量检定机构依法认可的用电计量装置。用电人使用的电力电量以用电计量装置的记录为准。
双方都有保护用电计量装置完好的义务。用电人不应在表前堆放影响抄表或计量准确及安全的物品。如发生用电计量装置丢失、损坏、封印脱落或过负荷烧坏等情况,发现方应及时通知对方。因用电人责任致使用电计量装置出现故障或灭失的,由用电人承担维修或更换费用;其他原因引起的,由供电人负责维修或更换,不收费用。用电计量装置出现故障或灭失期间用电量,由双方根据正常结算周期内用电量协商确定。
如发现用电计量装置记录失常,双方均有权向合法计量检定机构申请检定。如检定合格,检定费用由提出请求方负担;如不合格,该费用由供电人负担。在申请检定期间,用电人应先按正常结算周期内用电量交纳电费,检定结果确定后,供电人应按国家有关规定,退补相应电量的电费。
第四条 电价及电费结算
(一)用电人选择执行以下第 种电价:1.居民生活用电电价2.居民生活用电峰谷电价。
(二)供电人应当按照国家核准的电价和用电计量装置的记录,向用电人计收电费,并采用 等简便有效方式,便于用电人查询电价、用电量、电费和支付情况等信息。
(三)用电人应当按照国家核准的电价、双方约定的结算周期和结算方式,在 日前足额交付电费。
第五条 用电安全
用电人应当安装符合国家标准的防触电、漏电的剩余电流保护器,并负责运行维护。
第六条 供用电设施维护责任
供用电设施维护责任分界点为 (见附图)。分界点电源侧电力设施供电人产权部分由供电人负责运行维护管理,分界点负荷侧电力设施由用电人负责运行维护管理。
第七条 合同变更、转让和解除
在合同有效期内,经双方协商同意,可以变更、转让或解除合同。用电人需要增加、减少用电容量,变更户名、改变用电性质、另行选择电价、迁移用电地址、移动表位、过户等的,应先行结清电费,并携带有关申请和证明文件,到供电人用电营业场所办理手续。
供电人在本合同外以公告等书面形式公开做出的服务承诺,自动成为本合同的组成部分,但为用电人设定义务或不合理地加重责任的除外。供电人公开做出的承诺标准低于本合同约定的,以本合同为准。
第八条 合同有效期限
本合同有效期为 ,经双方签字、盖章后,自供电人装表接电之日起生效。合同期满后,双方未提出书面异议的,本合同继续有效。
第九条 违约责任
(一)用电人
1.用电人逾期未交付电费的,供电人可以从逾期之日起,每日按照欠费总额的1‰加收电费违约金,自逾期之日起计算超过30日,经催交仍未交付电费的,供电人可以按照国家规定的程序中止供电。
2.用电人发生违约用电行为和窃电行为的,按有关法律规定处理。
(二)供电人
1.供电人未保证供电质量或者未事先通知用电人中断供电,给用电人造成损失的,应当依法承担赔偿责任。
2.因电力运行事故引起居民家用电器损坏,依照有关法律规定处理。
第十条 争议解决方式
因履行本合同发生的争议,双方应先行协商解决。协商不成的,任何一方均可选择以下第 方式解决争议:
(一)向 仲裁委员会申请仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十一条 其他
(一)本合同一式 份,双方各执 份。
(二)
第十二条 附件
(一)
(二)
上述附件作为合同的组成部分,具有同等法律效力。
供电人:(签章) 用电人:(签章)
委托代理人:(签章) 委托代理人:(签章)
年 月 日 年 月 日
附图:
供用电设施维护责任分界点示意图
供用电合同 篇8
为了协调电力供、用双方的关系,明确双方的责任,确立正常的供用秩序,安全、经济合理地使用电力,根据《中华人民共和国民法典》以及《全国供用电规则》的规定,经供用电双方充分协商、特订立本合同,以便共同遵守。
甲方:_______________市__________________化工厂 地址:________________________
乙方:_______________市__________________供电局 地址:________________________
甲乙双方于____________年______月______日于____________市__________________区签订供电合同如下:
1.双方因_________市______区现只有_________千伏工农线供电,线路已满负荷运行,电压质量不良,不能再增加供电负荷。甲方_________千伏变电所现轻负荷运行。为了解决_________区用户生产用电,双方协商新增负荷由甲方供电。
2.甲方_________千伏变电所_________千伏安主变压器因内部有放电声,暂停运行检修,更换为_________千伏安主变压器投入运行。乙方同意保留_________千伏安用电契约容量,投入时不再重新申请增容。
3.甲方同意暂外带乙方的用电负荷共_________千瓦_________安培,掌握其用电情况,负责供电和设备的安全运行。
4.电费收缴办法:乙方用户由乙方直接装表计量收取电费。甲方总电度表减去其它用户的其余部分电度数,由乙方向甲方收取电费。
5.甲方外带乙方用户和其他用户负荷是暂时的供电措施。_________区变电所建成后,乙方计划的10千伏电网供___________区负荷。
6.本合同于_______________区变电所建成后失效。
甲方:__________________(公章)
法定代表人:______(签字、盖章)
乙方:__________________(公章)
法定代表人:______(签字、盖章)
供用电合同 篇9
供用电、水、气、热力合同,是当事人约定,一方在一定期限内供给一定种类、品质和数量的电、水、气、热力予他方,而由他方给付价金的合同。
一、供用电、水、气、热力合同的主要特征有:
1.公益性。电、水、气、热力的使用人是社会公众,而供应人往往是独此一家,具有垄断性质,因此,供应人对于相对人的缔约要求无拒绝权,其收费标准由国家规定。
2.持续性。电、水、气、热力的提供不是一次性的,而是在一定时间内持续、不间断的,而使用人则是按期付款。
3.格式性。供用电、水、气、热力合同是格式合同,适用法律对格式合同的规定。
二、供用电合同当事人的权利和义务
供用电、水、气、热力合同在权利义务上有相似性,供用电合同的法律规则,供水、供气、供热等合同也可准用。供用电、水、气、热力合同作为特殊买卖合同,一般买卖合同的规定也适用于该类合同,但于特殊处,须遵循法律的特别规定。
(一)供电人的主要义务
1.按照国家规定的标准和约定供电。未按国家规定的供电标准和约定安全供电,造成用电人损失的,应承担损害赔偿责任。
2.中断供电的通知。供电人因供电设施检修等原因,需要中断供电时,应当按照国家有关规定事先通知用电人。未事先通知用电人而中断供电,造成用电人损失的,应当承担损害赔偿责任。
3.及时抢修。因自然灾害等原因断电,供电人应当及时抢修。未及时抢修造成用电人损失的,应当承担损害赔偿责任。
(二)用电人的主要义务
1.支付电费。逾期不交付电费的,应当按照约定支付违约金。没有约定违约金的,应当支付电费的逾期利息。经催告在合理的期限内仍拒绝交付电费的,供电人可按国家规定的程序终止供电。
2.安全用电。用电人应该按照国家有关规定和当事人的约定安全用电。用电人擅自改动供电人的用电装置和供电设施、擅自超负荷用电等,造成供电人损失的,应当承担损害赔偿责任。
三、供用电合同的纠纷处理方式
供用电合同是供电人与用电人订立的,由供电人供应电力,用电人使用该电力并支付电费的协议。合同的标的,是一种特殊的商品——“电”,由于其具有客观物质性并能为人们所使用,因而属于民法上“物”的一种。供电人将自己所有的电力供应给用电人使用,用电人支付一定数额的价款,双方当事人之间实际上是一种买卖关系。
供用电合同具有以下特点:
1.合同的当事人是供电人和用电人。供电人是指供电企业或者依法取得供电营业资格的非法人单位。用电人包括自然人、法人以及其他组织。
2.合同的标的是一种无形物质——电力,虽然客观存在,却看不见,只有在连续使用的过程中才能表现出来。
3.供用电合同属于持续供给合同。供电人在发电、供电系统正常的情况下,应当连续向用电人供电,不得中断。
4.供用电合同一般按照格式条款订立。供电企业为了与不特定的多个用电人订立合同而预先拟定格式条款,双方当事人按照格式条款订立合同。对供用电方式有特殊要求的用电人,可采用非格式条款订立合同。
5.电力的价格实行统一定价原则。
当前供用电合同业务中存在的问题
电力立法严重滞后于电力市场的发展;现行电力法律法规可操作性差;《供电营业规则》中若干条款出现了与合同法不协调的情况;签约人员法律意识淡薄,法律素质较差,不能正确签订书面供用电合同;在发生合同变更和合同转让的法定情形时,忽视对合同的书面变更及重新签订供用电合同,合同有效期届满时不续签;在与客户发生合同纠纷时,忽视按法律规定和合同约定分清责任、及时化解矛盾。以上种种问题给供电合同的正确签订和履行带来巨大障碍,使供电企业面临着巨大的法律风险,若不依法采取措施及时解决,将给企业造成难以挽回的损失。
在发生合同纠纷时,首先应按法律规定和合同约定分清责任,属于客户违约的,应积极向其宣传《电力法》、《合同法》等方面的常识,尤其是对涉及纠纷的供用电合同条款,要依法进行认真细致的解释说明,使用户愿意承担相应法律责任。在解释、和解无效的情况下,应及时向法院提起诉讼解决纠纷。纠纷发生属供电方责任的,供电企业应主动承担继续履行合同、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
四、供用电、水、气、热力合同的相关法律规定:
第十章 供用电、水、气、热力合同
第一百七十六条 供用电合同是供电人向用电人供电,用电人支付电费的合同。
第一百七十七条 供用电合同的内容包括供电的方式、质量、时间,用电容量、地址、性质,计量方式,电价、电费的结算方式,供用电设施的维护责任等条款。
第一百七十八条 供用电合同的履行地点,按照当事人约定;当事人没有约定或者约定不明确的,供电设施的产权分界处为履行地点。
第一百七十九条 供电人应当按照国家规定的供电质量标准和约定安全供电。供电人未按照国家规定的供电质量标准
和约定安全供电,造成用电人损失的,应当承担损害赔偿责任。
第一百八十条 供电人因供电设施计划检修、临时检修、依法限电或者用电人违法用电等原因,需要中断供电时,应当按照国家有关规定事先通知用电人。未事先通知用电人中断供电,造成用电人损失的,应当承担损害赔偿责任。
第一百八十一条 因自然灾害等原因断电,供电人应当按照国家有关规定及时抢修。未及时抢修,造成用电人损失的,应当承担损害赔偿责任。
第一百八十二条 用电人应当按照国家有关规定和当事人的约定及时交付电费。用电人逾期不交付电费的,应当按照约定支付违约金。经催告用电人在合理期限内仍不交付电费和违约金的,供电人可以按照国家规定的程序中止供电。
第一百八十三条 用电人应当按照国家有关规定和当事人的约定安全用电。用电人未按照国家有关规定和当事人的约定安全用电,造成供电人损失的,应当承担损害赔偿责任。
第一百八十四条 供用水、供用气、供用热力合同,参照供用电合同的.有关规定。
供用电合同 篇10
供电方:________电力股份有限公司,简称甲方
用电方:________________________,简称乙方
为明确供、用双方在电力供应与使用中的权利和义务,安全、经济、合理、有序地供电和用电,根据《中华人民共和国电力法》,《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》,经甲、乙双方协商一致,签订本合同,共同信守,严格履行。
一、乙方用电地址:________________________________________________
用电类别:____________,用电容量__________________KW(A)。
二、供电方式
甲方从____________线路____________配电变压器以____________相____________伏电压向乙方供电。
三、供配电设施产权划分及维护管理
经甲、乙双方协商确定,供配电设施产权分界点设在____________ 处,____________属于乙方。分界点电源侧供电设施属甲方,由甲方负责运行维护管理;分界点负荷侧供电设施属乙方,由乙方负责运行维护管理。
四、用电计量
1. 根据乙方不同电价类别的用电,分别安装用电计量装置。用电计量装置的记录作为甲方向乙方计算电量的依据。
2. 乙方安装的计量装置为______型______安培电能表______只和______型____安培电能表___只,电流互感器______/5______只,该电能表及互感器经法定计量单位检定合格。
3. 按国家计量法规的规定,乙方计量装置应一律强制性周期检定,乙方不能以任何理由拒绝,并付检定费用。
五、电费收取
1.甲方按用电计量装置的记录和有管理权的政府物价主管部门批准的电价,定期向乙方结算电费及随电量征收的有关费用。在合同有效期内,发生电价和其他收费项目费率调整时,按调价文件执行。
2.甲方按每月7-10日抄表,次月1-5日向乙方收取电费。
3.乙方不得以任何方式,任何理由拒付电费。用电方对用电计量、电费有异议时,应先交清电费,然后凭电费发票到甲方查实,如确属有误,按多退少补的原则办理。
六、约定事项及违约责任
1.乙方若对甲方执行电价、收费标准有质疑时,可向价格管理部门投诉,若确属甲方执行标准有误,由甲方予以纠正。
2.甲方可不定期对乙方的用电情况进行检查,用电方应予配合。
3.安装在乙方的用电计量装置管理权属甲方,乙方不能私自迁移、拆装、锁封。乙方若对计量装置的计量有质疑时,可到法定计量单位检定校验。
4.乙方应在供电方规定的期限内全额交清电费。如用电方不能按期完清电费,供电方在约定用电方交费期的最后一日的次日上午10时为中止供电时间,无须另行通知。
5.乙方不能按期足额向甲方交清电费的,应承担电费滞纳的电费违约金,电费违约金按《供电营业规则》第九十八条相关规定计算。乙方若无正当理由拒交电费及电费违约金,甲方有权中止供电。
6.严禁窃电和违章用电。乙方若有窃电及违章用电行为时,甲方有权按供用电管理条例的有关规定进行处理,直至中止供电。
7.乙方有自备电源时应采取可靠的安全技术措施保证与电网闭锁,不得向甲方电网倒送电源,否则由此引起的一切不安全后果全部由乙方自行负责。
七、本合同未尽事宜,按《电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》相关条款办理。
八、本合同有效期自______年______月______日起至______年______月______日止。期满后双方若无争议,可继续有效。
九、本合同一式两份,双方各执一份,经双方代表签字有效。
甲方代表:____________
_____年______月_____日
乙方代表:____________
_____年______月_____日
供用电合同 篇11
供电单位(简称供电方):____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
用电单位(简称用电方):____________________________________
地址:____________邮码:____________电话:____________
法定代表人:____________职务:____________
为了协调电力供、用双方的关系,明确双方的责任,确立正常的供用电秩序,安全、经济、合理地使用电力,根据《全国供用电规则》的规定,经供、用电双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条受电地点、受电电压、受电容量及限期
1.受电地点:
2.受电电压:____千伏____线三相交流____千伏。(其中,35千伏及以上供电和对电压质量有特殊要求的电压变动幅度为额定电压的±5%;10千伏及以下高压供电和低压电力的电压变动幅度为额定电压的±7%;低压照明用电的电压变动幅度为额定电压的±5%~10%。电网容量在300万千瓦及以上者,供电周率允许偏差为±0.2周/秒;电网容量在300万千瓦以下者,供电周率允许偏差为±0.5周/秒。)
3.受电容量:三相变流____千伏安,其中____千伏安____台,____千伏____安台,……。
4.合同期限:合同期限为年,自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条用电方新装、增容与变更用电
1.用电方新装或增加用电,均应向供电方办理用电申请手续,并按规定办理有关事项。
2.供电方为新装或增加用电的用电方确定的供电方案,高压的有效期限为____年,低压的有效期限为____个月,逾期注销。用电方如有特殊情况,应及时与供电方协商延长。
3.用电方新装或增加用电,应按国家有关规定,向供电方交纳帖费,以分担电力部门为适应用电增加而进行的输电、变电、配电工程建设或改造的部分费用。专线供电或用户已列入基建项目的工程,由用户投资建设。
4.用电方投资建设的输电、变电、配电设施,建成送电后,其产权归属,按《全国供用电规则》的规定办法确定。
5.用电方提出减少用电容量,供电方应根据用电方所提的期限,保留其原容量,保留期最长不得超过____年。在保留期限内恢复用电时,再交付帖费;超过保留期限要求恢复用电时,按新装、增容手续办理。按变压器容量计算基本电费的用电方,必须停止整台或整组变压器的运行,方可认定为暂停用电。自暂停用电期满之日起,无论用电方申请恢复用电与否,都应交付全部基本电费。
6.用电方变更用电性质、变更户名、减少用电容量、暂停或停止用电、移动表位和迁移用电地址,均应事先由供电方办理手续。
停止用电时,应将电费结清。
迁移用电地址而引起供电点变更时,新址用电按新装用电办理。
第三条设计、安装、试验与接电
1.用电方新装、增装或改装电气装置的设计、安装和试验,应符合国家的有关标准,国家尚未制定标准的,应符合国家电力部门或____省(或自治区、直辖市)电力部门的规定和规程。
2.高压方式供电的用电方,应向供电方提供下列电气装置的设计文件和资料:
(1)电气设计说明;
(2)用电负荷分布图;
(3)负荷组成、性质及保安电力;
(4)用电功率因数的计算和无功补偿及容量;
(5)高压设备的一次接线方式和布置;
(6)过高电压保护、继电保护和计量装置的方式。
低压方式供电的用电方应提供负荷组成和用电设备清单,100千伏安(千瓦)及以上低压用电方还应提供用电功率的计算和无功补偿资料。
用电方提供的设计文件和资料应一式二份,供电方审核提出书面意见后,退还用电方一份据以施工。用电方如改变设计,应将变更方案再交供电方审核。用电方安装竣工后,应向供电方提供高压电气设备试验及继电保护装置整定记录,经供电方检查,直至合格。
3.无功电力应就地平衡。用电方应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除,防止无功电力倒送。用电方在供电规定的电网高峰负荷时的功率因数应达到下列规定:
(1)高压供电的工业用电和高压供电装有带负荷调整电压装置的用电,功率因数为0.90以上;
(2)其他100千伏安(千瓦)以上用电(包括大、中型电力排灌站),功率因数为0.85以上;
(3)趸售和农业用电,功率因数为0.80。
4.用电方在供电前应申请用电指标,并就供电方式、装接容量、用电时间、产权划分、调度、通讯、计量方式和电费计收等项,与供电方签订供用电合同(或协议)
供用电合同 篇12
供电单位:________
用电单位:________
为了协调电力供、用双方的关系,明确双方的责任,确立正常的供用电秩序,安全、经济、合理地使用电力,根据《电力法》、《合同法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 用电地点、用电电压、用电性质、用电容量及限期
1、用电地点:________
2、用电电压:________千伏。
3、用电性质:居民生活用电。用电人不得擅自改变用电性质用电、向用电地址外转供电力,并不得超过下述容量用电。
4、用电容量:三相变流________千伏安,其中________千伏安________台,________千伏________安台。
5、合同期限:经双方签字、盖章后,自供电人装表接电之日起生效。合同期满后,双方未提出书面异议的,本合同继续有效。
第二条 用电方新装、增容与变更用电
1、用电方新装或增加用电,都需向供电方办理用电申请手续,并按相关规定办理有关事项。
2、供电方为新装或增加用电的用电方确定的供电方案,高压的有效期限为________年,低压的有效期限为________个月,逾期注销。用电方如有特殊情况,应及时与供电方协商延长。
3、用电方新装或增加用电,必须按国家有关规定,向供电方交纳帖费,以分担电力部门为适应用电增加而进行的输电、变电、配电工程建设或改造的部分费用。专线供电或用户已列入基建项目的工程,由用户投资建设。
4、用电方投资建设的输电、变电、配电设施,建成送电后,其产权归属,按《全国供用电规则》的规定办法确定。
5、用电方提出减少用电容量,供电方应根据用电方所提的期限,保留其原容量,保留期最长不得超过________年。在保留期限内恢复用电时,再交付帖费;超过保留期限要求恢复用电时,按新装、增容手续办理。按变压器容量计算基本电费的用电方,必须停止整台或整组变压器的运行,方可认定为暂停用电。自暂停用电期满之日起,无论用电方申请恢复用电与否,都应交付全部基本电费。
6、用电方变更用电性质、变更户名、减少用电容量、暂停或停止用电、移动表位和迁移用电地址,均应事先由供电方办理手续。
停止用电时,应将电费结清。
迁移用电地址而引起供电点变更时,新址用电按新装用电办理。
第三条 设计、安装、试验与接电
1、用电方新装、增装或改装电气装置的设计、安装和试验,应符合我国国家的有关标准,国家尚未制定标准的,应符合国家电力部门或:________省(或自治区、直辖市)电力部门的规定和规程。
2、高压方式供电的用电方,应向供电方提供下列电气装置的设计文件和资料:
(1)电气设计说明;
(2)用电负荷分布图;
(3)负荷组成、性质及保安电力;
(4)用电功率因数的计算和无功补偿及容量;
(5)高压设备的一次接线方式和布置;
(6)过高电压保护、继电保护和计量装置的方式。
低压方式供电的用电方应提供负荷组成和用电设备清单,100千伏安(千瓦)及以上低压用电方还应提供用电功率的计算和无功补偿资料。
用电方提供的设计文件和资料应一式二份,供电方审核提出书面意见后,退还用电方一份据以施工。用电方如改变设计,应将变更方案再交供电方审核。用电方安装竣工后,应向供电方提供高压电气设备试验及继电保护装置整定记录,经供电方检查,直至合格。
3、无功电力应就地平衡。用电方应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除,防止无功电力倒送。用电方在供电规定的电网高峰负荷时的功率因数应达到下列规定:
(1)高压供电的'工业用电和高压供电装有带负荷调整电压装置的用电,功率因数为0.90以上;
(2)其他100千伏安(千瓦)以上用电(包括大、中型电力排灌站),功率因数为0.85以上;
(3)趸售和农业用电。
4、用电方在供电前应申请用电指标,并就供电方式、装接容量、用电时间、产权划分、调度、通讯、计量方式和电费计收等项,与供电方签订供用电合同(或协议),供电方即可装表接电。
5、用电方的冲击性负荷、不对称负荷和整流用电等对供电质量和安全经济运行有影响者,应采取技术措施消除影响,否则供电方可不供电。
供用电合同 篇13
供电方:__________
用电方:__________
为明确电力供应与使用中供电方和用电方的权利义务,维护正常的供用电秩序,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《供电营业规则》和《广西壮族自治区供电用电办法》的规定,经双方协商一致,达成如下协议。
