买卖合同

买卖合同(模板13篇)。

现在社会进步，经济发展，合同的使用更加频繁。签订合同前要保证双方的利益，让交易更好的进行，您知道正式的合同应该怎么写？接下来请大家听幼儿教师教育网小编为大家讲述一下“买卖合同”的内容，希望本文能够为您提出一些新的问题并让您进行更深入的思考！

买卖合同【篇1】

辣椒买卖合同范文

编号：XXXXX

甲方（卖方）：XXX辣椒种植农户

乙方（购方）：XXX辣椒制品公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，就XXX品质的辣椒买卖事宜达成下列协议并共同遵守：

第一条 产品名称和规格：本合同所指产品名称为XXX辣椒，规格以双方现场确认后确定。

第二条 数量：本次交易数量为XXX公斤。

第三条 协议价格：辣椒买卖价格为XXX元/公斤（大写：XXX元整），总金额为XXX元人民币。

第四条 交货时间及方式：甲方应根据乙方的要求，在XXXX年XX月XX日前将本次买卖的辣椒交付乙方，并提供相关证件和质量保证书。交货方式由双方协商确定。

第五条 付款方式：乙方应在收到符合质量和数量要求的辣椒并确认无质量问题后，于XXX日内将货款悉数支付给甲方，付款方式以银行转账为主。

第六条 质量标准和检验：本合同所指产品应符合国家相关标准，甲方在交货前应提供辣椒的检验证书，检验费用由乙方承担。

第七条 违约责任：如因甲方原因致使货物严重质量问题，乙方有权要求退换货或者赔偿损失。如因乙方原因致使货物交付延迟或无法交付，甲方有权要求违约金的赔偿。

第八条 争议解决：双方在履行本合同中，如发生纠纷，应友好协商解决；协商不成时向当地人民法院提起诉讼。

第九条 本合同自签订之日起生效，有效期为XX年/月/日至XX年/月/日。

第十条 本合同一式两份，甲方和乙方各一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

签订日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

范文结束。

买卖合同【篇2】

　甲方：__________________________

地址：__________________________

法定代表人：____________________

委托代表人：____________________

联系人：________________________

电话：__________________________

传真：__________________________

开户银行：______________________

乙方：__________________________

地址：__________________________

法定代表人：____________________

委托代表人：____________________

联系人：________________________

电话：__________________________

传真：__________________________

开户银行：______________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲乙双方协商签订如下合同：

第一条　合同标的要求

1．甲方同意从乙方购买，乙方同意出售附件所列闭路电视监控系统设备。

2．产地：详见附件。

3．质量标准：

（1）按原厂质量标准，即以说明书为准。

（2）其他：____________

4．技术标准：

乙方提供的设备为原厂行货，符合原厂行货的技术标准。

5．其他要求：________________________

第二条　合同价款及支付方式

1．本合同所列各项目的总价款为人民币：￥__________________

2．支付方式：

（1）双方约定按以下第______种方式支付：

①甲方在货到并安装验收合格后______个工作日内一次性支付所有款项。

②第一期付款：合同签订后______个工作日内支付合同总价款的______%。

第二期付款：货到验收合格后______个工作日内支付合同总价款的______%。

第三期付款：________________________

③其他：______________________________

（2）付款信息

乙方单位名称：________________________

?开户银行：______________________________

?帐号：______________________________

乙方负责开具相关发票。

第三条　交货时间、地点和包装

1．交货时间：按以下第______种方式确定交货时间

（1）自合同签订之日起______日内。

（2）于______年______月______日内。

（3）其他方式：?以甲方指定人员签收确认日期为准

2．交货地点：乙方负责将货物运至甲方指定的地点并卸货。

甲方指定地点：_____________

接货人：__________________电话：__________________

3．乙方负责包装货物，包装标准：

原厂包装标准并适于运输需要；

其他：________________________

由于包装不良所发生的损失，由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何货物锈损或丢失，乙方应负责赔偿由此而产生的一切损失。

4．设备的运输费、包装费由乙方负责。

第四条　设备的安装与验收

??1．甲方在全部设备签收后______个工作日内验收完毕。甲方在验收中，如果发现产品不合规定，应在______天内向乙方提出书面异议；乙方在接到书面异议后，应在______个工作日内负责处理。

??2．甲乙双方应于到货后在双方有关人员监督下对设备进行验收。如果5个工作日内因甲方原因没有验收，则视为该批设备验收合格。

??3．甲方在开箱清点时，如发现外包装完好无损，但箱内设备发现短缺，损坏或不符合合同规定，乙方应及时补足，由此引起的费用由乙方承担。

??4．验收标准：按原厂质量标准，即以说明书为准。

??5．乙方负责进行设备的安装、调试。??6．其他：________________________

第五条　保修服务与培训

1．乙方保证提供给甲方的设备为全新、无损坏的设备，符合本合同、要求适合合同目的的设备。

2．乙方对销售给甲方的设备在送货之日起______个月内，负责提供设备的发货、安装、调试和维护等方面的支持和服务工作，并提供从验收通过之日起______的设备免费上门保修服务，到场的时间在______小时内（从接听用户报障电话______起）。在保修期间若因质量问题造成产品损坏，乙方负责免费更换。

3．保修期满后，双方可就有关设备的服务另行签订服务协议。

4．乙方向甲方提供的技术支持热线：__________________

5．培训条款：__________________

6．其他：________________________

第六条　违约责任

1．合同生效后，乙方保证在______日内按合同交货地点交货。逾期一天，乙方按未提供产品总价值的______%交纳违约金，违约金不超过合同总金额的20%。违约期计算时应扣除因不可抗力导致的延误时间。

2．乙方所叫产品不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或更换的，按不能交货处理。

　3．乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

4．如因乙方安装不善或不能提供合同规定的维护和保养服务而造成的一切损失或设备质量事故，由乙方承担责任。

5．如甲方未按合同规定时间准时支付货款，应自款项的最后支付日的七天后的次日起，没日向乙方偿付逾期付款部分总值的______%的利息作为违约金，违约金不超过合同金额的20%。

6．按本合同应支付的违约金、赔偿金，保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，一次性付清，否则按逾期付款处理。

第七条　不可抗力

1．合同签订后，签约双方任何一方，由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力的事故影响本合同履行时，可延长履行合同的期限；这一期限相当于事故所影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

2．受事故影响方应尽快将所发生的不可抗力事故情况以书面形式（传真或电报等）通知对方，并在十天内将有关部门出具的证明文件寄交或传达另一方审阅确认。

买卖合同【篇3】

出卖方：

身份证号：

（以下简称甲方）

买受方：

身份证号：

（以下简称乙方）

经甲乙双方平等协商，甲方将属于本人所有的“陕汽”牌sx《物权法》的相关规定，就有关问题达成如下协议，供双方共同遵守。

一、标的

甲方出售给乙方的标的车辆为“陕汽”牌sx。

二、付款方式

车款由乙方于，其余35000元由乙方为甲方拉砂抵顶。

三、证照手续的过户与办理

车辆行驶证的车主姓名为王某某。现双方同意车辆行驶证的车主姓名不变，车辆不办任何过户手续。日后乙方如果需过户，甲方应提供相关材料并积极配合，所需费用由乙方承担。

四、标的车辆的交付使用和相关费用的承担

车辆及其手续（行车证、车辆的户口手续、车辆附加费购置发票、保险费发票等）的交付期限为由甲方承担，车辆交付后的所有费用及其他责任由乙方承担。车辆交付乙方后，因车辆所发生的一切事故责任，均由乙方承担，甲方不承担责任。

五、违约责任

1、合同签订后，如果任何一方违约，违约方将根据《合同法》的相关规定承担违约责任，并赔偿给另一方造成的经济损失；

。

六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，两份合同具有同等法律效力。其他未尽事宜，双方可另行协商，补充合同。

七、合同自甲乙双方签字之日起生效。

甲方（签名）：乙方（签名）：

买卖合同【篇4】

合同编号：_________________

合同履行地点：_________________

甲方：___________有限公司、电话：___________邮政编码：______________地址：______________传真：__________开户行：___________帐号：____________

乙方：__________电话：__________邮政编码：_____________开户行：___________帐号：________________

一、经甲乙双方同意由甲方售出乙方购入下列货物，并按下述条款签定本合同。

二、质量标准：符合国标《GB1536—20xx》级牡丹籽油质量指标。

三、计量方法：以甲方在起运地的打尺计量为依据，乙方打尺复检。千分之二以内的损耗由乙方承担，超过千分之二的部分由甲乙双方协商解决。

四、交货方式：

1、交货时间：_________年___月___日前将重车发出。

2、交货地点：_______________

3、收货单位及收货人：________________________。

4、运输方式及费用承担：甲方负责将货物发送到乙方指定，到站后的其他费用由乙方承担。到站后3日内乙方负责返空承担返空费用，并将空车返空到甲方指定车站。

五、品质验收：

甲方出具检验报告;乙方在验收时如发现货物的品种、数量、质量等不符合规定或约定，有权向甲方提出异议，应在3日内与甲方交涉，甲方在乙方发出书面异议后3个工作日内负责处理并书面通知乙方处理情况。仍有异议时则以甲方承认有法律效力的第三方检验为准。

六、货款支付：

1、支付方式：银行电汇。

2、本合同签订后2个工作日内，由乙方按合同总金额付________%定金(节假日顺延)，剩余______%货款在甲方计划装车前付清。乙方凭甲方提供所装重车车号以及所装重车实际打尺数量结算，甲方确认全部货款货款到账后发车。合同执行结束甲方根据实发数量开增值税发票给乙方。如乙方违约甲方扣乙方_______%违约金作为补偿。

七、异议的提出和处理：

乙方在验收中如发现货物的品种、数量、质量等不符合规定，有权向甲方提出异议。甲方在乙方发出书面异议后一个工作周内负责处理并书面通知乙方处理情况。

八、违约责任：

1、乙方逾期支付货款的.，应按逾期货款金额每日千分之二计算，向甲方支付逾期付款违约金。

2、甲方逾期交货的，应按逾期交货金额每日千分之二计算，向乙方支付违约金

(A、如因乙方货款不及时延误发车甲方有权解除合同，不承担任何责任)。

(B、如乙方未按甲方发货计划付款导致合同超期，甲方有权解除合同，不承担任何责任)

3、如乙方未能按期卸车延误返空，乙方应按延误实际天数支付甲方每辆车_________元/天费用。

九、不可抗力：

任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应在不可抗力事件发生之日起3日内向对方通报，并在不可抗力事件发生之日起15日内向对方提供不可抗力事件的事实证明，否则视为未发生不可抗力事件。如果不可抗力事件持续超过30日，非受不可抗力影响方有权解除合同，无需承担任何责任。

十、其他事项：

1、以上协议由双方自愿达成。

2、本合同自签定之日起生效，传真件有效。

3、本合同一式二份，双方各执一份。

4、双方需严格履行本协议，按本协议组织生产和调度，确保合同方正常生产。

5、双方如发生争议，协商不能解决，则提请原告方所在地人民法院裁决。

甲方：___________有限公司、乙方：__________

代表__________________代表_________________

__________年___月___日__________年___月___日

买卖合同【篇5】

原告： 男，汉族，现年 岁，身份证号码 现住徐州市云龙区

原告电话：

诉讼代理人：

诉讼代理人电话：

第一被告： ，男，汉族，现年 岁，身份证号码320### 现住徐州市铜山区 联系电话：

第二被告

第三被告

诉讼请求：

1、原告请求依法判令被告给付原告货款 元

2、请求判令被告支付逾期付款违约金 元

3、本案诉讼费用及其费用由被告负担。

事实与理由：

原告和被告于20xx年12月15日签订了五金配件购销合同，后又于20xx年2月18日签订了产品购销合同(各种灯具)。双方在每份合同中都约定了灯具的数量、单价、合同履行方式及货款支付方式和期限，同时还约定了违约金。合同签订后，原告严格依据合同向被告履行了供货安装义务，合同履行完毕后，经双方结算，五金配件实际总货款是13838，合同签订时预付19620元，仍下欠1218元。产品购销合同实际总价款为117184.2元，预付货款12000元，合同履行过程中支付货款56200元，现下欠48984.2元。即两份合同总价款为224022.2，被告共计给原告支付了87820元，下欠136202。自双方结算后，原告又多次要求被告按合同约定立即支付货款，被告推脱不予支付，事实上已经构成违约，依合同约定被告应当承担违约责任，按合同总价款的30﹪向原告支付违约金67206.6元。

综上所述，原、被告签订的《购销合同》是双方真实意思表达，合法有效。被告拖欠原告货款共计 元，事实清楚,证据充分,双方的债权债务关系清楚，合法有效，应受法律的保护。《合同法》第六十条规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”以及《合同法》第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”被告拖欠货款不还的行为是严重的违约行为，损害了原告的合法权益，应承担违约责任。被告应向原告支付逾期付款及违约金共计 元。原告为了维护自身的合法权益，实属无奈，特依法向人民法院提起诉讼，恳请贵院依法判令被告给付原告拖欠的货款及违约金，支持原告的诉讼请求。

此致

徐州市人民法院

附：

1、本诉状副本 1 份

2、《买卖合同》复印件 份

3、收货单复印件 份

起诉人：电话： 年 月 日

买卖合同【篇6】

出卖人(甲方):

买受人(乙方)：

第一条签订地点：贵阳 签订时间：

第二条质量标准：按照国家标准执行(标准：18242-20_)。

第三条出卖人对质量负责的条件及期限，质保期2年。

第四条包装标准，按规定包装。

第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。

第六条合理损耗标准及计算方法：无。

第七条标的物所有权自交付时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。

第八条交(提)货方式、地点：一次交清，至买受人贵州大方县小屯煤矿施工现场。运输方式及到达站和费用负担：汽运，甲方负责运至施工现场，现场卸货由乙方负责。

第九条检验标准、方法、地点及期限：按本合同第二条标准，双方在买受人贵州大方县小屯煤矿施工现场验收。

第十条结算方式、时间及地点：合同签订后乙方支付甲方5000元作为定金，待货物到场后转作货款支付给甲方。根据实际货物到场数量验收合格后乙方支付甲方全部货款。

第十一条材料退换

1、根据乙方工程现场施工要求，本次采购数量只是暂估。所购材料根据乙方使用情况可多退少补，退货金额按采购价格计算。

2、验收时出现的破损等不符合乙方使用要求的货物，甲方应在乙方规定的时间内进行调换，否则造成的.一切后果由甲方承担。

3、乙方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应妥为保管，在三天内向甲方提出异议(书面或手机短信通知)，乙方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

4、甲方在接到乙方异议后，(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认乙方提出的异议和处理意见。

第十二条担保方式(也可另立担保合同)：无。

第十三条本合同解除的条件：双方协商解除。

第十四条违约责任：违约方支付对方合同价款10%的违约金。

第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决;协商不成的，依法向合同履约地人民法院起诉。

第十七条本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十八条其它约定事项：

附1、供货清单;

2、本合同一式4份，买受人3份、出卖人1份。

3、甲方需提供公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证。

供方单位(盖章)：需方单位(盖章)：

法定代表人签字：法定代表人签字：______________

代理人签字：代理人签字：______________

地址：______________ 地址：______________

电话： ______________ 电话：______________

开户行、帐号：______________ 开户行、帐号：______________

_______年_______月_______日

买卖合同【篇7】

二手房买卖交易七个必须注意事项

1.必须确认房主真实身份

买卖双方在签订合同前首先需检查签约主体的真实性，主要是核实房主的身份。因此对于业主证件的真实性和其与业主身份的一致性是签订买卖合同的前提条件，尤其在买卖双方自己进行交易而没有第三方作为居间担保的情况下，该项问题更需引起客户的注意。

2.必须明确双方违约责任

因为房产交易复杂且金额较大，有时会出现意想不到的状况，导致违约行为。为了能避免以后出现扯皮现象，需要在签署合同时就明确写清双方的责任和权利，以及违约金的偿付金额和时间，遵循的原则就是双方责权利对等。

目前绝大多数二手房买卖合同中违约金的比例都有明确条款注明，但对于赔付时间却没有具体款项，这会导致违约方据此拖延支付时间，使条款的实际约束力和执行力下降，因此合同中应加入买方在实际支付应付款之日起(卖方在实际交房之日起)________日内向卖方(买方)支付违约金的条款，以确保合同条款的最终落实。

3.必须标明付款过户时间

在实际操作中买方会将房款分为首付和尾款两部分在不同时间段打给房主。因此，卖方需要明确买方的付款时间，而同时尾款的支付时间有赖于房产过户的日期，因此买方有权利知道房产的过户时间。如果逾期则依照实际情况由违约方执行第2款项中的违约责任。

4.必须注明费用交接时间

这是买方所应关注的房屋本身附属问题，属于房屋交付中的重要条款，一定要注明水、电、煤气、物业、供暖等各项费用的交接年月日。因为交接时间的明确是清晰划分责任的关键，同时如果是公房交易，对于物业、供暖等费用的缴纳时间和标准，原房主的单位是否有些既定要求和更改，卖方需要做出的配合和买方需要签署的协议等，都应在合同中明确写明。

5.必须有代理费明细单

随着中介市场的不断完善，消费者逐渐认识到信誉好的经纪公司能切实保障买卖双方的权利。通过经纪公司交易的二手房比例在逐年增加，20xx年比20xx年该数量翻了一倍还多。因此，经纪公司的代理费越来越受消费者的关心。

但是，目前市场上存在经纪公司代理费收取不明确的问题，在合同中只写其占总房款的比例，而并没有明细单，这中间就会存在信息的不对等，最终损害消费者的利益。因此买卖双方在签订合同时，一定要要求经纪公司明确写明代理费的用途。

6.买方必须见房主

现在有些经纪公司有收购业务，因此出现一房多卖的违规操作，即经纪公司在收完一个客户定金后，还会带其他客户看房，最后谁出价高便卖给谁，不惜与第一个客户毁约。理由常常是房主不卖等经纪公司的免责条款，即经纪公司无需为其违约行为承担任何违约责任，而交了定金的消费者只能忍气吞声。而链家提醒消费者，如果此时您能够行使自身权利，要求约见房主当面核实，就会揭穿其不轨行为。

7.必须学会使用补充协议

买卖双方在签订合同时如果遇到合同条款不明确，或需要进一步约定时，要在合同相关条款后的空白行或在合同后填写附加条款，将合同中对双方的意思表示写明，会减少后续阶段因意思含混而造成的不便与麻烦。

二手房买卖合同(范本)

卖方：_______________(简称甲方)

身份证号码：_____________________

买方：_______________(简称乙方)

份证号码：_____________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区_______________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)买二手房合同范本，建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。

第二条上述房产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整(大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币__________元整二手房卖房合同范本，作为购房定金。

第三条付款时间与办法：

1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度北京二手房合同范本，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。

2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。

第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。

第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约二手房居间合同范本，应书面通知甲方二手房购房合同范本，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约二手房买卖协议范本，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

第七条本合同主体

1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________，代表人是____________。

第八条本合同如需办理公证二手房交易合同范本，经国家公证机关____公证处公证。

第九条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份，市房地产交易中心一份、________公证处各一份。

第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

第十二条双方约定的其他事项：

________________________________________________________________________

出卖方(甲方)：_________________购买方(乙方)：__________________

身份证号码：___________________身份证号码：____________________

地址：________________________地址：__________________________

邮编：________________________邮编：__________________________

电话：________________________电话：__________________________

代理人(甲方)：_________________代理人(乙方)：__________________

身份证号码:____________________身份证号码：____________________

见证方：鉴证机关：

地址：

邮编：

电话：

法人代表：

代表：

日期：_______年____月____日鉴证日期：_______年____月____日

个人版二手房买卖合同范本

买方：_______________身份证号：___________联系地址：___________电话：_______________

卖方：_______________身份证号：___________联系地址：___________电话：_______________

共有权人：___________身份证号：___________联系地址：___________电话：_______________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，买方和卖方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就房屋买卖事宜达成如下协议：

第一条房屋状况

(一)卖方所售房屋(以下称该房屋)为楼房/平房，具体地址为________________________，该房屋所在楼总层数为_______层，该房屋所在楼层为_________层，建筑面积共___________平方米，以房地产权证登记为准。

(二)该房屋规划设计用途为___________。该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况见附件一。

第二条房屋权属情况

(一)该房屋所有权证证号为________________________，共有权证证号为_______________________，填发单位为________________________。房屋共有权人对出售该房屋的意见见附件二(共有权人本人在签署时需到场)。

(二)该房屋土地使用权证号为：________________________，填发单位为：_________________________。

(三)该房屋性质为下列选项中第_______种情形：

1.商品房;

2.已购公有住房;

3.向社会公开销售的经济适用住房;

4.按经济适用住房管理的房屋(危改回迁房、安居房、康居房、绿化隔离地区农民回迁房等房屋);

5.其他房屋。

(四)该房屋的抵押情况为第____种：

1.该房屋未设定抵押;

2.该房屋已经设定抵押，抵押权人为：____________________，抵押登记日期为：_________年______月______日，他项权利证证号为：___________________。卖方应于_________年______月______日前办理抵押注销手续。

(五)该房屋的出租情况为第_____种：

1.卖方未将该房屋出租。

2.卖方已将该房屋出租，买方为该房屋承租人/承租人已放弃优先购买权。

关于房屋权属情况的说明及房屋抵押和租赁情况的具体约定见附件三。

第三条成交价格、付款方式

(一)该房屋成交价格为：人民币___________元(大写_____________________元整)。买方在签订本合同的同时支付定金人民币___________元(大写___________________元整，不高于成交价格的20%)。该房屋附属设施设备、装饰装修等的有关价格另有约定的，具体约定见附件一。

(二)买方采取下列第___种方式付款：

1.全款支付，合同签订时支付定金元人同币，年月yjS21.Com

日前支付元人民币。

2.贷款

(三)关于贷款的约定

买方向_______________________银行/公积金管理中心申办抵押贷款，买方因自身原因未获得银行或公积金管理中心批准的，双方同意按照第_______种方式解决：

(1)买方自行筹齐剩余房价款，以现金形式支付给卖方;

(2)买方继续申请其他银行贷款，至贷款批准，其间产生的费用由买方自行负担;

(3)本合同终止，买方支付的定金和房价款应如数返还，双方互不承担违约责任，在申办贷款过程中发生的各项费用由买方承担。

第四条房屋产权及具体状况的承诺

卖方应当保证该房屋没有产权纠纷，因卖方原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由卖方承担相应责任。

卖方保证已如实陈述该房屋权属状况、附属设施设备、装饰装修情况和相关关系，附件一所列的该房屋附属设施设备及其装饰装修随同该房屋一并转让给买方，买方对卖方出售的该房屋具体状况充分了解，自愿买受该房屋。