以下文本中的填空线由供、用电双方协商一致或根据实际情况填写;“□”为供选择项,选用的以“t”标记,不选用的用“x”标记。
1. 用电地址、用电类别和用电容量
1.1 用电地址:
1.2 用电类别:
1.3最大用电容量为 千瓦。用电方未经供电方同意并办理有关手续,不得擅自超出该容量用电。
2. 供电方式和供用电质量
2.1 供电方式
2.1.1 供电方以额定频率为50赫兹、额定电压为 伏的交流电源向用电方供电。
供电方从 接电,向用电方供电。供电容量为 千瓦。
2.1.2 未经供电方书面同意,用电方不得自行接入其他电源或向第三方转供电力。
2.2 供电质量
2.2.1 在电力系统正常运行和用电方依法依约用电的情况下,供电方按《供电营业规则》规定的电能质量标准向用电方连续供电。
2.2.2 用电方冲击负荷、波动负荷、非对称负荷对供电质量产生影响或对安全运行造成干扰和妨碍时,用电方必须采取措施予以消除。如不采取措施或采取措施不力,达不到国家标准GB/T12326-20__、GB/T15543-20__和GB/T14549-1993(该标准被修订或替代时,按修订或替代的标准执行)规定的要求时,供电方可中止对其供电,由此造成供电方的损失,供电方有权向用电方主张赔偿。
3. 供、受电设施产权分界及维护责任
3.1 供、受电设施产权分界点为: 。分界点电源侧产权属供电方,负荷侧产权属用电方,但计量电能表产权属于供电方。(详见附图:《供电接线及产权分界示意图》)。
3.2 供、用电双方按产权归属各自负责其电力设施的维护、日常管理和安全工作,并承担有关法律责任。但安装在用电方处的用电计量装置,用电方应妥善保护,并采取合适的措施防止外力和第三人破坏。
3.3 供电方和用电方分工维护管理的供电和受电设备,除另有约定外,未经管辖单位同意对方不得操作或更动;如因紧急事故必须操作或更动的,事后应迅速通知管辖单位。
3.4 电力设施的维护,是指对供用电双方产权范围内的电力设施按规定进行定期检测,或在自然损害或外力损坏影响电力设施正常和安全运行时进行的维修、更换等工作。
用电方受电设施的产权属于用电人,由其对该受电设施进行维护管理。用电方应做好受电设施的安全防护工作,采取安全防护措施,防止受电设施发生触电损害事故和遭受外力破坏,配合供电方用电检查,为供电方抄表、收费提供方便等,如因用电方受电设施引发电力事故的,应由用电方承担责任。
3.5 用电方应定期进行电气设备和保护装置的检查、检修和试验,发现问题及时处理。发生《供电营业规则》第六十二条规定的用电事故时,应及时向供电方报告。供电方有权对该项工作进行检查,如达不到国家规定标准,有权要求整改,如在规定时限内未整改完毕,供电方可中止供电。
4. 用电计量
4.1 用电计量装置包括计费电能表、电流互感器、电压互感器、二次连接线、接线盒、失压断流记录仪、压降补偿仪等。计费电能表的购置、安装、移动、更换、拆除、校验、加封、启封及表计接线等,均由供电方负责办理,用电方应提供工作上的方便。
若计量点设在任何一方的设施内,则由产权所有者承担从产权分界点至计量点间电力设施的损耗电量的电费。
4.2用电方不同性质的用电,应分别安装用电计量装置计量。
4.3用电计量方式、计量装置参数如下:
用电分类供电电压/计量点电压(V)计量设备规格准确度等级计算倍率备注
5. 电价、电费结算及电费查询方式
5.1 电价
供电方依据用电计量装置的记录和有管理权的物价主管部门批准的分类电价,向用电方定期结算电费及随电量征收的有关费用。在合同有效期内,如遇电价或其他收费率调整时,按调价文件规定执行。
5.2 电费结算方式
5.2.1用电方同意采用“先支付电费后用电”电费结算支付方式。
首次办理预售电业务用户,为防止发生接电后立即停电的情况,用电方应结清已使用电费,并按不低于约定的预存金额预存电费。
供电方定期按合同约定的电价标准测算乙方剩余电费余额,用电方有义务根据供电方提供的各类服务渠道查询用电信息,了解测算电费余额,在余额不足时及时续交电费,确保测算电费余额充足。由于用电方未及时续交电费引起停电,造成的一切后果和损失由用电方承担。
当用电方测算电费余额低于约定的停电阀值时,供电方可对用电方实施停电。用电方续交电费后,当测算电费余额大于停电阀值,通知供电方恢复供电。
用电方可根据日常用电情况,填写以下内容(以下币种均为人民币):
(1)用电方首次预存金额:________元(不低于50元)。
(2)用电方预警阀值:○50元○100元○200元○500元○1000元。
用电方停电阀值:_零_元。
如用电方已签订《银行代扣协议》,当测算电费余额低于预警阀值时,每次自动代扣的预收金额为:○200元○500元○1000元○20__元,○5000元○10000元,其他:________元。
5.2.2结算周期及抄表例日:供电方原则上实行固定结算周期和抄表例日,但如遇特殊情况,供电方可适当调整结算周期及抄表例日,用电方应予以配合。结算周期及抄表例日如有变化,以供电方通知为准。
5.3电费结清期限:若抄表时间为当月20日前,用电方应于当月抄表之日起10日内结清当月电费;若抄表时间为当月20日及以后,用电方应于月末前结清当月电费。
5.4对于预存电费,供电方可根据用电方需要,按充值金额开具收款凭证,待抄表周期结算电费后,可开具电费发票。
5.5电费查询方式:用电方可选择开通短信提醒服务、关注“广西电网95598”广西电网公司官方微信公众号、登陆95598网上营业厅()、拨打95598热线电话或营业厅柜台服务等方式查询电费。
5.6用电方对用电计量、电费有异议的,应当先结清电费后再协商解决。
5.7用电计量标准:在用电方远程自动化系统正式投入运行后,以远程自动化系统计量电量为准。远程自动化系统出现故障影响计量准确的,以现场抄表读数为准。
5.8供电方发现因计量装置记录不准或其他原因导致少计或多计电量时,供用电双方应依照《供电营业规则》第八十条和第八十一条的规定退补相应电量的电费。
5.9根据需要,供、用电双方可另行签订电费结算协议或电费担保协议。
5.10电费查询方式:用电方可选择开通短信提醒服务、关注“南方电网95598”南方电网公司官方微信公众号、登陆95598网上营业厅()、拨打95598热线电话或营业厅柜台服务等方式查询电费。
6. 供用电双方的其他权利和义务
6.1 在电力系统正常运行和用电方依法用电、预付电费或预购电量足额的情况下,供电方应连续向用电方供电。因供电设施计划或临时检修需要停止供电或因故障需要停电、限电时,供电方应按《电力供应与使用条例》第二十八条规定的程序办理停电手续。除上述因故中止供电外,其他原因需要停止供电时(窃电或不可抗力或紧急避险除外),供电方应按《供电营业规则》第六十七条规定的程序中止供电。如因政府要求供电方对用电方停止供电的,供电方有权对用电方停止供电,造成的后果由用电方承担。
6.2 供电方应在营业场所公告用电的程序、制度和收费标准。用电方申请新装用电、临时用电、增加用电容量、变更用电和终止用电,均应到供电方办理有关手续,并按有关规定交付费用。
6.3 用电方有权查阅自己的电价、用电电量及电费等资料,供电方应提供方便。
6.4 用电方应负责保护安装在用电方处的用电计量装置,发现计量装置异常时,应及时报告供电方。用电方有权要求对计量装置进行校验,但如果该试验合格,则由用电方承担验表费。
6.5 用电方应依法用电,不得从事危害供、用电安全,扰乱供、用电秩序的行为,不得以任何方式实施窃电。用电方窃电的,供电方有权当场中止供电,由此造成的一切损失由用电方承担。窃电数额较大或情节严重的,供电方将提请司法机关依法追究刑事责任。
6.6 为保障电网安全和制止违法用电行为,供电方有权依法进行用电检查工作,该用电检查权的行使与否不影响、减轻或免除用电方对其用电设施和设备的安全维护之责。用电方应积极予以配合,不得阻挠、拖延或拒绝。
6.7 用电方需变更用电时,应事先提出申请,并携带有关证明文件,到供电方营业场所办理手续,变更供用电合同。
6.8 若用电方未能及时充值导致自动断电后,用电方须确认用电设备处于关闭状态,做好安全措施,不要随意触摸电路及电器可能带电部分。
6.9由于用电方原因未能如期抄录电表读数的,供电方通知用电方待期补抄或暂按上一次用电量计收电费,待下次抄表时一并结清。
6.10 用电方连续6个月不用电,也不申请办理暂停用电手续的,供电方有权以销户终止用电方用电。用电方需再用电时,按新装用电办理。
6.11预付费专项约定
6.11.1用电方采用预购电方式向供电方购买电量后再用电。当剩余电量不足时,系统直接跳闸中止供电。用电方应根据实际用电情况查询电量或电费余额,及时预存电量或电费,避免断电,否则造成的一切停电损失由用电方承担。
6.11.2供电方安装预付费控制装置时,用电方应予以配合。供电方安装完毕后,对预付费控制装置进行加封,并由供电方对预付费控制装置运行进行监督检查。
6.11.3用电方有正常使用和保管预付费控制装置的义务,预付费控制装置(预付费电表除外)损坏,由用电方维修或更换,以确保预付费控制装置和跳闸机构运行正常。如预付费控制装置损坏,用电方经供电方通知逾期未整改的,供电方可中止供电。
6.11.4每月结算的电量按照双方约定计费的计量装置为准。预付费控制装置作为电量、电费的参考。
6.11.5如用电方有陈欠电费,须从用电方每次预购电费款中扣除相应金额,用于支付陈欠电费及违约金,至用电方交清陈欠电费及违约金止,其余金额购当月电量。供电方仍有权通过其他合法方式向用电方追索陈欠电费及违约金。
6.11.6用电方按综合平均电价,综合考虑用电量、力调电费、政策性调价等因素预购电量。购电时,供电方向用电方开具临时收费收据,每月月末抄表结清电量电费后,用电方退回临时收据,再开具正式发票。多购电量结转下月使用,不足部分在购下月电量时先行扣付。
6.11.7用电方必须凭电费资金到达供电方电费账户的有效单据或证明向供电方购电。
6.11.8用电方预购电后,持购电卡(安装在供电方变电站的预付费控制装置,应交由运行值班员)插入预付费电能表读写卡插孔,将所购电量数据输入预付费电能表。
6.11.9供电方定期或不定期对预付费控制装置进行巡检,用电方应配合检查。用电方负责预付费控制装置的保管,发现预付费电能表电子显示故障、欠费不能跳闸或误跳闸等故障时,应及时通知供电方维护处理(报修电话: 95598)。供电方必须及时赶到现场并处理故障。
6.11.10用电方应掌握本单位日用电量和预购电量使用、剩余情况,及时续购电量。如因用电方未能及时续购电量或其他用电方原因引起预购电量用完跳闸,造成的一切损失由用电方承担。
6.11.11用电方不得以任何理由私拆除装置的任何部件、封印;不得改动相关控制回路,或以其他手段导致控制装置失效;用电方未能及时续购电量引起预购电量用完跳闸,用电方不得强制合闸。否则,按违章用电论处,并依据《供电营业规则》第一百条第五项的规定,用电方须承担每次5000元人民币的违约使用电费。造成预付费控制装置损坏的,用电方还须赔偿预付费控制装置。若用电方存在窃电行为的,供电方有权依法立即中止对用电方供电,除按国家电力法规补交电费及处罚违约使用电费外,供电方有权提请司法机关依法追究用电方刑事责任。
7. 通知:双方约定以下列方式保持相互之间通讯联系:
7.1 供电方通讯方式:市话通讯、号码:95598
7.2 用电方通讯方式:市话通讯、号码: 联系人:
7.3依据本合同或有关法律规定,供电方需事先向用电方发出的相关通知(包括催交提醒、停电通知等),供电方可选择用电方提供的上述任何一种通讯方式向用电方进行通知,包括但不限于短信、通话、电视或报纸公告、用电地址所在社区公告等。用电方应保证上述提供的通讯方式畅通、有效。如上述通讯方式任何一项变更的,用电方应在三个工作日内到供电营业厅办理变更手续。否则,供电方仍按以上方式通知的,视为已履行通知义务,由此而引起的一切后果由用电方自行承担。
通知或者法律文书被视为有效送达的日期应按如下方法确定:
(1)电话或手机短信通知的,应于电话或手机短信通知之日视为已有效送达;
(2)以公告方式通知的,应于公告刊登或发出之日视为有效送达;
8. 违约责任
8.1 供电方未按本合同第6.1条规定的办理停电手续,或因供电方责任造成电力运行事故,给用电方造成损失的,供电方应按《供电营业规则》第九十五条的规定承担赔偿责任。
8.2 因用电方责任造成供电方对外停电,用电方应按《供电营业规则》第九十五条的规定承担赔偿责任。
8.3 因供电方责任造成供电质量不符合本合同2.2.1款规定的质量标准,给用电方造成损失的,供电方应按《供电营业规则》第九十六条和九十七条的规定承担赔偿责任。
8.4 因用电方过错造成电能质量不符合标准时,给用电方自身造成损害的,由用电方自行承担责任;给供电方或第三方造成损害的,用电方应参照《供电营业规则》第九十五条的规定承担相应的损害赔偿责任,但不承担因供电方责任造成的扩大部分损害的赔偿责任。
8.5 在电力设施上发生事故引起的法律责任,按供、受电设施产权归属确定。产权归属谁,谁就承担其拥有的'供、受电设施上发生事故引起的法律责任。但产权所有者不承担因受害者违反安全或其他规章制度,擅自进入供、受电设施非安全区域内而发生事故引起的法律责任。
8.6 因用电方维护管理不当导致用电、受电设施不符合有关技术、安全标准而引起事故,给供电方或第三方造成损害的,用电方应承担法律责任。
8.7 用电方未按约定的期限内未交清电费时,应承担电费滞纳的违约责任。用电方在当月25日前未缴清电费的,供电方将于当月26日起开始计收电费违约金。电费违约金从电费结清期限届满次日起计算至交纳日止,居民生活用电每日按欠费总额的1‰计算;其他用电当年欠费的,每日按欠费总额的2‰计算;跨年度欠费的,每日按欠费总额的3‰计算,违约金总额不足1元的按1元收取。经供电方催交,用电方仍未付清电费及违约金的。供电方可按照法律法规规定中止供电并酌情将欠费情况反馈至中国人民银行征信中心。
8.8 用电方违约用电或存在危害供、用电安全,扰乱供、用电秩序的行为,供电方有权予以制止。用电方除补交有关费用外,还应按国家有关规定承担违约使用电费。补交费用和违约使用电费按《供电营业规则》第一百条的有关规定计算。
8.9 用电方存在《供电营业规则》第一百零一条规定窃电行为的,除补交电费外,还应承担三倍的违约使用电费。窃电量按《供电营业规则》第一百零三条的有关规定计算。
8.10 用电方因保护不善而造成用电计量装置损坏,并造成供电方损失的,由用电方承担赔偿责任。
8.11 供电方经检查发现用电方有违反《供电营业规则》第六十六条规定的,供电方可要求其进行整改,用电方在规定的整改期限内仍未整改的,供电方可依法中止供电。
8.12 其它违约责任依照《供电营业规则》和《广西壮族自治区供电用电办法》有关条款处理。
9. 争议解决办法
供电方、用电方因签订或履行本合同发生争议时,应友好协商解决,协商不成时,可提交电力管理部门调解。不能达成调解协议的,任何一方可向供电方住所地人民法院提起诉讼。
10. 其他
10.1 合同有效期:本合同全部条款已经双方详尽阅读和理解,自双方签字、盖章之日起生效,有效期5年。若任何一方有异议,须在合同期满前15日内以书面形式提出,经双方协商一致重新签订供用电合同;双方均无异议的,本合同自动延续同一期限。
10.2 本合同的修改、变更或双方协商解除,必须另行签订书面协议。
10.3 本合同一式份,具有同等法律效力。
10.4 本合同附图包括:《供电接线及产权分界示意图》,是本合同不可分割的组成部分,与合同其他条款具有同等效力。
10.5 本合同未尽事宜,按国家有关法律法规、地方政策或标准执行。本合同的有关条款因国家法律法规、地方政策或标准调整而不适用时,按新的国家法律法规、地方政策或标准执行。
10.6 本合同生效,且用电方新建或改建的受(用)电装置经检验合格后,供电方开始向用电方供电。
10.7 本合同印刷的内容和手写的内容具有同等法律效力。
11. 双方约定的补充条款
无
用电方声明:用电方已详尽阅读和理解本合同条款(包括合同中加粗体条款部分),供电方已应用电方要求对上述条款及有关法律、法规、规章、规定做出相应的说明,用电方无异议。
供电方:(盖章)__________ 用电方:(盖章)__________
法定代表人或委托代理人:__________ 法定代表人或委托代理人:__________
签约时间:__________ 年 月 日 签约时间:__________ 年 月 日
供用电合同 篇14
1.供电方未按计划指标向用电方供电时,事后应补还少供的电力、电量,应向用电方偿付少供电量电费的____%的违约金,违约金不足以赔偿用电方损失的,供电方并应赔偿用电方的损失;用电方超计划指标用电时(包括抵容少用电力),供电方除扣还其超用电量外,并征违约金,违约金按多用电量电费的____%计算。
2.供电方由于运行、操作的责任事故造成用电方停电时,供电方应按用电方在停电时间内可能用电量的电度电费的五倍(单一制电价为四倍)给予赔偿,该可能用电量按停电前用电方正常用电量计算。但电力系统开关掉闸,经自动重合闸重合良好或对有备用电源的用电方,只停其中一路电源,其他电源可以满足用电方备用供电设备能力时,供电方不负赔偿责任。
3.由于用电方的责任造成供电方对外停电,用电方应按少供电量电费予以赔偿。用电方引起的事故,因供电方的责任而扩大停电范围,则用电方不负事故扩大部分的赔偿责任。
4.供电电压超出本合同规定的变动幅度时,供电方应按用电方实际所用的不合格电量电费的20%给予经济赔偿。但用电方用电的功率因数未达到本合同规定,或其他用电方的内部原因引起电压波动,供电方不负责任。
电压波动超出允许变动幅度的时间,以用户自备并经供电方校验合格的电压自动记录仪的记录为准;如用电方未装此仪表,则以供电方变电所的电压记录为准。
5.供电周率超出本合同规定的允许偏差时,供电方应按用电方实际所用不合格电量电费的20%给予赔偿。
周率变动超出允许偏差的时间,以用电方自备并经供电方检验合格的周率自动记录仪表记录为准。
6.供电方如因施工错误或由于供电方的责任导致高压带电线路断落连接到低压供电线路,造成用电方用电设备烧毁时,应对该设备修复或给予合理赔偿。
7.用电方如在电价低的带电线路上,私自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别,按实际使用时间向供电方补交差额电费,并处以一至二倍差额电费的罚金。对使用起讫日期难以确定者,至少按3个月计算。
8.用电方超过报装容量私自增加用电容量,应追补电费,处以每千瓦(千伏安)20元的违约金,并拆、封私增设备。用电方擅自使用已报暂停电气设备或启用封存电气设备,应追补电费,处以每千瓦20元的罚金,并再次封存擅自启用的电气设备。
9.用电方如私自迁移、更动和擅自操作供电方的电度计量装置、电力定量装置、线路或其他供电设施,处以____--____元的罚金。用电方未经供电方同意,自行引入备用电源,按用容量处以每千瓦50元的罚金。
最新电气合同
不为明天做好准备的人是没有未来的,在平时的学习和工作中,幼儿园教师经常会提前准备一些资料。资料一般指生产、生活中阅读,学习,参考必需的东西。有了资料的帮助会让我们在工作中更加如鱼得水!所以,您有没有了解过幼师资料的种类呢?以下是由小编为你整理的《最新电气合同》,希望能为你提供更多的参考。
电气合同(篇1)
电气安装工程施工合同范文1
甲方:
地址:
乙方:
地址:
一、1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程内容:
二、工程承包范围及方式
1、承包范围:施工图纸范围内的电气工程(消防、防雷、接地除外)。
2、承包方式:包工包料(见附件)
三、合同工期:
1、开竣工日期:开工日期为竣工日期为
2、在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任,不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。
四、工程质量:合格
五、合同价款:
1、合同总价:
六、付款方式
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款
1、签订合同之日起;
2、工程完工付总工程款的;
3、余款年底前结清。
七、供货及安装
1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方要求,如有变动费用由甲乙双方各自承担。
3、本工程材料按附件所列材料品牌。
八、保修
保修期限:工程竣工验收合格之日起计算,按国家规定的保修条款执行,本工程保修期为
九、其它
1、如甲方要求变更工程内容,改变安装范围及条件应征得乙方同意,并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算,否则乙方有权拒绝。
十、合同生效与终止
本合同自甲乙双方代表或委托代理人签字,盖章后生效,至办完工程难收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。
十一、本合同一式份,其中:甲方份,乙方份,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电气安装工程施工合同范文2
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
第一部分 工程概况及承包范围
1、工程名称:榆林基地二楼别墅工程
2、工程地点:榆林段110国道南侧
3、电气工程(强、弱电)安装工程内容及承包范围:
a)照明系统:管路预留、预埋、穿线,灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统:管路及套管预留、预埋,电缆桥架安装,线缆敷设,配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控):管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。 d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作,所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
第二部分 工期、承包及付款方式
1、 合同签订之日起,按甲方要求,保证不耽误总体工期。因不可抗力及甲乙双方以外的原因,导致工程停建,施工合同不能继续履行,可解除合同。
2、工程质量等级:合格。
第三部分 承包方式、合同价款及结算方式
1、承包方式:包工不包料
采用甲方与乙方协商的价款:养殖区为8000元,二楼别墅为10000元进行竣工结算。
2、结算方式:包工不包料,中途按进度付款到50%,余款竣工验收合格后一次性付清。
第四部分 双方一般责任
1、甲方驻施工现场代表姓名:黄勇华
2、乙方驻施工现场代表姓名:
3、甲方工作:
⑴委派工作人员为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜,组织对工程竣工验收,如需变更图纸或变更已施工的工程,甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工,负责与其他配套施工单位协调。
⑵甲方负责提供电源,保证施工需要。
⑶甲方提供与其他工程相关资料,组织与其他施工队协商。
4、乙方工作
⑴向甲方代表提供进度表计划,并及时向甲方提交所需材料的量单及附材量单。
⑵按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。
⑶负责安装过程中的质量,技术,变更及施工进度、安全管理工作,负责安全工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。
⑷施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责,并负责保护甲方的一切设备、设施损坏,乙方负责赔偿。
⑸施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。
第五部分 质量与验收及其他
1、施工中经检验质量不合格,乙方按甲方代表的要求进行返工。
2、安装完毕,并调试合格。
3、本合同自签订之日起生效,本合同未尽事宜,双方协商解决。
4、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电气安装工程施工合同范文3
发包方:
承包方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,为明确双方责任、权利与义务,保证工程顺利进行,经双方协商一致签订本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围及内容:住户及门市电表集中安装,电源接至每户门口,住宅每户配置 单相电表一只, 的断路器一只, 组合型漏电断路器一只,门市每间配置 单相电表一只、断路器一只,集表箱均采用铁壳表箱。
第二条 工程合同价款
1、工程采用包工包料计价形式:住户 元/套,(电表 只),门市 元/间,(电表 只),总价款 元,按实结算。
2、若合同约定工程范围及内容不作更改,合同价格不作调整。
第三条 材料及设备选用
1、 电度表选用江苏林洋集团生产的单相电子表,短路器选用正泰集团产品。
2、其余材料必须符合国家质量标准。
第四条 工程质量和检查验收
1、 承包方必须严格按合同约定和国家有关规范、规程进行施工,并接受承包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。
2、 工程竣工后,承包方按规定提供相关的电气安装资料,5日内由发包方组织有关单位进行竣工验收。
第三条 工程价款的支付与结算
1、承包方签订合同时,发包方支付承包方合同总价款的 %的预付款,计人民币 元
2、 工程完工验收合格后5日内,发包方须一次付清工程款。
第四条 违约责任
1、 工程质量不符合合同约定的,承包方负责无偿维修或返工。
2、 发包方未按约定支付工程款的,按应付款的0.2%每天支付违约金。
本合同一式两份,双方各执一份,具有同等效力,双方代表签字并加盖公章即生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电气合同(篇2)
注册电气工程师挂靠协议样本
协议书
甲方:
乙方:身份证号码:
因公司发展需要,经过双方协商,本着平等、互利、自愿的原则,达成本协议:
一、乙方提供的注册电气资格证只作甲方办理企业资质用,不包括注册资质用。如果乙方需要对资格证进行注册,甲方应退还资格证(甲方优先享有乙方的注册权利),(费用按实际使用时间计算)。
二、聘用期:甲方聘用乙方的期限为年。自交付注册电气工程师资格证起,自乙方需要注册时止,甲方按每60000万元支付乙方报酬(按实际时间结算),个人所得税由甲方缴纳。
三、乙方向甲方提供注册电气工程师师执业资格证书、考试合格人员登记表、符合要求的学历证书、身份证复印件、工程师职称证书、乙方一寸彩色相片5张(或电子版照片)。甲方收到乙方证书时,应一次支付乙方一年酬金60000万元整。
四、如果实行电气注册,甲方优先享有乙方的注册权利,乙方应协助甲方完成注册。酬金按注册后市场价调整。注册成功后,执业印章由乙方保管,所有原件(注册电气工程师证书、职称证书及证书在协议期内由甲方保管)注册完毕3日内归还乙方保管。
五、自成功注册之日(以建设部网站公示为准)2日内,甲方应即时支付给乙方当报酬元,(此费用为注册后费用,上述金额包括了聘用工资等所有按国家法律法规应支付的费用)。
六、聘用期间,乙方应配合进行每年的继续教育等维持该注册证书所必需的活动,以保证注册证书的正常使用及满足乙方今后转注册的条件,如条件允许,甲方将单独完成此项工作。乙方继续教育等维持该注册证书所必需的活动的所有费用均由甲方承担。鉴于国家法律规定注册电气工程师必须要有业绩,为对乙方负责,乙方同意由甲方无偿安排合适的工程为作为乙方的工程业绩(安排前,甲方应征得乙方同意,乙方有权核实工程的安全状况及质量状况,工程中的所有法律责任有甲方承担);否则由此导致的注册电气工程师因无工程业绩不能延续注册的责任由乙方承担。
七、聘用期内,乙方应承担以下责任和义务,否则承担违约责任。
1、乙方承诺所提供材料、证件真实、有效,保证在协议期限内甲方为注册电气工程师资格证书、注册证书、执业印章(均为原件)的唯一全权使用人,乙方不得再在第三方注册、使用;
2、未经甲方同意不得将证书信息变更,不得有挂失、注销证书等影响甲方正常使用的行为;
3、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查或其他业务需要乙方提供相关俱证书原件的,甲方应提前七天通知乙方,由乙方根据甲方需要及时提供相关证件,不得有任何推诿
行为。本协议履行过程中如需乙方亲自到场办理相关事宜的,甲方应提前七日通知乙方,乙方应根据甲方需要全力配合;所有差旅费由甲方支付,食宿由甲方提供,并给予每天二百元的补助。
4、乙方对所知悉的甲方的所有情况有保密的义务;
六、聘用期内,甲方承担以下责任和义务,否则承担违约责任:
1、妥善保管乙方资料和证件;确保资质证书及注册证书完好无损;如果由于甲方原因发生乙方的证书丢失或吊销,甲方应赔偿乙方相关损失,其相关损失计算方法如下:资格证、注册证丢失:甲方承担重新的全部费用,并在补办过程中给予乙方全力支援;学历证书丢失的,甲方赔偿乙方经济损失20000元;资格证、注册证因甲方过错被吊销的,甲方赔付乙方200000元。如因乙方原因导致上述情况发生的,则甲方不承担任何责任。
2、按协议约定期限及时准额支付费用(本协议中的所有费用币种均为人民币);
3、协议履行完毕后,出具乙方解聘证明、完整归还证书;
4、未得到乙方书面认可,甲方不得将乙方的注册电气工程师资格证书变更注册到其他单位,不得做出有损于乙方利益的行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的,全部责任应由甲方承担。
5、乙方提供证书使用的范围仅限于甲方公司企业资质就位、年检及主管部门检查需要等。甲方不得将乙方的证件作其他用途;否则,由此出现的责任均由甲方承担。
七、履约期内,如乙方需取回证书暂用(不得进行损害甲方权益的行为),应征得甲方同意并提前五天通知甲方,且在约定期限内归还。若证书正在使用,则需等甲方使用完毕后方能暂时领用。
八、解聘、续聘:乙方要求提前解聘的,如不损害甲方的直接利益,甲方应予同意,并按照规定给予办理解聘手续,乙方须退还甲方已经支付的未到期费用。如甲方要求提前解聘的,则甲方不得要求返回已经支付的证书使用费。聘用期满,双方有意签订续聘合同时,具体条件由双方另行商议。如无法达成续约,甲方应退还乙方的执业证书、职称证书原件并按要求为乙方办理解聘证明以及办理建造师注册变更等相关手续。
九、双方应自觉履行本协议书的各项条款,否则,违约方应向另一方支付违约金 5000元并赔偿造成的其他直接经济损失,另一方有权随时中止本协议并无须支付任何费用。
十、本协议一式两份。双方各执壹份,自双方签字之日起生效,聘用期满自动失效。未尽事宜,由双方另行协商解决。
甲方:乙方:
签订日期:
【GK之必读条款】
▄▄▄▄▄▄▄▄
1、职称没有备案,如有备案要能够取消;(关于职称备案怎么查询,可以加我QQ,登录我的个人主页,里面有详细的说明)
2、没有其他注册证书,如有必须能一起注册到新单位;
3、初始注册的,需要能提供原报考单位的解聘证明、业绩证明;
4、GK费按市场行情,在省厅验证后一次性支付,按市场规则提前开好解聘证明和职业道德证明;业绩证明
5、资格证和执业章工程师由本人保管,注册证由注册单位保管;
6、继续教育由注册单位负责,如果政策严厉必须要工程师本人参加,则相关费用由注册单位负责。
——详细条款请参阅:中国挂靠信息网
1、挂证不挂章 :一般而言,持证人(尤其是全国注册证书)只愿挂证,不愿挂章,证章由持证人保管。
2、费用全报销 :异地挂靠者,所产生的差旅费、住宿费、误工费等由用证单位全全报销。
3、多证合一:持证人拥有多本证书者,需挂靠于同一单位(国家规定),若除了欲挂靠到外单位的证书外还有其它证书挂在别处,需将以往注册的证书办理注销或退工后方可挂靠。
4、不参与投标:持证人需要挂靠本人证书时,一般证书仅用于企业升级资质或保级,不用于招投标或挂项目,不参与审图等工作,如确实需要,则费用另算。
5、社保另算:除证书挂靠费用外,根据当地人事部门政策,企业需要为持证人缴纳社保等费用,此费用不计在证书挂靠费之内,切记。
6、注册期签约:多数一级证书(如一级建造师)及设计类证书(如建筑师、结构师)挂证者挂靠协议签订时间一般为一个注册周期(如2年或3年),费用分为每年支付或三年一次付清。(基本上都是一个周期一付)
7、见证付款 :持证人与用证单位达成意向约见后,一般而言,用证单位见到证书原件后须支付订金给持证人,建委验收后支付挂证费用的剩余款项。
8、转注与注册 :初始证注册新单位对企业而言注册流程相对繁琐,而已注册证书的持证人对证书挂靠市场行情的把握度较高,基于这两方面原因,初始注册的挂靠费用一般会低于转注册的挂靠费用。
9、注册问题 :由于证书原因造成的注册不成功,企业方有权索回之前支付给持证人的订金,拒绝支付协议商定的挂证费用。
10、约满退证 : 为避免协议期满后持证人证书能顺利取回,一般在协议签订之后,用证单位应提前为持证人开好协议期满后的退工单(即解聘证明)和职业道德证明。
象这种没有接收单位的离职证明,需要提醒大家注意的是,可以开成单纯的离职证明,不需要写清接收单位。具体格式见下:
离职证明
某某某系我单位职工,担任xx职务,现因个人原因于2010年x月起与我单位解除劳动关系。
特此证明
单位名称(公章)
时间
审批人:(公司领导)
还有针对大家问的扣证问题,我现在专门解答一下:
扣证分为三种:
1、你还在这个单位工作,但是想把证拿出去,这样的情况除非你和单位协商,否则是没有其他很好的解决途径的。
2、你考试的时候在这个单位工作,但是后来辞职了,现在成绩下来单位扣着不给证书,这样的情况比较好办理,就是拿着你辞职时候单位给开具的离职证明和办理离职手续的资料,如果有新单位并已经将三金转移至新单位,再带上三金的转移单据。带着些资料去省注册委申诉,这样你拿回来证书的几率百分之一百,而且原单位还会因为这件事情背上不良记录。
3、你考试的单位是你临时找的在人家那里报名,然后考过了他扣着你的证书不放,这样的话你再用第二种就不太好了,因为现在严禁在外单位报名考试,如果大家关系不维系了对谁都不好。像这样的情况就需要提前做预防,就是报名的时候让他们将离职证明开出来,这样他们一般就不会扣证了。还有就是找关系把证书转出来,因为像这样的情况他们一般也不敢理直气壮的扣着证书不放。
电气合同(篇3)
1 乙方必须至少提前三天向甲方提交下一道工序本合同工程所需施工材料预算清单,并注明数量及规格。
2 甲方提供的施工材料必须是符合本合同工程设计及施工要求的合格产品,并至少提前一天供应到施工现场。甲方提供的施工材料如果不符合本合同工程设计及施工要求或质量不合格的,或没有按时到达施工现场的,乙方应及时向甲方提出建议,甲方仍表示使用或仍延迟到达施工现场的,由此造成的损失,责任及损失由甲方承担,工期顺延。
3 在施工过程中,甲、乙双方必须遵循平等互利的原则。甲方向乙方提供的本合同工程施工材料到达本合同工程施工现场后,由甲、乙双方共同保管。由于乙方直接原因所造成的本合同工程施工材料保管不当或施工浪费,并超出施工材料废品率以外的损失,由乙方负责按原价赔偿。在施工中,乙方必须节约用料,若故意浪费施工材料,必须按所浪费材料的原价进行赔偿。
第四条 付款方式及违约责任的`约定
1 甲方向乙方承诺,付款方式为水、电预留完工后付人工费总价款的20%,箱、盒及排水管安装完工后付人工费总价款的20%,给水及采暖安装完工后付人工费总价款的30%,穿线及开关插座安装完工后付人工费总价款的20%,剩余10%工程竣工并验收合格后三个月内支付给乙方。
2 甲方未按本合同的的时间或方式付款给乙方的,每逾期一天,甲方必须向乙方支付五十元的违约金。
3 由于乙方直接原因造成本合同工程逾期竣工的,每逾期一天,乙方必须向甲方支付五十元的违约金。
电气合同(篇4)
需 方:
供 方:
工程地址:
产品名称:
签约地点:
签订日期: 合同编号:
合同条款
需方:
供方:
为明确需、供双方责任,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,经双方充分协商一致,签订本合同,供双方共同遵守执行。
第一条 供方向需方提供产品的名称、型号、数量、金额及生产厂家:
1. GCL低压开关柜
2. 合同总价款为人民币(大写) 元整(小写:¥ )(以上总价款不因市场材料价格涨落或汇率变动而调整)。
3. 以上价格均为含税价(合同总价款为供方按图完成低压柜生产、安装所需的全部费用,含全部设备材料费、材料检验费、机械费、人工费、运输费、二次设计费、管理费、税费、系统调试检测费、现场安装拼柜、接地等费用)。
第二条
第三条 产品质量标准和保修条件:
1. 产品质量要求按国家标准执行,供方承诺严格按需方提供图纸、广州市及萝岗区供电部门要求进行制作和生产,母线室三相母线及中性母线按照图纸要求提供、安装,柜内铜母排须做平柜顶,每组低压柜零排和地排要分别用不小于ZRBV-70mm2电线可靠连接于基础槽钢,每组低压柜外壳都要与基础槽钢进行不少于三点的焊接。主要开关按图采用在上海人民、贵州长征、广州白云系列中自主选择品牌系列,其它所供元器件必须为厂家全新原装产品。
2. 供方承诺,无论需方是否对产品进行并通过了各种检验,均不能解除供方对所提供产品质量的保证责任。
3. 供方所供产品必须保证符合国家有关安全技术规范和标准,保证产品质量和性能符合本合同约定,并确保通过供电部门的验收。
4. 供方保证所供产品,为供方合法拥有所有权的,且可以合法转让产品,是符合本合同约定的全新、完整,未使用过的产品。
5. 在供需双方约定的保修期内,供方须对产品质量实行三包,即包修、包换、包退。若因设计或外因造成产品相关质量问题,供方应及时给予处理解决,经签证认可后,需方只需提供零配件更换费用。
6. 供方所供产品保修期为验收通电之日起计二十四个月。
7. 保修期出现因产品质量需要维修,供方在接到需方通知两天内必须派员维修,否则需方有权委托其它单位维修,费用在供方保修金中扣除。
8. 因图纸设计变更造成产品更改的,供方应在需方要求的时间内无条件负责更改,涉及到增减费用的,在产品验收送电后需方书面予以确认。为保证整体工程的竣工验收,需方的确认不影响双方关于交货安装日期的约定。若供方不积极配合,造成需方整体工程验收送电延误,需方有权追究供方由此造成需方的相关损失。
第四条 货品安装地点及运输方式:
供方负责将产品送至广州市萝岗区科汇金谷永电二期项目工地内并负责卸货、产品就位、安装及调试。运输方式及费用均由供方负责。对因采用运输方式不当而导致的产品质量问题、产品缺陷等,由供方无偿提供包修、包换、包退等服务,并承担由此造成需方的损失。
第五条 包装标准、附件及附属资料:
供方提供的产品应符合相关产品包装标准,交货安装验收前,供方须按需方要求提供产品备品附件及实验记录、产品合格证、产品证明书等相关资料,否则需方有权不予验收,由此所造成交货日期延误或工程送电延误的损失由供方负责。若在双方约定交货安装日十天内仍不能提供上述备品附件及相关资料,造成需方工程无法验收送电的,需方有权更换供货厂家,由此而造成的损失由供方承担。
第六条 产品验收标准及结算:
1. 本合同约定产品验收标准以国家、省、市对本型号产品的制造及技术规范标准及设计图纸所要求为准,且需达到相关区域供电主管部门验收要求。
2. 产品货到现场并安装完毕后,必须办理验收手续。经需方清点有关规格、型号、柜内开关、所有配件、数量、相关技术资料须与图纸要求及合同约定一致后,由供方填报《低压开关柜货品验收证明书》并加盖公章,交由需方现场项目经理和工程部经理共同确认并加署意见,作为支付货到款的文件依据,否则不予办理货到款。
3. 全部工程经供电部门验收合格送电后,由供方提供《工程竣工验收证明书》加盖公章及上报工程量,交由需方现场项目经理和工程部经理共同确认并加署意见后,作为支付送电款的文件依据,否则不予办理送电款。
4. 如经需方验收不合格的,由需方出具《整改通知单》,供方应在签收该《整改通知单》之日起5日内进行商品更换、补发。
5. 凡牵涉到设备改型及零部件更改的或增减设备的,供方须在整体工程验收送电后15天内提交结算凭证,否则视为放弃对合同外增加设备或零部件造价主张。
第七条 需方委派蒙丹、供方委派 为双方合同履约代表,共同负责本合同产品交货、验收签证、款项收取、质量处理、下发相关通知等事宜。
第八条 合同价款支付:
1. 自本合同签订之日起七天内,需方支付总价款的20%给供方作为预付款。
2. 产品全部到达现场且安装完毕,并经需方按照需方提供的图纸初步验收合格后,需方再支付总价款的50%给供方作为货到款。
3. 全部工程经供电部门测试验收合格送电后30天内,需方再支付总价款的70%给供方作为送电款。
4. 按本合同要求,供方送齐竣工结算资料并经需方审核完毕后四个月内,供、需双方算清双方的违约责任,需方于结算完毕后10天内支付至合同结算价的95%。
5. 合同结算价的5%作为质保金,保修期满(扣除相应责任款)一次性付清。
6. 每笔货款支付的同时,供方均需提供等额的正式发票给需方。
第九条 违约责任:
1. 本合同签署生效后,供方原因造成延期供货安装,每延误一天,需方有权从供方货款中扣罚人民币伍仟元作为违约金。超过合同约定时间10天供方不予供货或安装调试完成时间延期10天或以上,即作为供方无故不予供货处理,需方有权解除合同及另行更换供货厂家,供方应无条件退场,供方除支付上述违约金及全额退回需方已付款项外,还须按合同总价款的30%向需方支付违约金,由此造成需方工程的竣工工期延误的相关损失由供方赔偿给需方。
2. 需方逾期付款的,工期按相应逾期的天数顺延。
3. 确因现场施工条件及供方不可抗力造成的工期延误,由供方提供《施工现场签证单》,经需方工程部核实确认后方为有效,工期按相应确认影响的天数顺延。
4. 若供方所供元器件不符合需方所提供图纸标注的厂家、品牌、规格等相关要求或非原装产品及因产品质量原因造成事故发生,需方有权要求供方进行整改并暂停货款支付,供方须无条件更换产品,赔偿需方相关损失,并同意下浮总价款30%作为违约金。若在需方发出整改通知书10天内供方仍无法整改完毕、达到供电部门验收要求及符合需方图纸要求的,需方可不经通知自行整改,供方按需方自行整改总价款三倍支付违约金。
5. 供方不配合需方整体工程验收送电,导致需方送电延误的,需方有权按合同总包价下浮30%给予结算。
6. 供方必须保证提供的发票为合法有效,如经税务局验证为假发票的,供方负责无条件将假发票更换为等额合法有效的发票,并需按每张假发票人民币壹万元的标准支付违约金,该违约金可由需方直接在支付合同款时扣除,供方需同时承担由此引起的税局对需方的经济处罚及一切相关经济责任。
第十条 其他约定事项:
1. 有关本工程的设计图纸,双方往来信函、传真,双方共同同意的设计变更签证等相关往来资料也作为本合同的组成部分。
2. 供方需遵守工地现场要求以及国家的有关安全、文明施工、质量事故、防火等规章制度,否则,因安全、质量等事故造成的一切经济损失均由供方负责。
3. 因设计变更及供电部门验收造成货品修改或费用增减,必须由需方工程部确认核实并书面确认签证后,方为认可。供方应在验收送电后15日内,将有关变更、签证等原始凭证交付给需方,做为办理结算的依据。如供方逾期或不能提供,需方则按无变更、签证处理。
4. 供方在需方整体工程完工后,供方需接通临时电源对已拼装的低压柜进行调试试验,及时出具试验报告给需方,并需派出技术人员配合验收送电。
第十一条 本合同若发生争议,可由双方协商解决;如协商不成,则向广州市天河区人民法院提起诉讼。
第十二条 本合同经双方签字、盖章之日起生效。本合同一式六份,双方各执三份。本合同附件:设计图纸、报价单、技术要求为本合同的`组成部分,具同等法律效力。
第十三条 本合同未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
需方:供方:
年月日:
电气合同(篇5)
建设单位:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》、《湖北省项目招投标管理暂行办法》等法律、法规的有关规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称:某库区标准农田建设工程
2、工程地点:
3、项目计划批准文号:
4、设计单位:
5、监理单位:
6、工程内容:水利措施、农业措施等。
7、承包范围:本标段施工范围(具体详见施工图和工程量清单)
第二条工期。经双方商定,本工程开工完工日期如下:
1、开工日期:____年____月____日
2、竣工日期:____年____月____日
3、总日历天数:200天。
第三条工程内容及工程量
本项目工程及数量见工程量表(详见附表)
第四条工程质量要求
合格、达到设计要求
第五条双方责任
甲方负责该项目的资金投入,并及时提供工程施工设计方案和施工图纸、检查施工进度﹑质量情况和工程竣工验收。乙方负责按甲方提供的工程施工设计方案和图纸施工,保质保量按时完成施工任务。
第六条合同价款
本标段工程项目实行单价结算总价中标方式,本合同约定中标价为________元。(大写人民币):________。
第七条竣工结算办法
按照各单项项目的竣工验收管理办法及相关验收标准规定和财务决算有关规定执行。竣工结算以本标段合同约定的工程量和价款为依据。最终结算价款以国家审计机关审定数为准。
第八条付款方式
项目具备开工条件由现场监理部审核下发《项目开工令》。合同内的建设内容,均由施工企业或个人垫资先建,工程款分期分批拨付。工程竣工验收后除10%的质量保证金外一次性付清(10%质量保证金在正式验收后半年付清)。工程竣工验收后结算审计前工程支付应控制在中标合同价款的80%以内。
第九条履约保证金
履约诚信保证金按中标价格的10%交付,在工程量全部完成后退还,不计利息。
第十条合同文件应能互相解释,互相说明,除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:
1、合同条件;
2、洽谈、变更与明确双方权利义务的纪要、协议;
3、工程中标通知书、投标书和招标文件;
4、确定工程造价的工程预算和图纸;
5、标准、规范和其他有关资料、技术要求;
6、国家和省、市关于施工合同管理的规定。
第十一条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律
1、合同语言:本合同文件使用汉语。
2、适用法律法规:国家有关法律、法规和省市有关规章及规范性文件有约束力。
3、适用标准、规范:按国家和省市现行标准和施工验收规范执行。
本合同自签字之日起生效。合同履行中,双方协商同意的有关协议签证资料均是合同组成部分,在竣工结算、工程价款支付完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止。保修期满后,有关保修条款终止。
第十二条甲方代表
1、甲方驻施工现场代表姓名:
2、甲方代表易人,甲方应提前七天书面通知乙方,后任继续承担前任应负的责任和承诺。
第十三条总监理工程师
1、总监理工程师姓名:
2、总监理工程师职责范围:全权负责各标段项目施工全过程监理;
第十四条甲方工作职责
甲方应按时完成以下工作,如未能及时完成造成工期延误,要承担有关损失。工期相应顺延