卖方保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成，对已纳入附件一的各项房屋附属设施设备及其装饰装修保持良好的状况。在年月日以前房屋使用发生的所有费用，包括但不限于物业管理费、供暖、水、电、燃气、有线电视、电信费用，由卖方承担，

年月日以后(含当日)发生的费用由买方承担。卖方同意其缴纳的该房屋专项维修资金(公共维修基金)的账面余额转移至买方名下。

买方和卖方对房屋目前的质量状况表示认可，卖方保证没有隐瞒房屋潜在的质量问题。

第五条房屋的交付

卖方应当在_____年____月___日前将该房屋交付给买方。该房屋交付时，应当履行下列手续：

1.卖方与买方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况进行验收，记录水、电、气表的读数，并交接该附件一中所列物品;

2.买卖双方在房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单上签字;

3.移交该房屋房门钥匙;

4.其他

第六条违约责任

(一)逾期交房责任

除不可抗力外，卖方未按照本合同约定的期限和条件将该房屋交付买方的，按照下列第______种方式处理。

1.按照逾期时间，分别处理((1)和(2)不作累加)。

(1)逾期在______日之内，自本合同约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，卖方按日计算向买方支付已交付房价款万分之______的违约金，并于该房屋实际交付之日起______日内向买方支付违约金，合同继续履行;

(2)逾期超过______日后，买方有权退房。买方退房的，卖方应当自退房通知送达之日起_____日内退还全部已付款，并按照买方全部已付款的_____%向买方支付违约金。

2._____________________________________________________

(二)逾期付款责任

买方未按照本合同约定的时间付款的，按照下列第______种方式处理。

1.按照逾期时间，分别处理。((1)和(2)不作累加)

(1)逾期在______日之内，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买方按日计算向卖方支付逾期应付款万分之______的违约金，并于实际支付应付款之日起______日内向卖方支付违约金，合同继续履行;

(2)逾期超过____日后，卖方有权解除合同。卖方解除合同的，买方应当自解除合同通知送达之日起____日内按照累计的逾期应付款的______%向卖方支付违约金，并由卖方退还买方全部已付款,卖方在退还款项时，可直接将违约金扣除。

2.____________________________________________________。

(三)房屋质量状况发生变化的处理

在双方正式交接前，如果房屋质量出现明显变化(如遭受水淹、火灾、车辆撞击等)，双方对合同价格重新协商，协商不成，任何一方均可以解除本合同，双方互不承担违约责任。如上述状况是由于一方故意造成，实施上述行为的一方应当向另一方承担相当于合同价款

%的违约金，另一方有权解除合同。

第七条卖方将该房屋出卖给第三人，导致买方不能取得房屋所有权证的，买方有权退房，卖方应当自退房通知送达之日起____日内退还买方全部已付款，并按买方累计已付房价款的一倍支付违约金。

第八条税、费相关规定

本合同履行过程中，买卖双方应按照国家及地方的相关规定缴纳各项税、费，买卖双方承担税费的具体约定见附件四。因一方不按法律、法规规定缴纳相关税费导致交易不能继续进行的，其应当向对方支付相当于房价款_________%的违约金。

本合同履行过程中因政策原因须缴纳新的税费的，由政策规定的缴纳方缴纳;政策中未明确缴纳方的，由卖方/买方缴纳。

第九条权属转移登记

(一)当事人双方同意，自本合同签订之日起________日内，双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。

(二)买方未能在房屋交付之日起________日内取得房屋所有权证书的，双方同意按照下列方式处理。

1.如因卖方的责任，买方有权退房。买方退房的，卖方应当自退房通知送达之日起____日内退还买方全部已付款，并承担已付款的

%作为违约金。买方不退房的，自买方应当取得房屋所有权证书的期限届满之次日起至实际取得房屋所有权证书之日止，卖方按日计算向买方支付全部已付款万分之_______的违约金，并于买方实际取得房屋所有权证书之日起_______日内向买方支付。

2.____________________________________________________。

(三)卖方应当在该房屋所有权转移之日起_______日内，向房屋所在地的户籍管理机关办理原有户口迁出手续。如因卖方自身原因未如期将与本房屋相关的户口迁出的，应当向买方支付______________元的违约金;逾期超过_______日未迁出的，自逾期超过_______日起，卖方应当按日计算向买方支付全部已付款万分之_____的违约金。

第十条不可抗力

1.因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人，并自不可抗力事件结束之日起_______日内向另一方当事人提供证明。

2.双方确认，国家法律、法规、政策的变化及市场行情的变化均不构成不可抗力。

3.上述房屋风险责任自该房屋所有权转移/转移占有之日起转移给买方。

第十一条争议解决方式

本合同项下发生的争议，由双方协商解决;协商不成的，按照下列第______种方式解决。

(一)依法向房屋所在地人民法院起诉;

(二)提交仲裁委员会仲裁。

违约方承担守约方为维护自身合法权益而支出的一切合理费用，包括但不限于律师费、诉讼(仲裁)费用、差旅费。

第十二条本合同自双方签字之日起生效。双方可以根据具体情况对本合同内容进行变更或补充，对本合同的解除，应当采用书面形式。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十三条各方确认，本合同中书写的联系方式作为各方日后联系的依据，任何一方变更联系方式应当书面通知其他方，否则，他方在按照合同中约定的联系方式送达相关文书时，视为送达。

第十四条本合同及附件共_______页，一式_______份，具有同等法律效力，其中卖方_______份，买方_______份，房屋权属登记部门一份，_______份。

卖方：

买方：

共有权人：

年月日

买卖合同【篇8】

辣椒买卖合同

一、合同当事人

甲方：XX农业公司；

乙方：XX辣椒种植户。

二、合同内容

1.货物描述：甲方向乙方出售辣椒，货物品种为麻辣烫辣椒，货物数量为每亩1500公斤。

2.交货期限：货物的装运日期应在2019年10月10日至11月30日之间。

3.质量标准：乙方出售的辣椒应符合国家相关标准，并附加以下要求：应无毒，无异味，无虫害和病害，外表鲜亮。

4.价格与付款：甲方接受每公斤3.5元的价格。乙方应在货物到货后7个工作日内向甲方支付货款。

5.包装和运输：乙方应在装运前对货物进行包装并负责货物运输，甲方在接收货物后负责对货物进行检验，如发现货物有质量问题甲方有权拒绝接受该批货物。

6.争议解决：合同双方如在合同履行过程中发生争议，应协商解决。如协商不成，则应提交给双方约定的具有相关资格的仲裁机构进行仲裁。

三、合同的影响

辣椒买卖合同是合同双方之间建立的具体协议，其对于合同双方之间建立良好的合作关系非常重要。合同的签订和履行不仅可以使甲方获得质量合格的辣椒，还可以让乙方从销售辣椒中获得一定的收益，从而实现共赢。

同时，该合同的签订和执行还可以促进辣椒生产和销售的规范化，使得辣椒行业的发展更加稳定和可持续。通过严格的质量控制和及时的交付等制度，可以有效地降低货物损失和管理成本，提高企业的经济效益和社会效益。

最后，该合同也有利于维护合同双方的合法权益。合同中规定的相关条款可以有效地避免合同的违约行为，也可以在合同纠纷发生时，为双方提供有效的解决方案，从而保护合同双方的合法利益。

四、总结

辣椒买卖合同是建立在甲方和乙方之间的具体协议，它不仅细化了货物的交接流程，还明确了卖方的责任范围和应付款项的时间要求。另外，在合同的签订和执行过程中，双方应当遵守合同的条款，尽力避免发生违约行为，并及时处理合同纠纷。这样，才能实现合同双方的和谐合作，提高企业的经济效益和社会效益。

买卖合同【篇9】

买方（甲方）：

卖方（乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，在平等、自愿的基础上，经充分协商，就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。

第一条：车辆基本情况

车主名称：

车牌号码：

厂牌型号：

发动机号：

车架号码：

第二条：此车为事故车。

第三条：事故车交易方式及交易金额

交易方式：_______________。

交易金额：______元。

第四条：双方的权利和义务

1、签订本合同时甲方向乙方一次性付清全部车款。

2、甲方付清全部车款后，乙方将事故车及一副车牌、登记证书、原始发票、车钥匙、购置税证、交强险单等7项交给甲方。

3、甲方修复好事故车后通知乙方，乙方在接到甲方通知后三天内配合甲方到车辆管理所办理过户手续，费用由甲方承担。

4、签订合同之日起之前所发生的违章、欠税、交通事故、一切法律责任由乙方承担，甲方不负任何法律责任。签订合同之日起之后一切都由甲方承担。

5、甲方不得利用事故车从事各项违法活动。

第五条：违约责任

1、因乙方原因导致甲方不能办理本车过户手续，乙方必须以该车修复后在二手车市场上的销售价格重新收回。

2、因甲方原因导致乙方不能办理本车过户手续，乙方不负任何责任。

第六条：争议

本合同履行过程中产生争议的，双方可协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

第七条：本合同一式____份，经双方当事人签字或盖章之日起生效。

甲方（签字或盖章）：

_____年_____月____日

乙方（签字或盖章）：

_____年_____月____日

买卖合同【篇10】

甲方：______________

乙方：______________

根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条甲方将位于____________________的房屋出租

装修及设备条件：____________________。

第二条租赁期限

租赁期限为_______________________________________________。

乙方利用租赁房屋进行违法活动，损害公共利益的。甲方可以解除合同，收回房屋。

合同期满后，如甲方继续出租该房屋，在同等条件下，乙方有优先租赁该房屋的权利。

租赁合同到期终止时，如乙方确实找不到新房，可与甲方协商适当延长租赁期限。

第三条租金、支付期限和支付方式

甲乙双方约定年租金为_________________（大写），支付方式为_____。乙方应于年月日支付给甲方。先交钱后用。未来付款应在付款期结束前___天支付。

第四条租赁期间的房屋修缮

甲方应定期对租赁物及其设备进行检查，并及时维修，确保不漏水、不进水、三通（室内供水、排水、照明）和门窗完好，以保证乙方安全正常使用、、乙方应积极配合。

第五条租赁双方的变更

1、如果甲方按照法定程序将该物业的所有权转让给第三方，本合同对新的业主继续有效，无需另行约定；

2、乙方需要与第三方交换场地时，应事先征得甲方同意，甲方应支持乙方的合理要求。

第六条乙方必须遵守当地暂住地的各项规章制度。按时缴纳水、电、电视、电话、环卫、物业管理费。所有民事纠纷由乙方负责。水、电、气的基数为：_______吨水，___度电，___立方米气。

第七条甲方收取定金人民币__________________________________________________________________________

第八条违约责任

如果一方未能履行本合同中约定的条款，违约方应向另一方赔偿违约金_______________________________________________________

第九条免责条款

1、因不可抗力造成房屋损坏或给乙方造成损失的，甲乙双方互不承担责任。

2、甲乙双方对因市政建设导致的租赁房屋拆迁或重建造成的损失不承担责任。

因上述原因解除合同的，按照实际使用时间计算租金，多退少付。

第十条争议解决方式

因履行本合同而产生的任何争议应由双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向房屋租赁管理机构申请调解。调解不成的，可以向经济合同仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十一条其他约定事项

1、___________________________________________________________________________。

2、___________________________________________________________________________。

第十二条本合同未尽事宜，甲乙双方可共同协商解决。

本合同一式两份，双方各执一份。自签署之日起生效，到期自动失效。

甲方：______________乙方：______________

日期：______________日期：______________

买卖合同【篇11】

甲方(出卖人)：______________身份证号：______________

乙方(买受人)：______________身份证号：______________

甲乙双方就乙方购买甲方的二手工程机械设备，达成如下协议，以资共同遵守。

1、甲方将其所有的二手工程机械设备，类型、品牌、型号、序列号以人民币(大写)：______________元(￥____________元)出售给乙方，且确认其对该设备享有完整的所有权，未在该设备上设有任何担保物权，与他人就该设备无任何权属争议和债权债务纠纷。设备现状以双方用微信/QQ/短信等书面方式商议的具体内容为准。

2、乙方于本合同签订当日支付定金人民币(大写)：______________元(￥____________元)，正常履行合同时，定金冲抵最后应付货款，剩余车款乙方应于车辆交接前一次性付清。乙方自提或委托第三方代办托运，甲方将设备装至运输车辆并发出，设备的所有权、损毁、灭失风险自运输车辆发出时转移至乙方;甲方直接委托运输的，运费由方承担，设备的所有权、损毁、灭失风险自乙方收到设备时转移。

3、甲方交付设备时需一并交付设备的发票、合格证、权属证明等材料。

4、若乙方亲自提货，需当场验收设备;若乙方委托运输或甲方负责运输，自乙方收到设备之日起日内进行验收，当发现设备的.现状包括但不限于外观、型号、规格和性能与双方微信/QQ/短信/书面协议上商议的内容不符时，乙方有权拒收设备并要求甲方退换、维修、赔偿或追究其违约责任。

5、若甲方负责运输，乙方自运输车辆发出之日起日仍未收到设备，乙方有权解除合同，并要求甲方退还全部车款并按设备总价款的%支付违约金;若甲方交付的设备有权属及债务纠纷或设有其他担保、与本合同约定不符或有质量问题，乙方有权采取拒收、要求退换、维修等方式解决，如甲方不履行或不适当履行上述义务，乙方有权解除合同，退还设备且要求甲方返还全部货款并按设备总价款的%主张违约金，同时产生的包括但不限于退换费、运费及维修费、诉讼费、保全费、律师费等实现债权的一切费用均由甲方承担。

6、双方发生争议,任何一方均有权向原告所在地法院提起诉讼。

7、本合同及项下的所有通知均可用短信、微信/QQ、快递等形式进行发送，发送即视为送达成功。若双方变更联系信息的应于变更当日通知对方,如未通知仍按原联系信息送达的，视为已送达。

8、本合同自双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同传真件、打印件与原件具有同等法律效力。

甲方：______________乙方：______________

____________年____________月____________日____________年____________月____________日

买卖合同【篇12】

供方：

编号：

需方：

签订地点：

供需双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在平等互利、友好协商的基础上，就供方向需方出售产品、需方向供方支付货款事宜，达成协议如下：

一、品种、数量、单价及金额：

xxx

二、合同金额：

包装、装卸、运输、税费等全部费用。

2、最终合同金额以需方实际交付的货物总量结算。

三、付款方式及结算：

供方收到需方交付的每笔货物及相关发票后三十个工作日内交付货款。

四、交货、包装及验收：

1、交货地点：供方指定仓库。

不被污染等。

质量等进行抽查。如发现颜色、质量等不符合约定，需方有权拒绝收货，需方应在三日内进行调换。

五、质量标准：

符合国家对皮鞋的相关质量标准、需方提供的样品标准。

六、需方权利义务：

货号、数量等。

质量等问题及时与供方沟通。

七、供方权利义务：

1、按照需方订单要求，按时按质足额提供产品。

质量等问题，应及时给予调换、补货等，不得以任何理由推诿。

八、违约责任：

1、如供方每迟延交货一天，应按当笔货款的2%按日支付违约金，需方有权从货款中直接扣减。

补货等，并承担因此给需方造成的包括运输费用、诉讼费、律师费等一切经济损失。

九、解决合同纠纷的方式：

由当事人双方协商解决；协商不成的，由购货方所在地人民法院管辖处理。

十、其他约定事项：

1、双方每次供货可以传真等书面方式下订单，传真件视为原件，每个订单作为本合同附件，具有同等效力。

2、本合同一式二份，双方各持一份，具体同等效力；如有未尽事宜，双方另行协商并达成书面补充协议。如补充协议与本合同不符的，以补充协议为准。

3、本合同自双方签字盖章后生效。

供方：需方：

法定代表人：法定代表人：

经办人：经办人：

日期：年月日日期：年月日

买卖合同【篇13】

辣椒买卖合同

一、合同双方

买方：XXXXXXXXXXX有限公司

卖方：XXXXXXXXXXX种植农户

二、交易物品

商品名称：干红辣椒

品种级别：一级

产地：广西省

规格：20kg/件

市场行情：每件人民币250元

交付期限：自合同生效之日起90天内

三、合同条款

1、交易方式

买方与卖方签订本合同后，每件干辣椒按市场价格支付货款。买方可以通过银行转账或现金支付货款。

2、交付方式

卖方必须按照买方的要求将货物交付给买方负责的物流公司，由买方自己承担仓库存储、运输和仓储，直至交付给买方。货物的交付时间必须在本合同规定的期限内完成。

3、质量及数量标准

（1）质量标准：干红辣椒的颜色、气味、味道均应符合国家卫生标准。

（2）数量标准：卖方应按照本合同的规定，按质按量供应货品。

4、保证责任

卖方应承诺所供货品的品质。卖方应保证所供货品的质量和数量符合本合同的要求，如有差异，承担相应的责任。

5、风险责任

自交付之日起，货物的保险、固定和损失情况由买方承担。

6、延误及不履行责任

（1）如因不可抗力或法律禁止的原因造成交付延迟，则不追究卖方的责任。

（2）如卖方不能履行本合同的义务，应承担相应的违约责任。

7、违约责任

若买方或卖方违反本合同的任何条款，应当承担相应的违约责任。买方或卖方的违约责任由违约方承担。如属于双方共同违约，则双方各自承担相应的责任。

8、争议解决

双方同意，在本合同的交易中发生的任何争议均应友好协商解决。如果协商无法解决，则根据合同法律规定向仲裁委员会提交仲裁，并承担相应的仲裁费用。

四、合同效力

本合同自双方签署之日起生效，有效期90天。本合同必须依法签署，对双方具有约束力。

本合同经买卖双方签字盖章确认后生效。

Yjs21.coM更多幼师资料延伸读

新房买卖合同模板

如今的社会，以法律为定义标准，我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西。签订合同也是对我们自身的一种保证，合法有效合同如何去写？希望您能在本文中发现许多令人惊讶的收获。

新房买卖合同(篇1)

新房买卖合同是购房者和房屋开发商之间签订的一份正式合同，该合同规定了买卖房屋的双方应遵守的权利和义务。买卖房屋是一项重要的经济交易，双方都应该明确自己的权益和责任，因此签署一份合规的新房买卖合同显得尤为重要。

首先，新房买卖合同必须具备准确明确的标的物。在这里，“标的物”指的是要买卖的房屋的准确位置、面积、楼层、结构等各项技术指标。购房者在签署合同之前，需要仔细阅读各项指标，确认自己购买到的房屋没有技术瑕疵或质量问题。房屋开发商在合同中也应准确明示房屋的准确标准，如不得虚报面积或提供虚假材料等。

其次，新房买卖合同需要规定出各方的权利和义务。在这里，“权利”指房屋买方在购买房屋时获得的权利，包括使用权、所有权、维修权等。同时，“义务”指的是房屋双方之间应承担的责任与义务。例如，购房者应在规定时间内付清房款，房屋开发商则应保证房屋质量，及时修缮维护。

第三，新房买卖合同需要明确约定双方的违约责任和违约费用。如果一方违反了合同条款，对方可以提出相应的法律诉讼，要求追究违约方的责任。同时，如果违约方造成了经济损失，违约方应赔偿给对方相应的经济损失。这一点对于房屋购买者来说尤为重要，因为新房买卖合同是一项重要的经济交易，涉及到大量的财务支出。

第四，新房买卖合同还需要明确约定交房时间和付款方式。购房者需要在合同中注明支付房款的时间和方式，并在规定时间内全额支付房款。房屋开发商则应在约定时间内将房屋交付给购房者，确保购房者能够按时入住。另外，在购房者未全额支付房款前，房屋开发商还应明确约定退订、转让等相关规定。

最后，新房买卖合同应该注明约定的机会，以方便双方在需要变更条款时能够及时修改协议。如果出现双方观点不一致的情况，协议中约定的协商机制可以帮助双方通过协商达成统一意见。

总之，新房买卖合同作为购房者和房屋开发商之间的正式合同，具备非常重要的意义。只有在合规的合同条款下，双方才能保证各自的权益并避免不必要的官司和经济损失。因此，购房者在签署新房买卖合同时应谨慎应对，确保自己能够买得安全、住得放心。

新房买卖合同(篇2)

补充协议亦是商品房买卖合同比较重要的一部分，与购房合同具有同等法律效力。补充协议通常是由开发商单方起草，对开发商而言是有优势的。

因此，购房者应谨防开发商提供的补充协议，若是该补充协议加重购房者的责任，减轻开发商的责任或者补充协议中有霸王条款，购房者可以拒签。如果购房者是在不知情的情况下签订的，购房者可以向法院提起诉讼，以开发商提供的补充协议显失公平或欺诈为由，请求法院认定上述补充协议无效或撤销，亦能维护自身的合法权益。

【公共维修基金过户】

一般情况下，买卖双方房屋成交价格中都包含了公共维修基金款项。但是，公共维修基金做不到随房转移，即使房屋的产权变更 登记手续已经办完，公共维修基金也不会自动转到买方名下，必须办理公共维修基金的过户手续，地点在房屋所在地的各区县专项维修资金管理部门。因此，补充协 议应当约定双方共同办理公共维修基金的时间。

　【一房二卖的特别处理】

一处房产签多家买卖合同是卖方最恶劣的违约行为，它可能导致买方钱房两空。加大违约责任是一房多卖行为的事后防范措施，遇上恶意行骗的产权人，他可以视高额的违约责任而不顾，拿着购房人的房款挥霍一空然后卖了房逃之夭夭。因此，它不能百分百保证买方没有风险。有了预告登记制度，这种情况就可以被杜绝。

【关于预告登记的约定】

预告登记是由物权法规定的一个新制度，它是指在不动产交易过程中，为防止合同生效后办理权属转移登记手续前，不动产权 利人另行处分该不动产，双方按合同约定将不动产转移事项向登记机构进行预先登记，确保受让方在条件成熟时进行正式产权登记。预告登记后，未经权利人同意， 产权人不能处分该不动产。可见，卖方如果“一房多卖”，进行预告登记的买方不受任何利益损失。由于预告登记需要建立在双方自愿基础之上，房地产登记机构办 理预告登记须依双方的登记申请进行，因此最好书面约定双方同意向房屋所在地房地产登记机构申请预告登记。

　【各种法律文件之间的冲突解决办法】

买卖二手房需要签署的法律文件很多，仅合同而言，就有定金合同、居间合同、买卖合同、补充协议等。各份合 同的内容有时会出现互不一致甚至相冲突的情况，这就需要明确定金合同、居间合同如与买卖合同发生冲突，以买卖合同为准。而补充协议正是因为买卖合同有缺陷 才订立的，因此补充协议要说明其他合同文本如与补充协议相冲突，以补充协议为准。

【产权证取得期限的约定】

产权证是认定房屋权属的法律依据，实践中，常会出现购房人在完全支付房款后的几年内，都拿不到产权证，至使产权处在一种不确定的状态之中，因此，约定产权证取得的最后期限十分必要。并同时约定，如到期购房人仍然得不到产权证，购房人有权退房及退房处理办法的约定。

【关于不能如期取得贷款的约定】

按揭贷款是许多购房人都采用的付款方式。在付款方式的附件中，开发商往往写明，如买受人不能获得银行的按揭贷款，买受人应于接到通知的几日内付清余额。购房人往往粗心，没有注意该条款或者因为觉得不能获得的贷款的风险不大，对该条款没有重视。

实践中，因此发生的争议虽不多，但一旦购房人无法获得银行贷款，按照本条约定，购房人必须在几日内交清全部房款，否则，根据《合同》第七条之规定，购房人就需承担不能按期付款的违约责任。因此，购房人在签订《合同》或《补充协议》时对此条要予以充分注意。

【关于物业的约定】

实践中，开发商指定的前期物业与业主委员会选聘的物业之间产生的纠纷很多，因此，购房人为保证其入住后权益的维护，也可在《补充协议》中约定物业的有关情况。

新版《合同》中第19条，已就开发商指定的物业服务收费价格，及价格构成内容有所规定，且在附件四里，还有关于物业服务内容、服务质量的买卖双方自 由约定。除此之外，购房人还应当与开发商协议约定，前期物业的服务时间，物业权利的限制，物业期限届满后，由业主委员会或全体业主决定是否继续聘任物业或 重新指定其他物业的相关约定。

【《售楼书》的重要内容应作为补充协议的组成部分】

购房人在购置商品房时，尤其是其购置期房的时候，往往是看了开发商印制的《售楼书》，才决定是否购买。售楼书中往往列明了该楼盘的特点、交通、规划 设计、房型、配套、装饰、设备等情况。购房人认为《售楼书》是开发商的承诺，因此，一旦交付的房屋与《售楼书》不一致，大有上当受骗的感觉。实践中，这类 争议不在少数。

从法律意义来讲，《售楼书》是一种要约邀请，是开发商向购房人发出的，请其购买房屋的意思表示，并不具有法律效力。双方正式签订的《合同》或《补充协议》才是双方真正的意识表示，是双方的承诺，具有法律上的效力。

尽管〈〈最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释〉〉第三条规定"出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的 说明和允诺具体确定，并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的，应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同，亦应当视为合同内 容，当事人违反的，应当承担违约责任。"但为了避免未来可能产生的纠纷，建议购房人将开发商在楼书中承诺的与其有关的重要内容写在补充协议中。

　【房屋质量的约定】

房屋质量的问题，是购房人入住后与开发商最容易产生争议的地方。因此，在《合同》或《补充》中约定房屋质量的内容是十分重要的。

购房人应当与开发商约定的内容包括：墙体平直的标准; 防水的标准，即房屋顶棚无水渍、厨房及厕所防水良好、上下水管与地板结合处无漏水、渗水;表面裂缝的标准：即开发商承诺商品房内部无任何裂缝，保温层墙壁 表面平整，瓷砖地板平整无松动、无爆裂、无间隙;管线安装与室内表面的平整标准：即开发商承诺不在商品房内通行任何公用管线，承诺任何管道的安装不影响房 屋室内表面的平整。采用的建筑材料应达到国家强制性标准等。

　【商品房交付的约定】

房屋交付时，履行的手续有：房屋入住通知;钥匙收条。开发商应向购房人提交的资料有：《北京市建设工程竣工验收备案表》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》(该两书内容不得低于《商品住宅实行质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》、实测面积等。

　【违约责任与解除合同的约定】

双方约定：如开发商交付房屋时，所交付的房屋达不到《合同》或《补充协议》的约定，购房人有权拒收房屋。并约定开发商因其违约行为所应支付违约金的 数额或比例。同时，也可约定开发商限期更正或修复，如在规定的时间内达不到约定的标准，购房人可以单方解除《合同》。并同时约定《合同》解除后的处理办 法，包括开发商应支付给购房人的违约金和损失赔偿额计算的方法。

小编精心推荐：、

| | | | |

新房买卖合同(篇3)

卖方：_______________________________(以下简称甲方)

买方：_______________________________(以下简称乙方)

一、为房屋买卖有关事宜，经双方协商，订合同如下：甲方自愿下列房屋卖给乙方所有：

1.房屋状况：(请按《房屋所有权证》填写)

房 屋 座 落

幢号 室号 套(间)数 建筑结构 总层数 建筑面积(平方方) 用途

2.该房屋的土地使用权取得方式“√”：出让( )划拨( )

二、甲乙双方商定成交价格为人民币________元，(大写)_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾 元整。

乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清，付款方式：

三、甲方在__________年_____月_____日将上述房屋交付给乙方。该房屋占用范围内土地使用权同时转让。

四、出卖的房屋如存在产权纠纷，由甲方承担全部责任。

五、本合同经双方签章并经嘉兴市房地产交易管理所审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。

六、双方愿按国家规定交纳税、费及办理有关手续。未尽事宜，双方愿按国家有关规定办理。如发生争议，双方协商解决;协商不成的，双方愿向(___________)仲裁委员会申请仲裁。

七、本合同一式四份，甲、乙双方及税务部门各一份，房管部门一份。

八、双方约定的其它事项：________________________

甲方(签名或盖章)________ 乙方(签名或盖章)___________ 监证机关：______

代理人(签名或盖章)_______________ 代理人(签名或盖章)_________________

签订日期：___________年____月____日

1.二手房买卖合同范本2015

2.二手房买卖三方合同范本

3.标准的二手房买卖合同范本

4.最新二手房买卖合同范本2016

5.重庆二手房买卖合同范本

6.上海2017二手房买卖合同范本

7.二手房买卖正规合同范本

8.厦门二手房买卖合同范本

9.北京二手房买卖合同范本

10.二手房买卖合同范本2016

新房买卖合同(篇4)

卖方（以下简称甲方）： 身份证号码： 买方（以下简称乙方）： 身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》、《城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就下列房屋的买卖达成如下协议，供双方遵守。

第一条：房屋的基本情况

甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于 。

第二条：该房屋总价格： 元整（￥： 元）。

第三条：付款方式：一次性付清全部购房款。

甲乙双方签订本协议之日，过户后乙方一次性付清购房款，待甲方房产证下来后配合乙方过户，过户费由乙方自己承担。

第四条：房屋交付时间：甲乙双方签字后生效，甲方就将该房屋交付给乙方，房屋所有权归乙方所有。

第五条：该房屋为住宅房，质量由甲乙双方到场确认。

第六条：甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷、无出租和抵押及拖欠相关费用，否则均由甲方承担全部责任。

第七条：本协议书经甲乙双方确认后签字生效，不得违约，谁方违约，承担购房款总额的30%元违约金。

第七条：本合同未尽事项，由甲、乙双方协商解决。

第八条：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方签字（摁手印）：

乙方签字（摁手印）：

年 月 日

新房买卖合同(篇5)

签约时间：____________

签约地点：____________

甲方：____________

乙方：____________

双方均为位于根据我国物权法、土地管理法等相关法律法规的规定，经充分、平等协商，自愿达成以下协议；

1．本合同双方均为__________市_______街道__________村__________组集体成员。

2、房屋情况：本合同房屋位于_____市_____街，毗邻_______，建筑面积为??_______，北房_______，东房_______，西房_______ ，南宅_______，院落面积_______，房屋登记在名下或宅基地使用权证登记在名下。

3、交易用房由甲方全额出资建设，用地为______村_____组的集体土地，经其他村民和村集体同意，可以长期占用和使用。 .

4、在房屋交付乙方前，甲方保证：

1、甲方享有本合同项下房屋的全部处分权，或已取得其他享有权利 房屋有权在未经本人同意的情况下处分房屋；

2、本合同项下房屋未与乙方以外的任何第三方签订买卖协议，或因甲方个人或家庭债务未与任何第三方签订买卖协议。签订补偿协议、抵押协议等，或第三方因判决对房屋无权；违约金。

5、本合同项下房屋交易价格为人民币_______万元，包括房屋占用土地成本、房屋建造成本、附属设施价值及合理升值.应支付的价值和相关税费。

6、房款的支付：自双方签订合同之日起__________天，乙方一次性支付全部款项，并将款项汇入甲方账号的账户；乙方应每天向甲方支付房费总额的额外违约金，用于交付房款。如乙方在合同签订之日未足额支付房费，甲方可不经乙方同意解除本合同，并有权追究乙方的责任。违约责任的权利。

7、房屋交付：乙方按照第六条规定将房款全部汇入甲方提供的账户之日起_______天内，甲方应按照本合同转让房屋。 ，包括但不限于向乙方交付房屋使用权证明、房产证等所有原始文件并负责腾出房屋；甲方未按时交付材料和房屋的，应向乙方支付违约金每天_______元，直至甲方全部交付完毕。乙方可以不经甲方同意解除本合同，并追究甲方因乙方未全额支付房屋款而造成的违约责任。除了原因。

8.甲方收到乙方书面转让财产通知后，应根据乙方需要，积极配合乙方办理产权转让相关手续；甲方逾期不配合的，甲方应按日向乙方支付_______元违约金，直至协助乙方完成财产过户；因不可抗力、政策或其他与甲方无关的原因无法办理转让。是的，与甲方无关。

9、房屋交付给乙方后，一切权利房屋（包括土地、房屋及附属设施）的权益属于乙方，包括但不限于征地补偿、拆迁补偿等；货款应全额支付给乙方。甲方无故拖欠或拒付乙方的，除全额支付赔偿金外，乙方还应支付___元作为违约金。

10。自房屋交付之日起，与房屋有关的一切事宜与甲方无关，甲方不得以任何理由阻碍或侵犯乙方依据本合同对乙方的占有、使用和处分。住房权；甲方因包括但不限于房屋销售、个人债务等个人原因侵犯乙方权利，导致乙方无法继续占有、使用或处置该房屋的，甲方应退还全部购买本合同的价格按照事件发生。乙方应按市场价格对乙方占用、使用或侵犯乙方房屋处分权造成重大影响时给予补偿。

十一、自本合同签订之日起，未经乙方同意，甲方不得将房屋出售给任何第三方：甲方违反本协议擅自处分房屋的，甲方甲应退还其支付全部货款并支付货款总额的_______%的违约金。

12. 其他事项：

1. 双方对本合同有争议，双方协商不成的，应先向村里提出市议会和街道办事处协调解决。

2、双方应邀请至少___个村集体成员作为本次交易的见证人，并在本合同上按指纹签字。

3、本合同正本一式六份，双方各执三份；自双方签字、指纹之日起生效，并继续有效。

甲方_____________（签字盖章）身份证号码：_____________

乙方_____________（签字盖章）身份证号码：_____________

见证人_____________（签字盖章）盖章）身份证号码：_____________

证人_____________（签名并盖章）身份证号码：_____________

附：

证人陈述

证人陈述如下：

1．见证人和甲、乙双方均为集体组织成员；

2.房屋出售不存在利益纠纷；

3.本合同经我们见证，双方自愿、平等协商，不存在胁迫、胁迫等违法情形，本合同为双方的真实表达；

4.本合同年日在家里签字，现场有甲方、乙方和证人四人参与。本合同经双方签字盖章后生效。

见证人（签字盖章）_____________

甲方（签字盖章）_____________

乙方（签字盖章）_____________

__________年____月____日

新房买卖合同(篇6)

卖方（甲方）：__________________________

身份证号：_________________________________

买方（乙方）：__________________________

身份证号：_________________________________

甲、乙双方就房屋买卖进行了友好协商，并同意签订以下合同条款，相互遵守。

1、甲方愿意拥有位于_______________的房地产____楼，其拥有完整的产权并合法拥有。建筑面积_____平方米（以上内容以《房屋所有权证》登记为准）。 It shall be sold to Party B at a price of RMB _______, 1,000,000,000,000,000,000,000, and 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.乙方自愿购买甲方上述房产。

2、本合同签订前，甲方应承担房屋应缴纳的全部税费。本合同发生的契税、土地出让金等税费由乙方承担。

3、乙方在签订合同时愿意向甲方支付____元作为定金A、乙方应通过向银行申请抵押贷款向甲方支付房屋的购买价款。第一阶段，贷款银行向乙方出具贷款函时，乙方将____%的首付存入银行，银行将冻结。 ____% 的首付直接转入甲方账户；第三阶段，甲方交房时，乙方一次性将余款支付给甲方。

4.甲方同意乙方通过向银行申请贷款的方式支付房款，并做出如下安排：

1.银行或银行认可的机构向乙方申请贷款的，应提供与贷款有关的材料，并签署相关文件；

2、办理产权过户手续时，应将产权材料送交银行或贷款银行按规定认可的机构。

5、如果乙方的贷款申请没有得到贷款银行的批准，双方同意以下两种方式解决房屋出售问题：

1、继续履行根据协议，乙方一次性向甲方支付货款，（期限为_______个月）。甲方应在收到房款之日起_______天内与乙方办理过户手续。

2、解除本协议，甲方不退还乙方收取的押金，甲方有权再次出售房屋。

6.违约责任

1、甲方不履行本合同约定的，乙方每逾期_______天，按房屋总价的_______元作为违约金，乙方有权解除本合同。逾期超过_______个月。合同终止时，甲方不仅应将收到的房价（含押金）退还乙方，并赔偿乙方经济损失人民币______元。

2、乙方违约履行本合同的全部或部分的日期和付款方式。每逾期_______天，将向甲方赔偿每千元房屋总价的_______作为违约金。逾期超过_______个月时，甲方有权解除合同。解除合同时，乙方应赔偿甲方经济损失人民币______元。

3、甲方出售的房屋有其他权利设定或其他产权纠纷影响甲方行使的乙方的权利，一切责任由甲方承担，并赔偿乙方的损失。

7．因履行本合同产生的争议，由双方协商解决； 8、其他约定

9、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

9． p>

10. 本合同为____份，甲乙双方各持____份。

甲方：___________________ 乙方：_____

__________年_ ___月____日___年____月____日

新房买卖合同(篇7)

新房买卖合同是买卖房屋的重要文件之一，是双方确认交易内容，确定权利义务关系的合法合同文书。本文将从合同的定义、建立、主要条款、注意事项等方面详细介绍新房买卖合同。

一、合同的定义

新房买卖合同是指买卖双方在买卖新房过程中制定的一份书面合同。该合同是买卖双方在自愿、平等、合法、公平的前提下，根据双方协商一致而签署的正式协议。

二、合同的建立

1.协商确定交易内容

双方要协商确定房屋买卖的价格、质量、面积、权利、义务等内容。

2.签署书面合同

在协商一致后，双方要在书面合同上签字确认，如履行职责人代表公司要加盖公章。

3.缴纳订金

买方要向卖方缴纳部分房款作为订金，并签署相关收据或合同。

三、主要条款

1.买卖标的

该条款列明房屋的所有权、地址、面积、房龄、质量等信息。

2.价格

该条款列明房屋的价格、付款方式、时间、汇率等信息。

3.权利义务

该条款列明双方在交易前、交易过程中以及交易后的各项建议、要求、约定、保证等信息。

4.违约责任

该条款主要是明确协议违约后所涉及的违约责任和赔偿标准。

5.其他条款

该条款主要包括合同生效日期、签订地点、签字或盖章等。

四、注意事项

1.认真履行合同

双方要认真履行签订的合同内容，不得违约或损害对方利益。

2.认真核实房屋信息

买方在签订合同时，要认真核实房屋信息，如房屋产权、面积等情况。

3.合同中一定要注明约定的条款

在签订合同时，双方在条款约定不清晰的情况下，应当注明约定的条款，避免产生误解。

4.留好所有交串证明材料

在交易过程结束之后，买方要妥善保管好所有交串证明材料，避免产生纠纷。

总之，新房买卖合同是买卖房屋的重要文件之一。双方要认真履行协议内容，注意细节和注意事项，并留好所有交易证明材料，以确保买卖双方的合法权益。

新房买卖合同(篇8)

甲方（出售方）：___________________

乙方（购买方）：___________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方就甲方拥有的房屋一处，出售给乙方，经友好协商，达成如下协议：

一、房屋基本情况

1. 房屋地址：___________________

2. 房屋面积：___________________

3. 房屋用途：___________________

4. 房屋状况：___________________

二、交易价格及付款方式

1. 房屋总价款为人民币______元整。

2. 付款方式：乙方应在本合同签订后______日内支付甲方购房定金人民币______元整，余款在______日内付清。

三、房屋交付及产权转移

1. 甲方应在收到乙方全部购房款项后______日内将房屋交付给乙方。

2. 在房屋交付后，甲方应协助乙方办理产权转移手续。

四、权利义务

1. 甲方保证所售房屋无任何权属纠纷，并承担由此引起的法律责任。

2. 乙方保证按时支付购房款项，并承担由此产生的法律责任。

五、违约责任

1. 若甲方未能按期交付房屋或未能按时办理产权转移手续，应向乙方支付违约金人民币______元整。

2. 若乙方未能按时支付购房款项，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金人民币______元整。

六、其他事项

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，双方应认真履行合同内容。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（出售方）：___________________

签字盖章：___________________

日期：___________________

乙方（购买方）：___________________

签字盖章：___________________

日期：___________________

新房买卖合同(篇9)

新房买卖合同是指在买卖双方达成协议的基础上，明确约定房屋买卖的各项条款和条件的合同。这份合同是购买新房的重要法律文件，对买卖双方有着重要的保障作用。下面将从合同的主要内容、注意事项以及签订合同的程序等方面详细介绍新房买卖合同。

新房买卖合同的主要内容包括房屋买卖的当事人信息、房屋基本情况、价格和付款方式、交付时间和方式、产品质量保证、违约责任、争议解决方式等。在这些内容中，买卖双方必须详细明确各自的权利和义务，以避免因误解或不明确而引发纠纷。例如，在价格和付款方式方面，合同应明确约定房屋的总价、首付款和尾款的支付方式，避免发生支付纠纷。在产品质量保证方面，合同还应明确约定开发商对房屋的质量保证期限和具体的保修责任，以保障买方的合法权益。

签订新房买卖合同需要注意一些事项。买卖双方在签订合同前应认真核实对方的身份信息，并确保其有权处置该房屋。双方必须确保合同的内容准确无误，如有不明确或模糊之处应及时沟通并协商解决。在签订合同时，买卖双方应对合同的重要内容进行充分的了解，并确保自己的权益得到合理的保障。如果有需要，可以请律师等专业人士对合同进行审核，以确保自身利益的最大化。

最后是签订新房买卖合同的程序。买卖双方要在充分理解并同意合同内容之后，以自愿的方式达成协议。为使合同具有法律效力，双方应在合同文本上签字、盖章，并在必要时办理合同公证。然后，双方要对合同的副本进行存档备份，以备日后需要。双方在交付房屋和完成款项后，应在法定期限内办理房屋过户手续，确保房屋产权的合法转移。

小编认为，新房买卖合同在房屋买卖中具有重要的法律地位和保障作用。双方在签订合同前应认真核实对方身份信息，明确合同的内容，确保自身权益。在合同签订过程中应注意合同的重要内容，以免造成不必要的纠纷。签订合同时也需要注意合同的法律效力，办理必要的公证手续，并注意及时办理房屋过户手续。只有在合同的各项内容明晰，并且符合法律规定的前提下，买卖双方的权益才能得到有效的保障。

新房买卖合同(篇10)

【导言】

新房买卖合同是指买卖双方在买卖新房时所签订的保障双方权益的合同。新房买卖合同对买卖双方的权益有着重要保障作用，因此，在签订新房买卖合同前，双方应对该合同条款进行详细的了解和规划。

【正文】

一、新房买卖合同的概述

新房买卖合同是指在购买新房房屋财产时，买卖双方通过协商，签订具有法律效力的书面合同。

新房买卖合同的主要内容包括房屋拥有权的转移、房屋交付的时间、房屋的质量及保修期限、交付房屋的装修标准及验收等内容。同时，新房买卖合同还要保证买卖双方的权益，避免发生纠纷。

新房买卖合同在购房过程中具有重要的法律作用。因此，买卖双方在签订合同时，一定要认真阅读合同内容，并在签订前仔细商定合同条款。如果双方对合同内容有不同意见，应及时协商并进行修改；如果发生纠纷，可以依据合同的约定进行维权。

二、新房买卖合同的主要条款

1.房屋拥有权的转移

新房买卖合同中最重要的是约定房屋拥有权的转移，也就是合同的主要条款。合同双方在签订合同时，应该在合同中注明房屋的权属和所有权的转移方式。一般而言，权属变更一般要在签订合同后15天内完成，否则将会影响买卖双方的权益。

2.房屋交付的时间

合同中还需明确约定房屋的交付时间。一般而言，开发商应当在合同规定的交房时间内将房子交付给购房者。如果开发商未能及时交房，购房者可以依据合同约定，请求开发商承担相应的违约责任。

3.房屋的质量及保修期限

新房买卖合同还需要保证房子的质量。因为房屋质量不合格或建筑质量差会会影响到信赖。因此，合同中应该规定房子的质量标准，并对房子的质量进行保修期限的约定。

4.交付房屋的装修标准及验收

在新房买卖合同中，买卖双方还需要约定房屋的装修标准及验收。例如，装修是否符合国家或地方规定的标准，是否有损坏或漏水等问题。在验收时，买卖双方可以通过检查、试运行等方式来确认房子是否符合合同约定。

5.买卖合同的其他条款

除了上述几项，新房买卖合同还可以约定其他细节，比如房屋因天灾等原因造成的损失应该由谁承担、甲方应承担的物业费等等。对于关键性内容，双方一定要注意排除模糊的和不确定的买卖合同条款。

三、新房买卖合同的注意事项

1.认真阅读合同内容 买卖双方在签订新房买卖合同前，一定要认真阅读合同全部内容，尤其是关键性内容。因为一旦发生纠纷，将会依据买卖合同的约定进行处理。如果存在模糊和不确定的内容，将会对买卖双方的权益造成不良影响。

2.保留证据

在签订新房买卖合同时，购房者应保留好合同文件和相关证明文件，以便在后续发生纠纷时，方便查看证据。

3.注意签订日期

双方在签订新房买卖合同时，一定要注意签订日期，并确保日期的准确性。因为时间的短暂，常常会导致合同中关键性内容的遗漏和缺失。

【总结】

新房买卖合同是新房购买的重要法律文件，对双方的权益具有重要意义。买卖双方在签订新房买卖合同前，一定要小心对待，仔细研究合同条款，并按照约定的时间签署。如果存在不同意见和争议，应及时协商解决，以保证买卖双方的权益。

汽车买卖合同模板

在现代社会中，随着公众的维权意识逐渐提高，合同是否生效却要满足更高的条件。签订合同是双方实现权利义务的重要基础，具有法律效力。栏目小编为你准备的“汽车买卖合同模板”类文章希望能够激发你的思想，在此提醒你收藏本页，以方便阅读！