1、对乙方项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员和预算员等是否持证上岗进行督促检查,并实行上述人员押证管理。
2、负责协助乙方处理与本工程有关的周边协调关系。
3、负责协调清障及其补偿工作。
4、负责对工程施工费拨付,由现场监理单位提交拨付计划。
5、负责对工程进度和工期进行统一调度,组织质量监督管理人员,对工程质量进行严格管理。
6、负责对项目建设中出现的的工程变更进行审查、审核、上报。
7、负责制定工程管护方案,落实管护责任,组织有关人员对竣工工程进行交接。
8、及时组织相关参建单位进行图纸会审,和向乙方进行设计交底。
9、对施工中的有关情况负责记录、签证。
10、本项目重大变更或隐蔽工程在施工前或隐蔽前应及时通知审计机关参与查看现场。
第十五条乙方代表(项目经理)
1、乙方驻施工现场全权代表人姓名:,项目经理姓名:
2、乙方代表和项目经理是施工单位的现场负责人,从招标到施工期负责人不得易人,因特殊情况需要易人的,乙方应提前七天书面通知甲方,并征得甲方同意后,方可易人,后任继续承担前任应负的责任承诺,否则,合同履行终止。
第十六条乙方职责
乙方履行以下义务和责任,如未能正常履行义务与权利造成工期延误和工程损失,乙方必须赔偿全部损失。
1、由乙方负责办理的施工手续和外劳、暂住、工商、税务登记及相关费用和税金由乙方承担,若乙方不能按时交纳则甲方有权从乙方工程款中按国家标准代收代缴;
2、向甲方按月提供工程进度及施工计划报表;
3、按监理方要求做好各项施工资料和竣工资料;
4、乙方应加强安全宣传与安全措施,施工中和施工以外所发生的一切安全事故全部由乙方负责;
5、保证施工现场整洁,符合文明施工等有关规定,工程交工前要达到完工清净场地的要求。承担因违反规定造成的有关方面的罚款;
6、负责已完工程的成品保护,承担未交付甲方之前发生损坏的修复和费用。接受甲方对已完部分工程采取特殊保护措施的要求;
7、参加甲方组织的图纸会审和设计交底;
8、提供各类人员上岗证的复印件,交监理审查;
9、负责对现场施工人员进行计划生育、安全施工与文明教育,切实加强场地材料、设备安全检查和保管,做好施工现场的防火防盗等工作;
10、施工企业应优先考虑使用当地劳动力资源,且不得拖欠农民工工资,否则,甲方有权从应付给乙方的工程款中代为支付。
11、乙方应建立与本项目直接相关的基建财务专账,接受相关部门监管。
第十七条材料供应
1、材料全部由乙方负责。
2、乙方应按照设计规范的要求购买材料,在材料到货24小时前通知甲方技术管理人员和监理现场人员并上报进场材料报验单进行验收签证。分批次,分品种验收签证。对按规定应抽样检测的材料应经甲方代表、监理人员现场见证取样并送有资质的检测单位检验合格后方能使用。对于不符合设计规范要求的材料和成品,乙方必须按要求的时间运出施工现场,重新购置符合要求的材料和成品,并承担由此带来的一切费用和工期责任。
第十八条工程质量和责任
1、项目工程施工要求:严格按设计图纸(图纸确需变更的,按规定的变更程序办理)施工,未经批准乙方不得擅自变更设计。
2、项目工程质量必须达到合同规定质量等级。
3、工程质量应服从监理方的技术要求;
4、乙方必须在施工现场成立项目部,并实行“五大员”和项目经理持证上岗,并将其证上交甲方管理。项目经理及主要施工管理人员和安全员、质检员等必须驻现场负责施工。
5、确定的项目施工单位不得向他人转包,也不得将本工程肢解后向他人转包。
6、对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料工序、工程和不安全的施工作业,监理人员有权通知乙方停工整改、返工,乙方得到监理人员复工令后方可复工。
7、检验程序。乙方必须严格按照国家颁发的技术规范、标准,采取正确的施工方案和工艺流程进行合同内全部工程项目的施工。为确保施工质量,乙方在施工过程中应执行下列质量检查、验收程序:
(1)在规定的项目开工前,报送“开工申请报告”,未经批准,不得擅自开工;
(2)每道工序完成后,向甲方代表和监理人员报送“现场工程量签证单和单元工程报验单”并附上按规范进行的全部自检资料(自检必须合格才允许报验);
(3)甲方代表和监理人员对报验工序进行检查验收,填写“质量验收单”,本道工序未经检验合格,下道工序不得进行施工;
(4)工程达到规定的质量标准后,填报“中间交工证书”(附上所有工序的质检资料),作为乙方工程计量、支付依据。
7、隐蔽验收。需要覆盖隐蔽的工程项目,乙方必须在24小时内书面通知甲方代表和监理人员进行现场检验,并在隐蔽工程检验单上签认后再覆盖。对未经检验签认而擅自覆盖者,乙方必须清除覆盖,经检验合格重新覆盖。甲方代表和监理人员在接到乙方的书面申请后,应在24小时内进行检查验收,不得无故拖延。
第十九条施工技术规定
一、一般规定
1、甲方提供的施工图纸和文件
乙方可在施工前7天内,自费复制建设单位提供的施工所需要的图纸。
2、乙方提交的施工图纸和文件
(1)如专用合同条款中有约定,乙方应在开工前7天内提交为施工所需要的图纸和文件,经甲方批准后执行。
(2)乙方应在签订合同后7天内,提供施工组织设计和施工进度计划,主要内容有:工程施工总进度横道图、工程施工总布置图及说明、施工程序、施工方法与措施、施工质量保证体系、施工质量目标与质量控制、测量成果及用于本合同机械设备、劳动力计划及安全文明管理措施。
(3)全部工程完工后乙方提交三套竣工资料和竣工图纸并提出竣工验收申请。
3、图纸和文件的审核和审批
按合同规定须经监理机构批准图纸和文件,必须经过监理机构报甲方审核签章后方能施工。
4、施工协调会议与报表
(1)乙方应参加监理机构和驻现场代表在每月定期召开的工地例会,以及其他协调会议和专题会议等,检查乙方的合同进度计划执行情况和工程质量情况,协调解决工程施工中发生的有关问题。
5、现场临时设施
(1)乙方应在规定的范围内负责全部临时工程设施的建造、管理和维修,费用由乙方自行承担。
(2)场内施工道路
乙方负责修建、维护和管理场内施工进出道路。
(3)施工用电
本工程施工用电由乙方自行解决。
(4)供水、排水
乙方必须在合同规定的施工期内使用水质良好的施工用水和生活用水,水质应符合国家有关规定,排水工程自行解决。
(5)照明
承包人应自行解决施工工区和生活区的全部照明系统,确保工程施工顺利进行。
(6)通讯
乙方应与当地电信部门协商,解决工地的电信服务设施,项目经理要与甲方和监理机构保持电话畅通。
(7)临时生活设施
乙方应在整个施工过程中负责管理和维护全部临时生活设施。
6、现场施工测量
(1)测量基准
甲方负责向乙方提供测量所需的基本控制点、基线和水准点的基本数据。乙方接到甲方提供的测量基本数据后,应校测其基本控制点和基线的`测量精度,并复核其资料和数据的准确性,如有异议应在得到数据后3天内以书面形式通知甲方。甲方、乙方、监理方共同进行核实,核实后数据由监理方以书面形式提供给乙方。
(2)施工测量
乙方应按照本工程施工精度要求,负责设计施工所需要的全部施工放线工作。乙方应将测量成果资料报甲方审核,必要时甲方可直接监督复核测量。
经三方核签的测量成果应编写入竣工资料。
乙方应负责保护好测量基本控制点,使之容易进入和通视。乙方应对测量控制点的损失和损坏负全部责任。
7、质量管理
(1)乙方应建立质量保证体系,选派有经验的工程技术人员对施工现场的各个施工环节和工程质量进行检查,乙方的质检人员应及时向甲方的驻场代表和监理机构报告检查中发现的问题,并提供必要的资料。
(2)所有取样(含材料、试块、土料)要有监理人员在场的情况下进行见证取样,并在取样上标记监理签字。
(3)试样的试验必须在监理机构批准的试验室进行,试验结果按规定的时间报送监理机构。
(4)监理机构应对乙方的现场试验设备和仪器进行核验,如需要应免费提供给监理机构使用。
(5)单元工程完工后,乙方应认真进行质量检查,符合设计要求和工程质量标准后,报请甲方的驻场代表和监理机构检查复验。
(6)经监理人员检查认为质量不合格时,乙方应按监理人员要求进行整改和返工,由此引起的工期延误和费用由乙方自负。
(7)全部工程完工后,乙方应整理全部质量检查资料,报监理机构,作为整个竣工验收资料的一部分。
(8)未经批准,乙方擅自更变图纸或超出实物工程量,甲方一律不予计量。由此,引起工期延误和费用由乙方自负。
8、治安保卫和施工安全
(1)乙方应教育施工人员遵纪守法,维护社会治安。协助治安管理机构做好管理辖区内的治安保卫工作。
(2)乙方应对劳动保护、照明安全等安全防护负责,同时应制定安全防护规程,定期召开安全会议进行安全教育,也应在工程范围内设置必要的标志和信号。乙方负责承担施工期间所有安全事故的全部责任,并不得因此要求增加费用或拖延工期。
(3)乙方应负责辖区内的消防、防汛和抗灾工作,应对工程及其管辖区内的人员和财产负责。为此,必须配备一定数量的常规消防器材,定期进行防火检查;配置必要的防汛物资和器材,做好洪水和气象灾害的防护工作。
9、环境保护
(1)乙方应遵守国家和地方有关环境保护的法规、规章,不得使有害物质(扬尘、废油等)污染土地、河流。在施工时要控制噪声,防止扰民。若因违反环境保护有关规定而受到处罚或赔偿,乙方应负全部责任。
(2)乙方应保持施工区和生活区的环境卫生,设置足够的临时卫生设施,定期清理施工废弃物和垃圾。并将其运到指定的地点进行掩埋或焚烧处理。
(3)在全部工程完工后,除已经得到监理机构同意外,乙方必须拆除一切必须拆除的临时施工设施和临时生活设施。拆除后的场地应彻底清理。凡甲方决定保留的设施,由甲方与乙方协商解决处理办法。
10、计量要求
(1)本合同工程项目的单项工程量,严格按图纸施工,无重大地质和高程变化不予计量与变更。确定需要变更和增量工程,严格履行规定审批程序,否则,一律作无效工程处理。
(2)所有工程项目的计量方法均应符合技术条款有关章节的规定,首先由乙方负责计量,并保证计量设备和仪器符合国家度量衡标准的精度要求。
(3)实物工程量经监理人机构签认后,列入乙方每月工程量报表,作为支付的依据。
11、技术标准和规程规范
除本技术条款另有规定外,乙方施工所用的材料、设备、施工工艺流程和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。
当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时,应以本技术条款的规定为准。
在施工过程中,监理人为保证施工质量和施工进度要求,有权指示乙方或批准乙方采用新技术和新工艺进行施工。
二、技术规定
1、单元工程完工后,乙方应认真进行质量检查,符合设计要求和工程质量标准后,报请监理单位和甲方驻现场代表检查验收。
2、经监理人员、驻现场代表检查为质量不合格时,乙方应按照监理人员及驻现场代表的要求进行整改和返工。由此引起的工期延误和施工费用由乙方自负。
3、全部工程完工后,乙方应整理全部施工资料,报监理机构和甲方,准备竣工验收。
4、实物工程量经监理人员和建设单位的驻场代表共同签字以后列入乙方月工程报表作为支付的依据。
(二)水工建筑物工程
1、施工技术的依据是GB5202--20__《建筑物基础工程施工质量验收规范》、GB50203--20__《砖体工程施工质量验收规范》。
2、严格按照施工图纸施工。建筑物几何尺寸、轴线、高程的测量放线必须精确,偏差控制在允许范围内。
3、进场的砂、石、水泥、红砖、钢筋等材料必须经过监理人员现场见证取样送检,付出厂合格报告,外购预制构件必须有生产资质的企业出厂合格证方可安装使用。
4、质量要求:水工建筑物工程严格按图纸施工,不准擅自变更设计。严格按设计标准和施工规范组织施工,每道工序必须报请监理人员验收合格后方可隐蔽覆盖或进入下道工序施工。土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、安装工程严格按施工规范施工,并按规定取样送检。各建筑工程的几何尺寸偏差控制在规范允许的范围内。
5、对不合格的建筑物,乙方必须无条件拆除、加固或补强,对拆除重建的重新要进行验收。经设计验算可加固补强的按设计提出的方案加固补强,返工费用由乙方自负并承担由此造成的经济损失。
(三)排灌沟渠工程
1、施工技术依据是SL223--1999水利水电建设工程验收规程和农田水利工程技术标准编制。
2、主要工程内容
(1)疏挖沟渠工程:疏挖沟槽及边坡土方,排除施工期内的明水、暗水、清理沟渠施工范围内的障碍、整理边坡、整理疏挖、开挖堆放的弃土。
(2)硬化沟渠工程:清理淤泥、夯实边坡基础,排除明水、暗水、清理施工障碍。
3、规格与质量要求
(1)严格按照图纸施工,施工前认真搞好测量放线工作。沟渠线型必须顺直,“三度”必须达到设计要求。总的要求是沟渠顺畅、边坡稳定、坡面美观。
(2)硬化(衬砌)沟渠构件的几何尺寸必须符合设计图纸要求,构件质量必须达到设计强度标准。构件拼装必须规范。基础浇筑、砌筑质量达到设计标准,外观质量要求精细美观、边坡稳定。
(3)硬化灌渠:线型顺直,接头止水严密,分水口、过路涵(板)符合设计要求。
4、单元工程完工后,乙方应认真进行质量检查,符合设计要求和工程质量标准后,报请监理或甲方的驻现场代表复验。对不合格沟渠工程乙方无条件返工,必须达到设计标准,否则,不予计量。
(四)田间道路工程
1、施工技术的依据:TD/T1011--1013--20__《土地开发整理标准》、JTJ033--95《道路路基施工技术规范》和GBJ--97--87《水泥砼路面施工及验收规范》进行编制
2、主要工程内容
(1)水泥路工程:主要包括路基、挖填土方、灰土层、路基碾压整平、砼路面施工及砼路面两边路肩培土夯实。
(2)碎石路面施工用压路机压实、整平、清理边坡余土。
(3)泥土田间道路工程,土路基必须碾压密实、路面要求平整,临田面边坡余土要妥善整理好;临田边坡线要求整齐、顺直。
3、规格与质量要求
(1)水泥路工程:路基宽度、平整度、密实度、路面宽度、厚度、砼强度必须达到设计标准,几何尺寸误差控制在允许偏差范围内,线型顺直美观。
(2)碎石路工程:碎石路基要求平整,碎石面层宽度、厚度、密实度达到设计标准,几何尺寸偏差控制在允许范围内。碎石路表面平整光洁。
(3)泥土田间道路(生产路):要求路面宽度、厚度平整度达到设计标准,几何尺寸偏差控制在允许范围内。沟渠余土要求清理成直线,线型顺直美观。树蔸及建筑垃圾运出施工场地,其费用由乙方承担。
(4)严格按照图纸施工,擅自变更工程量一律不予计量。
(5)进场材料经监理人员现场见证取样送检。经有资质的检测单位出具合格的检验报告后方可使用。砼施工按规定留置试块并送检。
(6)每道工序应报请现场监理人员验收合格后方可进行下一道工序的施工。
(7)单元工程完工后,乙方应认真进行质量检查,符合设计要求和工程质量标准后,提请监理检查复验,隐蔽工程必须经甲方驻场代表和现场监理人员验收后方可隐蔽。
4、工程计量:土路基纵横断面无重大地质和高程变化不予增量(不办变更手续),达不到设计标准一律减量。
第二十条工程验收交付
1、工程竣工验收,按设计要求及有关部门制订的竣工验收规定对该项目组织竣工验收。
2、工程施工中地下工程部分必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。
3、工程竣工后,乙方按有关规定向甲方提交竣工验收报告及完整的竣工材料。甲方收到报告后,应在10天内组织有关人员进行初步验收,并按验收标准提出整改意见。乙方必须在规定的时间内按要求进行整改,并承担因自身原因所造成的整改损失。最后验收时间由甲方通知乙方。
4、工程竣工按正规验收程序验收合格,甲方开出使用通知书后,乙方方可交付使用。
第二十一条保修
1、项目工程验收交付使用后,其质量保修期为一年。
2、如有质量问题,乙方应按国家有关规定予以重修或重建,费用由乙方负责。
第二十二条违约责任
(一)甲方违约责任
1、未按本合同规定拨付工程款,每日按欠款额的万分之二支付乙方逾期付款违约金。
2、超过合同规定期限验收,承认乙方的竣工日期。
(二)乙方违约责任
1、单位工程质量验收不合格,除负责无偿重建、返工或修缮外,处以重建、返工、修缮部分价款10%罚款,罚款从乙方工程款中扣除。
2、甲方在施工监管中若发现设计错误,如因乙方未能积极配合甲方整改,造成损失扩大的,乙方无权就扩大的损失部分要求赔偿。
3、乙方要确保工程质量,如发生工程质量问题,除责令乙方无偿返工、重建、修缮外,处以返工、重建、修缮、部分总额10%的罚款,罚款从乙方工程款中扣除。
4、乙方必须文明施工、安全施工。施工期间发生人员伤亡和一切事故,乙方要承担一切经济责任和法律责任,甲方概不负责。
5、工程如延期交付,每日按工程造价的万分之五支付甲方逾期竣工违约金。
6、乙方不得转包工程。如发生工程转包,甲方有权终止合同,乙方按转包工程造价赔偿甲方损失并承担相应法律责任。
7、乙方由于资金和技术上困难停止施工和终止合同的,除赔偿停止施工标段合同价款外,还支付甲方停止标段工程价款百分之十的违约金。
第二十三条工程变更
(一)设计变更
1、任何设计变更都必须履行以下程序,否则无效。
程序为:由乙方提出申请——总监审定——甲方审核——建设单位审批。
2、因设计变更,提出方应在该项目施工十五日前书面通知对方。经建设单位审批、设计单位修改后的设计方案,是乙方新的施工依据,乙方无条件执行,甲方在乙方违约的情况下,有权终止合同实施。
(二)现场签证
所有现场签证必须履行以下程序,否则无效。
程序为:由乙方提出申请——分片监理审查——总监审核——甲方现场人员组织设计等部门审批。
所审批材料必须签字盖章,一式三份,作为工程量竣工结算的依据
(三)工程调整条件
1、发生承包范围以外的设计变更,并增加了工程量的。
2、发生不可抗拒自然灾害的。
第二十四条其它
1、本合同一经签订,甲乙双方应严格遵守。
2、本合同一式六份,甲乙双方各执一份,其它分送有关部门备案。
3、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
甲方:(章)乙方:(章)
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:
开户银行:
账号:
邮政编码:
____年____月____日____年____月____日
最新家电合同
无论在什么时间和地点,合同都是我们工作和生活中不可或缺的一部分。你知道合同都包含哪些内容吗?今天我很荣幸给大家带来一篇关于“家电合同”的精彩文章,希望这些参考信息能够帮助你以更高的效率完成工作或学业!
家电合同 篇1
家电采购合同
供方(以下简称甲方):_________________
需方(以下简称乙方):_________________
经甲乙双方协商,就乙方向甲方购电器产品事宜达成如下协议:_________________合同期限:_________________20__年7月15日--20__年12月31日
一、购买产品清单:_________________
合计(人民币大写):_________________贰佰壹拾陆万贰仟元整
二、甲方的权利和责任:_________________
甲方有权了解乙方的用电设备的详细资料。
甲方负责对乙方相关人员进行设备使用操作培训。
三、乙方的权利和责任:_________________
乙方负责提供甲方需要的各用电设备的详细资料。乙方应按本合同规定的条款如期支付货款给甲方。
四、运输和安装:_________________
甲方负责将设备运输至乙方指定的地点,相关费用由甲方承担。
如需甲方安装调试设备,乙方需支付设备的安装调试材料费,为合同总金额的5%。
如乙方为非成都区域内客户,则甲方技术服务人员的相关差旅费由乙方承担。
五、付款方式:_________________
1、乙方需预付合同总金额的20%,给甲方,设备安装调试完成后20日内结清合同余款。
2、付款方式一律以银行汇款、贷记凭证或支票形式支付,甲方不收取现金,否则后果自负。
六、售后服务:_________________
甲方销售之产品,主机出现故障三年内包换。
甲方销售之产品,如属甲方选用其他厂家之产品由甲方系统集成,则按照该厂家的售后服务条款执行。
以上条款若属乙方使用不当或由不可抗因素造成,则不属于质保范围。甲方销售之产品实行10年保修,质保期后相关维修费用由乙方承担。
七、违约责任:_________________
甲方产品安装调试后出现非人为因数造成的问题,甲方负责无条件维修,乙方必须按合同规定条款支付货款,如拖延不付,甲方有权向乙方索赔,乙方必须赔付合同金额10%的违约金给甲方。
八、其它事项:_________________
本合同双方签字盖章后生效,未尽事宜由双方协商解决。
本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人(签字):_________________
开户银行:_________________
银行账号:_________________
签订日期:_________________法定代表人(签字):_________________开户银行:_________________银行账号:_________________签订日期:_________________
家电合同 篇2
卖方(甲方):
买房(乙方):
根据国家有关房产的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。
第一条
1、甲方自愿将坐落在地区小区栋单元号的房产(产权证编号)建筑面积
2,房屋结构,房屋用途出售给乙方。
乙方已对甲方所要出售的房产做了充分了解,愿意购买该房产。
第二条甲乙双方议定上述房产成交价格为人民币元。(大写仟佰拾万仟佰拾元整),每平方米单价人民币元。
甲方已经收到一方预付的购房定金人民币(大写)
第三条乙方应于年月日前次经购房款付清给甲方。
付款方式:
第四条甲方应于年月日前将上述房产正式交付给乙方。
第五条上述房产办理过户手续所需缴纳的税费,由甲乙双方协商解决。
第六条甲方保证上述房产权属清楚,若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务(包括物业费、水费、电费、取暖费、电视闭路等),概由甲方负责清理,并承担民事诉讼责任,因此给乙方造成的经济损失,甲方负责赔偿。
第七条违约责任:乙方中途悔约,乙方不得向甲方索还定金。
甲方中途悔约,甲方应在毁约之日起日内将定金退还给乙方,另给付乙方相当于定金数额的违约金。
乙方不能按期向甲方付清购房款或甲方不能按期向乙方交付房产,每逾期一日,由违约一方向对方给付相当于上述房产价款%的滞纳金。
第八条本合同在履行中若发生争议,甲乙双方应采取协商办法解决。
协商不成时可向辽河油田基层人民法院起诉。
第九条本合同未尽事项,甲乙双方可另行议定,其补充议定书经双方签章后与本合同具有同等效力。
第十条本合同一式四份,甲乙双方各执一份,盘锦市房产交易中心分中心存档一份,盘锦市产权产籍处存档一份。
第十一条双方约定的其他事项:
卖方(签章):买方(签章):
身份证号:身份证号:
委托代理人:委托代理人:
年月日
家电合同 篇3
购买家电器采购合同
第一部分:引言
购买家电器是现代生活中的一项重要任务。无论是我们的家庭还是商业机构,都需要各种各样的家电设备来满足我们的日常需求。在购买家电过程中,为了确保双方的权益,采购合同是必不可少的一部分。本文将详细介绍购买家电器采购合同。
第二部分:合同条款
1. 合同双方:合同的第一部分是规定合同双方的详细信息。包括买方和卖方的姓名、地址、联系方式等。
2. 商品描述:接下来,合同需要详细描述买方要购买的家电设备的各项规格。包括品牌、型号、尺寸、功能等。这样做是为了确保买方了解他们所购买的商品的具体细节,以及卖方提供的是符合合同要求的商品。