汽车买卖合同模板 篇1

甲方：地址：身份号：乙方：地址：身份号：

甲乙双方经协商，就买卖车辆一事，达成如下协议，双方必须恪守信誉，不得违约，否则将依法承担相应的责任。

一、甲方自愿将车辆一辆给乙方，发动机号：，车架号：营运证号：。

二、付款方式为现金支付，在买卖成交后双方即双方即时结算，不得拖延，此车售价为(大写)人民币：(:元)，交款方式以收据为凭证，甲方收款后即时将车辆交付乙方，并将随车手续一起移交乙方(移交内容详见清单)。

三、车辆交付前所产生的债权债务及交通事故等一切责任均由甲方自己承担全部责任，乙方自接车后所产生的债权债务及交通事故等一切责任均由乙方自行承担，任何一方不得推卸责任。

四、乙方在接收车辆之时应当对车辆的质量和必备品等等一次性验收过后，甲方将在其后不负责任何责任。

五、乙方购车辆后，甲方应无条件配俣乙方办理车辆过户手续。

六、甲方的营运手续必须正规、真实，是出租车公司以及交管部门批准的正规手续，如发现套牌、套营运手续及假车手续等违纪违法行为所产生的相关法律责任及所有损失等经济费用均由甲方承担，与乙方无关。

七、甲方自出售车辆后所产生任何有关燃油补贴等费用均由乙方领取。

八、此合同，甲乙双方签字后即日生效，受法律保护，若任何一方违约付给对方XX的违约金。

九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

附：移效清单：备注：

甲方：电话：

乙方：电话：___XXXX___月

汽车买卖合同模板 篇2

使用说明

1．本合同文本为示范文本，由江西省工商行政管理局联合江西省消费者协会、江西省汽车流通行业协会依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》等国家对汽车销售的有关法律法规及规定制定，主要适用于消费者购买汽车时与经销商约定之用，目的是为了保护消费者和经营者的合法权益。因此，消费者在签约之前，请仔细阅读本合同各条款。本省汽车经销商在制定汽车买卖合同（协议）等格式条款时可参考本示范文本。

2．本合同所称汽车是指由汽车销售企业出售的新车。

3．为体现自愿原则，本合同相关条款中留有空白行，供合同双方当事人自行约定或补充约定。合同签订中未被修改的合同条款视为双方协议的内容。

4．本合同中可选择或填写内容的条款，双方不作约定时，应在空格处打×，以示删除或不同意。

5．本示范文本中所涉及价款、违约金等计价如无特指，均按人民币结算。

合同编号：_________

甲方（出卖人）：_________ 住所：_________

邮编：_________ 营业执照号码：_________ 单位电话：_________

销售人员：_________联系电话：_________

乙方（买受人）：_________住所（地址）：_________

邮编：_________ 联系电话：_________

委托代理人：_________ 住所（地址）：_________

邮编：_________ 联系电话：_________

甲、乙双方依据有关法律法规以及国家对汽车销售的有关规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就汽车买卖事宜，订立本合同。

第一条 标的物与价款

（以上标的价款不含为汽车办理上牌手续、保险及抵押等所需之各种税费，乙方不承担任何加急费、手续费、运费、出库费及其他费用。）

汽车交接时，乙方如需委托甲方代办上牌、保险及抵押等有偿服务的，双方应另签《委托服务协议》。

第二条 付款方式

乙方选择下述第___种方式付款，将车款支付给甲方：

1．定金方式

合同签订之日，乙方向甲方交付定金（车款总额的20%以内）：____元。定金可作车款，汽车交付时将余额：____元（大写：_________）付清。

2．一次性付款方式：

合同签订后，乙方应于____年____月____日前，向甲方一次性付清合同价款，计：____元（大写：__________）。

3．消费贷款方式：

签订本合同时，首付合同价款的__% ，计：____元，（大写：__________）；余款计：____元，（大写：__________），乙方于____年____月____日前，通过双方确认或乙方选择的金融机构办理汽车消费贷款支付。

乙方未能在上述约定时间内与金融机构办妥消费贷款事宜 （以实际发放贷款为准），且余额未按时支付的，视为未按合同约定时间付款。由甲方帮助贷款的除外。

4．其他付款方式：____________________

第三条 质量

1．甲方向乙方出售的汽车，其质量应符合国家汽车产品标准____或行业标准____，并符合出厂检验标准，符合安全驾驶和说明书表明的标准；甲方向乙方出售的汽车，应是经国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上的产品或合法进口的商品，并且在上牌照时，可通过公安交通管理、环保等部门的检测的汽车。

2．甲方提供办理汽车牌证的随车资料，应附有中文使用说明书和必要的使用维修指引。

3．甲方保证出售给乙方的汽车在交付乙方前，已作必要的检验和清洁。

第四条 交付时间、地点及验收方式

1．交车时间：____年____月____日。

2．提车方式：乙方到店自提□，甲方送车上门□，其他□。

3．交车地点：________________。

4．交车时里程表记录小于60公里。

（注：以上里程表记录不包含委托上牌服务发生的公里数。）

5．甲方在向乙方交付汽车时须同时提供：

（1）销售发票。

（2）（国产车）汽车合格证或/（进口车）海关进口证明及商品检验单。

（3）三包凭证、维修保养手册、维修网点信息。

（4）汽车使用说明书或用户使用手册。

（5）随车工具及备件清单。

6．汽车交接时应当场验收，乙方对所购汽车外观和使用功能等进行认真查验。对乙方提出的整车或外观、内饰、随车物件及使用功能等方面的异议，甲方负责处理、调换。对整车或内饰、随车物件及使用功能等存在隐蔽瑕疵的甲方负有保证质量责任。

7．甲方向乙方交付汽车及随车文件应签署《商品车辆交接书》 （见附件），即为该汽车正式交付。

第五条 关于修理、更换、退货的约定

在售后关于修理、更换、退货等问题，按国家制定的《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》执行。甲方应全面尽到合同约定和有关法律法规规定的义务。

乙方所购汽车如属生产厂商公布的汽车召回范围，甲方应当按照生产厂商的承诺办理。

第六条 违约责任

1．一方不能按时支付车款（或交付汽车）的，经双方协商可延期，自协商延期截止之日起至实际付款（或交付汽车）日止，每日按逾期应付款的___%向另一方支付违约金。延期付款（或交付汽车）超过1个月的，另一方有权解除合同；违约方交付定金的，无权要求返还定金。违约方收取定金的，应当双倍返还定金。

2．甲方交付的汽车不符合本合同约定的标准或说明书中表明的质量标准的，乙方有权要求甲方调换或承担无偿修复、补偿损失或减少价款的违约责任。乙方也可以选择解除本合同，甲方应向乙方支付违约金：__元（大写：_______）。乙方行使上述约定权利时，所发生的相关费用由甲方承担。

3．经过汽车检验机构鉴定乙方所购汽车存在设计、制造缺陷，造成人身、财产损害的，甲方应协助乙方追究生产者的相关责任。

4．甲方如不履行厂家维修保养手册所承诺的售后服务义务时，乙方有权要求甲方双倍赔偿乙方为维修汽车而支付的费用，包括但不限于维修费、购买汽车配件费、交通费等。

5．因车身超重、尾气不合格等原因导致乙方无法上牌照，乙方有权退车并要求甲方承担违约金：___元（大写：以弥补乙方损失的，乙方有权追偿。）。违约金不足

6．甲方有其他违约情形时，每有一次，应当向乙方支付违约金：__元（大写：_________）。违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权追偿。

第七条 争议的解决

1．甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决，也可请求消费者协会主持调解。协商不能解决或调解不成的，选定下面第__种方式解决：

（1）向________仲裁委员会申请仲裁。

（2）依法向人民法院起诉。

2．双方对汽车质量有异议的，确定由有国家检测资质的专业机构_________进行鉴定。鉴定结果符合本合同约定的标准或该产品说明书中表明的质量标准的，鉴定费由提出质量异议的一方承担，否则鉴定费由另一方承担。

第八条 其他：____________________

1．本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条 款或补充协议进行约定。补充条款、补充协议及附件均为本合同不可分割的部分且不得与本合同相抵触。

2．本合同自双方签字、盖章之日生效。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

附件：《商品车辆交接书》

甲方（盖章）：____ 乙方（盖章）：____

签字：____________ 签字：____________

____年____月____日 ____年____月____日

汽车买卖合同模板 篇3

出卖人：_________

合同编号：_________

买受人：_________

签订地点：_________

签订日期：_________年_________月_________日

一、汽车型号及金额：_________

二、交车地点、方式：

交车地点：_________交车时间：_________

付款方式：_________付款时间：_________

三、质量、维修：

1、出卖人向买受人出售的汽车，其质量必须符合国家颁布的汽车质量标准。

2、出卖人向买受人出售的汽车，必须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经过交通管理部门认可的汽车。

3、出卖人向买受人出售汽车时要真实、准确介绍所销售车辆的基本情况。

4、出卖人在买受人购买车辆时必须向买受人提供：

（1）销售发票；

（2）（国产车）车辆合格证、（进口车）海关进口证明和商品检验单；

（3）保修卡或保修手册；

（4）说明书；

（5）随车工具及备胎。

（以上3、4、5项如没有，售前应说明）

5、买受人在购车时应认真检查出卖人所提供的车辆证件、手续是否齐全。

6、买受人在购车时应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。

7、汽车在购买后，如发现属于生产厂家的质量问题，可由出卖人协助买受人与生产厂家的维修站联系、解决。

8、如属于在汽车售出前流通过程中出现的质量问题，出卖人未向买受人明示的，依法承担责任。

9、如买受人使用、保管或保养不当造成的.问题，由买受人自行负责。

四、违约责任（双方协商）：_________

五、争议的解决方式：凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商，协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

六、本合同一式三份，双方各执一份，汽车交易市场主办单位留存一份（市场留存期一年）。

七、本合同经买卖双方签字盖章后生效。

买受人：_________

出卖人：_________

买受人姓名（章）：_________

出卖人姓名（章）：_________

地址：_________

地址：_________

电话：_________

电话：_________

时间：_________

汽车买卖合同模板 篇4

一、本合同文本是依据《中华人民共和国民法典》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规和规章制定的示范文本，供双方当事人约定使用。

二、出卖人必须拥有出卖车辆的所有权或处置权。属国有资产的应当按国家有关规定进行鉴定评估，并持有本单位或上级单位出具的资产处理证明。

三、本合同签订前，买卖双方应当充分了解本合同的有关内容;了解并核对合同的条款、履行合同的时间、支付车款与其他费用的数额和方式、违约责任的承担、发生争议的解决方法等。

出卖人应向买受人提供车辆的使用、修理、事故、检验以及是否办理抵押登记、海关监管、交纳税费期限、使用期限等真实情况和信息。

买受人在签订本合同前，应当仔细了解、查验二手车的车况、有关车辆的证明文件及了解各项服务内容等。

二手车经销企业销售二手车时应当向买受人提供质量保证及售后服务承诺，并在经营场所予以明示。

四、二手车交易市场或二手车经销企业应对本合同买卖双方身份证明和合同签章的真实性进行审核确认。

五、本合同有关条款下均有空白项，供双方自行约定。

六、本合同自________年_______月_____日起使用，今后在未制定新的版本前，本版本延续使用。

合同编号：_______________

签约地址：_______________

出卖人(以下简称甲方)：_____

买受人(以下简称乙方)：_____

第一条 目的

依据有关法律、法规和规章的规定，甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上，就二手车买卖和完成其它服务事项，签订本合同。

第二条 当事人及车辆情况

(一)甲方基本情况：_____

1.单位代码证号__________

法定代表人_______________

经办人____________________

身份证号码_______________

单位地址_________________________

邮政编码_________________________

联系电话_________________________

2.自然人

身份证号码____________________

现居住地址____________________

邮政编码_________________________

联系电话_________________________

(二)乙方基本情况：_____

1.单位代码证号_______________

法定代表人____________________

经办人_________________________

身份证号码____________________

单位地址____________________

邮政编码____________________

联系电话____________________

2.自然人身份证号码__________

现居住地址____________________

邮政编码____________________

联系电话____________________

(三)车辆基本情况：

车辆牌号____________________

车辆类型____________________

厂牌、型号____________________

颜色____________________

初次登记日期_______________

登记证号____________________

发动机号码____________________

车架号码____________________

行使里程____________________

第三条 车辆价款、过户手续费

本车价款为人民币____________元(大写__________元)，其中包含车辆、备胎以及_______________ 等款项。

过户手续费约为人民币__________元(大写_____________元)，由_______________承担(以实际发生费用为准支付)。

第四条 定金和价款的支付、过户手续、车辆交付

(一)乙方应于本合同签订时，按车价款_____%(≤20%)人民币 ____________元(大写_____________元)作为定金支付给甲方。

(二)车辆在过户、转籍手续完成前，选择以下第_____项方式使用和保管：

1.继续由甲方使用和保管。

2.交由乙方使用和保管。

(三)_____方应于本合同签订后________日内，将本车办理过户/转籍所需的有关证件原件及复印件交付给 方(做好签收手续)，由 方负责办理手续;_____方为二手车经销企业时，由_____方负责办理(过户/转籍)手续。

(四)自过户、转籍手续完成之日起________日内，乙方应向甲方支付车价款人民__________元(大写__________元)，同时 方付清过户手续费。支付方式：_____(现金/转帐)。

(五)如由甲方办理过户、转籍手续的，应于收到全部车价款之日起 ______日内将有关证件交给乙方;如车辆由甲方使用和保管的应于收到全部车价款之日起_______日内将车辆交给乙方(交付地点____________________)。

第五条 双方的权利义务

(一)甲方承诺出卖车辆不存在任何权属上的法律问题和尚未处理完毕的道路交通安全违法行为或者交通事故;应提供车辆的使用、维修、事故、检验以及是否办理抵押登记、海关监管、交纳税费期限、使用期限等真实情况和信息。

(二)甲方属二手车经销企业的，还应向乙方提供质量保证及售后服务承诺。

(三)对转出本市的车辆，乙方应了解、确认买受车辆能在转入所在地办理转入手续。

(四)双方应在约定的时间内提供各类证明、证件并确保真实有效。

第六条 违约责任

(一)违反本合同第四条第3款，致使车辆不能过户、转籍，合同无法继续履行的，本合同解除。甲方违约的，甲方向乙方双倍返还定金并赔偿乙方相应损失;乙方违约的，则乙方无权要求返回定金并赔偿甲方相应损失。

(二)违反本合同第四条第4款，乙方未按合同约定支付的，应按延期天数向甲方支付违约金每天人民币__________元。

(三)违反本合同第四条第5款，甲方延期交付过户、转籍的有关证件或车辆的，应按延期天数向乙方支付违约金每天人民币_________元。

(四)违反本合同第五条第1款，乙方有权解除本合同，甲方应无条件接受退回的车辆并退回乙方全部车款，双倍返还定金并赔偿乙方相应损失。

(五)违反本合同第五条第2款，甲方应向乙方支付车辆价款的_____ %(人民币__________元)的违约金，并继续提供质量保证及售后服务承诺。

(六)违反本合同第五条第3款，致使车辆不能在转入所在地办理转入手续的，本合同解除，乙方无权要求返还定金，并赔偿甲方相应经济损失。

(七)违反本合同第五条第4款，致使出让车辆不能过户、转籍的，守约方有权解除本合同，违约方应支付人民币__________元给守约方，守约方另有损失的，由违约方赔偿损失。

第七条 风险承担

本合同签订后，车辆在过户、转籍手续完成并实际交付前：

(一)甲方使用和保管的，由甲方承担风险责任。

(二)乙方使用和保管的，由乙方承担风险责任。

第八条 争议解决方式

因本合同发生的争议，由双方协商解决，或向有关行业组织及消费者权益保护委员会申请调解。

当事人不愿协商、调解，或协商、调解不成的，按下列第 种方式解决：

(一)向上海仲裁委员会申请仲裁;

(二)向人民法院起诉。

第九条 其它

(一)本合同未约定的事项，按照《中华人民共和国民法典》、《二手车流通管理办法》以及有关的法律、法规和规章执行。

(二)双方因履行本合同而签署的补充协议及提供的其它书面文件，均为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

(三)本合同经双方当事人签字或盖章后生效。本合同一式_____份，由甲方、乙方和二手车交易市场各执一份，具有同等法律效力。

甲方(签章)：_______________ 乙方(签章)：_______________

法定代表人(签章)：__________ 法定代表人(签章)：__________

经办人：______________ 经办人：_______________

开户银行：______________ 开户银行：____________________

汽车买卖合同模板 篇5

卖方：________(以下简称甲方)身份证号_______

买方：________(以下简称乙方)身份证号_______

根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规、规章的规定，就二手车的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。

第一条 车辆基本情况

1、车主名称：_______;车牌号码：_______;厂牌型号：_______。

2、车辆状况说明见附件一。

3、车辆相关凭证见附件二。

第二条 车辆质量

车辆质量标准可选择下列第__项作标准：

1、商品质量，按照____标准执行。

2、商品质量由双方议定。

第三条 车辆价款、过户手续费及支付时间、方式

1、车辆价款及过户手续费

本车价款(不含税费或其它费用)为人民币：_________元(大写：_________元)。

过户手续费(包含税费)为人民币：____________元(大写：_________元)。

2、支付时间、方式

待本车过户、转籍手续办理完成后___个工作日内，买方向卖方支付本车价款。(采用分期付款方式的，分期付款按以下标准：

首付___利率按照____规定，分___期付完)

过户手续费由___方承担。___方应于本合同签订之日起___个工作日内，将过户手续费支付给双方约定的过户手续办理方。

第四条 车辆的过户及交付

___方应于本合同签订之日起___个工作日内，将办理本车过户、转籍手续所需的一切有关证件、资料的原件及复印件交给____方，该方为过户手续办理方。

卖方应于本车过户、转籍手续办理完成后___个工作日内在______(地点)向买方交付车辆及相关凭证(见附件一)。

第五条 事故的责任认定

交付车辆之后办理产权转移之前，发生的事故责任由乙方承担。

第六条 风险的承担

1、车辆毁损、灭失的风险，在车辆交付之前由甲方承担，交付之后由乙方承担。

2、乙方的原因致使车辆不能按照约定的期限交付或甲方在约定的时间地点交付而乙方违反约定没有收取的，乙方应当自违反约定之日起承担车辆毁损、灭失的风险。

3、甲方出卖的若是承运人运输的在途的车辆，约定由__承担车辆毁损、灭失的风险，若没有约定则由乙方自合同成立时承担责任。

4、交付的车辆需要运输的，甲方将车交付给第一承运人后车辆的毁损、灭失风险由乙方承担。

5、注意：车辆毁损灭失的风险由一方承担的，不影响另一方履行债务不符合约定，一方要求其承担违约责任的权利。

6、以上所说的交付仅仅是指车辆的实际交付，并不是指的所有权的转移。

第七条 检验期间

甲乙双方约定检验的期间为____。乙方应当在约定的期间内检验，若车辆质量不符合约定的情形应当及时通知甲方。乙方怠于通知的，视为车辆质量合格符合约定。但是，甲方知道或者应该知道交付的车辆不符合约定的除外。

第八条 权利瑕疵保证

甲方保证在交易时该车辆没有产权纠纷，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。但是乙方在订立合同时知道或者应该知道第三人对该车辆享有权利的，甲方不承担相应的责任。

乙方有确切证据证明第三人可能就合同标的车辆主张权利的，可以中止支付相应的价款，但是出卖人提供相应担保的除外。

第九条 不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第十条 情势变更的约定

在履行合同的过程中因为国家的政策调控等引起的继续履行合同就会使得双方造成显失公平的局面，双方应该协议变更或者解除该合同。

第十一条 合同的解除及行使

1、分期付款的乙方未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，甲方可以要求乙方支付全部价款或者解除合同。甲方解除合同可以向乙方要求支付车辆的使用费。(具体支付价款可以参照租赁合同的相关法律规定)

2、当事人双方可以协商解除合同。当事人也可以约定一方解除合同的条件，解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。

3、双方约定解除权行使的期限为____。期限届满当事人不行使的，该权利消灭。

第十二条 ：违约责任

1、甲方延付货款或付款后乙方无货。使对方造成损失，应偿付对方车款总价__%的违约金。

2、乙方如提前或延期交车或交车质量不符，乙方方应偿甲方车款总值__%的违约金。甲方如不按交车期限收车或拒收合格车辆，亦应按偿付乙方车款总值__%的违约金。任意一方如提出变动交车时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担责任。

3、乙方所发货品有不合规格、质量差等情况，甲方有权拒绝付款，但须先行办理收车手续，并代为保管和立即通知乙方，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责，如经乙方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。

4、约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

第十三条 合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第十四条 补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力

第十五条 合同的效力

1、本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。若在双方签字盖章之前，一方已经履行主要义务，另一方接受的，该合同也生效。

2、本协议一式________份，甲方、乙方各________份，具有同等法律效力。

3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

甲方(授权签字人)：____乙方(授权签字人)：_____

住址：__________住址：____________

证件号码：_________证件号码：__________

_年_月_日_年_月_日

附件一：车辆状况说明书(车辆信息表)

附件二：车辆相关凭证

1、《xxx书》

2、《机动车行驶证》

3、有效的机动车安全技术检验合格标志

4、车辆购置税完税证明

5、车辆使用税缴付凭证

6、车辆养路费缴付凭证

7、车辆保险单

8、购车发票

汽车买卖合同模板 篇6

买方： 卖方：

电话： 电话：

一、买卖双方约定交易车辆

1、 车辆品牌及型号：

2、 车型：

3、 颜色：

4、 车辆台数：

5、 车辆单价（人民币）：

6、 其他：

7、 车辆总计（人民币）：

8、 交车地点：

二、结算：选择（ ）方式

1、一次性购车

（1）签定合同时，支付预付款￥ 人民币（大写）：

（2）余额，交车支付

（3）财务确定

2、按揭购车

（1）签定合同时，支付预付款￥ 人民币（大写）：

（2）余额，交车支付（保险在本公司做）

（3）财务确定

三、质量及服务约定：

1、本合同交易的车辆由 整车购进，买方享有 和供方提供的所有售后服务项目。

2、卖方保证所提供单证符合交通管理部门的有关规定，卖方可协助买方办理汽车上牌，（但牌照号码不在承诺范围），汽车上牌所需要费用均由买方承担。

四、其他约定：

1、买方要求变更定购车辆，包括车型、颜色和配置，需取得卖方书面认可。

2、因生产厂家调整生产计划等原因导致买方已预定车辆无法按约供货，买方同意供方更改车型、车身及内饰颜色或延期供货，卖方无须承担赔偿责任。

3、若遇生产厂家调整产品配置及价格，则按提车时新的配置和价格责任。

4、如发生人力不可抗力事件，双方均不承担相关经济责任。

五、本合同如发生争议无法协商解决，则提交卖方所在地的仲裁委员会仲裁。

六、本合同正本一式三份，买方执一份，卖方执二份。

买 方： 卖 方：

经手人： 经手人：

日 期： 日 期：

汽车买卖合同模板 篇7

甲方(销售方)： 乙方(买受方)：

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，本着平等自愿、公平、诚实信用的原则，就汽车买卖事宜，订立本合同。

第一条 交易汽车基本信息及配置

第二条 质量标准 甲方出售的车辆，质量应当符合出厂时的国家标准，且不低于生产者出厂检验标准，是国家有关部门公布、备案的汽车产品目录上标明的产品或合法进口的产品。

第三条 价款

车辆价格每台 元(人民币)，大写 。 数量 台，总计 元(人民币)，大写 。

第四条 支付方式 双方同意按照以下第 种方式支付车辆价款：

1.签署本合同时，支付全部车价款 元(人民币)，大写 。

2.签署本合同时，首付全部车价款的 %，即 元，大写 ;余款 元(人民币)，大写 ，于 年 月 日前付清。

3.分期付款 。

4.其他 。 乙方应当将车价款付至甲方的财务部门或甲方指定的账号(收款人 ： 开户行： 银行账号： )，不得将车价款付给甲方销售人员。

第五条 交付与验收

1.交车方式：□甲方送车上门 □乙方自提

其他 。

2.交车地点： 。

3.交车日期： 年 月 日前。

4.交车时里程表显示数应符合国家标准，不大于 公里。

5.甲方交付车辆时应提供：(1)销售发票;(2)车辆使用说明书或用户使用手册;(3)质量服务卡或三包凭证、维修保养手册等随车文件。交付车辆后 日内，提供(国产)车辆合格证或(进口)海关进口证明及商品检验单。

6.车辆交付时应当场验收。甲方应配合乙方对所购车辆型号规格、外观、轮胎、内饰、配置、备件、基本使用功能等进行确认，双方应签署《车辆验收交接书》(详见本合同附件)。乙方对车辆外观和基本使用功能如有异议，应当场向甲方提出，并在《车辆验收交接书》上作详细记录;对确属质量问题且符合相关规定的，乙方有权要求更换车辆，更换车辆的费用由甲方承担。

7.甲方向乙方交付车辆且双方签署《车辆验收交接书》，即为车辆正式交付。自车辆正式交付时起，车辆的风险责任由乙方承担。

第六条 双方的义务

1.甲方应当按照国家、地方的相关法律法规及相关技术标准，对其所出售的车辆承担质量保证责任和“三包”责任。

2.甲方出售车辆属于事故车、有维修记录车、处理品车、改装车、“三包”退换车，应当事先向乙方作出书面说明。

3.乙方应当按照合同约定的时间、方式付款和提取所购车辆。

4.乙方应为《机动车行驶证》登记的车辆所有人。

第七条 违约责任与合同解除

1.甲方逾期交付车辆的，应每天按乙方已交付车款的万分之 向乙方支付违约金;逾期交付车辆超过 天的，乙方有权解除本合同，要求甲方退还已交车款并按车辆价款的万分之 支付违约金。

2.乙方逾期支付车辆价款的，应每天按逾期支付部分价款的万分之 向甲方支付违约金;逾期付款超过 天的，甲方有权解除本合同，要求乙方按车辆价款的万分之 支付违约金。

3.一方无正当理由单方解除合同的，应按 的标准向对方支付违约金。给对方造成损失的，依法承担赔偿责任。

第八条 不可抗力

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

第九条 争议解决方式

本合同在履行中如发生争议，可以协商解决或向消费者协会申请调解或向有关行政部门投诉;协商、调解解决不成或不愿意协商、调解的，双方可选择以下第 种方式处理：

1.提交 仲裁委员会仲裁;

2.向人民法院起诉。

第十条 其他 第十一条 未尽事宜

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。车辆验收交接书、补充协议均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式二份，甲、乙方各执一份，自双方签字或盖章之日起生效。

甲方(盖章)： 乙方(签字或盖章)： 住 所： 住 所(址)： 邮 编： 邮 编： 营业执照号码： 身份证号

法定代表人： 组织机构代码： 电 话： 联系电话： 联 系 人： 委托代理人： 电 话： 电 话：

签约日期： 年 月 日

签约地点：

房屋买卖合同模板

您了解合同的格式是什么样的吗？随着法律的不断进步，签订合同必须按照规定的方式进行，才能具备法律效力。如果您想更好地了解“房屋买卖合同”，小编推荐给您这篇详细解读的文章，希望这些资源能为您提供有价值的信息！

房屋买卖合同(篇1)

合同号， _____________________

售房人， _____________________________________ (以下简称甲方)

购房人， _____________________________________ (以下简称乙方)

中介方，置业有限公司(以下简称丙方)

甲、乙、丙三方根据中华人民共和国有关法律、行政法规和天津市相关地方性法规的规定，在合法、平等、自愿、相互信任的基础上签订本合同，承诺共同遵守。

第一条，房屋基本情况

1、甲方自愿将座落在 ______________________ 区_ (严格按照房本或商品房合同填写)的房屋(以下简称“该房屋”)出售给乙方乙方对该房屋已作充分了解并实地看房，对该房屋现状无异议，愿意购买该房屋。甲方须保证房屋在合同签订后的状况和看房时一样。

2、该房屋的基本情况如下: 房屋性质， (私产、公产、商品房合同、企业产、宗教产、军产、还迁协议、房改购房、合作建房，不要写“其他”等模糊词语)

_______________________________________________________________________

所有权人，_ (一般只写公产和私产的)_房型， ____________________建筑/计租面积，_____________________________________________

(关于该房屋的基本情况特别是，建筑 /计租面积、所有权人、房屋性质一定要给房本所在交易中心内勤打电话核实一遍，以免以后产生纠纷。 )

所有权人，公、企产为_____________企业或_____________房管站!

第二条，成交价格

甲、乙双方协商后的实际成交价格为， 人民币 ______________________________________(大写)，该房屋产权或租赁权过户的相关费用由 _______________________承担，(该房屋产权或租赁权过户费用的计算依据是指定评估机构对该房屋的评估价格，而非丙方 提供的交易参考价和甲乙双方商定的实际成交价。)该房屋配套设施过户的相关费用由 ___________________ 担。 讲清土地证过户费用。

第三条，信息服务费及支付

甲、乙、丙三方签订本合同时，甲方须向丙方交纳中介服务费人民币元(大写)及代办过户手续费人民币_____________________________________________________ (大写)，乙方须向丙方交 纳中介服务费人民币_________________________________ 元(大写)及代办过户手续费人民币 元(大写)。

第四条，付款约定(本条各款项均不计利息)

1、乙方向丙方的交款约定，

(1) 乙方于 ______ 年 ________ 月 ______ 日交付定金人民币 不超过20% _元(大房屋买卖(置换)合同

楼层，

总层数: 双方协商一致就列明)

使用性质:

附属设施，(只要甲乙身份证号码，一定写清 身份证号码，一定写清写);

(2)____________________________________________________________________________________________乙方按约定交清全款后，甲乙双方按丙方要求在日内开始办理该房屋的过户手续。(修改为甲乙双方按丙方要求在5日内将办理该房屋过户的全部手续及材料交丙方保管。)

2、丙方对甲方的付款约定，

(1)待该房屋过户全部手续办理完毕，且甲、乙双方确认该房屋费用交接清楚并在结款通知单签字三日后(遇节假日付款时间顺延)，结清全款。

(2) ____ 一定不要写具体时间即“丙方于____年____月____日对甲方付款”__________________________________

第五条，相关事宜

1、若乙方需要贷款并请丙方为其承担他项权办理之前担保责任，则以丙方的评估价格作为乙方贷款和丙方承担担保责任的依据，乙方需向丙方支付相应的服务费，办理贷款的相关费用由乙方自行负担。

2、丙方为甲乙双方提供交易机会，丙方应如实传递甲方或乙方所提供的信息，就有关政策法规进行咨询，并协助甲乙双方办理产权或租赁权过户手续，甲乙双方须提供相应的合法证件。

(1)乙方须保证所提供的各种材料与证明的真实、可靠。如因证明不属实或其资信度不够造成的贷款未果，乙方承担相应责任及经济损失。

(2)乙方须按照约定按时到指定银行办理贷款手续，否则贷款延期责任由 乙方承担。

3、如甲、乙任何一方拒绝履行合同或解除合同，或发生本条1、2、3违约责任，均由违约方向另一方支付本合同第二条确定的房屋实际成交价的10%乍为违约金。实际损失超过违约金总额的，责任方应据实赔偿，且丙方所收取的本 合同中约定的中介服务费一律不予退还。

第六条，免责条款

如因洪水、地震、火灾和法律、政府政策变化等不可抗力原因，导致本合同不能 全面履行的，甲、乙、丙三方互不承担违约责任。

第七条，约定其它事宜

房屋买卖置换合同非公产、私产应注明甲、乙双方自行办理该房屋的过户或公正事宜!如房主本人未能到场，合同中可注明，由于房主未能到场，产生后果由卖方经手人承担

第八条，其它

1、本合同在履行中若发生争议，甲、乙、丙三方应协商解决。协商不成，任何 一方可向该房屋所在地人民法院提起诉讼。

2、本合同经甲、乙、丙三方签字盖章后生效，一式三份，一份两页，甲、乙、 丙三方各执一份。各种手续交接清楚，本合同自动作废，并由丙方收回。

第九条:甲方承诺于_ (签结件单当日/具体日期/过户进件几日内 屋，并将该房屋钥匙交于乙方。

甲乙双方自行办理该房屋所发生的水、气、暖气、有线电视、物业管理及户口迁移等过户手续及相关费用的交接事宜。违约责任甲方须保证该房屋权属无争议，若发生与甲方有关的权属纠纷或债务纠纷， 并承担一切后果及违约责任。

甲、乙双方须保证该房屋结构无拆改或拆改得到相关管理部门的同意及持有 若因此影响办理过户手续，产生的一切后果及违约责任由 责任方负责。甲方认可乙方贷款方式付款时，

(1) 贷款过程中，乙方提出终止贷款行为，则乙方须补齐所差房款，履行该合同，并承担由此引起的经济损失，腾空该房电、煤由甲方负责解决合法、有效证件,继续已交纳的服务费不予退还。

甲方(签章)， 经手人:

乙方(签章)，经手人，

联系地址， 联系地址，

联系电话，联系电话，

丙方(签章) 经手人，签约 连锁店，联系 电话，

签字确认

房屋买卖合同(篇2)

卖方(以下简称甲方)，_________________

姓名，_________________

身份证号码，_________________

地址，_________________

联系电话，_________________

买方(以下简称乙方)，_________________

姓名，_________________

身份证号码，_________________

联系电话，_________________

经甲、乙双方友好协商，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产特签订本农村的房屋买卖合同，以资共同信守执行。

第一条房屋的基本情况，甲方房屋坐落于__________________，建筑登记面积为__________________平方米。

第二条价格，该房屋售价总金额为万元整，大写，_________________。

第三条付款方式，乙方于本合同签订之日向甲方支付定金____________元整(大写，_________________)，余款____________元(大写)在甲方移交房屋时一次性付清。

第四条房屋交付期限，甲方应于本合同签订之日起日内，将该房屋交付乙方。

第五条乙方逾期付款的违约责任，乙方如未按本合同第三条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约责任。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，每逾期一天，乙方按累计应付款的%向甲方支付违约金。

甲方，_________________

___________年_______月_____日

乙方，_________________

___________年_______月_____日

房屋买卖合同(篇3)

合同编号，_____________甲方，_____________________________乙方，_____________________________签订日期，_________________________根据______________________经双方协商，签订本合同并信守下列条款，共同严格执行。序号名 称型号品牌数量单价小计123XXXX8910合 计，（人民币大写 元整）一、交提货地点，___________________________；交货期，_________个工作日。二、验收方法，甲方收到货后清点数量，如对数量有异议，在三天内发电报向乙方提出，否则作默认。三、货款结算方式及期限，___________________________。税款，已含税（_________发票）。四、质量保证，________年内非人为原因保修，终生维修。五、本合同依法签定，经甲乙双方盖章和代表签字，即具有法律效力，双方必须全面履行。如因故需变更或解除，需经双方协商一致，另立协议，任何一方违反本合同条约，均按民法典和有关规定承担一切经济责任。六、其它约定事项1．传真盖章视为有效。2．甲方货款未付清前，货物无条件归乙方所有。七、本合同自签订之日起生效。甲 方，乙 方，电 话，电 话， （XX，）开户行，开户行，帐 号，帐 号，地 址，地 址，代表签字（盖章），代表签字（盖章

房屋买卖合同(篇4)

房屋属于不动产，其于不动产的特殊性，买卖房屋所有权应从产权过户手续办理完毕之时起转移给买受人。依据物权变动原理，不动产所有权转移的时间界限只适用法律规定，而不允许当事人另行约定。然而，我们应当知道，不动产权利转移的时间界限，又因权利取得原因不同而有差异。各国民事法律将不动产权利取得原因区分为两种，以法律行为方式取得和以法律行为之外其他方式取得。以法律行为取得不动产权利的，须将移转权利的意思登记公示，否则不能产生取得不动产权利变动的效力。之所以规定以法律行为方式变动不动产物权需要经过登记公示才产生物权变动的效力，是为了保护交易第三人利益，维护交易安全并鼓励交易之实施。

近年来，随着我国房地产业的不断发展，现行居民住房由福利分房政策变为货币化、商品化的住房政策，公民间买卖私房的现象也将日益增多。因此，以法律手段规范、管理房屋买卖当事人的行为，确保房屋买卖的公平、公正、合法的进行，已成为民事法律研究的重要课题之一。在此，依现行有关法律和法规就房屋买卖协议效力谈谈认识。

一、房屋买卖合同效力认定的法律根据

房屋买卖合同属民事买卖合同的范畴，其性质为民事法律行为，认定效力的目的在于解决是否受法律保护的问题，其社会效益是维护交易的安全和信誉。目前，房屋买卖合同效力认定的根据主要是国务院发布的城市私房管理条例和我国立法机关颁布的民法典。其一、房屋买卖合同的形式要件问题，亦即买卖房屋协议是口头或书面均可，还是必须采用书面形式。根据条例第6条第（二）项规定，购买房屋办理过户登记时，“须提交房屋所有权证、买卖合同和契证”。显然，买卖房屋协议是以书面合同为其成立的要件。要求书面形式的要件关键是要认定房屋买卖合同是诺成性合同，而非实践性合同。只要买卖房屋合同当事人以书面形式订立合同即为合同成立并是有效的条件之一，不允许当事人一方随意翻悔。这一规定为当事人因房价过高或过低等不合理、不合法原因毁约起到了有效的防范作用。其二、房屋买卖合同有效成立的实质法律依据问题，亦即一项合法、有效房屋买卖民事法律行为成立须同时具备的条件。根据民法典第50条之规定为，第一、行为人具有相应的民事行为能力；第二、意思表示真实；第三、不违反法律和社会公共利益。由此可见，一项具体的房屋买卖合同只要符合上述形式要件和实质要件就在特定当事人之间产生了不可撤销的特定权利和义务关系，任何一方不得随意翻悔，若不履行便会产生法律的后果（或按违约制裁或按继续强制履行处理）。

二、浅谈房屋买卖存在的几种类型

1、关于农村房屋买卖协议效力

近年，农村的房地产市场逐渐活跃，农民往往将其在宅基地上所建房屋或者出租、或者售与他人。购买者中有的是本村或外村村民，有的是外来打工者，还有的则是城镇非农业户口居民，在类似的房屋买卖中产生的纠纷也较多。该类案件诉至法院后，涉及的首要问题即是，合同是否有效。一种意见认为，如果购房者能取得宅基地使用权，买卖合同不存在其他违法行为，则应认定合同有效。另一种意见认为，村民对宅基地只享有使用权，而无处分的权利，而出售住房的行为，实际上已处分了宅基地使用权，故合同应认定无效。 更为严格。如果将这些规定适用于售房行为，购房者的资格待定，村民出售房屋将难上加难。

通过前述提到的法律、法规规定，不难看出，国家对宅基地申请是严格控制的，而上述规定并不涉及村民已按规定申请到宅基地并按审批手续建造房屋，但关系到在出售房屋问题上发生争议如何认定。看待这一问题，究其实质是如何认定宅基地的权利性质，以及宅基地上的权利与地上建筑物的权利关系。

我国土地所有权的主体分为国家和集体两种。宅基地所有权属农村集体经济组织所有，其使用权由集体组织按法律规定的条件和程序划拨给村民使用。作为宅基地使用权人，有权在取得的土地上享有占有、使用的权利，可以在该土地上建造住房以及其他附着物。作为使用权人无权单独转让宅基地，但如果使用权人在宅基地上已建造了房屋，房屋的所有权的完整权能属于宅基地使用权人。此时，房屋的所有权与土地的所有权分属不同的权利主体，双方在权利行使方面必然相互牵制。而房屋与土地紧密结合的特点决定了二者必有一方要妥协，或者房随地走或者地随房走。

如果只能允许房随地走，那么村民因不享有土地的所有权将影响其房屋的所有权的行使。他只能对其建筑物或其他附着物享有占有、使用、收益的权利，而无从行使最重要的处分的权能。如果宅基地使用权人欲走出农村、到处面的世界开创一番事业，其宅基地上的合法建筑只能通过出租来发挥物的效用。无疑，这使其权利的行使很不充分。如果允许地随房走，即村民有权出售住房，村民对房屋所有权的行使将不存在任何障碍，那么此举是否有碍集体经济组织对土地享有的所有权呢笔者认为，并不影响。宅基地一旦划拨给村民使用，集体经济组织对其所有的土地实际上并不能行使更多的权利。当村民出售房屋时，仅仅是宅基地的使用权人换了另外的主体，村民并不能通过出售房屋而从中获得宅基地的收益，他只能获得出售建筑物的利益。因此，对集体经济组织的经济利益并不存在侵犯的问题。且允许农村房屋自由转让，将使农村的房屋发挥最大的效用。

民法典草案第十五章规定了宅基地使用权，从草案规定可看出，草案允许农村房屋出售。该草案第２７２条，建造在宅基地上的住房所有权转让的，宅基地使用权同时转让。第２７３条，建造在宅基地上的住房所有权抵押的，在实现该抵押权时，宅基地使用权同时转让。由此可见，草案对房屋所有权与宅基地使用权的关系采地随房走。

应该说草案的规定是积极、合理并可行的。我们可以比较一下城市居民的房屋所有权与农村村民的房屋所有权。城市居民出售拥有所有权的住房，法律并未设置特别的规定。城市的房改房与农村的房屋有一定的相似之处，房改房的售价中不含土地收益，因此建设部规定已售公房上市应当向国家或产权单位补交一部分土地收益。国家对城市房地产二级市场持积极的开放政策。农村村民享有的住房所有权与城市居民的住房在所有权的权属方面并无二致，如果对村民售房采限制性政策，对村民来说是不公平的。为此，笔者建议，国家对村民售房也可考虑参照城市房改房上市的有关做法，由集体土地所有权人收取一定的土地收益。作为村民，其无偿使用宅基地是基于其特定的社员身份，通过购房取得他人宅基地使用权的人如果不具有社员身份，完全可以通过向土地的所有权人交纳一定的费用取得宅基地使用权。如果是具有社员身份的人，可分为两种情况，其已有宅基地且达到国家规定的标准，可以购买他人的住房，但必须缴纳一定的土地费用。如果是没有宅基地或达不到规定的标准，可以经过报批后，无须缴纳一定的土地费用。如此考虑与国家的土地政策并不矛盾，国家对耕地的保护是采取严格的政策，而宅基地与耕地性质不同，经过合法报批，宅基地上已建造了建 筑物或附着物，一般不会再恢复到耕地性质，允许农村村民出售房屋与国家对耕地的保护政策并无抵触。因此，对宅基地上住房的出售应当采用放开的政策。关于宅基地的控制应当在宅基地的申请上从严把关。“一户只能拥有一处宅基地”建议改为“一户只能申请一处宅基地”。总之，笔者认为，村民出售住房的合同，如果没有其他违法行为，以认定有效为宜。

2、关于城镇私有房屋买卖合同效力

这个问题是处理和解决房屋买卖纠纷首先应当解决的问题，私有房屋买卖是私有房屋所有权产生转移、变动的重要原因，然而房屋是重要的不动产，房屋的买卖与一般动产的买卖有着不同的要求，1、房屋买卖合同为要件合同，根据中华人民共和国城市房地产管理法第四十条规定“房地产转让，应当签订书面转让合同”由此可以看出房屋买卖合同应以书面形式，从而排除了口头形式达成房屋买卖合同。2、对房屋买卖合同主体的限制。根据城市私有房屋管理条例规定“机关、团体、部队、企业、事业单位不得购买或变相购买城市私有房屋，如因特殊需要必须购买，须经县以上人民政府批准”。此条规定明确了机关、团体、部队、企业、事业单位购买城市私有房屋尚需一定的程序。私有房屋分为农村和城镇两方面，其中农村私有房屋的买卖，国家并未明确规定需经有关部门批准和办理任何手续，但国家对于宅基地的转让是有规定的，例如，1985年国务院关于制止农村建房侵占耕地的紧急通知中规定，分配给社员的宅基地等，社员只有使用权，即不准出租、买卖和擅自转让，也不准在承包地、自留地上建房。1982年2月13日国务院发布的村镇建房用地管理条例中规定，由于买卖房屋转让宅基地使用权的，必需办理土地权属变更登记手续，更换证书。土地管理法中也规定，依法改变土地的所有权和使用权的，必需办理土地权属变更登记手续、更换证书。这一方面不再多述。3、房屋买卖合同的效力问题。在司法界对办理产权登记手续是否为私有房屋买卖合同生效的必要条件呢未办理登记手续的买卖合同是否就无效呢有两种不同的观点，一种观点认为，未办理登记手续的应认定为无效，因为这违反了有关法律法规。笔者赞成下面一种观点，中华人民共和国民法典第四十四条规定，依法成立的合同，自成立时生效。法律、法规规定应当办理批准、登记等手续才生效的，依照其规定。由此可以看出，合同生效有两种情形，一是须办理批准、登记等手续才生效，这种批准、登记指的是双方当事人签订合同后，将合同在规定的部门办理批准或登记才生效。二是合同一经签订，合同即具有法律效力，合同本身无需批准或登记。房屋买卖合同的效力问题，属于第二种情形，他调整的是当事人之间的一种债权债务关系，买卖后的产权登记不是合同生效的要求，而是合同一方当事人应当履行的义务，是物权变动的要求，所以，是否办理房屋过户手续，影响的是标的物的所有权是否依法转移，而对买卖合同及其效力并无影响。另外从城市私有房屋管理条例第六条“……房屋所有权转移或房屋现状变更时，须到房屋所在地房管机关办理所有权转移或房屋现状变更登记手续”的规定中也可以看出，所有权登记手续仅是房屋产权转移的必经程序，而不是买卖合同的有效条件，当事人未办理登记手续不能认定房屋所有权发生转移，但不能以此来认定买卖合同无效；另一方面，买卖合同是办理所有权登记的必须证件之一，而无效合同是不能作为产权登记证件的。所以最高人民法院在有关的文件中所指的“买卖无效”应当理解为不发生所有权转移的效力，在实践中，如果将登记要件绝对化，不区分具体情况，则不利于保护善意一方当事人的利益，维护交易秩序和财产秩序。