3. 价格和付款方式:合同的下一部分是规定家电设备的价格和付款方式。卖方应向买方提供明确的价格,并说明是否包括税费和运输费用。付款方式可以是一次性付款或分期付款,具体细节也需要在合同中详细说明。
4. 交货和验收:在购买家电设备过程中,交货和验收是非常重要的环节。合同中应明确规定设备的交货时间和地点,以及验收标准。买方有责任在设备到达后及时进行验收,如果发现任何问题,应立即通知卖方并要求解决。
5. 保修和售后服务:在购买家电设备后,保修和售后服务也是买方关心的重点。合同中应明确规定设备的保修期限、保修范围以及售后服务承诺。这样,买方就可以在需要维修时及时联系卖方获得帮助。
6. 违约责任和争议解决:最后,合同还应规定违约责任和争议解决方式。如果一方违约,应明确规定违约方需要承担的责任和罚款金额。对于任何产生的争议,合同应规定解决方式,如协商解决、调解、仲裁或司法救济。
第三部分:补充条款
在购买家电设备过程中,还可以根据具体情况添加一些补充条款来确保合同的完整性和具体性。以下是一些常见的补充条款:
1. 终止合同:合同可以规定双方可以在特定情况下终止合同,如不可抗力事件发生或合同履行不了力等情况下。
2. 保密条款:如果某些技术或商业机密需要保密,可以在合同中添加保密条款,以确保信息的机密性。
3. 知识产权:如果合同涉及到知识产权问题,如专利或商标,可以在合同中明确规定各方的知识产权权益。
4. 整个合同:最后,合同应明确规定该合同是对以前的协商和谈判的总结,并取代任何之前的口头或书面协议。
第四部分:结论
购买家电器采购合同对于买方和卖方来说都是非常重要的。它确保了双方的权益,并明确了双方的责任和义务。本文详细介绍了一个标准的购买家电器采购合同,以期在实际操作中为大家提供参考和指导。希望本文能帮助买方和卖方之间建立稳定而长期的商业关系。
家电合同 篇4
供方:
需方:
为保护供需双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》,经协商一致同意签订本合同。
一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量。
品名:
规格、型号、牌号、商标:
产 地或厂家:
质量标准:
包装要求:
计量单位:
数量:
单价:
总金额:
交(提)货时间及数量:
备注:
执行记录:
合计人民币(大写):
二、供方对质量负责的条件和期限:____
三、交(提)货方式及地点:____________
四、运输方式到达站(港)及收货单位:____
五、运输费用负担:________________
六、合理损耗计算及负担:____________
七、包装费用负担:________________
八、验收方法及提出异议的期限:____
九、结算方式及期限:________________
十、违约责任:____________________
十一、合同附件:____________________
十二、其他约定事项:
1、合同正本一式两份,双方各执一份。
2、本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
甲方(购方):
乙方(销方):
签订日期:
家电合同 篇5
卖方: (以下简称甲方) 买方: (以下简称乙方) 甲乙双方经平等协商,遵循自愿、城实信用原则,就 产品购销达成以下协议:
二、产品质量:甲方出售的产品质量符合国家标注和行业标准。
三、交货:
1.交货时间:甲方应在 年 月 日前向乙方交付货物。
2.交货地点:3.乙方指定收货人:
4.甲方交货时,乙方指定收货人应向甲方出具书面收货证明。
四、验货与调换:
1.乙方在收货日内完成验货工作,对于运输过程中损坏的有权要求甲方调换,甲方有义务配合乙方的调换要求并承担运费;对于非人为破坏的产品质量问题,甲方有义务调换。
五、付款结算:
1.支付方式:乙方向甲方支付本合同款项的方式,包括并且限于淘宝账户支付宝转账。
2.支付时间:3.支付账号:(甲方收款支付宝账号)_____________________________________
4.本合同交易标的物所以权在乙方货款全部支付完毕后转移。
六、违约责任及索赔
1.如甲方未按合同规定的交货时间交货,则甲方应从规定交货日后的次日起,每日向乙方赔付逾期交货货款总值的万分之三的违约金。逾期超过 天,乙方有权拒收货物,并申请拒付支付宝货款。
2.如乙方未按合同规定的付款时间向甲方支付合同款项时,应自逾期日起,每日按逾期付款之总额的万分之三向甲方偿付的违约金。
七、争议解决
因执行本合同产生的一切争议,双方应本着诚信的原则协商解决,如果不能达成协议,双方同意由交货地点所属人民法院诉讼管辖。
八、本合同一式两份,双方各执一份,合同在双方委托人签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
经办人: 经办人:
时间: 年 月 日 时间: 年 月 日
家电合同 篇6
采购方(以下简称“甲方”):________________
地址:________________
电话:________________
供货方(以下简称“乙方”):________________
地址:________________
电话:________________
甲乙双方本着公平、互利、诚实信用的`原则,经过友好协商一致,依据《中华人民共和国民典法》及有关法律,订立本合同。
一、乙方向甲方供应以下产品:
风险提示:买卖的标的物
双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级,生产厂家,数量等详细内容,尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。如有样品的,双方应封存样品并可进行公正。防止因产品约定不清,而就所提供合格与否产生纠纷。
同时,要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺,防止其产品上存在权利限制,如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。
1、商品名称:________________
2、单价:________________
3、商品数量:________________
4、单品总额:________________
5、总金额:________________
二、交货地点:________________
三、交货时间:合同签订之日起______天之内。
四、运输费用承担:由______方承担。
风险提示:价款及支付方式采购合同的主要义务是一方给物,一方给钱。因此,价款是采购合同的最为重要的内容之一。采购单一货物,价格固定,价款比较清楚,一般不会产生争议。如果采购多种货物或进行长时间的货物买卖,价款较为复杂,一旦约定不明,则极易产生争议。因此,合同中应明确产品单价、计量标准、数量、产品附件等,对于涉外合同,还应当明确货币种类及外汇结算标准,防止出现分歧。
另外,支付方式也应当约定明确,价款支付是现金支付,还是用支票支付;如果采用汇款,汇费由谁负担等细节应当明确。
五、付款方式:合同签订后,甲方先付合同款的______%订金,货到指定交货地点时再交付合同款的______%,剩余尾款在安装验收完毕______个工作日内付清。
风险提示:验收标准
验收标准约定不明时,极易发生产品质量纠纷。
应在验收条款中详细列明货物的验收标准、验收手续及过程,还可选择约定验收结果的最终确认权人。同时还应详细列明货物不符合约定条件时的处理方式、及以处理过程的沟通与衔接。
六、验收标准、方法:包装完好,______%合格。供方必须按照需方要求进行安装。
七、供方负责安装调试。在安装过程中员工的安全由供方负责。
风险提示:违约责任
采购合同里的违约责任作为双方无法履行合同时的赔偿方案,最主要的就是违约责任必须清楚,可操作性强。
违约责任里面最怕的就是写上一句"如果没有在合同规定的时间里送货,所有责任由对方承担"这样虽然规定了违约责任,但是没有一个具体可行的方案,万一以后合同出事,还得找很多的证据证明自己的损失,操作性太差。
八、违约责任:合同自签订日生效,违约方每一天按总货款的______%承担违约金。需方货款未付清前,实物所有权归供方所有。需方按国家有关法律规定,承担赔偿经济损失的责任。
九、解决合同的纠纷方式:本合同在履行中发生争议,由甲乙双方协商解决。协商不成的,任何一方有权向合同签订地法院提起诉讼。
十、其它事项:需方负责电源线到位及控制柜设备。
十一、保修期限:包修______年,______包修______年,其它产品包修______年,终身维修。
十二、本合同一式______份,双方各持______份,本合同自签订日起至包修期满失效。
甲方(签字):________________
签订地点:________________
日期:_________年________月______日
乙方(签字):________________
签订地点:________________
日期:_________年________月______日
家电合同 篇7
出租方:以下简称甲方
承租方:以下简称乙方
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲、乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。
第一条甲方将坐落在阿勒泰路汇芙园15-8-402,的自有房屋(建筑面积72.26平方米,一般装修,地转、厨卫瓷砖,乳胶漆白色墙壁)。出租给乙方作生活起居使用。
(附:房屋内物品清单)
第二条租赁期限租赁期共个月,甲方从年月日起将出租房屋交付乙方使用,出租双方有其他原因需要停止租赁关系的,请提前一个月告知对方,以便减少双方损失。
第三条在承租期内乙方有下列情形之一的,甲方有权终止本合同,并收回房屋,没收租房押金:
1、擅自将房屋转租、分租、转让、转借、联营、入股或者与他人房屋调剂交换的。
2、擅自对房屋结构进行改造或者原有装修进行人为破坏的;未经甲方同意擅自配备多把房门钥匙的。
3、擅自出售、出借、出租、私自占有房屋内原有家具、家用电器的。(见:房屋内物品清单)
4、利用承租房屋进行非法活动,触犯国家或者地方法律、法规的。
5、发生严重破坏公共区域卫生、噪声扰民等周围居民意见强烈的行为,经两次警告无效的。
6、发生漏水、漏气、火灾、高空坠物等人为事故对房屋或者他人造成损失、伤害的由乙方承担相应法律后果及经济损失。
第四条房屋内水、电、暖设施如在正常使用过程中因老化、腐蚀等原因需要维修,乙方应及时通知甲方,由甲方承担维修费用;如乙方先行垫付维修费用,需向甲方提供相关票据,报销维修费用。
以上情况,乙方未及时通知甲方或未自行进行及时维修对房屋或者他人造成损失、伤害的由乙方承担相应法律后果及经济损失。
第五条租金、交纳期限和交纳方式
1、甲乙双方议定月租金元(大写:),
其中甲方承担房屋的(费用)
乙方承担房屋的(费用)
2、租金交纳方式和时间。房屋租金个月支付一次,先付后用。乙方必须在支付租金月开始后的五日内,以现金、汇款或者转账的方式将应缴租金支付给甲方。逾期未交租金且未向甲方说明原因时,甲方可视乙方拖欠租金,有权立即终止本合同,并收回房屋。甲方收回房屋后,乙方须在五日内搬出房屋,逾期未搬出,甲方将寻求司法强制手段解决,造成损失的,甲方不承担任何责任。
第六条房屋如因水灾、火灾、地震等不可抗力导致损毁或造成损失及伤害的,双方互不承担责任。
第七条乙方必须遵守当地暂住区域内的各项规章制度。乙方的民事、刑事纠纷均自行负责。
第八条甲方收乙方押金元(大写:)乙方退房时,结清水、电、气费。交还钥匙后,由甲方退还乙方押金。
电卡读数天然气读数水表读数
第九条租赁合同因期满终止时,如乙方确实无法找到新住所,可与甲方协商酌情延长租赁期限,租金另行协商定收;合同期满后,如甲方仍然继续出租本房屋,乙方享有优先承租权。
第十条本合同生效后,乙方未按照合同约定期限承租房屋或者中途退租未提前一个月通知甲方的,甲方有权扣除房屋押金作为合同违约金。
第十一条本合同执行中,如甲乙双方发生纠纷,甲乙双方协商解决;协商解决不成,经租赁房屋所在地区人民法院法院解决。
本合同书一式两份,甲乙双方各一份,妥善保管。须用蓝色墨水填写,改写、涂改、复印均视合同无效。
合同生效期限年月日至年月日止
甲方(签字或盖章):乙方(签字或盖章):
联系电话:联系电话:
年月日年月日
【篇二】带家电房屋租赁合同范文
租方:以下简称甲方
身份证:
承租方:以下简称乙方
身份证:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲、乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。
第一条甲方将自有的坐落在房屋,带全套家具家电出租给乙方作住房使用。所产生的物管费、垃圾清运费、有线电视费、水电煤气费等一切费用由乙方交纳。
附清单:主卧室:床、四门衣柜、床头柜、梳妆台、梳妆台凳子、窗帘
次卧室:内嵌衣柜、窗帘
书房:床、书柜、晾衣架(含原装衣架18个)、窗帘
客厅:沙发(7个靠枕)、茶几、电视柜、酒柜、内嵌鞋柜装饰柜、创维29寸电视(遥控器)、室外晾衣架、窗帘
饭厅:美的立式水机、西门子冰箱、饭桌及4把配套凳子
厨房:海尔洗衣机、橱柜吊柜、美的灶及油烟机
卫生间:面盆、镜子、毛巾杆、洗漱架、马桶、浴霸、浴房、淋浴架及花洒、屋顶太阳能
第二条租赁期限
租赁期一年,甲方从xx年8月31日起将出租房屋交付乙方使用,至xx年8月30日止。
乙方有下列情形之一的,甲方可以终止合同,收回房屋一切后果由乙方承担:
1.擅自将房屋转租、分租、转让、转借、联营的;
2.利用承租房屋进行非法活动,损害公共利益的;
3.不按时缴纳相关费用的;
4.未按合同履行义务的;
第三条租金和租金交纳期限交纳方式及押金
1.甲乙双方议定合同期内月租金,乙方已在X月X日交纳第一次房租X元给甲方。先付后用。
2.由乙方要求租金按季度支付共4次。需提前一月支付下一季度租金。
3.家具家电押金:X元;水电煤气费押金:X元
第四条租赁期间的房屋使用要求
交付乙方使用的房屋装修完好整洁明亮,所有地砖、墙砖、卧室木地板、门、窗、锁等完好无损,家具家电完好无损乙方签字代表认同,租住期间使用损坏的由乙方负责修理及赔偿。
第五条违约责任及相关约定
1.乙方未按本合同第一、二条的约定未能租满一年负责赔偿X元。
2.乙方逾期交付租金,除仍应补交欠租外,并按月租金的1%,以天数计算向甲方交付违约金。
3.甲方向乙方收取约定租金以外的费用,乙方有权拒付。
4.甲方保证拥有房屋产权,提供相应证明。在交易时该房屋没有产权纠纷;除补充协议另有约定外,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在交付房屋前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任,由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔。
5.租赁期间,发生火灾、被盗、人生伤亡事故等,乙方应承担全部赔偿责任。
6.乙方应爱护房屋内的一切设施及保持房屋卫生。不允许在墙面钉钉子及污染损坏墙面。
7.一年租期后若甲乙双方租或不租都应提前2月告知对方。若乙方不再续租应将房屋卫生打扫干净交付甲方。
8.合同期满后,如甲方仍继续出租房屋的,乙方拥有优先承租权。
第六条免责条件
1.房屋如因不可抗拒的原因导致损毁或造成乙方损失的,甲乙双方互不承担责任。
2.因市政建设需要拆除或改造已租赁的房屋,使甲乙双方造成损失,互不承担责任。
因上述原因而终止合同的,租金按实际使用时间计算,多退少补。
第七条争议解决的方式
本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方均可向房屋租赁管理机关申请调解,调解无效时,可向市工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可以向人民法院起诉。
第八条本合同未尽事宜,甲乙双方可共同协商,签订补充协议,与本合同具有同等效力。
第九条当前的水、电等表状况:
(1)水表①吨(卫生间);水表②吨(太阳能);水表③吨(厨房)(2)电表现为:度;(3)煤气表现为:方。
以上读数乙方应根据要求每月抄报到门外单上,若因乙方遗忘所产生的滞纳金由乙方承担。费用由甲方代缴,每月找乙方结算一次费用。
本合同一式2份,甲乙方各执1份。
附交接清单:
楼道单元门钥匙3把入户门钥匙3套(6把)卧室门钥匙3把(每道门1把)
出租方:(盖章)承租方:(盖章)
电话:电话:
签约时间:签约时间:
家电合同 篇8
出租方(以下简称甲方):_____________承租方(以下简称乙方):_____________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等自愿的基础上,为明确双方的权利义务,经协商一致,就房屋租赁事项订立本合同。
一、甲方同意将位于的房屋出租给乙方使用。签订本合同前,甲方已告知该房屋设定抵押。房屋的建筑面积为______平方米。
二、甲乙双方议定上述房屋月租金为人民币______元整(¥_______元),租赁期限为______年,自___20__年租金按个月为一期结算,以现金、网银或银行转账等形式支付给甲方,由乙方在每期首月的5日前缴付当月租金。
三、乙方须向甲方缴纳人民币___________元整(¥___________元)作为房屋租赁押金(保证金),若乙方支付过房屋租赁定金,则本合同生效之日起该定金转为部分押金,再由乙方支付其余押金。乙方在租赁期满之日缴清租赁应付的一切费用后,甲方应将房屋租赁押金(保证金)无息退回乙方。
四、甲方已提供房产证或具有出租权的有效证明、身份证明等文件。乙方已提供身份证明文件。甲乙双方已分别审查并确认对方文件的真实合法性。
五、租赁期内,甲方承担下列责任:
1在付清水、电、煤气费、管理费等应付费用后,依约将房屋及设备交付给乙方使用,同时保证屋内附属设备、设施能正常运行及使用。物业管理费由甲方承担,并按单如期缴纳。
2负责房屋和设备的定期安全检查,承担房屋设备正常的维修费用。如甲方应及时进行房屋及设备维修,因甲方延误维修而使乙方的人身、财产遭受损害的,或因房屋维修须乙方临时搬迁时,甲方负责赔偿,由双方协商决定。
3租赁期满,甲方要求收回房屋,应在租赁期满之日前30天书面通知乙方;若甲方继续出租该房屋,则乙方在同等条件下有优先承租权。
4甲方因该房屋发生任何经济及产权纠纷,均与乙方无关,乙方有权继续执行本合同至合约期满为止。如因此而导致乙方受到损失的,乙方有权立即解除本合同并要求甲方赔偿乙方因此所受到的损失。
六、租赁期内,乙方承担下列责任:1依约按期交纳房屋租金。
2未经甲方书面同意,不得对房屋进行扩、加、改建或转租、转让、分租或与他人互换房屋使用,乙方保证不改变房屋用途。
3如需与他人合作使用房屋或利用该房屋进行联营、经营均应事前征得甲方书面同意,并按规定重新议定房租。
4因使用需要进行房屋内部装修,须经甲方同意。
5要爱护和正常使用房屋及其设备,发现房屋及其设备自然损坏,应及时通知甲方并积极配合甲方检查和维修房屋。因此延误房屋维修而造成甲方或第三人的人身、财产遭受损害的,乙方应负责赔偿。
6因使用不当或人为造成房屋或原配置的设备损坏的,乙方应负责赔偿或修复。
7不得在承租的房屋内安装或使用超过水、电表容量的任何水电设备及储存有危险、易燃等违禁物品,或在该房屋内进行非法行为。
8租赁期满或解除合同之日应交还承租房屋和原配置的设备给甲方,如须继续承租房屋,乙方应当提前30日与甲方协商,双方另签订合同。
9租赁期内,水费、电费、煤气费、电话(通讯)费、电视收视费、屋使用费由乙方承担,并如期缴纳,逾期产生的滞纳金由乙方承担。
10乙方于租约期满、解除合约或终止合约时,应即时迁出及交还该房屋给甲方,如有任何遗留物品,甲方有权作出处置。
七、违约责任
1、任何一方违反本合同条款或国家法律、法规规定的,守约方有权提前解除合同,违约方应以等额于押金的金额作为违约金予以赔偿。如仍不足弥补因此而造成之直接经济损失的,违约方仍应作出赔偿,赔偿应以实际损失为准。
2、在租赁期内,乙方逾期交付租金,每逾期一日,由甲方按月租金金额的金。逾期超过7天视为乙方擅自解除合同,甲方有权收回房屋并没收押金(业主同意继续租赁的除外)。甲方逾期交付房屋,每逾期一日,须按月租金金额的2%向乙方支付违约金。逾期超过7天视为甲方擅自解除合同,甲方除退还所有已收款项外,还须支付等额于押金数额的违约金。
4、租赁期满解除合同之日,双方应共同检查交接房屋和设备,如发现有人为损坏的,则在乙方押金(保证金)中扣除,不足部分由乙方负责赔偿。
5、租赁期期间,合同一方均有权要求提前解除租赁合同,但应提前30天书面形式通知对方。甲方要求提前解除的,须退还押金,并支付等额于押金金额的违约金给乙方;乙方要求提前解除的,甲方有权没收押金作为赔偿(双方协商后相互同意的情况除外)。
6、租赁期满,甲乙双方未续订承租合同或已解除合同后,乙方逾期不交出承租房屋的,除限期迁出和补交占用期间租金外,甲方还有权按月租金额20%收取违约金。
7、违约金、赔偿金应在确定责任后8、如因不可抗力的原因,造成租赁合同无法履行时,双方互免承担责任。
八、租赁期满,乙方不得破坏房屋原有装修,应以原状交还房屋给甲方。一切嵌装在墙体内的装修(包括乙方已征得甲方同意改变的装修部分),乙方一律不得拆烂、损毁及拆走,同时甲方不予补偿。除此之外,一切乙方搬入的可移动的财产均可搬走。
九、本合同履行中如发生争议,双方应采取协商办法解决,协商不成时,任何一方可依法向房屋所在地人民法院起诉。
十、本合同一式二份,甲乙双方各持一份,同具法律效力。
十一、租赁双方当事人应当自签订、变更合同之日起1月内到房屋所在地的街道、镇出租屋管理服务中心办理房屋租赁登记备案手续。甲、乙双方已知悉办理登记备案手续的相关事宜。
十二、双方约定的其他事项:
甲方:___________________
乙方:_________________________
签订时间:________________
家电合同 篇9
甲方身份证号码:
乙方身份证号码:
现经甲乙双方充分了解、协商,一致达成如下租房协议:
一、甲方愿将其位于____小区6号楼二单元604楼的房屋租给乙方。租期年,即从__年月日至__年月日。年租金元。房租于签订协议时付清。房租逾期未付,甲方即刻收回房屋,已收租金不退。
二、租赁期间的其他约定事项:
1、房屋的设施、设备,乙方应注意爱护,不得破坏房屋装修、结构及设施、设备,损坏应按价赔偿。
2、乙方应做好防火、防水、防盗工作,如发生事故乙方应负全部责任。
3、乙方租赁期间,水费、电费、取暖费、燃气费、电话费、物业费以及其它由乙方居住而产生的费用由乙方负担。租赁结束时,乙方须交清欠费。
4、房屋只限乙方使用,乙方不得私自转租、改变使用性质或供非法用途。乙方如有违约,甲方即刻收回房屋,所收租金不退。
5、在租赁期内,乙方如有特殊情况需解除协议的,必须提前通知甲方,房租按实际使用月数计算,并赔偿甲方违约金000元。
6、租赁期内,如遇不可抗拒因素导致无法继续履行本合同的,本合同自然终止,双方互不承担违约责任。
7、签定协议时收取元抵押金,房租到期时室内设施若无损坏,押金返还乙方。
8、承租方不得利用租房从事非法活动,如有违反责任自负。
三、本协议未尽事宜,由双方协商解决。
四、本协议一式两份,甲乙两方各执一份,经甲乙双方签字后生效。
甲方:乙方::
联系电话:联系电话:
签约日期:__年_月__日
最新电梯合同7篇
如何撰写一份正式的合同?我们要认识到合同对于工作的重要性。签订合同的最终目的是为了保障我们的权益。因此,为了让您满意,我们的编辑精心制作了这个“电梯合同”。如果您需要,就来看看吧!