3、如何解决城镇私有房屋中双重买卖纠纷中存在的问题

某商品房销售中心或公民个人将自己的房屋首先销售给了一方，之后又重复将该房卖给另一方，法律应当支持哪一方购房户，这类纠纷在现实生活中也并不少见，这里要具体情况具体分析，1、如果先购房一方已进行了产权登记，后购房方未予登记，则可依法支持前者，认定后者的购房合同有效，由卖方承担违约责任。2、如前、后两方都进行产权登记，则应根据双方产权登记的合法性进行审查或登记先后顺序来认定各自的效力问题。3、如果前、后两方均未办理产权登记，前方的购房合同意思表示真实，买卖合同依法有效成立，虽未进行登记，但根据现实中分房、买卖房屋的交易惯例，交付了钥匙、产权证书等，即购方就可对住房进行居住使用和控制，也并未有违反禁止性的法律规定，就应当认定为已经交付，所有权已经转移。后者的购房合同也应认定为有效，但由于卖方已经将合同约定的标的物转移给他人，从而导致合同无法履行，卖方对其违约行为应承担违约责任。4、如果前者未办理过户手续，后者却办理了过户手续，那么就要看后者是否具有侵害前者债权的恶意，或具有与销售方恶意串通的行为，或故意采用违法的、违背善良风俗的方法侵害前者的利益，即所谓的善意取得。如具有这些因素，也应认定后者的房屋买卖合同和产权登记有效，由卖方承担违约责任。如不具备这些因素，则后者的产权变更登记的效力应当受到法律的维护，即不能否认已通过登记对房屋所享有的所有权，也只有这样才能确认并保护因登记取得的权利，否则的话，产权登记的公信力难以维护。在司法实践中，还有一个问题就是在保护后者对房屋的所有权时，会遇到一个矛盾，即前者可能对房屋进行装修、修缮，这样当后者要求交付房款时，前者即使已交付，也不能恢复原状，或恢复原状在经济利益上是极不合理的，如不恢复原状，则前者对房屋所作的装修不一定符合后者的需要，但在现实生活中往往是后者一定要求前者必须搬出，这里我们应当考虑到，前者也是有责任的，因为前者应当知道在自己办理房屋产权登记前，自己还没有在法律上取得对房屋的所有权，在此情况下，他冒然对房屋进行装修，则应承担这种不利的风险后果，但又要考虑到在前者的购房合同未被确认无效前，不能不说前者对房屋的占有是无法律依据，笔者认为，除各方当事人依法请求返还财产或支付各种损失及各种费用外，装修、修缮的相关费用前者也应当有权获得补偿，在必要时前者还可获得搬出房屋的搬迁费用。

四、如何解决未经权属登记的房屋转让纠纷的问题

在现实生活中，如a将其所有的房屋通过签订房屋买卖合同卖与b，并将房屋实际交付，但双方未办理房屋转移登记，b在使用一段时间后，又通过签订房屋买卖合同将该房屋卖给c，并交付给c。上述交易活动中，对a与b之间的房屋买卖合同的效力问题无什么岐义，但bc之间的房屋买卖合同效力存在如下两种观点，

第一种观点认为bc之间的房屋买卖合同应是无效合同，因为根据中华人民共和国城市房地产管理法（以下简称房地产法）第37条第（六）项规定“未依法登记领取权属证书的房地产不得转让。”虽然b与a签订了房屋协议，由于双方未办理产权过户，a仍然是该房屋的真正所有权人，根据中华人民共和国民法典第五十一条“无处分权处分他人的财产”以及第五十二条第（五）项“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同无效，b与c签订的房屋买卖合同违反了上述规定，故b与c之间签订的房屋买卖合同应是无效合同。

另一种观点认为，b与c之间签订的合同应是有效合同，根据最高人民法院关于贯彻执行民事政策法律若干问题的意见第56条的规定，“买卖双方自愿，并立有契约，买方已交付了房款，并实际使用和管理了房屋，又没有其他违法行为，只是买卖手续不完善的，应认为买卖关系有效，但应着其补办房屋买卖手续。”由此从a公司与b签订协议并交付房屋时起，b事实上已对该房屋享有物权的职能即占有、使用、收益和处分的权利，双方只是欠缺房屋产权转移过户的形式要件。b与c之间签订的合同是双方在平等、自愿的基础上签订的，是双方当事人的真实意思表示，双方的买卖行为应受法律的保护，双方所签订的房屋买卖合同应当认定为合法、有效。

笔者赞同第二种观点，理由如下，在房屋买卖案件中，常常认为未到房地产管理部门办理房屋所有权转移登记的房屋买卖合同无效，这种看法是错误的。如前所述，买卖后的产权登记不是合同生效的要求，而是合同一方当事人应当履行的义务，是物权变动的要求，所以，是否办理房屋过户手续，影响的是标的物的所有权是否依法转移，而买卖合同是一种债权，标的物是否转移对合同本身的效力并无影响。当然，c为了标的物的产权有效转移，使标的物的产权无瑕疵，尚需办理产权过户，但是，c不能通过与b签订的房屋买卖合同办理产权过户。在实际操作中，a要通过与b之间签订的房屋买卖合同将标的物过户给b，b再通过与c的房屋买卖合同将房屋转移给c，通过这种程序，也避免了国家税收的流失。

五、拆迁户对拆迁安置房屋进行买卖时其合同效力及相关问题法律分析

拆迁安置房屋买卖时尚未领取权属证书，此类房屋就普通商品房而言有着特殊性质，为此从物权理论出发，结合民法诚实信用原则和不动产善意取得制度对拆迁安置房屋买卖合同效力及履行中相关问题进行分析。

与普通的房屋买卖纠纷不同的是，拆迁安置房在进行交易时尚未领取权属证书，土地使用权性质也有特殊性，因此在处理之际观点纷呈，做法不一。

实例一，XX年9月8日,原告华某与被告应某签订卖房协议一份，约定被告将其即将交付的拆迁安置房一套卖给原告，房屋面积77.63平方米,总价款22.5万元。协议签订后，原告按约支付了定金和预付款，被告于同年11月8日将房屋交付原告并由后者入住。XX年4月初，被告领取房产证和土地证后却拒绝履行协议，至今未办理过户手续。原告要求被告继续履行协议，协助原告办理房屋过户手续。庭审时，被告以双方签订协议时，转让的房屋尚未交付，也没有领取任何权属证书，原、被告之间这一买卖行为违反了城市房地产管理法第三十七条第六项“未依法登记领取权属证书的房地产不得转让”这一强制性法律规定，要求确认双方买卖协议无效。

实例二，原告陈某与被告汪某房屋买卖纠纷。与案例一情况相同，被告在双方签订协议并收取原告预付款，原告也入住的情况下，却拒绝履行协议，办理房屋过户手续，被告以该房屋为夫妻共同财产，被告未经共有权人同意擅自处分共有财产的行为无效，要求驳回原告的诉讼请求。

未领取权属证书房屋（预购房屋）转让的效力问题

要确认两个案例中房屋买卖协议的效力，必须正确理解城市房地产管理法第三十七条的规定。首先要澄明的一个问题是，“房地产不得转让”不等同于“房地产不得买卖”。该法第三十六条规定，“房地产转让，是指房地产权利人通过买卖、赠予或者其他合法方式将其房地产转移给他人的行为。”因此，“房地产转让”应包括签订合同、付款、房屋交付，过户登记等一系列债权行为和物权行为，所谓“不得转让”应理解为上述系列行为不能彻底完成，不能发生所有权转移的合同履行目的，但不得据此认为法律禁止订立预购房（期房）转让合同或所签订的合同一律无效。

此外，城市房地产管理法第四十五条，“商品房预售的，商品房预购人将购买的未竣工的预售商品房再行转让的问题，由国务院规定。”从此条的立法含义可以看出，预售商品房在取得权属证书之前再行转让是可行的，否则应当明令禁止。其实，城市房地产管理法（草案）中曾明文规定禁止预售房再转让，但该法正式颁布时，却又改为上述45条的规定，由此也可以看出我国法律对预售房再转让予以认可的基本精神。从上述两案来看，双方在签订协议时，被告的拆迁安置房尚未建成，但这并不影响该转让协议的效力，而且，以尚不存在或尚未实际取得的物作为标的物订立合同，在现实生活中普遍存在，合同法也持肯定态度，典型的例子是融资租赁合同、期货交易等。

当前理论界对于未办理过户手续的房屋买卖合同的效力问题已趋于统一，已认识到不动产登记只是物权变动的成立要件，而非买卖合同的生效要件。最高人民法院关于适用中华人民共和国民法典若干问题的解释也明确规定，“当事人未办理登记手续不影响合同的效力，合同标的物的所有权及其他物权不能转移。”这一做法的转变有力地制止了一些借口不动产买卖未登记就主张合同无效，以追求更大利益的不诚信行为。而正确认识并区分预售房再转让合同的效力也有与之相同的社会效果。就上述两案而言，双方在签订卖房协议时对房屋权属证书尚未领取的状况是明知的，双方对买卖房屋约定明确，产权亦无其他争议，购买的房屋已交付原告入住，并且诉讼发生前被告已领取权属证书的情况下如果仍然僵化地理解适用城市房地产管理法第三十七条规定，势必会助长一种随意悔约，违背诚信的不良社会风气，也是对诚实信用原则的一种践踏。

诚然，当前造成一些地方房价飞涨有“恶炒楼花”的原因，目前各地也都有相应的禁止期房买卖的规定，这些地方性规定或其他部门规章也不能作为法院认定合同无效的依据。另一方面，现实生活中预购房买卖的原因众多，一味禁止预购房转让的立法意图也难以得到贯彻实现。在房地产市场发展初期，禁止转让可能会在一定范围内达到抑制房价的作用，但一个成熟的市场经济秩序可能更需要的是市场因素的自然调节。

总之，上述案例一的房屋买卖合同中，合同双方当事人具有民事行为能力、意思表示真实、标的物确定也未违反法律规定，并且被告在起诉前已经领取了房屋权属证书，应当确认买卖合同的效力。

夫妻一方擅自处分共有房产的效力

处理第二类案件时首先要查明被告汪某在出卖他们共有的房屋时是否属于擅自处分，现实生活中相当多的情况都是夫妻双方共同决定处分共有财产，具体由一人出面与买方商谈，当另一方对约定的价格不满意，这种情形则不构成无权处分，不影响已签订合同的效力。最高人民法院关于贯彻执行中华人民共和国民法典若干问题的意见第89条规定，“共同共有人对共有财产享有共同的权利，承担共同的义务。在共同共有关系存续期间，部分共有人擅自处分共有财产的，一般认定无效。但第三人善意、有偿取得财产的，应当维护第三人的合法权益，对其他共有人的损失，由擅自处分共有财产的人赔偿。因此，本案中即使被告汪某出卖房屋没有经过其他共有人的同意，属擅自处分不动产行为，原告也构成善意第三人，其依据合同可获得的利益也应予以保护，而房屋共有人之损失可以向无权处分人主张侵权赔偿。理由在于，

1、善意取得制度作为各国普遍实行的一项维护交易安全的民事制度，其适用对象不仅限于动产，也应包括不动产。因为不动产交易也会因登记错误、疏漏、未登记等原因发生无权处分问题，而第三人也同样存在是否知情即是否为善意的问题。如果不动产交易中第三人取得不动产时出于善意，则从保护善意第三人、维护交易秩序的目的出发，应当允许第三人获得不动产的所有权。不动产善意取得制度在瑞士、德国等大陆法系国家立法上也有规定。具体到本案中，因双方签订房屋买卖合同时，被告房屋尚未领取权属证书，原告也无从审查不动产共有人情况。原告取得房屋支付了当时合理的市场价格，并且已经入住该房屋，虽然这时原告尚未取得房屋的登记证明，但这也是由于被告违约，拒绝履行合同义务所造成的局面，并不影响原告作为善意第三人的地位，应当说原告在一系列过程中是善意且无过失的。

2、从利益衡量角度观之，如果以被告主张的未经共有人同意的理由确认合同无效，则会使买受人订立合同的目的彻底落空。在合同有效的情况下，尚能取得房屋所有权。若合同无效，则使这种可能性完全丧失。而我们知道，此时适用缔约过失追究被告责任与正常的合同履行利益之间是存在很大差距的。如果不适用善意取得制度来保护善意第三人的利益，则交易中大量的合同会被认定为无效，将极大地降低合同制度的可信赖程度，损害市场信用。不利于市场信用机制的建立，也不符合市场经济对交易便捷的基本要求。

拆迁安置房屋买卖合同的成立与生效

拆迁安置房屋的土地使用性质一般情况下是国有划拨土地，根据城市房地产管理法第三十九条第一款规定，“以划拨方式取得土地使用权的，转让房地产时，应当按照国务院规定，报有批准权的人民政府审批。有批准权的人民政府准许转让的，应当由受让方办理土地使用权出让手续，并依照国家有关规定缴纳土地使用权出让金。”基于这一规定，有观点认为，上述拆迁安置房屋买卖合同订立后，如未到有关部门办理报批手续，则买卖合同未生效。对此，最高人民法院关于适用中华人民共和国民法典若干问题的解释（一）第九条第一款规定，“依照合同法第四十四条第二款的规定，法律、行政法规规定合同应当办理批准手续，或者办理批准手续才生效。在一审法庭辩论终结前当事人仍未办理批准手续的，或者仍未办理批准、登记手续的，人民法院应当认定该合同未生效；法律、行政法规规定合同应当办理登记手续，但未规定登记后生效的，当事人未办理登记手续不影响合同的效力，合同标的物所有权及其他物权不得转移。”因城市房地产管理法第三十九条并未规定合同必须在报批、登记后才生效（这与民法典规定“抵押合同自登记之日起生效”有着显著区别），因此，上述拆迁安置房屋买卖合同订立后虽暂时没有履行报批、登记手续，但并不影响合同的效力，只是交易房屋的所有权不能发生转移，当事人订立合同之物权变动的目的无法实现。

拆迁安置房屋买卖交易实例中，双方对买卖合同的报批、登记手续都是放在合同履行过程的房屋过户阶段进行，而房管部门也是将房地产交易、房屋所有权发证审批同时进行，由受让方缴纳土地出让金后再由房管部门批准交易并着手核发房产证。从实际操作的这一做法中，也可以看出拆迁安置房屋买卖合同的效力并不受批准、登记手续的影响。

三、正式签订房屋买卖合同时，应具备哪些条件

根据我国房地产管理的有关法律规定，正式签订房屋买卖合同应具备以下条件，

①购房者必须具有完全的民事行为能力。在中华人民共和国民法典中规定。18周岁以上的公民是成年人，具有完全民事行为能力，可以独立进行民事活动；16周岁以上不满18周岁的公民，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。10周岁以上的未成年人是限制民事行为能力人，可以进行与其年龄、智力相适应的民事活动；其他民事活动(包括房屋买卖行为，因为房屋买卖涉及的金额巨大，也很复杂，很明显地与限制民事行为能力人的年龄、智力不相适应)由他的法定代表人代理，或者征得他的法定代理人的同意。不满10周岁的未成年人是无民事行为能力人，由他的法定监护人代理民事活动。不能辨认自己行为的精神病人是无民事行为能力人，由他的法定代理人代理民事活动。不能完全辨认自己行为的精神病人是限制民事行为能力人，可以进行与其精神健康状况相适应的民事活动；其他民事活动由他的法定代理人代理，或者征得他的法定代理人的同意。所以当购房者是无民事行为能力人或限制民事行为能力人，即未成年人和精神病人时，必须由他的法定代理人(即监护人)来代理，或者征得法定代理人的同意，否则买卖行为是无效的。

②售房者必须有销售房屋的权利，如果售房者为企业的话，那么在该企业的经营范围中必须有房地产销售这一项，因为企业法人必须在核准登记的经营范围内从事经营。目前各地对商品房的销售实行许可证制度，如北京市对外销的商品房实行外销许可证，内销的商品房实行内销许可证，预售的商品房还要办理预售许可证。售房单位必须办理销售的许可证后，才允许将商品房上市销售。所以，如果售房者销售的商品房未办理有关的销售许可证，那么售房者无权销售商品房。

(3)售房者和购房者所签订的房屋买卖合同必须是双方共同意愿的表示

房屋买卖合同应该是双方在平等的基础上，共同协商的结果。购房者在选好房后，准备购买时，售房者通常要把事先起草好的房屋买卖合同交给购房者签字。对此，购房者有权对合同中不合理的条款或合同中未明确规定的事项提出修改意见和增加补充协议。依据合同法的有关规定，合同的任何一方都不能用欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意愿的情况下签订合同。

目前，售卖商品房必须使用政府印制的商品房买卖示范文本，其中内容当事人可以根据需要修改、删除和补充。

(3)合同的内容不得违反法律和行政法规

法律和行政法规是国家制定的，具有强制效力，任何单位和个人都必须遵守法律和法规。因此购房者和售房者所签订的房屋买卖合同也必须遵守法律和行政法规。比如购房者和售房者在合同中约定，购房者所应交纳税费一律免缴，该条款就违反有关的税法，因而合同中的此项条款无效。

(4)合同不得违反国家利益和社会公共利益

我国是社会主义国家，国家利益和社会公共利益是第一位的，因此合同的内容不得违反国家利益和社会公共利益，否则就无效。

签订的房屋买卖合同如果违反了上述四项条件，那么该合同就是无效合同(或部分无效合同)。无效的合同不受法律的保护。确认合同部分无效的，假如不影响其余部分的效力，其余部分仍然有效。

房屋买卖合同(篇5)

根据中华人民共和国民法典及相关法律规定，甲乙双方经友好协商，在平等自愿基础上，就乙方自愿购买甲方所有的房屋事宜，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条交易房屋具体情况，

房屋面积总面积㎡㎡车库面积㎡配房面积㎡阁楼面积㎡，房屋结构，产权年，房屋用途，购房合同编号

第二条交易房屋价款及给付方式

1、房屋的交易总价为，人民币付甲方房款人民币￥万元元整，本合同签订之日后甲方贷款余额人民币￥万元整由乙方以银行按揭方式支付月供人民币￥万款，甲方积极配合办理更名手续，本合同签订履行后甲方不再支付与本房有关系的任何费用。

第三条税费承担

1、本合同项下房屋交易、更名、办一手房房产证等行为产生的一切费用，包括交易税费、过户所产生的费用等一切税费由乙方承担。

第四条双方的权利义务

1、甲方保证对所出卖的房屋享有完全的处分权并保证符合国家有关规定，而且没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方原因造成该房屋发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任退还乙方所有已支付房款并赔偿乙方所有损失及违约金20万元贰拾万元整乙方有权解除合同并追究甲方法律责任。

2、经双方协商确定，甲方在交房当日将水、电等费用结清。

3、甲方于房产证可办理后积极无偿配合乙方办理房产证办理、过户、更名等手续，甲方应在物业通知领钥匙10日内向乙方腾空房屋并交付使用，甲方如未能按时配合乙方办理所有手续及交房甲方应赔偿乙方违约金20万元贰拾万元整。

第五条违约责任

1、乙方如未按本合同规定的时间付款，或因乙方原因造成本合同无法履行的，乙方向甲方支付违约金20万元整贰拾万元整。

2、甲方如未按本合同规定的期限将该房屋交付，甲方向乙方支付违约金万元整。

3、甲方如未按本合同规定积极配合将该房屋过户到乙方名下，甲方自愿支付乙方写)贰拾万元整作为违约金。

4、如乙方为按时向银行支付按揭造成甲方贷款逾期等不良记录乙方应承担相应责任并支付甲方相应损失计违约金20万元贰拾万元整。

5、乙方如未能按规定积极配合甲方办理房权证交易手续甲方有权提出中止合同并要求索赔损失。

6、本房如因天灾等一切不可抗拒因素造成本合同无法正常履行所产生的一切损失双方互不赔偿互不追责。

第六条争议的解决方式

合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，依法向房屋所在地人民法院起诉。

第七条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。

第八条本合同一式三份，甲乙双方及律师事务所各执一份，具有同等法律效力。本合同自双方当事人签字后生效。

备注，

甲方，_________________

身份证号，_________________

地址，___________________

乙方，__________________

身份证号，___________________

地址，____________________

__年__月__日

房屋买卖合同(篇6)

甲方(原购买方)：_________________

乙方(现购买方)：_________________

丙方(出卖方)：_________________

甲方为乙方的，系直系亲属关系。现甲方将购买的坐落于的房产权益变更给乙方，经三方协商一致达成如下协议：

一、甲方于年月日与丙方签订《商品房买卖合同》/《存量房买卖合同》，该合同约定：_________________甲方以人民币元的总价款购买上述房屋，该合同已经网上备案，合同备案号为，甲方尚未取得该房屋的所有权。

二、甲方将其所占权益的全部/部分变更给，其所对应的权利和义务一并变更。变更后，该房屋的购买方为。

三、丙方同意甲、乙双方的上述房产权益变更行为。

四、对于已设定抵押的房屋，甲、乙双方的上述房产权益变更行为应征得抵押权人同意。

五、若该房屋因查封、拆迁冻结或者其他原因导致房产权利受到限制，本变更书自动失效。

六、针对甲方的询问事项：_________________

1.是否存在本合同主体以外的其他共有人□是□否

2.其他共有人是否同意房产权益变更给乙方□是□否

七、其他未尽事宜：_________________

八、本变更书仅作房屋登记使用，原房屋买卖合同不作更改，由无锡市房产管理局产权监理处鉴证后生效。

本变更书一式份，甲方份，乙方份，丙方份，无锡市房产管理局产权监理处份，契税征收所份，份。

甲方： ___________

乙方： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

房屋买卖合同(篇7)

出售方：____________(以下简称甲方)身份证号码：_____________________联系电话:_________________

购买方：____________(以下简称甲方)身份证号码：_____________________联系电话:_________________

经甲乙双方协商，一致达成以下协议:

1、甲方愿将位于_______________________私有门面一间，面积____________平方米(以房产证上面积为准)所有权出售给乙方。价格为人民币_____________元(小写___________元)整。

2、付款方式：双方正式签定《房屋买卖协议》时，乙方向甲方一次性付清全部购房款人民币_____________元整，同时，甲方将该房屋的房产证、土地证等一切房产手续。此后，该房屋产权归乙方所有。

3、在乙方办理该房屋产权等过户手续中，甲方必须予以协助，提供有关证明(包括签字等)。房屋过户中产生的一切费税由乙方负责。

4、本合同一式两份，经甲乙双方签字生效，各执一份，均具有法律效力。双方应共同遵守，不得违约，违约责任定为_______万元。

甲方：____________

_______年____月_____日

乙方：___________

_______年____月_____日

房屋买卖合同(篇8)

合同编号，_________

甲方(出卖人)，_________

(本人/法定代表人)姓名，_________

国籍，_________

(身份证/护照/营业执照号码)，_________

地址，_________

邮政编码，_________

联系电话，_________

委托代理人，_________

国籍，_________

电话，_________

地址，_________

邮政编码，_________

乙方(买受人)，_________

(本人/法定代表人)姓名，_________

国籍，_________

(身份证/护照/营业执照号码)，_________

地址，_________

邮政编码，_________

委托代理人，_________

联系电话，_________

国籍，_________

电话，_________

地址，_________

邮政编码，_________

根据国家和_________省(市)法律、法规和有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议，

第一条　房屋的基本情况

甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于_________;位于第_________层，共_________(套/间)，房屋结构为_________，建筑面积_________平方米(其中实际建筑面积_________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米)，房屋用途为_________;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号/房地产权证号)为_________。

第二条　房屋面积的特殊约定

1、本合同第一条所约定的面积为(甲方暂测/原产权证上标明/房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。

2、该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±_________%(不包括±_________%)时，房价款保持不变。

3、实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±_________%(包括±_________%)时，甲乙双方同意按下述第_________种方式处理，

(1)乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起_________天内将乙方已付款退还给乙方，并按_________利率付给利息。

(2)每平方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。

(3)_________。

第三条　土地使用权性质

1、该房屋相应的土地使用权取得方式为_________。

2、土地使用权年限自_________年_________月_________日，至_________年_________月_________日止。

以划拨方式取得土地使用权的房地产转让批准文件号为_________;

甲方，

乙方，

时间，

房屋买卖合同(篇9)

甲方，___________________________

法定代表人，_____________________

住址，___________________________

邮编，___________________________

联系电话，_______________________

乙方，___________________________

法定代表人，_____________________

住址，___________________________

邮编，___________________________

联系电话，_______________________

鉴于，甲方因购买房屋，需委托乙方提供法律服务，故此，双方经协商一致，达成专项法律服务合同，合同如下，

第一条 乙方接受甲方的委托，指派_________为甲方购买房屋提供法律服务。

第二条 乙方为甲方提供如下法律服务，每项服务按次_____，每次不超过半个工作日，

1．乙方在乙方办公地为甲方审查购房合同，并提出法律意见，甲方向乙方缴纳服务费_________元／次；

2．乙方与甲方共同参与购房合同谈判，视谈判结果出具法律意见，供甲方参考，甲方向乙方缴纳服务费_________元／次；

3．乙方应甲方要求，调查买房所涉房产公司主体资格的合法性，甲方向乙方缴纳服务费_________元／次；

4．甲方要求乙方提供其它法律服务，_________。

第三条 乙方必须认真依法保护甲方合法权益。

第四条 甲方应当向乙方如实提供办理专项法律事务的相关材料，乙方接受委托后，若甲方不积极提供相关材料，或弄虚作假等情况，有权终止服务，依约所_____用不予退还。

第五条 如乙方无故终止履行合同，依约所_____用全部退还甲方，如甲方无故终止合同，乙方依约所_____用不予退还。

第六条 根据甲乙双方协议，甲方应向乙方缴纳法律服务费总额_________元（大写_________元），其中差旅费_________元，于本合同签订之日一次_____清。

甲方（盖章），_______________

法定代表人（签字），_________

_________年_______月_______日

乙方（盖章），_______________

法定代表人（签字），_________

_________年_______月_______日

设备买卖合同模板

时代不断前进，签订合同必须坚持权利义务平等原则，对我方履约能力要有正确的估计。在拟定合同时，我们应该注意哪些方面呢？下面是幼儿教师教育网编辑为您整理的“设备买卖合同模板”，希望对您有所帮助，请留下收藏！

设备买卖合同模板 篇1

甲方：_________

地址：_________

邮政编码：_________

电话：_________

乙方：_________

地址：_________

邮政编码：_________

电话：_________

经友好协商，特此订立以下条款：

第一条 定义

1.“验收手册”是指由出卖方提供并由双方确认，供双方检验设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。

2.“规定资料”是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。

3.“缺陷或瑕疵”是指设备(结构或性能)不符合验收手册有关规定之处。

4.“现场验收”是指买受方按照验收手册对出卖方安装的设备所作的最后验收。

第二条 销售主体事项

出卖方愿意出售，买受方愿意购买下列设备：

1.设备技术要求：_________。

2.设备性能必须符合所规定的性能，达到技术规格和规定数据的标准，并提交全部适用的，必要的图纸、数据和其他技术资料。

3.出卖方应于_________年_________月_________日之前准备且提交给买受方验收手册草案副本_________份。由买受方在_________日内审议和批准验收手册。

4.本协议正文规定如与附件规定相抵触，以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖，则以技术规格和规定资料为准。

第三条 价格

_________

第四条 支付

买受方在收到出卖方的发票后，必须按下列期限付给出卖方款项：

1. 签约后支付总价_________%的定金;

2.买受方处交付设备并安装调试后，支付总价的_________%的货款;

3.验收保留款为总价_________%的货款，在设备调试合格后第月内支付。

第五条 交货与验收

1.出卖方应在_________年_________月_________日前完成设备的安装和调试工作;并完成验收手册所规定的各项检测;同时，出卖方须在设备验收单证上签字，证明业已完成检测。验收单证上应注明双方认可的，且应由出卖方在双方议定的期间内校正的仍可能存在的缺陷。

2.现场验收应在_________年_________月_________日起进行。

第六条 更改

1.自本合同生效之日起，对本合同正文或附表作任何更改，必须作成书面形式，详细说明更改对技术规格、价格、性能、设计、验收日期、已交付或即将交付备件的更换性能以及本合同的其他重大事项的影响，而且应由双方公司签字。

2.为修补瑕疵或改善设备，出卖方可适当对技术规格作微小的更改或校正，只要这种更改不会严重影响总买价、功能特性、性能、备件的更换性能。

第七条 保修

1.出卖方保证不会因设备材料和工艺方面的'缺陷，以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求。

2.该设备及部件，从签署现场验收合格之日起，如在_________年之内出现故障，出卖方负责在收到台新公司通知_________日内进行调换或修理，由此发生的费用均由出卖方承担。如出卖方不履行上述保修义务，则应承担买受方由此而引起的一切损失。

第八条 其它

本合同为双方的完整协议，以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同，无论是书面的还是口头的，均作废。

甲方(盖章)：_________

乙方(盖章)：_________

代表(签字)：_________

代表(签字)：_________

地址：_________

地址：_________

邮政编码：_________

邮政编码：_________

电话：_________

电话：_________

_________年___月___日

_________年___月___日

签订地点：_________

签订地点：_________

设备买卖合同模板 篇2

甲方(出卖人)：哈尔滨鑫鼎昊热能机械有限公司法定代表人：乙方(买受人)：法定代表人：签订地点：

根据《合同法》等法律的规定和有关交易习惯，双方经过友好协商，本着平等互利的原则，就买卖工业设备自愿达成如下协议：

一、产品名称、型号、数量、单价及合同总价款

二、质量标准

按照国家煤矿用热风炉标准执行。三、价款支付

乙方在合同签订时预付元，合同签订后15日内，乙方一次向甲方支付全部价款。

双方协商选择上述第前述价款为不含税金额。

四、产品交付

乙方支付%合同价款后，甲方按照乙方指定发运时间和地点供货，产品从甲方仓库装上运输工具时，即完成交付。

甲方交付的产品应附带常规检验合格证、使用说明书。

五、运费负担

甲方负责装车费用，乙方负责卸车费用。在途运费按照实际发生额双方各负担50%。

六、验收方式

在产品到达乙方指定的地点，乙方应尽快验收，超过5日未向甲方发出不合格通知的，视为产品合格。产品不合格，乙方有权要求修复或更换，费用甲方负责。

七、安装调试

按照乙方要求时间，甲方派人免费指导产品安装调试。安装所需设备、材料、人工等所有费用以及指导安装人员的食宿费用由乙方负责。

八、售后服务

产品安装调试后保修一年，但人为损坏或操作不当造成损坏不在保修范围内。

九、违约责任

1、乙方支付的预付款在合同总价款20%以下(含本数)部分，作为定金，甲方不出卖标的物需双倍返还，乙方不购买标的物甲方不予退还。

2、甲方在收到乙方发货通知超过15日不发货的，每日按合同价款1%支付迟延履行金，但因不可抗因素或经乙方书面同意延迟发货除外。

3、乙方逾期支付合同价款的，每日按逾期支付金额1%交付滞纳金。逾期支付超过30日，乙方构成违约，甲方享有合同的单方解除权。因不可抗因素或经甲方书面同意延迟付款除外。

十、争议解决

双方发生争议应本着诚实信用原则协商解决。协商不成的，提交哈尔滨仲裁委员会解决，适用该仲裁委员会的仲裁规则。

十一、其他事项：

十二、附则

本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。

甲方(出卖人)：乙方(买受人)：

哈尔滨鑫鼎昊热能机械有限公司(自然人要写明身份证号)

地址：香坊区黎明乡朝阳村薛家屯地址：法定代表人：孙勇法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：/38电话：

开户银行：哈尔滨银行健康路支行开户银行：账号：264060361205017账号：

年月日年月日

设备买卖合同模板 篇3

甲方：_____________乙方：____________

经过双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守,履行合同.

一,产品清单及友情链接

1.产品清单及价格

设备名称__________________设备型号__________________数量__________________单价__________________合计___________________

中标总价格：______________

2.友情链接全部设备验收合格后的七日内,甲方向乙方支付合同总金额的______________%即______________元人民币整.若延期付款,甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金.合同总金额______________%的余款即______________元人民币作为质保金,若设备运行正常,质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付.

二,交货时间及地点

1.交货时间：.若延期交货,乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金.因不可抗拒力所导致的交货,服务及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理.

2.交货地点：送货上门,安装调试.

三,保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述.下例情况不属保修范围：

1.不可抗力引起的损害

2.用户电力系统故障引起的损坏

3.用户私自维修引起的损坏

4.用户自行造成的机械损坏

5.其它不属于供应商负担的保修事宜.

四,相关权利及义务

1.甲方收到乙方设备后,乙方应在开发区政府采购管理办公室,开发区监察审计部门,开发区政府采购中心的共同监督下及时验收,验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收

2.甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试,并督导完成

3.甲方有权监督乙方的售后服务,并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任

4.甲方在合同规定期限内履行付款责任

5.甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系,乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容,以便保证合同的正常履行

6.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密

7.乙方有权按照合同,要求甲方支付相应款项

8.乙方有权在实施安装调试时,提出合乎情理的协助要求

9.双方指定联系人,所有保修过程均应由双方经手人签字纪录.

五,争议双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可通过法律诉讼解决.

六,其它

1.本合同一式四份,甲乙双方各执一份,采购管理办公室一份,采购中心一份

2.本合同自签订之日起生效

3.本项目的招标文件,投标文件,中标通知书是合同的附件,与合同具有同等的法律效力

4.其它未尽事宜,由双方友好协商解决,并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行.

甲方：____________乙方：____________

甲方代表：____________乙方代表：______________

日期：______________

设备买卖合同模板 篇4

甲方：

乙方：

鉴于乙方拥有生产灰钙的旧设备一套，甲方为生产灰钙需要有意向卖方购买上述设备。双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

一、合同标的

本合同标的为用于灰钙生产项目的旧设备。具体设备名单数量、名单及成新等内容见合同附件。

二、合同价格

1、合同总价为人民币300000元（大写叁拾万元）。

2、合同总价包括了合同附件所列的设备及辅助设备，双方确认合同总价为附件所列的设备现状下的价格，双方对设备成新率、数量等均已确认无误。合同总价只为设备本身价格，不包括拆卸、包装、运输、安装、税费等的费用。

3、本合同不计单价，只计总价。

三、付款

本合同第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过银行支付给卖方。

1、合同总价的三分之一计￥100000（大写：壹拾万元）连同甲方尚未支付的灰钙粉货款60000（大写陆万元），共计160000（大写壹拾陆万元），在甲方收到乙方提交的设备清单并经审核无误后三天内支付给乙方。

2、合同总价的三分之一计￥100000（大写：壹拾万元），在甲方设备安装调试完成，并生产出合格产品后三个月内支付给乙方：

3、合同总价的三分之一计￥100000（大写：壹拾万元），在20xx年12月31日前支付给卖方。

乙方只提供设备的收款收据，不提供上述款项的发票。

四、逾期付款

如果甲方不能在合同规定期限内付款，四方应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天3‰计算，直至该款付清为止。

五、设备交付和验收

甲方付清第一笔款项后，双方根据设备清单在乙方厂区现场核对数量，查验设备，经核对查验后视为完成交付。

六、装卸和运输

甲方负责设备的装卸和运输并承担相应费用，乙方在人员、工具等方面给予协助。装卸和运输过程中的毁损、灭失的风险由甲方承担。

七、其他约定

乙方在设备运达甲方后，甲方聘用乙方进行设备安装、调试，直至生产出合格产品为止。聘用期间甲方提供食、宿，并按月工资元标准按月支付工资。设备正常后，是否继续聘用，双方另行协商。

八、不可抗力

九、争议的处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向人民法院起诉。

十、补充与附件

所销售的设备清单为本合同的附件，为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

十一、合同的效力

本合同自双方签字之日起生效。本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方签字：

乙方签字：

设备买卖合同模板 篇5

出卖方：(以下称甲方)

买受方：(以下称乙方)

甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方旧设备事宜，达成如下协议：

第一条 买卖标的物

第二条 设备资料

甲方向乙方尽可能提供现有的设备图纸等技术资料。

第三条 设备验收

1. 乙方应于双方在合同签字盖章后 日内先行验收设备，并在设备验收单证上签字，以示符合乙方质量要求。

2. 乙方验收认可后，双方将上述设备进行封存。

3. 乙方在设备验收单上签字无异议后，若在接受后再出现任何质量问题，甲方概不对上述设备承担质量瑕疵责任。

第四条 设备交付

1. 甲方于收到乙方按本合同约定的全部设备款后 日内向乙方交付已验收的设备。

2. 双方应在交付设备清单上签字，以示乙方收到上述设备。

第五条 付款

1. 乙方应于本合同生效之日起 日内将上述设备的全部转让款支付给甲方。

2. 在乙方一次性付清设备协定款后，乙方将拥有此设备的一切权利，从此旧设备与甲方无任何关联，乙方一次性付清购机款，表明甲、乙双方对此旧设备的买卖协议正式生效，旧设备买卖程序结束，旧设备全部产权实现了自动转移。

第六条 本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

设备买卖合同模板 篇6

出卖人：____________买受人：__________________

第一条标的、数量、价款及交货时间：

第二条质量标准：符合国家标准和图纸设计要求。

第三条出卖人对质量负责的条件及期限：易损件保用______个月，其它保修______年。

第四条包装标准，包装物的供应与回收：裸装

第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：见发货清单。

第六条标的物所有权自买受人付清货款起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属____________所有。

第七条交货方式、地点：出卖人代办托运，买受人负责卸车及卸车费用。

第八条运输方式及到达站和费用负担：汽车运输，总价格内含运费，买受人负责卸车费用

第九条检验标准、方法、地点及期限：根据出卖人提供的发货清单现场进行验收。

第十条成套设备的安装与调试：出卖人派壹名技术人员指导调试，买受人负责组织实施安装及吊车费用。买受方负责给技术指导人员配备安全带、安全帽等防护用具

第十一条结算方式、时间及地点：买受人先付本产品定金____________元，货物到达后，买受人全部货款付清后方可进工地卸车，如货到因买受人的原因未及时付清货款而造成的车辆误工费用由买受人负责。

第十二条本合同解除的条件：保修期满

第十三条违约责任：双方协商解决或根据《中华人民共和国民法典》执行。

第十四条合同争议的'解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：

提交____________仲裁委员会

依法向出卖人所在地的人民法院起诉。

第十五条本合同自定金打入公司指定账号起方可生效。

第十六条其他约定事项：本合同未经出卖人同意，私自改动原合同文本条款，一律无效，若有改动，改动处必须有出卖人盖章方可生效。

出卖人:__________________

买受人：__________________

______年______月______日

设备买卖合同模板 篇7

供方(以下简称“甲方”)：

需方(以下简称“乙方”)：

乙方为甲方的位于的厨房提供设备并免费安装调试及1年内的零部件免费维护。甲乙双方经过友好协商后，订立以下条款，以兹共同遵守。

一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、交货时间、交货地点：

1、所有设备费用总价：圆整。)

2、未经甲方书面同意，不得擅自变更上述费用。若甲乙双方协商后需变更价格的，应当签订“补充协议”。

二、质量技术标准：

1、甲方保证并承诺，甲方所出售的产品不低于国家及行业的技术质量标准。产品不侵犯任何第三人之合法权益。

2、上述产品的质保期为_______年。

三、交货时间、交货地点

1、交货时间：本合同签订后_____________(时间)之内，甲方将上述设备全部运送至乙方指定地点。

2、乙方的收货地点为：_____________________

四、运输方式和费用负担：

1、甲方采用____方式运输货物。为保证货物途中的运输安全，甲方为乙方代为投保运输险。运输费和保险费用由甲方承担。

2、甲方应在发货前两(2)个工作日向乙方提供详细发货清单及装箱单和物流托运情况等收货信息，方便乙方验收货品。

五、货物验收

1、乙方收到甲方提供的物品并不意味着乙方对甲方提供物品的最终接受，只是表明物品进入乙方接收、检验阶段。在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、质量等不合规定或者产品包装破损、产品受损等情况，乙方有权拒绝接收。

2、乙方对于已经验收的商品发现存在质量问题，应当在质量保证期内提出。甲方知道或者应当知道其所提供的商品不符合约定的，不受前述提出异议时间的限制。

六、产品的附属资料：

甲方应当提供的产品附属资料有：设备的《保修卡》、《使用手册》

七、货款支付方式及期限：

1、本合同签订后_____个工作日内，乙方支付50%的设备款，即_____________元人民币(大写：_______________)。

2、所有设备如期运送到并检验合格，设备安装完毕、经调试后可以正常运作，乙方支付剩余50%的设备款，即_____________元人民币(大写：_______________)。

3、乙方以甲方开户行：开户账号：

八、甲方的义务

1、甲方免费为乙方提供设备的安装服务。设备运送至乙方指定地点后，甲方在三个日内派安装人员至安装地点进行设备安装。甲方须在三日内完成所有设备的安装，并保证所有设备可以正常运作。

2、甲方免费为乙方提供1年内的零部件免费维护。产品出现质量问题时，甲方负责在24小时内进行处理(如免费上门维护、修理、退货、换货)。若设备经过两次维修仍不能正常使用时，甲方负责在2日内免费为乙方调换新的同型号同规格的设备；同型号同规格商品停产的，调换新的不低于原产品性能的同品牌设备。若甲方既无同型号同规格设备，又无不低于原产品性能的同品牌设备的，乙方要求退货时，甲方负责免费为乙方退货，并按发货票价格一次退清货款。

3、甲方员工在安装过程中遭受任何人身、财产损害，或者甲方员工造成任何第三人的人身、财产损害，由甲方承担全部责任。

九、违约责任：

1、甲方逾期交货的，每逾期一天，应当支付货款总额的1%的违约金，违约金从货款中扣除。超过15天未交货的，则乙方有权单方解除本合约，并要求甲方支付违约金_________

2、甲方所交产品品种、型号、规格、质量、外包装等不符合本合同约定的，如果乙方同意利用，应当甲乙双方可协商酌情降低产品的价格；如果乙方不同意利用的，应根据产品的具体情况，由甲方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

3、产品错发到货地点或接货人的，甲方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

4、如因甲方提供的产品存在质量问题，导致乙方或任何第三人遭到人身、财产损害的，甲方应承担全部责任。

十、不可抗力

甲方因不可抗力不能履行本合同时，应当及时通知乙方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明。否则不能减轻或免除甲方的履行义务。

十一、合同争议解决方式

本合同发生争议时，由双方协商解决。协商或调解不成的，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他

1、乙方需新增设备时，新增设备的安装及报价的具体内容需经双方协商后签订“补充协议”。

2、在合同执行过程中出现未尽事宜，双方进行协商。协商结果以“补充协议”的形式作为本合同的附件，与本合同有同等的法律效力。

3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自合同签订之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

设备买卖合同模板 篇8

工程单位：（下称甲方）

承造单位：（下称乙方）

经双方充分协商，甲方委托乙方制造及安装厨房设备工程，为明确双方责任和义务，本着平等互利的原则，就本工程的具体事项双方达成如下协议：

第一条合同概况

1、合同内容：厨房商用洗碗机的制造及安装项目。

2、工程范围：工程共有项，具体规格、数量详见报价清单共页。

第二条供货及工期

1、总工期：以不影响甲方使用的原则，双方签约后，以收妥首期订金之日算起共15天。

2、本合同开工期：20_年月日，竣工期：20_年月日。

如遇下列情况，工期应做相应顺延：

1）甲方在合同规定的现场进场施工的前7天，没有通知乙方或不能交付乙方施工现场，进场道路施工用水、用电未能按施工需要提供而影响乙方进场施工时。

2）在正常施工时间过程中停水、停电8小时以上影响现场施工时。

3）甲方未按合同规定按时拨付预付款、进度款而影响施工进度时。

4）遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震、水灾、火灾自然原因等因素的发生）而影响施工进度时。

第三条合同款的支付与结算

本合同工程项目总金额为：￥元；人民币大写：整。此价格包含运输、搬运、安装、调试、售后等费用，各项供货及施工范围内单项造价详见附件《报价单》。如遇下列情况，合同工程项目总金额应作相应调整：

1）发生重大设计变更；

2）施工中新增加合同内不包含的项目；

3）其他。

1）双方签约时，甲方应向乙方支付人民币：整，￥）；乙方收到预付款起计算工期，开始下单安排生产。

2）工程安装调试完毕时，甲方应向乙方支付合同余款计人民币：整，（￥）乙方收到款后安排技术工人调试并交付甲方使用。

第四条设备的施工、验收与保修

1、乙方必须严格按合同进行施工，并接受甲方主管的'监督检查。

2、设备安装调试好后，乙方发出完工通知书，甲方应在收到竣工通知书三个工作日内组织人员进行验收，甲方在收到乙方完工通知书三个工作日内不组织验收，或验收后三个工作日内不提出修改意见的视为验收已被认可，并开始计算保修期，按合同付款方式付款。

3、乙方必须是按附件《报价单》提供给甲方全新未使用的产品。

4、合同所含设备保修期为壹年，在保修期内，属于产品质量原因，乙方负责免费维修（特别注明的及易耗件不在保修范围内），属于人为原因或是电源问题造成设备损坏的，乙方仅收取零部件成本费；乙方对所提供的产品提供终身维修服务。

5、竣工验收完毕，乙方负责免费为甲方操作人员进行所有设备的使用及保养专业知识进行相关培训。

第五条双方责任事项

1、甲方；

①、在设备进场安装之前将厨房施工现场清理妥当。

②、提供现场施工所需用水、用电协助配合。

③、组织对设备的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好合同结算工作，及时结清工程款。

2、乙方；

①、严格按合同附件《报价单》生产及施工，确保设备质量。

②、按合同规定的时间内完工并交付使用。

③、参加完工验收、培训、办理设备完工结算，交清完工资料。

第六条违约责任

1、本合同签订后即具有法律效力，如任何一方违约，则需支付合同总金额的10%作为违约金给对方。

2、合同签定后，根据合同付款。合同范围内设备的所有权自甲方付清设备款时转移，但甲方未履行支付价款义务时仍属于乙方所有，乙方随时可撤回所有设备。

3、乙方提供的设备质量不符合技术标准之要求的，在乙方未调整好时，甲方有权拒绝收货。

第七条设备的增加及安全生产

1、工程数量附件《报价单》为准，如设备有增减的，按实际数量结算。

2、对于明确的设备及安装的变更，双方协商签证后，可作项目增减，另签补充协议。

3、在现场安装工程施工中的安全，属甲方现场原因造成的由甲方负责，属乙方原因的由乙方负责。

第八条其它事宜

1、本合同一式二份，双方各执一份，双方签字盖章后生效。同时具有相同的法律效力，任何一方不得擅自更改或解除合同。

2、其余未尽事宜双方应通过友好协商解决，协商不成可以向工程所在地人民法院提出诉讼。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

设备买卖合同模板 篇9

买方：________________

法定住址：___________

法定代表人：____________

职务：________________

委托代理人：____________

身份证：________________

通讯地址：____________

编码：________________

联系人：____________

传真：________________

帐号：________________

电子信箱：____________

卖方：________________

法定住址：___________

法定代表人：____________

职务：________________

委托代理人：____________

身份证：________________

通讯地址：____________

编码：________________

联系人：____________

传真：________________

帐号：________________

电子信箱：____________

鉴于卖方拥有生产、销售_________设备及相关资料的专有权;

鉴于买方为_________需要有意向卖方购买上述设备及相关资料;

鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

一、合同标的

本合同标的为用于_________项目的_________设备。

1.设备名称、型号、规格、数量_________.