电梯合同【篇1】
供货方(甲方):______________________
法定代表人:_______________________
地址:_____________________________
联系电话:_________________________
开户银行:__________________________
开户账号:__________________________
需求方(乙方):______________________
法定代表人:________________________
地址:_____________________________
联系电话:__________________________
经友好协商,甲乙双方达成产品销售合同的具体规定如下:
一、产品名称:
型式施工电梯,出厂号:详见产品交接清单号。
二、自升机系列产品技术指标
1、设备的技术指标符合国家施工电梯标准和使用说明书中列出的指标。
2.提供施工电梯的基本图纸。
三、供应规格、数量和单价
详见附件1:供货清单
四、付款方式及付款期限
1.支票和汇款可用于支付。
2.付款期限:
A、乙方应按合同签订时每笔付款总额支付定金。
B、当电梯到达乙方施工现场时,乙方应支付每笔付款总额,即乙方还应向甲方支付每笔付款总额。
C、甲方同意乙方每月平均支付余额,并在每月前全额支付。
D、如乙方不能按约定时间支付相关款项,甲方可暂停所有售后服务,并有权按照本合同的相关约定追究责任。
五、货款支付规定
1.收取款项的,必须持有我公司法人授权证书,并加盖公章。
2.乙方使用支票支付货款的,必须填写公司名称,不得空白。
3.乙方必须认真执行上述两项,否则甲方不承担任何责任,也不承认收到的付款。
六、交货期和包装说明
1、初定____年____月____日交货,但应以乙方提前一周书面正式通知为准,甲方应接到乙方书面通知后一周内及时向乙方发货,乙方指定收货人为:
(1)、_________,联系电话:_________
(4)、其他工作人员:_____________________。
当乙方指定收货人不在现场签收货物的,甲方有权将货物运回,由此产生的责任由乙方承担,日后则由乙方自行到甲方处提取,所需费用由乙方承担。
2、合同外的标准节和附墙架,乙方付钱后,由乙方到甲方处提货。
3、电器、高强度螺丝纸箱或木箱包装,其余裸装交货。
七、技术服务
1、甲方生产的施工升降机自出厂之日起保修壹年,乙方需对升降机进行保修,应以书面通知为准。但因乙方操作使用不当或天灾人祸等因素发生升降机损坏的,不在保修范围之内。
2、钢丝绳、滑轮等易损件不在保修范围之内。
3、技术指导安装基础螺丝和水泥平衡重块吊环的布置。
4、甲方应向乙方提供升降机使用说明书、基础图纸,平衡重块(水泥块)图纸以及相关生产许可文件或生产许可证,当乙方需要甲方安装时,甲方提供安装批准文件或安装资格证,对甲方提供的资料,乙方必须予以签名盖章签收,否则自升降机经验收合格后视为甲方已提供。
5、甲方生产的升降机是按国家标准和企业标准标准制造,带产品合格证。
八、验收标准按甲方提交文件资料及发货清单算验收。
九、安装现场
1、安装现场、通道等由乙方负责整理,必须达到到正常安装的条件。
2、甲方免费负责派出专业安装人员1—2名协助安装及调试工作。
3、设备运到工地无法卸货,所耽误的车费由乙方负责。
十、违约责任
1、甲方必须按约定的时间交货,每延期一天按合同总额的_____‰滞纳金。
2、乙方必须按约定时间、数额支付货款,每延期一天按合同总额的_____‰罚滞纳金。
十一、所有权约定
1、在乙方未按合同约定期限支付货款或在乙方未付清货款前,合同项下的施工升降机所有权属甲方所有,如乙方任何一期应付到期货款累计拖欠一个月以上的,甲方有权收回。同时,如甲方需要通过法律途径解决乙方的货款纠纷时,甲方可按自施工升降机出厂之日起算,乙方每月向甲方支付施工升降机使用费12000元/台,升降机的装拆费及运输费23000元/台,基础螺丝费用为1200元/台,上述费用全部由乙方负责。
2、乙方按合同约定付清货款后,合同项下的升降机所有权归乙方所有。
3、乙方拖欠任一期应付货款超过一个月,甲方有权停止售后的一切服务。
十二、不可抗力事项
不可抗力是指(台风、地震、洪水等)由于不可抗力事件影响合同的义务执行时,则延迟履行合同的义务,双方应通友好协商解决。
十三、争议解决
1、本合同项下发生的争议,由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第_____种方式解决(以下两种方式只能选择一种):
(一)提交_______仲裁委员会仲裁;
(二)依法向有管辖权的人民法院起诉。
2、因违约引起诉讼,违约方除承担违约责任外,还需承担守约方因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、律师费、调查费、评估鉴定费等相关费用。
十四、其它约定:
1、如乙方为单位的,在签订合同时应向甲方提供相关的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件,并加盖公章;如属个人的,应提供相关的身份证件;乙方亦可要求甲方提供营业执照、资质证明等材料,以证明签约主体的合法性。
2、经双方签名盖章签名本合同时,应自乙方按约定向甲方支付货款订金并经甲方审查确认后生效。
3、合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):________________
法定代表:(签字)____________法定代表:(签字)______________
本合同于________年________月________日订立于_________________(地点)。
电梯合同【篇2】
甲方:
乙方:
甲乙双方曾于___年___月签订了《电梯设备买卖合同》。近日,甲方又提出在地下室增设一站,并要求对电梯轿厢进行装饰。双方经平等协商,就电梯装饰等事宜达成共识并签订如下合同补充条款:
一、电梯装饰内容
二、电梯安装增加内容
原合同所购的奥的斯客用电梯为地面一层至六层六站式,现在在地下室再增设一站,计电梯安装工程总计为七站式。
三、电梯执行技术标准
本合同所列电梯执行技术标准为:《电梯制造与安装安全规范(GB7588--1995)》。
四、工程价款与付款方式
(一)补充合同新增项目价款
电梯厅门装潢共7套,每套元,共元;电梯轿厢前围壁、门眉、轿门装潢共1套,元;电梯轿顶装潢共1套,元;地下室新增一站,价款___元。补充合同总价款为___元(¥___元)
(二)原合同价款
原合同所购VWF型奥的斯电梯总价款共____元整(¥元)
(三)付款方式
两个合同总价款为人民币___元整(¥___元),含安装费、运输费、保险费用,此外甲方不再向乙方支付任何费用。
五、合同工期
乙方应在___年___月___日前向甲方交货。
乙方应在___年___月___日前完成调试并交付使用。
六、质量保证与保修
1、质量保证期为一年,即从设备完成调试并交付使用之日起。
2、乙方对设备质量负责"三包"售后服务。设备使用期间,若出现故障,乙方应在接到甲方报修通知后的一小时之内赶到甲方现场进行维修。
3、免费保养期限内,乙方应每月两次到甲方现场,对所安装的电梯设备进行免费保养。
七、相关约定
1、乙方负责向当地技术监督质量检验行业管理部门申报电梯安装许可和安装调试后的报验及注册工作,甲方予以配合。费用按原合同规定由甲方承担。
2、电梯验收以当地技术监督质量检验管理部门出具的验收合格报告为准。
3、其它事项按原合同条款执行。未尽事宜双方协商解决。
甲方:
签约代表人:
乙方:
签约代表人:
____年___月____日
电梯合同【篇3】
承包人(全称):
分包人(全称):
鉴于发包方愿将名称为永安新城二期住宅电梯工程交由分包人(广日电梯工程有限公司)实施,各方本着尊重事实、明确三方责任与义务,经友好协商,订立以下补充协议。
一、分包人必须无条件配合承包人在发包人认可的时间内按照质量要求完成其分包工作内容,如因分包人原因导致承包人无法在强制时间完成施工节点的工程,分包人按照发包人违约金额赔偿发包人,对承包人的施工节点工程未完成或影响工程竣工验收造成的损失及违约赔偿全部由分包人承担。
二、分包人承包范围的工程,因工程质量的问题,不能通过竣工验收,经二次整改后仍不能通过,发包人对承包人的连带责任的罚款由分包人承担。
三、若指定分包人承包范围内未能达到"中山市安全文明工地"要求,指定分包人承担违约赔偿金额。如发包人不减轻或免除承包人的责任和违约赔偿,发包人向承包人的违约赔偿金额全部由分包人承担。
四、承包人要求指定分包人保护和维护施工现场内外的公共设施,因分包人或独立承包人损坏现场内外的公共设施应修复并承担一切费用。
五、分包人应在指定地点设置垃圾收集点,在施工过程的垃圾负责及时清理,如不遵守承包人的指示,承包人可另雇用他人进行清理工作,由分包人承担与此有关的一切费用。
六、工程竣工之后和移交完成工程之前,分包人应从施工现场清理并运出剩余材料设备、垃圾,保证整个工程的整洁,如分包人在合理时间内未把材料设备、垃圾清理运出,承包人可委托他人清运,所发生的费用全部由分包人承担。
七、施工水电费用
广日电梯工程有限公司施工期间的水电费用为该分包工程总造价的1%(RMB:40262元),该费用由分包人一次性交给承包人。
八、工程资料
分包人要按承包人的要求做好工程资料,并在承包人要求的时间内交由承包人归档。
九、安全协议
分包人应在施工前与承包人签订安全协议,并交RMB50000.00元安全保证金。该保证金在分包工程竣工验收后(且施工期间无安全事故),承包人无息返还给分包人。
十、本协议生效
协议订立时间:____年___月___日
协议订立地点:
本协议双方约定:签字盖章后生效,本协议生效后,即成为《中山市永安新城二期住宅电梯指定分包工程合同文件》不可分割的组成部分,具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外,与中山市永安新城二期住宅工程的《中山市永安新城二期住宅电梯指定分包工程合同文件》有冲突的条款,按本协议为准,原合同的其余部分条款应完全继续有效。
十一、本补充协议一式叁份,三方各持一份。
承包方(公章):分包方(公章):
法定人代表联系电话:邮政编码:
发包人(公章):法定代表人(签字):
委托代理人(签字)电话:传真:
_____年_____月_____日
电梯合同【篇4】
甲方:(以下简称“甲方”)
商务联系人:
乙方:(以下简称“乙方”)
商务联系人:
因甲方拟向乙方采购配套设备/材料(以下简称“设备”)及乙方愿依本合同条款及条件将设备授予甲方,经双方协商订立本合同,其条款如下:
1、合同条件
下列条款是构成本合同不可分割的部分:
1.1采购合同条款;
1.2货物明细、技术资料及价格清单,询价文件及报价文件;
1.3合同履行过程中,由甲乙双方协商后签署的补充书面文件。
2、合同范围和条件
2.1经甲方同意的工程采购范围、采购招标及补充文件、相关说明;
2.2经甲方确认的会议记录及乙方澄清事项;
2.3甲方有权全部或部分否决或修改其发出的任何或全部订单,但需得到乙方同意;
3、货物数量及单价及相应的质量保证文件
3.1乙方所提供的货物和数量以甲方开出的采购清单为准,同时在供货时提供合同范围内货物的生产许可证、合格证、同系列产品检测报告、产品说明书等;
3.2具体单价及相关技术参数详见清单
4、合同金额(人民币)
合同总额为:¥2,550,000.00元;大写:人民币贰佰伍拾伍万元整
5、付款方式
5.1合同预付款:合同签订后一周内付款至合同总价(含税)之百分之三十(30%);
5.2合同进度款
5.2.1合同范围内材料运输至甲方现场指定位置并车上初验合格后付款至合同总价(含税)全部货款(100%);同时乙方出具本次付款等额的正式发票及收据。
5.2合同质保期限及质保金额
5.2.1本合同范围内所有材料质保期限为工程通过整体通过验收后十八个月但不超过货到工地之日起二十四个月;
5.2.2质保金保函
乙方收到全部货款后十天内提交由开利公司提供的银行开具的占合同总额5%的不可撤销的质保金保函,期限和保修期一致。
6、交货和接收
6.1供货期限:
6.2交货方式:
6.3甲方指定的交货地点:
6.4甲方指定的签收人:
7、合同纠纷处理
凡对合同执行情况产生的争议,双方协商友好解决,协商结果以纪要形式作为合同附件,与本合同具有同等效力。如果通过协商不能解决,双方同意向无锡市地方人民法院提起诉讼,并根据中国相关法律解决双方争端。
8、合同有效期
8.1本合同有效期为自合同生效起至乙供货物和服务的保修期结束后;
8.2本合同的终止并不能代表乙方对其在本合同中所提供的货物和服务等所引起的相关连带责任的终止,具体应参照国家相关法规执行。
9、附则
本合同壹式肆份,由甲方执贰份,乙方执贰份,在法律上具有同等法律效力,经代表签字盖章后生效并遵照执行,任何一方违反本合同条款,均按《中华人民共和国合同法》和有关规定承担经济责任。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电梯合同【篇5】
甲方:
乙方:
甲方有施工安拆设备委托乙方进行施工升降机拆除,双方本着自愿、公正、公平的原则特签订合同,以便共同遵守,合同如下:
1、 90州鼓楼广场8号楼,工程地点位于沧州市新华东路21号(荷花池对面)。甲方自行把脚手架进料平台拆除,乙方拆除并保证机械设备齐全完好,现场分类堆放好。
2、 乙方提供拆除方案和各种资质、操作人员上岗证等全部资料。
3、 拆除时间根据要求开始拆除3天内拆完。甲乙双方均需要提前做好准备工作。
4、 甲方提供乙方施工区域,拆除时甲方派人管理、制止无关人员进入施工场地,避免发生安全事故,甲方提供乙方一名机务人员协助拆除,施工前设备拆除位置接通电源。
5、 拆除费用为:费等所有费用),设备全部拆除完毕,手续办理齐全后7天内付拆除费用。
6、 乙方拆除人员必须证件齐全,精通安、拆的所有技术操作规程,佩戴好个人防护用品,严禁违章、酒后作业。
7、 因乙方原因发生的任何安全事故均由乙方自行负责,与甲方无关,乙方必须采取有效措施,杜绝安全事故发生。
8、 乙方及时为甲方拆除机械设备,不得耽误甲方施工,如果因为乙方原因影响甲方施工的,乙方负全责,赔偿因此而导致甲方的损失。
9、 乙方拆除下来的设备配件分类存放整齐,按甲方指意地点堆放好。确保文明施工。
10、 乙方必须按照甲方要求拆除设备,不得影响甲方施工进度,否则甲方有权解除施工合同,另找满足要求的施工队伍,剩余款项全部作为甲方的损失扣除。
11、 乙方必须听从甲方的统一指挥。
12、 乙方人员不得在施工现场发生偷盗、打架斗殴事件,否则按照项目部相关制度处罚,严重者送交公安机关处理。
13、 本协议一式两份,甲乙双方各一份。
甲方盖章:乙方盖章:
负责人签字: 负责人签字:
年月日
电梯合同【篇6】
甲方:
乙方:
经双方友好协商,由乙方负责拆除位于XXX电梯,现就拆除电梯事宜甲乙双方达成如下协议:
一、甲方责任:
1.负责对乙方的施工人员进行进场前的安全教育。
2.负责对乙方的施工过程及安全管理进行监督管理及安全教育,并提出意见。3.负责监督乙方承接的工程不得转包,一经发现甲方有权终止协议。
二、乙方责任:
1.乙方应持有相应的电梯拆除资质,乙方人员应持有符合国家规定的有效上岗证件,保证持证上岗工作。并将资质,人员资格等报甲方备案。
2.负责机房、井道的封闭施工。
3.(如)乙方派出的拆梯人员必须与乙方签有正式劳动合同及有社会保险或人身意外伤害保险,拆除期间乙方原因造成人身伤亡或设备损坏等事故由乙方负责。
4.乙方人员进入施工工地,必须服从甲方项目经理的现场管理,接受甲方的各项检查,遵守甲方的各项规章制度,对发现的问题立即整改。否则,甲方有权停止施工。
5.乙方应做好电梯井道的防护工作,厅门口应完全封闭,由于厅门口防护不严造成的第三方人员或住户的伤亡及损失,乙方承担全部责任。
6.在电梯拆除期间,遇有政府有关部门检查监督等原因产生任何罚款,及一切连带责任由乙方负担,甲方不负任何责任。
7.对施工后的场地进行清洁及垃圾处理工作。
8.施工过程中不要在工作区域外乱走动。
三、施工时间:年月日至年月日
四、其它:乙方人员发生严重违章违纪事项,甲方有权终止本协议。此协议一式两份,甲方双方各执一份,具有同等法律效应。
甲方:乙方:
签字:签字:
日期:日期:
电梯合同【篇7】
本合同由以下双方在上海公司所在地签署
甲 方:
地 址:
乙方: 广告有限公司(以下简称:乙方)
地址:
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及相关法律法规规定,在平等、自愿、协商一致的基础上就甲方委托乙方发布广告事宜签订本合同,双方共同遵守。
一、发布媒体:框架电梯平面媒体
二、发布内容: (品牌/产品)
三、发布时间、地点、媒体发布费用
发布时间发布城市发布地点发布数量(块)发布单价 (元/月/块)媒体发布费用见附件[ ] 元/月/块¥[ ]元合计:¥[ ]元
四、制作费用:甲方向乙方支付广告画面制作费用计 ¥[0]元。
五、合同总金额与支付方式:
1. 以上发布费用与画面制作费用合计:(小写)¥[ ]元,(大写)[ ]元。
共分[ 3 ]次付款。付款时间合同金额比例费 用第一次付款¥[ ]元第二次付费¥[ ]元第三次付费¥[ ]元
2。 甲方应按照上款要求按时将款项汇入以下帐号:
开户名:
开户行:
账 号:
3。 发票:
(1)对甲方支付的广告发布费,乙方将开具正式的广告费发票;对甲方支付的广告设计费、广告画面制作费、印刷费及画面特殊更换的上画费等服务费用(如有),乙方将开具正式的服务费发票。
(2)乙方在收到支票后5个工作日之内将正式发票递出;如发票抬头与本合同中的甲方名称不同,甲方需特别注明收票人为 。
六、广告的制作及刊发:
1。 甲方负责发布内容的的画面设计,甲方应在广告发布前10天,将所要发布的广告内容印刷为四色菲林片或制作成mo或相应的电子文件提交给乙方;乙方将在甲方审看画面打样并签字确认后开始印制。
2。 如甲方自行印制广告画面的,甲方需于每月广告发布开始前3天,将印制好的广告画面送至乙方;此外,甲方还应按发布总量的10%为乙方留存余量,以弥补上画中的损耗。
3。 广告首次刊发前,甲方如欲变更广告发布时间和发布内容的,至少应于本合同约定的广告发布日前的10个工作日书面通知乙方;如乙方在接到此通知之时已发生了印制等费用的,甲方还应及时向乙方支付该费用。
4。 乙方每月1日或每月15日开始发布广告,上画周期不超过3天,甲方广告发布时间超过1个月的,可享受乙方于每月15日提供的免费更换画面服务一次。免费更换画面是指更换原广告画面或变更原定的广告发布位置,由此产生的额外费用如印制费等,甲方另行支付给乙方。
5。 若甲方在前款4约定的时间外要求刊发广告的,甲方应向乙方额外支付上画费10元/张/次。
6。 广告刊发后的10个工作日内,乙方以光盘或纸质报告方式向甲方提供发布监测报告。
七、其他
1。 本合同的标题及各条款的标题仅为检索方便而拟定,不应用来解释合同条款的含义。
2。 本合同自双方授权代表签字并加盖公司印章之日起生效。
3。 本合同同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。
4。 本合同附件一“框架媒介广告发布合同补充条款”及附件二“广告发布地点”及本合同有效期内形成的其他附件、补充协议均是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
5。 合同未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。
甲方: 乙方:上海铭邸广告有限公司
签字/盖章 签字/盖章
联系人: 联系人:
联系电话: 联系电话:86-21-62177776-
传真: 传真:86-21-52280509
邮政编码: 邮政编码:200041
通信地址: 通信地址:XX市XX区凤阳路588弄26号2501室
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
附件一:框架媒介广告发布合同补充条款
第一条:甲方权利义务
甲方权利:
(a) 甲方有权要求乙方遵照合同的约定准时完成广告发布;
(b) 甲方有权要求乙方遵照合同的约定向甲方提供内容真实、准确的媒体发布监测报告,并有权对实际发布情况进行监督和核实;
(c) 甲方有权要求乙方按照本附件第三条1款的约定,对广告实际发布版位数量进行补偿发布;
(d) 合同约定的广告发布期限届满后,甲方在同等条件下享有优先续约权。
甲方义务:
(a) 甲方保证其具有签订及履行本合同的全部权利和资格;
(b) 甲方应保证其提供的广告内容的真实性和合法性,且该广告内容不存在违反任何法律法规或侵犯任何第三方的合法权益(包括但不限于知识产权)的情形;
(c) 甲方应按合同约定及时向乙方支付费用。对于广告发布期间发生的除合同第五条第1款规定以外的费用,如合同第六条第3,4,5款规定的费用,甲方应于该费用发生后的五个工作日内支付给乙方。
(d) 甲方应在甲方应在广告发布前7天,向乙方提供广告发布审批/登记/备案所需的文件资料;
第二条:乙方权利义务
乙方的权利:
(a) 乙方有权就其向甲方提供的广告发布服务向甲方收取约定的费用;
(b) 乙方有权审查甲方提供的广告画面的内容和表现形式,对不符合中国相关法律规定的,乙方有权要去甲方更正;甲方如拒绝更正或经更正后仍不符合中国相关法律法规要求的,乙方有权推迟发布或拒绝发布,且不承担任何违约责任。
乙方的义务:
(a) 乙方应按约定及时发布甲方的广告,并负责办理广告发布的登记/备案手续;
(b) 乙方负责所发布广告画面的上画和维护,如发生影响广告正常发布的故障,乙方应及时书面通知甲方并尽可能在3日内修复。超过该期限仍未能修复的,乙方将为甲方调换等价位置的其他版位发布广告。
(c) 乙方应按合同约定及时向甲方提供媒体发布媒体监测报告。
第三条:有关发布方面的其他约定
1。 乙方应按合同约定的时间、数量及形式完成广告发布,但如因乙方不可控制因素如电梯暂停检修等,致使甲方广告发布未能如数完成,乙方应保证广告实际发布数量与广告发布合同约定的数量之间的误差不超过5%;若超过5%的,乙方需根据误差数量对甲方进行发布数量上的补偿;
2。 甲方应按时提供印制好的广告画面或印刷用四色菲林片/mo,以便乙方及时进行广告上画或进行印制;如甲方未能在规定时间内提供印制好的广告画面或印刷用四色菲林片/mo,乙方有权推迟广告发布时间并不需承担任何责任;同时甲方还应支付自约定的广告发布日至实际发布日期间的广告发布费;
3。 若甲方对乙方的媒体发布安排有异议的,应最晚于接到媒体监测报告后的一周内将异议内容以书面方式通告乙方,超过该时间视为甲方默认接受了乙方的发布行为。
第四条:不作为义务
除订立与履行本合同项下义务之需要外,未经对方事先同意,任何一方不得擅自使用、复制或许可第三方擅自使用、复制对方提供的商标、标志、商业信息、广告设计资料、技术及其他资料。
第五条:合同的终止
1。 合同的终止
(a) 合同期限届满时终止;
(b) 因不可抗力致使合同无法继续履行的,合同终止。
第六条:违约责任
1。 甲方应按约定按时足额向乙方支付有关费用,若甲方未按合同约定向乙方支付费用,甲方应按每日千分之[五]的比例就逾期支付金额向乙方支付违约金。若甲方在付款期届满后[30]日仍未能支付到期款项的,乙方有权通知甲方解除合同并要求甲方赔偿乙方为履行合同而支出的一切必要费用及合同约定版位空置的损失。所有赔偿金额总计不超过约定的合同总金额。
2。 因乙方原因导致甲方广告未按约定发布的,乙方应根据违约广告位数量双倍发布广告补偿甲方。
第七条:不可抗力
1。 甲方或乙方因不可抗力部分或全部迟延或不能履行其在合同项下义务的,不承担违约责任,但应立即与对方协商解决办法,并及时采取措施减少因不可抗力造成的损失;
2。 因不可抗力造成合同终止的,广告发布费由双方按广告实际发布时间或退、或补;日发布费按合同约定的广告发布费用总额除以合同约定的发布天数计算;
甲方:
乙方:xx公司(指定销售商)—xx公司(xx网)
甲方申请使用xx网,并已了解xx网的操作和使用,就广告事宜,达成如下条款:
第一条:甲方为了推广其形象、产品或服务,根据本合同所规定的广告标准,决定委托乙方(下称发布方)在xx网上发布问答式广告,同时用图片、视频广告(rm文件)、flash等形式展示甲方的产品、服务、品牌。
第二条:广告文件
1。 甲方必须在广告开始发布前5日提供广告样稿,广告以gif文件格式(分两种:banner广告大小为50k,尺寸为468×60像素;logo广告大小为20k以内,尺寸为150×60像素)提供给乙方,视频广告(大小为500k以内,影片原始尺寸为200×150像素)以rm格式提供给乙方、flash(广告大小为250k以内,播放时间为8秒,8秒后自动消失,宽度和高度分别为778、467像素)以swf格式提供给乙方。广告样稿和广告问答应该严格符合本合同及相关的法律法规的.要求;
2。 甲方可以委托发布方为其设计广告样稿,如采用视频广告,甲方需提供vcd原稿给乙方,在甲方决定采纳发布方所设计的广告样稿,并交付设计费用后,该广告样稿的著作权归甲方所有。
3。 banner广告和logo广告可作超链接,链接到甲方的网站。
4。 只有xx网的美名扬正式收费会员,才具有发布全部广告内容的权限。
第三条:广告发布
1。甲方提供的广告样稿,未经甲方同意,发布方不得改动。但发布方为了整个版面的协调性、发布媒介的适应性等因素而作出的不改变广告样稿实质内容的改动可未经甲方同意。
2。发布网络问答式广告,问答题由甲方提供(或委托发布方提出意见和设定),并可由甲方自助增删,但处于可见的(激活状态)不得少于1条。
3。发布方有权审查广告内容和表现形式,对不符合法律、法规的广告内容和表现形式,发布方可要求甲方作出修改,甲方作出修改前,发布方有权拒绝发布。
4。在广告发布期间,每次问答题的更换由甲方自助处理,如甲方需要更新gif文件、flash、电影文件,必须严格遵守相关法律、法规要求。如发现甲方有违反本合同本款及第五条第二款的行为,乙方不须通知甲方即删除其帐号,并拒退广告余款。
5.甲方应有专人负责管理甲方在xx网上的广告事宜;保管好自己的用户名和密码并自助增减广告内容。
第四条:付款
1。 甲方应于广告开始发布前2个工作日以银行转帐方式将广告费用支付给乙方指定的银行帐户(开户行:中国工商银行XX市花木支行;银行帐号:1001 1965 0900 6920 025;开户名:xx公司)。
2。 乙方收到广告费用后一个工作日内,完成充值工作。
3。 甲方预付广告费的广告费是不能退回的。
第五条:保证与责任
1。 甲乙双方依照中华人民共和国相关法律法规签订本合同;
2。 甲方向发布方保证:甲方的广告不违反国家相关的法律法规、公共道德准则,以及第三方的权益,甲方对广告的真实性、合法性负责;
3。 因甲方未履行前项的保证,致使发布方蒙受各类损失,甲方承担赔偿损失等法律责任;
4。 甲方必须管理好自己的用户名和密码,对用户名密码管理不当或遗失造成的损失由甲方负责。
5。 发布方必须在广告发布结束后向甲方提供广告投放统计报告,其中包括收阅广告人的年龄段、地域(省、市)比例、性别、行业、职业、教育程度、月收入情况等相关统计资料;
6。 为了网站的正常运行,发布方需要定期或不定期地对网站进行停机维护,因此类情况而造成的正常服务中断,甲方应该予以理解,发布方不承担任何责任,发布方则有义务尽力避免服务中断或将中断时间限制在最短时间内;
第六条:不可抗力:对于因不可抗力引起的失约或延误,各方不承担赔偿责任。
合同编号:_________
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙双方在平等自愿的基础上,就乙方为甲方提供网络广告服务事宜达成合同如下:
一、合同内容
1.甲方为拓展商务、扩大影响,委托乙方进行网络广告宣传。
2.甲方选择_________广告形式,发布位置:_________,发布时间:_________,投放期限:_________,广告内容:_________,广告超文本链接地址:_________,备注_________。
3.乙方为甲方提供网络广告服务,具体服务内容见附件。
4.在确定发布网络广告工作前,甲方必须将所需资料交给乙方,如因甲方提供资料不全或不及时,造成工作延误,乙方不承担任何责任。
5.如果由于乙方的原因造成工作的延误,由乙方承担责任。
二、甲方的义务
1.在本合同有效期间,甲方负责向乙方提供链接及发布需要的图文信息文件;
2.甲方保证其所提供的链接图文信息文件符合我国广告法律法规的有关规定并且该文件本身并无瑕疵。
三、乙方的义务
1.乙方保证乙方是指定网站的合法所有者和经营者;
2.乙方保证指定网站在本合同的有效期内能够正常运行;乙方保证将甲方提供的图文信息文件置于指定网页的指定位置;乙方保证不包括且不通过乙方网站提供任何被认为或可能认为属于下述内容的材料:
a.中国的法律认为是色情,淫秽或诬蔑的内容;
b.侵犯任何第三方公众形象或隐私的内容;
四、合同金额
经甲、乙双方友好协商,本合同全部金额为_________元人民币整。合同生效之日起3日内,甲方向乙方支付全款合同金额,即_________元人民币整;
五、服务期限
自_________年_________月_________日至自_________年_________月_________日。
六、争议解决
双方因合同的解释或履行产生争议,由双方协商解决。协商不成,双方均有权向有管辖权的人民法院起诉。
七、知识产权的保护
1.双方使用的所有硬件、软件、程序、密码、商品名、技术、许可证、专利、商标、技术知识等皆归各方所有,另一方对于此无任何权利或利益;
2.双方在本合同有效期间获知的对方的商业秘密,技术秘密等需双方保密的事项,在合同期间及合同终止后两年内不得向第三方披露或公开;
3.以上第2款并不因本合同的解除、终止、撤销而失效。
八、合同终止
双方按照合同规定的条款履行合同后,即乙方在合同规定的时间内,按照双方协商的广告内容完成甲方的网络广告发布。
任何一方终止合同,需提前10个工作日书面通知对方,并说明正当终止理由,由双方签字代表协商终止合同。
因不可抗力或者其他意外事件,或者使得本合同的履行不可能,不必要或者无意义的,任一方均可以解除本合同。双方均不承担责任,待条件恢复后,由双方协商确定合同变更内容。
九、附则
未尽事宜,双方协商解决。
本合同附件是本合同不可分割的组成部分,附附件一份。
本合同一式_________份,双方各持_________份,具有同等的法律效力,双方授权代表签字,盖章后生效。
甲方(盖章):_________甲方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
联系地址:_________联系地址:_________
邮政编码:_________邮政编码:_________
联系电话:_________联系电话:_________
传真:_________传真:_________
电子邮件:_________电子邮件:_________
最新电子合同书
在充满活力、日益开放的今天,合同的应用范围变得越来越广泛。对于您来说,您知道如何选择适合自己的合同范文吗?今天幼儿教师教育网编辑将与大家分享有关“电子合同书”的相关主题内容,提供给大家参考,希望大家仔细阅读!
电子合同书 篇1
姓名:单位: 身份证号: 联系方式:
姓名:单位: 身份证号: 联系方式:
一、甲方正式委托乙方联系洽谈出让 事宜。
二、甲乙双方本着公证合理、自主自愿的原则,签订本协议。
三、授权人责任与义务:
1、根据授托方要求,做好交易前的准备工作,及时提供真实有效材料,对资料的真实性,合法性承担法律责任。
2、受托方受理后,委托方不得擅自变更已委托的事项,如需变更应通知受托方。
3、按时足额支付交易中介服务费。
四、受委托方责任与义务
1、按委托方意愿实施信息发布配对,安排配对双方洽谈,实地考察,撮合双方成交。
2、提供有关服务,对交易的.真实性承担法律责任。
五、授权内容及权限
1、甲方授权乙方联系出让矿产事宜。
2、出让名称:
3、元。
4、月 年 月日止。
六、中介服务标准及付款方式:
1、支付乙方拥金。
对超过甲方底价部分归乙方所有。
2、付款方式
委托项目成交之日,将佣金及超过底价部分打入乙方银行帐户。
七、甲方债务债权及人员安置,由甲方负责,与乙方无关。
八、因甲方原因造成产权不能实际转让,甲方应承担全部经济责任,与乙方无关。
九、委托项目成立后,如甲方未按期支付给乙方中介服务费,每逾期一天,应按逾期部分总金额及超过底价部分的百分之(50%)向乙方支付违约金。
十、未尽事宜,协商解决,协商不成,由有关部门仲裁。
十一、本授权委托协议书由甲乙双方签字后,即其法律效力,本协议书一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方单位(章)
甲方代表(签字): 乙方代表(签字):
年 月 日
电子合同书 篇2
甲方(出租方):
地址:
身份证: 电话:
乙方(承租方):______
地址:______ 身份证:______
电话:______
甲乙双方在平等自愿、诚实信用的原则下,就甲方将小区停车位出租给乙方使用的事宜达成一致意见,特订立本合同。
第一条 停车位编号、位舲
停车位编号 ;位舲:
第二条 承租期限
乙方承租期限即为本合同的有效期限。本合同的有效期限为__年,自__年__月__日始至__ 年__月__日止。
第三条 租金及其支付方式
租赁车位按照先付款后使用的原则,乙方需在签定本合同时将车位租赁费一次性向甲方支付。收取费用后,不再退费。
乙方须于本合同约定期限满提前一个月向甲方提出续租书面申请,租金一年一订,获得甲方同意后办理相关手续。过期视为放弃续租权,甲方无须将乙方列入下一期车位租赁计划内。乙方承租停车位的租金为每年人民币__元,乙方租赁期内在车位增设管理的手续,待租赁合同到期时乙方无条件向甲方返还。租金支付方式为:人民币现金一次性支付。
第四条 双方责任
甲方责任:
1、甲方向乙方提供空停车位;
2、负责支付停车位的照明、通风、卫生清洁等物业管理费用。
3、因小区开发、规划等原因须提前解除合同的,甲方应提前30日通知乙方。
乙方责任:
1、不得将停车位转租或转借给他人;
2、承租的停车位只能停放物业公司许可的机动车车型,并服从物业管理部门关于地下车位的管理规定。
3、不得影响其它车位上停放的车辆的安全和正常通行,车辆进出停车位不得妨碍物业管理活动和其他业主、物业使用人的活动。
4、在停车位内修理车辆或清洗车辆须在物业管理规定要求下进行;
第五条 甲方免责
乙方车辆在停车位内外损坏的,甲方不承担任何责任;
乙方车辆在停车位内丢失的,甲方不承担赔偿责任;
第六条 违约责任
1、除本合同本条规定的情形外,甲乙双方不得擅自解除本合同,擅自解除本合同的一方视为违约,守约方有权要求违约方支付元的违约金;
2、乙方不正确使用停车位或不按甲方的规定使用停车位的,给小区其他业主、物业使用人或甲方造成损失的乙方应予赔偿。
第七条 争议的解决
在履行本合同过程中发生争议的,双方应平等协商解决。协商不成的双方可提交仲裁委员会仲裁,对仲裁委员会的裁决双方均应遵守,仲裁不成的双方可以依法向人民法院起诉。
本合同自双方签字后生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一 份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
签订日期: 签订日期:
小区车位租赁合同
出租方:____(以下简称甲方) 车牌号:京______
承租方:____(以下简称乙方) 车牌号:____
为明确责任,恪守信用,甲乙双方协商一致,自愿签定本合同,愿共同遵守。内容如下:
第一条 甲方将北京市__区______小区__号车位出租给乙方使用。
第二条 租车位期限为年,即自__年__月__日起,至__年__月__日止。
第三条 租金为每年人民币____元(大写:_仟_佰元整),押金为___元(大写:_佰元整)。乙方以现金方式支付甲方。甲方开具收条。
第四条 甲方于付款当日将车位交付乙方使用,乙方不得将车位转租,否则甲方有权收回车位。
第六条 租赁期间,乙方应正常使用并爱护车位。因乙方使用不当造成车位损坏,由乙方承担维修或赔偿。
第七条 本合同有效期届满,乙方需继续租用车位的,应于有效期届满之日前一个月向甲方提出续租要求。甲方同意后,本协议自动顺延。第八条本合同终止,乙方应于终止当日将车位归还甲方,并保证设施的完好,同时结清应当由乙方承担的各项费用。乙方逾期不返还的.,甲方可追究其违约责任。
第九条 因车位产权方造成的特殊原因导致租金调整或提前解约,甲方对乙方不承担赔偿责任。
第十条 本合同共一页,一式二份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
第十一条 其他约定:
甲方(签章): 乙方(签章):
联系电话: 联系电话:
联系地址: 联系地址:
签约时间:__年__月__日
签约时间:__年__月__日
电子合同书 篇3
下面是小编为大家整理的2023年离婚协议书电子版(14篇),供大家参考。
在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。相信许多人会觉得范文很难写?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧
离婚协议书电子版篇一
女方:xxx,汉族,生于19xx年xx月xx日,身份证号码:xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
男、女双方于20xx年xx月xx日办理结婚登记,婚后未生育子女。因双方性格不合,无法继续共同生活,夫妻感情完全破裂,已无和好可能。现男女双方本着平等、自愿原则,经协商一致,就双方自愿离婚一事达成协议如下:
一、男女双方自愿离婚。
二、男女双方无夫妻共同财产,无夫妻共同债权。
三、婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有。
四、双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。
五、夫妻双方不存在生活困难需要帮助的情况。
六、本协议一式三份,男女双方各持一份,交婚姻登记机关一份,自双方签字后生效。
男方:
女方:
xxxx年x月xx日
xxxx年x月xx日
离婚协议书电子版篇二
双方同意离婚,接下来需要的就是一份内容详细齐备的离婚协议书,把涉及到财产分割问题、子女抚养问题等等都囊括进去,尽可能保护双方的合法权益,避免发生不必要的纠纷。
男方:某某,男,汉族,_____年___月___日生,住____________,身份证号码:_______________
女方:某某,女,汉族,_____年___月___日生,住____________,身份证号码:_______________
男方与女方于_____年___月认识,于_____年___月___日在___登记结婚,婚后于_____年___月___日生育一儿子/女儿,名______。因_____________致使夫妻感情确已破裂,已无和好可能,现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:
一、男女双方自愿离婚。
二、子女抚养、抚养费及探望权:
儿子/女儿_____由女方抚养,随同女方生活,抚养费由男方全部负责,男方应于______年___月___日前一次性支付_____元给女方作为女儿的抚养费(/男方每月支付抚养费_元,男方应于每月的1-5日前将女儿的抚养费交到女方手中或指定的xx银行帐号:_______________)。
在不影响孩子学习、生活的情况下,男方可探望女方抚养的孩子。(/男方每月可探望女儿一次或带女儿外出游玩,但应提前通知女方,女方应保证男方每月探望的时间不少于一天。)
三、夫妻共同财产的处理:
⑴存款:双方名下现有银行存款共_元,双方各分一半,为_____元。分配方式:各自名下的存款保持不变,但男方/女方应于_____年___月___日前一次性支付_____元给女方/男方。
⑵房屋:夫妻共同所有的位于xxx的房地产所有权归女方所有,房地产权证的业主姓名变更的手续自离婚后一个月内办理,男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由女方负责。女方应于_____年___月___日前一次性补偿房屋差价_____元给男方。
⑶其他财产:婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。
四、债务的处理:
双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。(/方于______年___月___日向_____所借债务由_____方自行承担……)
五、一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任:
双方确认夫妻共同财产在上述第三条已作出明确列明。除上述房屋、家具、家电及银行存款外,并无其他财产,任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性。
本协议书财产分割基于上列财产为基础。任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报除上述所列财产外的财产,或在签订本协议之前二年内有转移、抽逃财产的,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任,虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。
六、经济帮助及精神损害赔偿:
因女方生活困难,男方同意一次性支付补偿经济帮助金给女方。鉴于男方要求离婚的原因,男方应一次性补偿女方精神损害费_____元。上述男方应支付的款项,均应于______年___月___日前支付完毕。
七、违约责任的约定:
任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金_____元给对方(/按支付违约金)。
八、协议生效时间的约定:
本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。
九、如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向xxx人民法院起诉。
男方:____________ 女方:____________
签名:____________ 签名:____________
______年___月___日 ______年___月___日
离婚协议书电子版篇三
女方:_____,女,汉族,_____年__月__日出生,身份证编号:____________________,住址:______________________。
男方:_____,男,汉族,_____年__月__日出生,身份证编号:____________________,住址:______________________。
第一条上列男女双方经充分协商,达成一致意见签订本离婚协议。
第二条男女双方于____年__月__日登记结婚。双方因婚前了解不深,缺乏感情基础,婚后没有注重感情的培养,并且性格不合,已经分居很久,夫妻感情确已破裂,确已没有和好的可能,一致同意自愿离婚并共同到婚姻登记机关办理离婚手续。
第三条男女方共同财产:房产一套,位于佛山市顺德区大良街道,该房产价值伍拾伍万元;汽车一辆,车牌号码为〃,价值陆万元;号房及该套房内的一切共有家庭用品,车牌号码为〃汽车,归男方所有,男方同时给予女方补偿房价款叁拾叁万元,于办理离婚登记时一次性支付。
男方、女方专用的物品,分别属男、女方各自所有。
男方、女方共同债务有向男方姐姐借款伍万元整,由男方归还。共同的债权有贰万元整,由女方享有。若男方、女方另存有债务的,属个人债务,由其个人偿还,与另一方无关。
第四条婚生儿子,于____年__月日__出生,身份证编号。双方一致同意由女方抚养,男方应于每月的十八号前支付女方抚养费玖佰元整;儿子年满18周岁后由其选择随男方或女方生活。
第五条男方有探视儿子的权利,每周一天,时光为星期六或周日。儿子读书时寒暑假期间的探视时光,双方另行约定。
第六条男女双方签订本协议日起十天内,共同到婚姻登记机关办理离婚登记手续。
第七条离婚后,一方不得干扰对方的生活,双方不得做有损婚生儿子健康成长的事情,都有教育婚生儿子的义务。
第八条本协议一式三份,双方各执一份,一份给婚姻登记机关;自离婚登记之日起生效。
女方签名:____________ 男方签名:__________
离婚协议书电子版篇四
男方: xxx,男,汉族,19xx年x月x日,住址:重庆市xx区xx路xx号x幢xx,身份证号码:51xxxxxxxxxxxxxxxx.
女方:xxx,女,汉族,19xx年x月x日,住址:xx省xx县xx镇xx村xx号,身份证号码:41xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
男方与女方于 年 月 日在 区民政局登记结婚,于 年 月 日(农历 月初 )生育 子(女),取名 (性别,男/女,汉族,身份证号码:xxxxxxxx)。
后双方常因琐事吵架,长期感情不和,致使夫妻感情破裂,已无和好可能,现双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:
1、双方自愿解除婚姻关系,自愿签订离婚协议。
2、签订本离婚协议时双方明确该协议的权利义务内容,自愿接受本协议内容的约束。
3、双方签订本协议时,无智力及精神异常,意思表示真实、合法、有效。无强迫和威胁等违法行为与情形存在。
4、为保证协议的真实性,双方各自邀请一名见证人进行本协议签订事宜的见证,见证人有权持有该协议。
5、双方身份证复印件、结婚证复印件、债务欠款依据、购房合同复印件、车辆行驶证复印件、出资验资报告书复印件、公司营业执照复印件、孩子 出生证明书(户口簿)复印件等资料作为本协议附件,构成本协议内容。
1、孩子xxx由女方(男方)抚养,随同女方生活,由女方负责孩子抚养费用和日常生活起居。
2、孩子的生活费、教育费、医疗费等相关抚养费用全部由双方共同负责,男方每月支付孩子生活费 元,直至孩子年吗十八周岁。教育、医疗、保险等大笔资金支出有男女双方按照一人一半的方式承担。(也可约定由男方或者女方一人承担)
3、女方需负责孩子的抚养直至付到孩子大学毕业为止。
4、在不影响孩子学习、女方正常生活的情况下,男方可随时探望女方抚养的孩子。女方不得无故阻挠,也不得无故拒绝男方的探望。
双方共同确认:双方各自名下所有的一切婚前所有的固定资产、存款、股权、投资等一切资产归各自所有。双方不得以任何理由提出异议并进行权利主张。
(1)双方现在各自名下所有的一切银行账户存款,归各自所有,不予以分割。
(2)双方互不主张此部分存款归各自所有的权利。此部分共同财产处理在本协议签订之后,对双方均具有约束力,各方不得再另行提出异议以及权利主张。
(1)由夫妻婚后共同出资,一次性付款购买的位于 市xx区 路 号 幢 单元 楼 号住房一套的所有权归(男)女方所有。
(2)房屋具体信息为: ,购房价款: .所有状况: .
(3)作为夫妻共同所有的此部分房产,女方为取得该房屋所有权需现金一次性按照合同价款补偿男方 万元(大写: 万元整)作为分割此部分财产的补偿金。
(4)房地产权证的业主姓名变更的手续自房产证办理下来之后,一个月内男方协助女方办理。男方必须协助女方办理变更的一切手续,过户费用由女方负责。如男方没有按时协助女方办理相关手续,男方应当承担违约责任,并赔偿女方的损失。
(5)本协议签订之后,所有权、居住权、使用权、收益权等基于房屋所有权而享有的一切权利归女方,男方不得有任何异议并主张任何权利。
(1)男女双方婚内共同出资,并由xxx持有的 有限公司股份,双方共同确认由xxx持有的公司股份 %是夫妻共同财产范围,在本次离婚协议之时予以分割。
(2)由于 有限公司其他股东不同意xxx作为新股东持股,并不愿放弃优先购买权,为确认股权的完整性,双方共同确认此 %股份股权所有权及收益权利归女方所有,女方以现金补偿男方。
(3)双方共同确认共同所有的股权价值 万元(大写: 万元整),双方股权以本协议约定的价值为准,不以单独评估为准。女方现金补偿男方的股权金额确定为 万元(大写: 万元整)。
(4)女方现金补偿男方股权的之后,女方全部持有 有限公司股份 %股份,女方独立享有该股权的所有权、收益权、经营决策权等基于持有股份的全部权利。
(5)夫妻关系存续期间所基于持有股份而产生的权利义务全部由女方承担。同时,女方持有 有限公司股份之后,基于股东而应当履行的权利义务全部由女方负承担,男方概不负责处理相关争议。
(1)夫妻共同出资购买的登记在xxx名下的汽车基本情况以行驶证登记为准:车牌号码xxxxx、车辆类型小轿车、车辆登记所有人xxxx、品牌型号xxxxxxxx、车辆发动机号xxxxxx.
(2)该辆车所有权归女方所有,男方不要求女方进行现金补偿男方,女方享有基于车辆的所有权而享有的使用权、收益权等一切权利。
(3)车辆按揭款 元(大写 元整)由女方负责归还,男方不履行还款义务。
(4)基于女方对该车辆的使用、支配、收益、债务等一切事宜由女方负责,交通违章、交通事故处理、还款义务等一切事宜均由女方负责处理,男方一概不负责。
(5)在女方还完车辆按揭贷款之日起7日内,男方需无条件的配合女方进行车辆过户手续的办理。过户所产生的税费、工本费等一切费用由女方负责承担,男方概不负责。
双方共同确认无隐匿任何财产的行为,本协议以上载明的财产已经包含了全部夫妻婚姻关系存续期间的夫妻共同财产。已经全部予以了合法分割,如有隐匿自愿承担相关法律责任并须赔偿彼此损失。
(1)夫妻关系存续期间,男女双方共同确认各自所享有的对外债权归各自所有,由双方各自进行权利主张,另一方不得有任何异议并进行权利主张。
(2)债权不能实现的风险由双方各自承担,不得因债权不能实现而追究彼此任何责任。
(1)夫妻关系存续期间,男方为夫妻共同生活而进行的项目投资所产生的对外债务为 万元(大写: 万元整)。此部分债务双方确认为共同债务,女方对此部分债务予以确认,并不提出异议,承诺由双方共同偿还。
(2)双方共同确认,女方对外无共同债务,男方对外亦无其他债务。夫妻共同债务范围以本次协议确认的为准,如有未纳入本协议的债务,则不属于夫妻共同债务,男女双方承诺各自偿还。债权人主张权利的,由债务承载方各自负责偿还。
(3)由于债务系男方对外进行支借和欠付的,债务组成处理由男方负责处理,在本协议签订之后,女方自愿支付 万元(大写: 万元整)用于男方偿还夫妻共同债务。此部分款项在女方支付之后,即视为对共同债务进行了处理,女方不在承担此部分债务的偿还。
(4)男方取得该部分用于支付共同债务的 万元之后,需将此部分费用全部用于偿还债务,不得将此部分费用挪作他用。如男方将此部分费用挪作他用,男方承担为此所造成的一切损失。
双方自愿离婚,互不对彼此进行经济帮助,也不对彼此进行精神赔偿和补偿。(需要补偿的,约定补偿金额)
1、女方补偿男方金额
基于该协议约定:女方须向男方支付房屋补偿款 万元(大写: 万元整)、股权补偿款 万元(大写: 万元整)、偿还共同债务 万元(大写: 万元整)等补偿金合计: 万元(大写: 万元整)
2、款项支付时间
(1)男女双方在签订本协议之后,领取离婚证正式离婚之日起,三日内支付男方 万元(大写: 元整)。
(2)余款 万元(大写: 元整)女方在支付第一次补偿金之后, 个月内全部支付完毕。
(3)具体支付方式为:女方每月 日之前支付男方补偿金 万元(大写: 万元整),共需支付 次。具体支付时间分别为: 年 月 日前支付第一笔款项、 年 月 日前支付第二笔款项、 年 月 日前支付第三笔款项。支付总额为 万元(大写: 万元整)。
本协议签订之日起, 日内男女双方需持有本协议及各自相关的证件到结婚登记机关换取《离婚证》。
1、本协议签订之后,男女双方均需严格按照协议约定履行自己的义务。一方故意拖延办理出生证明、离婚证、房屋车辆过户等相关协议约定手续,违约方须每日向彼此支付 万元(大写: 元整)作为补偿费用,直至相关手续办妥之日止。
2、女方拒绝支付或者延期支付男方经济补偿金的,须每日向男方支付 万元(大写: 元整)作为补偿费用,直至女方按照本协议支付相关费用之日止。
本协议一式六份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,见证人及见证律师各一份。
如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向彼此户籍登记地或者经常居住地人民法院起诉。
1、协议约定内容均采用打印文本,除签字部分外,涂改、书写无效。
2、本协议以下无正文。
男方(捺印): 女方(捺印):
时 间: 时 间:
见证人:
见证律师:
执业证号:
离婚协议书电子版篇五
男方:____________,男,汉族,_______年__月__日生,住______________,身份证号码:____________________。女方:____________,女,汉族,_______年__月__日生,住______________,身份证号码:____________________。男方________与女方________于________年__月认识,于______年__月__日在____________登记结婚,婚后于______年__月__日生育一儿子/女儿,名______。因____致使夫妻感情破裂,已无和好可能,现经夫妻双方自愿协商达成一致意见,订立离婚协议如下:
一、男女双方自愿离婚。
二、子女抚养、抚养费及探望权:
儿子/女儿______由男方抚养,随同男方生活,抚养费(含托养费、教育费、医疗费)由男方全部负责。在不影响孩子学习、生活的情况下,女方可随时探望男方抚养的孩子。(/女方每星期休息日可探望女儿一次或带女儿外出游玩,但应提前通知男方,男方应保证女方每周探望的时间不少于一天。)
三、夫妻共同财产的处理:
婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有(附清单)。
四、经济帮助及精神赔偿:
因女方生活困难,男方同意一次性支付补偿经济帮助金____元给女方。鉴于男方要求离婚的原因,男方应一次性补偿女方精神损害费____元。上述男方应支付的款项,均应于__年__月__日前支付完毕。
五、违约责任的约定:
任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金____元给对方(/按______支付违约金)。
六、协议生效时间的约定:
本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。
七、如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向________________人民法院起诉。
男方:(签名)
女方:(签名)
年 月 日
年 月 日
离婚协议书电子版篇六
男方___与女方___现因夫妻感情彻底破裂自愿离婚,经双方商定,对有关事项达成以下协议:
一、双方婚生子____由____抚养,___每月__日前支付共计人民币____元抚养费。___每月逢双周/单周周__上午__点到___处接孩子探望,于当日下午___点前送回女方住处。
二、双方共同财产分割方案如下:
夫妻双方共有的位于___市___区/县________路___弄___号___室房屋登记在双方名下,系双方共同财产,现双方约定:
离婚后,该套房屋及室内装修、家具电器归___所有,___配合___办理产权变更登记手续。因办理产权变更登记手续所应支付的一切税费由双方各半承担。
___在双方办理完毕离婚手续后___天内支付给____该套房屋的折价款人民币___元。___收到该款项后应为___出具收款收据。
三、双方各自的个人生活物品归各自所有。
四、夫妻双方在婚姻关系存续期间内无其他共同债权债务;个人名下的债权债务离婚后由各自享有和承担。
上述协议事项,双方保证切实履行;协议内容如有隐瞒、欺骗、责任自负。
男方(签字): 女方(签字):
年 月 日
(本协议一式三份,当事人各执一份,交婚姻登记机关存档备案一份)
离婚协议书电子版篇七
男方:_____,身份证号:_____,住址:_____区_____街道(身份证地址)。
女方:_____,身份证号:_____,住址:_____区_____街道。
男女双方于_____年_____月_____日登记结婚,于_____年_____月_____日生儿子_____。现在因夫妻感情破裂,已无和好可能,在平等、自愿的基础上,经双方共同协商,达成协议如下:
一、双方自愿离婚。
二、儿子_____由男方监护抚养,女方支付抚养费_____元/月,一年一付,每年_____月_____日前支付,上述款项包括学费、生活费、女方应付至儿子大学毕业。(考虑到通货膨胀因素每年适当递增位_____%),但如遇儿子重大疾病住院治疗或意外伤害等特殊情况需较大开支,由双方各半承担;
三、 夫妻共同财产按以下分割:
1、男方一次性支付女方 万元(该款包括但是不限于女方拆迁补偿、安置、过渡、奖励等费用),在双方办理离婚登记手续后,当日付清。
2、_____车辆归男方所有;
3、现有家具、家电等家庭用品全部归_____所有。
4、双方目前自有现金归各自所有。
四、双方无共同债权、债务。婚姻关系存续期间个人债务由个人承担,与对方无涉。