2.卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术规格书的要求。

3.卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料。

4.卖方向买方提供所供设备的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、质量保证、售后服务等。

二、合同价格

1.合同总价为人民币_______元(大写_________元)。

2.合同总价包括了设备及辅助设备的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等的全部费用。

3.合同总价的分项价格如下：

(1)设备和材料费用：_______(大写_________元)。

(2)辅助设备费用：__________(大写_________元)。

(3)设计和技术资料费用及培训费用：___________(大写_________元)

(4)技术服务费用：_________(大写_________元)。

4.本合同价格为固定不变价。

5.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、付款

本合同第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过_________银行支付给卖方。

1.合同总价的_________%计￥_________(大写：____元)，在买方收到卖方提交下列单据并经审核无误后_________天支付给卖方。

(1)卖方国家有关当局出具的出口许可证影印本_________份，或有关当局出具的不需出口许可证的证明文件_________份。

(2)_________银行出具的以买方为受益人，金额为合同总价的_________%不可撤销的保证函正副本各_________份。

(3)金额为合同总价的形式发票一式_________份。

(4)即期汇票一式_________份。

(5)商业发票一式_________份。

上述单据卖方应于本合同生效之日起_________天提交。

2.合同总价的_________%，计￥_________(大写：____元)，在卖方按本合同约定交货时，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后_________天，将每批交货总价的_________%支付给卖方：XXX

(1)全套清洁无疵、空白抬头、空白背书并注明“运费到付通知目的港_________公司”的海运提单正本_________份，副本_________份;

(2)商业发票一式_________份;

(3)即期汇票一式_________份;

(4)详细装箱单一式_________份;

(5)质量合格证一式_________份。

3.合同总价的_________%，计￥_________(大写：____元)，在买方收到下列单据并经审核无误后_________天支付给卖方：XXX

(1)商业发票一式_________份;

(2)双方代表按本合同规定签署的_________交接验收证书的影印本_________份;

(3)即期汇票一式_________份。

4.合同总价的_________%，计￥_________(大写：____元)，在按本合同规定的保证期满后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后_________天支付给卖方：XXX

(1)商品发票一式_________份;

(2)双方代表按本合同规定签署的_________保证期结束的确认书影印本_________份;

(3)即期汇票一式_________份。

买卖双方因履行本合同所发生的银行费用，在中国发生的，均由买方负担，在中国以外发生的，均由卖方负担。

四、逾期付款

如果买方不能在合同规定期限付款，则卖方有权延期交货;如果超过合同规定支付时间_________天买方仍不付款，则卖方有权解除合同，这时买方应按货物总金额的_________%计违约金￥_________(大写：____元)付给卖方：XXX如果买方未按合同的规定的日期付款给卖方，则买方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天_________‰计算，直至该款付清为止。超过合同付款期_________天买方仍不付款，由此造成卖方的损失，应由买方向卖方作出补偿。

五、设备交付

1.交付时间：XXX卖方应于本合同生效日后_________个月分_________批将设备交付完毕。交货日期以设备始发航空部门/铁路部门/水运部门发货时间戳记为准。此日期即为本合同计算迟延交货违约金的根据。

2.交付地点：XXX所有合同设备由卖方负责运至交货地点。交货地点为_________机场(车站、港口)。货物的所有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。

3.卖方应于交货日_________日之前，通过电报、电传或传真的方式将合同设备的如下容通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快向卖方确认交货地点与交货日期。

(1)合同号;

(2)机组号;

(3)设备备妥发运日;

(4)设备名称及编号和价格;

(5)设备总毛重;

(6)设备总体积;

(7)总包装件数;

(8)交运车站/港口/机场名称、车号/船号/飞机号和运单号;

(9)重量超过20吨或尺寸超过9米3米3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备(部件)必须标明重心和吊点位置，并附有草图。

(10)对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质，特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

六、资料交付

1.卖方应于本合同生效日后_________个月，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以空运/邮寄等方式交付给买方。

2.技术资料采用空运方式的，_________机场在技术资料空运提单上所加盖的日期戳为技术资料实际交付的日期。买方应在_________日将带有到达印戳日期的空运提单影印本一份寄送卖方。技术资料采用邮寄方式的，买方所在地所属邮局的落地印戳日期为技术资料的实际交付日期。买方在收到资料_________日将收到单据复印件寄送给卖方。

3.在技术资料发运后的24小时(或48小时)，卖方应将合同号、空运提单号与日期、资料项号、件数、重量、航班号用电报或电传通知买方，并将空运提单正本_________份、副本_________份和技术资料装箱清单_________份航空邮寄给买方。

七、包装

1.卖方所交付的所有货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。

2.卖方对包装箱和捆的各散装部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述容外，尚需注明“备件”或“工具”字样。

3.卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷以下标记：XXX

(1)合同号;

(2)目的站/码头;

(3)收货人;

(4)设备名称、机组号、图号;

(5)箱号/件号;

(6)毛重/净重(公斤);

(7)体积(长__宽__高，以毫米表示)。

4.对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关容。大件货物应带有足够的支架或包装垫木。

5.每件包装箱，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱应有产品出厂质量合格证明书，技术说明(如有的话)各一份。

6.卖方交付的技术资料，应具有适合于长途运输、多次搬运、防潮和防雨的包装，每包技术资料的封面上应注明下述容：XXX

(1)合同号：XXX

(2)收货人;

(3)目的地;

(4)唛头标记;

(5)毛重/净重(公斤);

(6)箱号/件号。

(7)每一包资料应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、代号、名称和页数。

7.凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门提出异议，索取商务证明，并通知卖方_________天到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。

八、验收

1.货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单组织对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处并由双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。当货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规和质量。买方应在开箱检查前(14)天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便。如检验时，卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方而自行开箱或最后一批设备到达现场(3个月)后仍不开箱，产生的后果由买方承担。

2.现场检验时，如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理或更换的依据;如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担;如果非卖方原因或由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。

3.如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请中国商品检验局进行商检。请商检局出具的商检证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，商检费用由责任方负担。

4.保证期一般是指合同设备签发初步验收证书之日起一年(签最终验收证书)或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起(36)个月(签最终验收证书)二者以先到日期为准。在保证期，如发现卖方提供的“设备”有缺陷或/和不符合合同规定时，如属卖方责任，则买方有权凭中国商品检验局出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方接到买方索赔证书后，应立即无偿换货或降价货价，并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险(货物到达目的港后的风险由买方负责)。如卖方对索赔有异议时，应在接到买方索赔证书后二个星期提出复议，双方另行协商，逾期索赔即作为成立。卖方换货的期限，应不迟于卖方收到买方索赔证书后_________个月。

九、风险负担

1.货物毁损、灭失的风险，在货物交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

2.因买方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的，买方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。

3.卖方出卖交由承运人运输的在途货物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买方承担。

4.卖方按照约定未交付有关货物的单证和资料的，不影响货物毁损、灭失风险的转移。

5.因货物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买方可以拒绝接受货物或者解除合同。买方拒绝接受货物或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

6.货物风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

十、不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

十一、合同的解除

1.本合同在下列任一情形下解除：XXX

(1)一方进入解体或倒闭阶段;

(2)一方被判为破产或其它原因致使资不抵债;

(3)本合同已有效、全部得到履行;

(4)双方共同同意提前解除合同;

(5)按仲裁机构的裁决，合同解除或终止。

2.因不可抗力致使合同目的不能实现的;

3.在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;

4.当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限仍未履行;

5.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

十二、声明及保证

买方：XXX

1.买方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2.买方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.买方为签署本合同所需的部授权程序均已完成，本合同的签署人是买方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

卖方：XXX

1.卖方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2.卖方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.卖方为签署本合同所需的部授权程序均已完成，本合同的签署人是卖方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

十三、通知

1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(XX、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下：____.

3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

十四、合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限(书面通知发出_________天)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

十五、合同的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

十六、争议的处理

1.本合同受中华人民国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：XXX

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。

仲裁费用由败X承担。

仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。

(2)依法向人民法院起诉。在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

十七、合同的解释

本合同未尽事宜或条款容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

十八、补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

十九、合同的效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

买方(盖章)：________卖方(盖章)：________

授权代表(签字)：____授权代表(签字)：____

委托代理人(签字)：____委托代理人(签字)：____

_______年____月____日_________年____月____日

签约地点：____________签约地点：________

设备买卖合同模板 篇10

出卖方： 公司(以下称甲方)

买受方： 公司(以下称乙方)

甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方旧锅炉事宜，达成如下协议：

第一条 买卖标的物

标的物：甲方锅炉房内锅炉本体及所有铺机、管道、阀门、仪表。标的价： 元。( ¥ )

第二条 锅炉资料

甲方向乙方尽可能提供现有的锅炉图纸等技术资料。

第三条 锅炉验收

1，双方在合同签字盖章后 日内验收锅炉。验收认可后，双方将上述锅炉进行封存，或拆卸上车。

2，甲方仅对锅炉本体质量，以及铺机配件拆卸时的质量安全负责，并保证原锅炉的完整性。

3，甲方对上车后锅炉的质量不负责任。

4，双方可委托锅炉安装公司对锅炉质量问题进行协调。

第四条 锅炉交付

1，甲方负责锅炉的拆卸及上车，协助乙方在甲方行政区域内的安全运输及办理当地特检部门相关手续。

2，锅炉交付地址： 。

第五条 付款

锅炉上车后乙方应将转让款的支付给甲方。

第六条 违约责任

1，本合同生效后，若一方要求解除合同，应经另一方同意，并承担合同总价的20%的约定损失赔偿责任。

2，若乙方逾期付款，应向甲方支付逾期额的日千分之一的违约金，逾期三十日，视为乙方不再履行合同，应向甲方承担约定损失赔偿责任。

第七条 其它约定条款

第八条 在本合同履行中，若发生争议，由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地法院管辖处理争议。

第九条 本合同在乙方对上述锅炉验收合格时生效。

第十条 本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

出卖方： 买受方：

代表： 代表：

20xx年 月 日

设备买卖合同模板 篇11

买方：________________

法定住址：___________

法定代表人：____________

职务：________________

委托代理人：____________

身份证：________________

通讯地址：____________

编码：________________

联系人：____________

传真：________________

帐号：________________

电子信箱：____________

卖方：________________

法定住址：___________

法定代表人：____________

职务：________________

委托代理人：____________

身份证：________________

通讯地址：____________

编码：________________

联系人：____________

传真：________________

帐号：________________

电子信箱：____________

鉴于卖方拥有生产、销售_________设备及相关资料的专有权

鉴于买方为_________需要有意向卖方购买上述设备及相关资料

鉴于此，双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。

一、合同标的

本合同标的为用于_________项目的_________设备。

1.设备名称、型号、规格、数量_________.

2.卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术规格书的要求。

3.卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料。

4.卖方向买方提供所供设备的以下服务：设计、培训、安装、测试验收、质量保证、售后服务等。

二、合同价格

1.合同总价为人民币_______元。

2.合同总价包括了设备及辅助设备的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务、质保期保障等的全部费用。

3.合同总价的分项价格如下：

设备和材料费用：_______。

辅助设备费用：__________。

设计和技术资料费用及培训费用：___________

技术服务费用：_________。

4.本合同价格为固定不变价。

5.如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

三、付款

本合同第二条所规定的合同总价，按以下办法及比例由买方通过_________银行支付给卖方。

1.合同总价的_________%计￥_________，在买方收到卖方提交下列单据并经审核无误后_________天支付给卖方。

卖方国家有关当局出具的出口许可证影印本_________份，或有关当局出具的不需出口许可证的证明文件_________份。

_________银行出具的以买方为受益人，金额为合同总价的_________%不可撤销的保证函正副本各_________份。

金额为合同总价的形式发票一式_________份。

即期汇票一式_________份。

商业发票一式_________份。

上述单据卖方应于本合同生效之日起_________天提交。

2.合同总价的_________%，计￥_________，在卖方按本合同约定交货时，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后_________天，将每批交货总价的_________%支付给卖方：___

全套清洁无疵、空白抬头、空白背书并注明“运费到付通知目的港_________公司”的海运提单正本_________份，副本_________份

商业发票一式_________份

即期汇票一式_________份

详细装箱单一式_________份

质量合格证一式_________份。

3.合同总价的_________%，计￥_________，在买方收到下列单据并经审核无误后_________天支付给卖方：___

商业发票一式_________份

双方代表按本合同规定签署的_________交接验收证书的影印本_________份

即期汇票一式_________份。

4.合同总价的_________%，计￥_________，在按本合同规定的保证期满后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后_________天支付给卖方：___

商品发票一式_________份

双方代表按本合同规定签署的_________保证期结束的确认书影印本_________份

即期汇票一式_________份。

买卖双方因履行本合同所发生的银行费用，在中国发生的，均由买方负担，在中国以外发生的，均由卖方负担。

四、逾期付款

如果买方不能在合同规定期限付款，则卖方有权延期交货如果超过合同规定支付时间_________天买方仍不付款，则卖方有权解除合同，这时买方应按货物总金额的_________%计违约金￥_________付给卖方：___如果买方未按合同的规定的日期付款给卖方，则买方也应支付由此产生的违约金，违约金按拖欠款金额每天_________‰计算，直至该款付清为止。超过合同付款期_________天买方仍不付款，由此造成卖方的损失，应由买方向卖方作出补偿。

五、设备交付

1.交付时间：___卖方应于本合同生效日后_________个月分_________批将设备交付完毕。交货日期以设备始发航空部门/铁路部门/水运部门发货时间戳记为准。此日期即为本合同计算迟延交货违约金的根据。

2.交付地点：___所有合同设备由卖方负责运至交货地点。交货地点为_________机场。货物的所有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。

3.卖方应于交货日_________日之前，通过电报、电传或传真的方式将合同设备的如下容通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快向卖方确认交货地点与交货日期。

合同号

机组号

设备备妥发运日

设备名称及编号和价格

设备总毛重

设备总体积

总包装件数

交运车站/港口/机场名称、车号/船号/飞机号和运单号

重量超过20吨或尺寸超过9米3米3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备必须标明重心和吊点位置，并附有草图。

对于特殊物品必须特别标明其品名、性质，特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

六、资料交付

1.卖方应于本合同生效日后_________个月，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以空运/邮寄等方式交付给买方。

2.技术资料采用空运方式的，_________机场在技术资料空运提单上所加盖的日期戳为技术资料实际交付的日期。买方应在_________日将带有到达印戳日期的空运提单影印本一份寄送卖方。技术资料采用邮寄方式的，买方所在地所属邮局的落地印戳日期为技术资料的实际交付日期。买方在收到资料_________日将收到单据复印件寄送给卖方。

3.在技术资料发运后的24小时，卖方应将合同号、空运提单号与日期、资料项号、件数、重量、航班号用电报或电传通知买方，并将空运提单正本_________份、副本_________份和技术资料装箱清单_________份航空邮寄给买方。

七、包装

1.卖方所交付的所有货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，设备和零件散失。并应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。

2.卖方对包装箱和捆的各散装部件均应系加标签，注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述容外，尚需注明“备件”或“工具”字样。

3.卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷以下标记：___

合同号

目的站/码头

收货人

设备名称、机组号、图号

箱号/件号

毛重/净重

体积。

4.对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关容。大件货物应带有足够的支架或包装垫木。

5.每件包装箱，应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱应有产品出厂质量合格证明书，技术说明各一份。

6.卖方交付的技术资料，应具有适合于长途运输、多次搬运、防潮和防雨的包装，每包技术资料的封面上应注明下述容：___

合同号：___

收货人

目的地

唛头标记

毛重/净重

箱号/件号。

每一包资料应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、代号、名称和页数。

7.凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，卖方应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时，买方应立即向承运部门提出异议，索取商务证明，并通知卖方_________天到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉，买方协助卖方尽快处理，同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。

八、验收

1.货物到达目的地后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单组织对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处并由双方代表确认属卖方责任后，由卖方处理解决。当货物运到现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规和质量。买方应在开箱检查前天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便。如检验时，卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方而自行开箱或最后一批设备到达现场后仍不开箱，产生的后果由买方承担。

2.现场检验时，如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理或更换的依据如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担如果非卖方原因或由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到买方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。

3.如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请中国商品检验局进行商检。请商检局出具的商检证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，商检费用由责任方负担。

4.保证期一般是指合同设备签发初步验收证书之日起一年或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起个月二者以先到日期为准。在保证期，如发现卖方提供的“设备”有缺陷或/和不符合合同规定时，如属卖方责任，则买方有权凭中国商品检验局出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方接到买方索赔证书后，应立即无偿换货或降价货价，并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险。如卖方对索赔有异议时，应在接到买方索赔证书后二个星期提出复议，双方另行协商，逾期索赔即作为成立。卖方换货的期限，应不迟于卖方收到买方索赔证书后_________个月。

九、风险负担

1.货物毁损、灭失的风险，在货物交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

2.因买方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的，买方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。

3.卖方出卖交由承运人运输的在途货物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买方承担。

4.卖方按照约定未交付有关货物的单证和资料的，不影响货物毁损、灭失风险的转移。

5.因货物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买方可以拒绝接受货物或者解除合同。买方拒绝接受货物或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

6.货物风险的转移，不影响因卖方履行义务不符合约定，买方要求其承担违约责任的权利。

十、不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

十一、合同的解除

1.本合同在下列任一情形下解除：___

一方进入解体或倒闭阶段

一方被判为破产或其它原因致使资不抵债

本合同已有效、全部得到履行

双方共同同意提前解除合同

按仲裁机构的裁决，合同解除或终止。

2.因不可抗力致使合同目的不能实现的

3.在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的

4.当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限仍未履行

5.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

十二、声明及保证

买方：___

1.买方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2.买方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.买方为签署本合同所需的部授权程序均已完成，本合同的签署人是买方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

卖方：___

1.卖方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2.卖方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.卖方为签署本合同所需的部授权程序均已完成，本合同的签署人是卖方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

十三、通知

1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下：____.

3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日，以书面形式通知对方否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

十四、合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

十五、合同的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

十六、争议的处理

1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：___

提交_________仲裁委员会仲裁

仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。

仲裁费用由败_承担。

仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。

依法向人民法院起诉。在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

十七、合同的解释

本合同未尽事宜或条款容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

十八、补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

十九、合同的效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

买方：________卖方：________

授权代表：____授权代表：____

委托代理人：____委托代理人：____

_______年____月____日_________年____月____日

签约地点：____________签约地点：________

设备买卖合同模板 篇12

甲方：

乙方：

甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方出售自有的____________旧设备一事达成如下协议：

一、甲方同意将自有的__________旧设备（该编号为：_____）一次性出售给乙方，以协定价格人民币为_________元整。

二、乙方在一次性付清人民币__________________元整后，取得此旧设备所有权。由甲方转向乙方。

三、甲方保证出售的_____________旧设备具有合法正当的手续、非偷盗、无贷款行为，保证此设备在出售前的债务，与乙方没有任何关联。

四、对于乙方购买甲方出售的_____________旧设备，一经双方当面检测和现场操作，乙方承担由于旧机械设备在自用中不确定原因，可能造成旧设备损坏，甚至导致旧设备无法正常工作的后果，乙方对此予以完全理解，不能追究甲方的任何责任。

五、在乙方一次性付清设备协定款后，乙方将拥有此设备的一切权利，从此旧设备与甲方无任何关联，乙方一次性付清购机款，表明甲、乙双方对此旧设备的买卖协议正式生效，旧设备买卖程序结束，旧设备全部产权实现了自动转移。

六、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字之日起乙方付清购机款后生效。

甲方： 乙方：

身份证号码： 身份证号码：

电话号码：电话号码：

见证人：

日期： 年月日