五、女方对儿子享有探视权,男方应积极配合,原则上每月 次,具体时间、方式双方另行协商。
六、本协议书一式三份,男女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。
男方: 女方:
年 月 日 年 月 日
离婚协议书电子版篇八
协议人:甲方
协议人:乙方
协议人甲方、乙方什么时间在什么地方办理结婚登记手续。什么时间生于孩子叫丙。因协议人双方夫妻感情完全破裂,现双方就自愿离婚一事达成如下协议:
一、甲方与乙方自愿离婚。
二、孩子丙由哪一方抚养;
另一方每月给付抚养费多少元,多长时间支付一次,具体时间;抚养费支付到孩子18周岁止还是大学毕业;抚养费是否包括教育费、医疗费;包括或不包括,分别如何处理。
三、有房屋产权的房屋如何折价、如何分割;单位福利房(无产权)如何分割;家具如何分割;股权、股票如何分割;
四、债权债务如何处理;分清哪些是夫妻共同债务,哪些是个人债务;一方隐匿财产如何处罚。
五、探视权如何行使;需要注意探视权的制约和限制;孩子姓名更改的约定。
本协议一式叁份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
协议人: 协议人:
年 月 日年 月 日
离婚协议书电子版篇九
原告: 李某 女,汉族,生于1973年11月11日,住北京市 88号内2,电话:139xxxxxxx,139xxxxxx。
被告:王某 案由:离婚纠纷
诉讼请求:
1、判令撤销原被告双方签订的离婚协议;
2、判令本案诉讼费由被告承担。
事实与理由:
原告与被告于1995年10月26日在北京市昌平区民政局登记结婚,婚后生育女儿
婚后夫妻经常为琐事发生争吵,被告经常殴打被告,被告多次逼迫原告签订离婚协议,并在协议前将原告殴打住院进行治疗,原告迫于无奈签订了离婚协议,在签订协议前,被告承诺原告,为了女儿王智颖其离婚后不会再婚,原告鉴于上述情况,对财产作出上述分割,不是真实的意思表示;离婚后,被告背弃承诺再婚,并且不能很好的照顾、教导女儿王智颖,致使女儿初中毕业便待业在家。
综上,原告认为,被告采用暴力胁迫、欺骗手段与原告签订离婚协议,已侵害原告的合法权益,依据《中华人民共和国婚姻法》的规定,特诉至贵院,请求法院依法判决,维护原告合法权益。
此致
北京市 人民法院
具状人:
年 月 日
离婚协议书电子版篇十
协议人:某,男,年月日出生,汉族,住市路号
协议人:某,女,年月日出生,汉族,住市路号
协议人双方于年月日登记结婚,年月日生育一子,取名。现协议双方夫妻感情已完全破裂,经双方协商一致,就自愿离婚、财产分割及子女抚养事宜达成如下协议:
一、某与某自愿离婚。
二、儿子由某抚养,由某每月给付抚养费500元,在每月10号前付清;直至付到18周岁止,18周岁之后的有关费用双方日后重新协商。
三、夫妻有座落在路号的楼房一套,价值人民币万元,现协商归某所有,由某一次性给付某现金万元。房内的家用电器及家俱等等(见清单),双方同意作价万元,归某所有,某向某支付万元。
四、夫妻无共同债权及债务。
五、某可在(时间)接儿子到其居住地,于(时间)送回冯某居住地;如临时探望,可提前天与某协商,达成一致后可按协商的办法进行探望。
本协议一式叁份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
协议人:xxx协议人:xxx
xx年xx月xx日
离婚协议书电子版篇十一
男方:_______,男,___族,_____年___月___日,住址:_____市_____区_____路_____号_____幢_____,身份证号码:_______________
女方:_______,男,___族,_____年___月___日,住址:_____市_____区_____路_____号_____幢_____,身份证号码:_______________
男方与女方于_____年___月___日在_____区民政局登记结婚,于_____年___月___日(农历___月___)生育一子(女),取名___月___日(性别,男/女,___族,身份证号码:_______________)。
1、双方自愿解除婚姻关系,自愿签订离婚协议。
2、签订本离婚协议时双方明确该协议的权利义务资料,自愿理解本协议资料的约束。
3、双方签订本协议时,无智力及精神异常,意思表示真实、合法、有效。无强迫和威胁等违法行为与情形存在。
4、为保证协议的真实性,双方各自邀请一名见证人进行本协议签订事宜的见证,见证人有权持有该协议。
5、双方身份证复印件、结婚证复印件、债务欠款依据、购房合同复印件、车辆行驶证复印件、出资验资报告书复印件、公司营业执照复印件、孩子出生证明书(户口簿)复印件等资料作为本协议附件,构成本协议资料。
1、孩子______由____(男/女)方抚养,随同____(男/女)方生活,由____(男/女)方负责孩子抚养费用和日常生活起居。
2、孩子的生活费、教育费、医疗费等相关抚养费用全部由双方共同负责,____(男/女)方每月支付孩子生活费元,直至孩子年吗十八周岁。教育、医疗、保险等大笔资金支出有男女双方按照一人一半的方式承担。(也可约定由男方或者女方一人承担)
3、____(男/女)方需负责孩子的抚养直至付到孩子大学毕业为止。
4、在不影响孩子学习下、___(男/女)正常生活的状况下,___(男/女)可随时探望____(男/女)抚养的孩子。____(男/女)不得无故阻挠,也不得无故拒绝____(男/女)方的探望。
双方共同确认:双方各自名下所有的一切婚前所有的固定资产、存款、股权、投资等一切资产归各自所有。双方不得以任何理由提出异议并进行权利主张。
1、存款:
(1)双方此刻各自名下所有的一切银行账户存款,归各自所有,不予以分割。
(2)双方互不主张此部分存款归各自所有的权利。此部分共同财产处理在本协议签订之后,对双方均具有约束力,各方不得再另行提出异议以及权利主张。
2、房屋:
(1)由夫妻婚后共同出资,一次性付款购买的位于_____市_____区_____路_____号_____幢_____单元__楼____号住房一套的所有权归____(男/女)方所有。
(2)房屋具体信息为:__________,购房价款:__________。所有状况:__________。
(3)作为夫妻共同所有的此部分房产,_____(男/女)方为取得该房屋所有权需现金一次性按照合同价款补偿____(男/女)方_____元(大写:________元整)作为分割此部分财产的补偿金。
(4)房地产权证的业主姓名变更的手续自房产证办理下来之后,1个月内____(男/女)方协助___(男/女)方办理。___(男/女)方务必协助___(男/女)方办理变更的一切手续,过户费用由___(男/女)方负责。如___(男/女)方没有按时协助___(男/女)方办理相关手续,___(男/女)方应当承担违约职责,并赔偿___(男/女)方的损失。
(5)本协议签订之后,所有权、居住权、使用权、收益权等基于房屋所有权而享有的一切权利归___(男/女)方,___(男/女)方不得有任何异议并主张任何权利。
3、有限公司股份
(1)男女双方婚内共同出资,并由______持有的______有限公司股份,双方共同确认由______持有的公司股份____%是夫妻共同财产范围,在本次离婚协议之时予以分割。
(2)由于______有限公司其他股东不同意____(男/女)方作为新股东持股,并不愿放下优先购买权,为确认股权的完整性,双方共同确认此____%股份股权所有权及收益权利归___(男/女)方所有,___(男/女)方以现金补偿____(男/女)方。
(3)双方共同确认共同所有的股权价值____元(大写:_______元整),双方股权以本协议约定的价值为准,不以单独评估为准。___(男/女)方现金补偿____(男/女)方的股权金额确定为____元(大写:_____元整)。
(4)___(男/女)方现金补偿___(男/女)方股权的之后,___(男/女)方全部持有______有限公司股份___%股份,___(男/女)方独立享有该股权的所有权、收益权、经营决策权等基于持有股份的全部权利。
(5)夫妻关系存续期间所基于持有股份而产生的权利义务全部由___(男/女)方承担。同时,___(男/女)方持有____有限公司股份之后,基于股东而应当履行的权利义务全部由___(男/女)方负承担,____(男/女)方概不负责处理相关争议。
4、汽车
(1)夫妻共同出资购买的登记在_______名下的汽车基本状况以行驶证登记为准:车牌号码_______、车辆类型_______、车辆登记所有人______、品牌型号_______、车辆发动机号______。
(2)该辆车所有权归___(男/女)方所有,___(男/女)方不要求___(男/女)方进行现金补偿____(男/女)方,___(男/女)方享有基于车辆的所有权而享有的"使用权、收益权等一切权利。
(3)车辆按揭款_____元(大写______元整)由___(男/女)方负责归还,___(男/女)方不履行还款义务。
(4)基于___(男/女)方对该车辆的使用、支配、收益、债务等一切事宜由___(男/女)方负责,交通违章、交通事故处理、还款义务等一切事宜均由___(男/女)方负责处理,___(男/女)方一概不负责。
(5)在___(男/女)方还完车辆按揭贷款之日起7日内,___(男/女)方需无条件的配合___(男/女)方进行车辆过户手续的办理。过户所产生的税费、工本费等一切费用由___(男/女)方负责承担,___(男/女)方概不负责。
5、其他财产
双方共同确认无隐匿任何财产的行为,本协议以上载明的财产已经包含了全部夫妻婚姻关系存续期间的夫妻共同财产。已经全部予以了合法分割,如有隐匿自愿承担相关法律职责并须赔偿对方损失。
1、债权处理
(1)夫妻关系存续期间,男女双方共同确认各自所享有的对外债权归各自所有,由双方各自进行权利主张,另一方不得有任何异议并进行权利主张。
(2)债权不能实现的风险由双方各自承担,不得因债权不能实现而追究对方任何职责。
2、债务处理
(1)夫妻关系存续期间,___(男/女)方为夫妻共同生活而进行的项目投资所产生的对外债务为______元(大写:_______元整)。此部分债务双方确认为共同债务,___(男/女)方对此部分债务予以确认,并不提出异议,承诺由双方共同偿还。
(2)双方共同确认,___(男/女)方对外无共同债务,___(男/女)方对外亦无其他债务。夫妻共同债务范围以本次协议确认的为准,如有未纳入本协议的债务,则不属于夫妻共同债务,男女双方承诺各自偿还。债权人主张权利的,由债务承载方各自负责偿还。
(3)由于债务系____(男/女)方对外进行支借和欠付的,债务组成处理由____(男/女)方负责处理,在本协议签订之后,___(男/女)方自愿支付____元(大写:_____元整)用于___(男/女)方偿还夫妻共同债务。此部分款项在___(男/女)方支付之后,即视为对共同债务进行了处理,___(男/女)方不在承担此部分债务的偿还。
(4)___(男/女)方取得该部分用于支付共同债务的_____元之后,需将此部分费用全部用于偿还债务,不得将此部分费用挪作他用。如___(男/女)方将此部分费用挪作他用,___(男/女)方承担为此所造成的一切损失。
双方自愿离婚,互不对对方进行经济帮忙,也不对对方进行精神赔偿和补偿。(需要补偿的,约定补偿金额)
1、___(男/女)方补偿___(男/女)方金额
基于该协议约定:___(男/女)方须向____(男/女)方支付房屋补偿款____元(大写:_____元整)、股权补偿款_____元(大写:_____元整)、偿还共同债务_____元(大写:_____元整)等补偿金合计:_____元(大写:_____元整)
2、款项支付时间
(1)男女双方在签订本协议之后,领取离婚证正式离婚之日起,3日内支付___(男/女)方______元(大写:_____元整)。
(2)余款____元(大写:____元整)___(男/女)方在支付第一次补偿金之后,____个月内全部支付完毕。
(3)具体支付方式为:___(男/女)方每月___日之前支付___(男/女)方补偿金_____元(大写:_____元整),共需支付___次。具体支付时间分别为:_____年___月___日前支付第一笔款项、____年___月___日前支付第二笔款项、_____年___月___日前支付第三笔款项。支付总额为_____元(大写:_____元整)。
本协议签订之日起,_____日内男女双方需持有本协议及各自相关的证件到结婚登记机关换取《离婚证》。
1、本协议签订之后,男女双方均需严格按照协议约定履行自己的义务。一方故意拖延办理出生证明、离婚证、房屋车辆过户等相关协议约定手续,违约方须每日向对方支付______元(大写:_______元整)作为补偿费用,直至相关手续办妥之日止。
2、____(男/女)方拒绝支付或者延期支付____(男/女)方经济补偿金的,须每日向____(男/女)方支付_____元(大写:_____元整)作为补偿费用,直至____(男/女)方按照本协议支付相关费用之日止。
十、协议生效时间的约定:
本协议一式六份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,男、女双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,见证人及见证律师各一份。
如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向对方户籍登记地或者经常居住地人民法院起诉。
1、协议约定资料均采用打印文本,除签字部分外,涂改、书写无效。
2、本协议以下无正文。
男方(手印):
女方(手印):
时间:
离婚协议书电子版篇十二
一、张某与王某自愿离婚。
二、儿子张亮由女方抚养,由男方每月给付抚养费500元,在每月10号前付清;直至付到18周岁止,18周岁之后的有关费用双方日后重新协商。
三、夫妻有座落在路号的楼房一套,价值人民币6万元,现协商归女方所有,由女方一次性给付男方现金3万元。房内的家用电器及家俱等等(见清单),双方同意作价2万元,归女方所有,女方向男方支付1万元。
四、夫妻无共同债权及债务。
五、张某可在每月的第一个星期六早上八点接儿子到其居住地,于星期日早上九点送回王某居住地,如临时或春节探望,可提前一天与王某协商,达成一致后可按协商的办法进行探望。
本协议一式叁份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
男方:(签字)女方:(签字)
年 月 日 年 月 日
离婚协议书电子版篇十三
吴××,男,生于××××年×月×日,汉族,××市××××公司员工,住××市×××路×××号×××室;
林××,女,生于××××年×月×日,汉族,无业,地址同上。
吴××与林××于××××年×月×日经恋爱结婚,婚后感情尚好,生有一子吴×。因近一年来林××沉溺于麻将,经常整夜不归,不尽照顾家庭和儿子的义务。为此经常发生争吵,矛盾日益激化,夫妻感情受到极大伤害,经居委会、亲戚朋友劝解无效,双方都认为无法共同生活下去,故协议离婚如下:
一、儿子吴×由父亲吴××抚养,林××不负担抚养费;
二、林××每月的第一个星期六早上八点接儿子到其居住地生活二十四小时,于星期日早上八点送回吴××居住地,如临时想探望儿子,可提前一天与吴××联系、协商,达成一致后可按协商的办法探望儿子;
三、婚后的共同财产各一半(附清单);婚前双方各自的财产归各自所有(附清单);
四、房屋是吴××婚前购置的个人财产,离婚后林××搬出另住,吴××一次性给予经济帮助一万元。
协议人:吴××(签名)
林××(签名)
离婚协议书电子版篇十四
协议人:张xx,女,1988年8月8日出生,住广西贵港市幸福路xx号。
协议人:李xx,男,1988年9月9日出生,住广西贵港市幸福路xx号。
协议人张小雨、李志明双方于20xx年8月8日在贵港市港北区婚姻登记处办理结婚登记手续。20xx年3月6日婚生女儿李小明出生。因双方性格不合,夫妻感情已完全破裂,决定协议离婚。现双方协议如下:
一、张xx与李xx自愿离婚。
二、女儿李小明由张小雨抚养,另李志明每个月支付600元的抚养费。
1、抚养费包括生活费、医疗费、教育费用等。如果子女抚养期间产生一次性大额支出的,双方再协商解决;
2、抚养费支付时间和方式,如果一方不能够按时支付的,每天加收3%的赔偿金。
3、抚养费支付到子女年满18周岁,超过18周岁以后,确实由必要支付抚养费时,双方协商确定数额和支付时间;
4、离婚后一年内子女户口迁到一方,另一方应协助办理,如果不协助,则赔偿损失50000元人民币。
5、离婚后另一方户口一年内迁出,如果超过该时间的,按日支付补偿金50000元。
6、离婚后,一方未经另一方书面同意,不得改变子女的姓氏,擅自改变的,应及时恢复原来的姓氏,并一次性支付赔偿金20000元。
三、双方夫妻共同财产清单如下:
1、房屋,分割办法;
2、存款,分割办法;
3、家具电器,分割办法;
4、股票、基金,分割办法;
5、汽车,分割办法;
6、其他投资、财产,分割办法。
四、夫妻共同债权及债务:
1、双方共同债权,分割办法;
2、双方共同债务,分割承担办法。
五、探望权行使办法:
1、探望子女的时间;
2、探望子女的方式;
3、探望子女的地点;
4、爷爷、奶奶探望权的行使;
六、其他问题约定:
七、本离婚协议一式叁份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
协议人:
协议人:
协议签订日期:
电子合同书 篇4
甲方(售车方):____________
乙方(购车方):____________
经甲乙双方协商,甲方将自有车辆____________(车牌号:____________发动机号:____________车架号____________)一辆卖给乙方,乙方支付给甲方价款__元(大写人民币:__),车辆与价款均于本协议签定之日交付;具体协议如下,甲乙双方共同遵照执行。
1、因双方交易车辆为旧机动车车辆,故双方签定协议时均对车身及发动机工作状况表示认同,乙方对该车外观及内在质量状况已充分了解。
2、双方商定该车不办理过户手续,但该车所有权自本协议签订之日起完全归乙方。
3、本协议签定之日起,因该车引起的交通事故、交通违章、债权债务、经济纠纷等一切费用及相关损失,人员伤亡均由乙方单独承担责任;与甲方无任何关系。
4、如在该车交付乙方后,乙方转卖该车给任何人,因该车所发生的一切纠纷、赔偿等事宜,均与甲方无关。
5、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字,按手印后生效。
甲方(公章):_______________
乙方(公章):_______________
电子合同书 篇5
甲方:____________________________
乙方:____________________________
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》根据平等互利的原则,经双方协商:乙方根据甲方需要派遣劳务人员提供劳务,甲方向乙方支付相应费用。现就具体事项达成如下协议:
1、合作事项
(1)乙方根据甲方的约定向甲方派遣劳务需要和要求从事相关工作的人员。甲乙双方建立劳务派遣合同关系,乙方与被派遣到甲方的劳务人员签订劳动合同,履行劳动备案登记手续,建立劳动关系。
(二)劳务派遣人员的种类、数量、聘用期限、工作内容及相关待遇要求、职责分工、费用结算方式等在补充协议中明确。
二、劳务派遣期限
从___年________月_______日至_________年___月_日届满,可续期双方协商。
3、甲方的权利和义务
(1)甲方需要使用派遣人员时,应在15个工作日内书面通知乙方应事先以书面形式向乙方提供拟派遣的岗位种类、人数、素质、要求、各项待遇、劳动用工期限及起止日期。派遣人员在甲方工作期间,甲方应对其进行组织管理和岗位调配和考核。
(二)派遣人员在甲方工作期间,按国家法定休假待遇规定安排员工正常休假。
(3)甲方受乙方委托,按月扣除派出人员应承担的各项社会保险,转交乙方。
( 4) 甲方有权在国家劳动合同法律法规规定的范围内遣返派遣人员,并提前书面通知乙方,并在每月1日至10日内办理解雇手续。
(5)甲方根据自身生产经营情况需要增加或减少派遣人员的,应提前15个工作日通知乙方。社会保险费、服务费等费用的增减在协议附件中规定。
调度员个人提出解除劳动合同的,应提前30天书面通知甲方,甲方在7日内作出同意或不同意的决定,并书面通知乙方,乙方负责办理相关手续。
(6)甲方在使用派遣人员时应提供相应的劳动条件和劳动保护,并负责派遣员工的岗前安全教育培训。
(7)派遣人员在甲方工作中因工伤致残、死亡的,由乙方负责和处理。甲方应尽快通知乙方,负责事故现场的应急响应,积极配合事故调查取证,并提供相关资料。
(8)派遣人员发生工伤、职业病、死亡等事故,乙方应遵守国家有关规定,所支付的费用由甲方承担国家规定的用人单位。
(9)派遣人员非因工生病或受伤的,甲方按国家规定在就医期间按国家规定承担相应费用。
(10)女性调度员在调度期间怀孕、产褥期、哺乳期,甲方按国家规定应由用人单位承担的费用由乙方承担处理相关事务。乙方向甲方派遣人员时,应在“求职登记表相关信息”中向甲方提供准确的信息。
(11)甲方向乙方推荐的符合条件的人选,经乙方同意,可聘为乙方劳务派遣人员。目前在甲方工作的聘用人员由甲方推荐甲方对乙方。经乙方同意,该人员可以与乙方建立劳动关系。
(12)根据《中华人民共和国劳动合同》,甲方乙方派往乙方的人员有下列情形之一的,甲方有权直接遣返乙方,无需支付经济补偿:
(1)在试用期内,经证明确实做到了不符合聘用条件;
(2)严重违反甲方规章制度的;
(3)严重失职诈骗,给甲方造成严重损害的;用人单位拒不改正的;
(5)以欺诈、胁迫或乘人之危等手段,致使对方违背真实意思订立或变更劳动合同,造成劳动合同无效的;
(六)依法追究刑事责任的。
(13)甲方停产生产经营的,甲方自停产之日起将派遣人员名单交乙方。自停业当月起,甲方将继续缴纳停业期间的保险费和管理费,并按相关规定支付最低工资。
(十四)甲方将被派遣员工返还给乙方的,乙方与被派遣员工按照《劳动合同法》规定解除劳动关系时,除本条规定的情形外。本合同第12条规定,甲方应当按照《劳动合同法》的规定支付经济补偿,并在解除关系时支付。
(十五)派出人员应当遵守和执行甲方依法制定的保守企业秘密的各项规章制度,对甲方的重大业务管理事项、重要业务统计等严格保密。指标、核心技术和客户。在向甲方发送期间以及合同终止或终止后,不得以任何方式泄露、使用或允许他人使用信息和其他商业秘密。
四。乙方的权利和义务
(1)乙方应依法依规与派遣员工签订劳动合同;
< p> (2)乙方应自觉遵守履行与派遣人员签订的《劳动合同》的全部义务;公司规章制度的安全教育,保守甲方商业秘密,维护甲方合法权益; ,乙方应直接与派遣员工协商解决,乙方应采取必要的合法措施保护甲方免受可能发生的纠纷;甲方书面同意乙方不得将其在本协议项下的任何义务分包给其他人才服务机构或公司。否则,由乙方承担由此造成的损失;(6)乙方根据甲方需要派遣人员,配合甲方对派遣人员实施组织管理、岗位调动和绩效考核,定期派遣人员进行有效跟踪管理。
(7)乙方与派遣人员签订劳动合同后30日内,乙方应按照国家有关规定为派遣人员办理社会保险手续,并负责缴纳各项保险。费,并按规定标准从派遣人员的月工资中扣除各种保险费,以及补充协议约定的其他社会保险费。
(8)乙方派出人员在工作中给甲方造成经济损失的,经甲方和甲方确认后,责任人按照企业相关制度负责赔偿。 B或相关
组织。 .
(9)乙方负责进行发货前政策、法律教育、职业道德培训,提供必要的咨询和指导,如实介绍甲方的情况。
(10)乙方可根据甲方需要,对新进劳动者进行岗前培训,取得岗前培训证书者方可提供给甲方,培训费用由甲方承担。
(11)乙方应按甲方要求对派遣人员进行体检(体检项目和体检医院由甲方指定)。审查日期不得超过发货开始前一个月。
(12)甲方在甲方工作中发生因工伤、致残、死亡等事故,甲方应及时通知乙方。尽快通知乙方,并积极开展抢救和现场防护,并预缴相关医疗费用,待乙方启动工伤保险机制后处理。
(13)乙方向甲方提供的所有相关信息均应保证真实有效,因虚假信息给甲方造成的损失由乙方负责。
(十四)派遣人员发生工伤、职业病、死亡等事故,乙方应遵守国家有关规定。
V.甲方应支付的劳务派遣费、结算标准及支付时间
(1)劳务费:劳务费结算标准在补充协议中规定。
(2)社会保险费用:包括基本养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险。
(3) 服务费:按每人每月人民币计算。
(4)甲方应于当月10日前向乙方缴纳本月派遣人员社会保险费,并缴纳前一派遣人员工资总额、工资单及服务费法定节假日或特殊情况可适当延长,但最长不超过5个工作日,乙方应同时向甲方开具正式发票。 (发票金额应包括派遣人员的工资、奖金、福利、各种保险、公积金、服务费等,以及甲方应承担的全部费用)
6.违约责任
(1)甲乙双方按照本协议及补充协议约定的内容履行各自的义务。不履行或者不履行义务的,视为违约,应当承担违约责任,并向对方支付违约金。
(2)甲方未按照本协议及补充协议规定的时间和方式支付全部款项。逾期超过30天的,除按本协议规定缴纳费用外,还应按日支付______。 ‰ 滞纳金。
(3)在协议有效期内,甲方因体制改革、生产经营发生重大变化或组织架构调整等原因裁减劳动力时,应向乙方支付按国家、省、市有关规定一次性缴费减员。经济补偿按照《中华人民共和国劳动合同法》的规定支付。
七.其他
(1)如因履行本协议发生争议,双方应协商解决。当事人可以依法提起诉讼。
(2) 本协议条款与国家、省、市新颁布的法律、法规和政策规定发生冲突的,以新颁布的法律、法规和政策规定为准。占上风。
(3) 协议因不可抗力或政策变更无法继续履行,或双方认为需要修改或补充的,双方协商处理。
(4)本协议未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议。补充协议与本协议不一致的,以补充协议为准。
(5) 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_______________乙方(签字):_______________
_day