基础合同
发布时间:2024-03-10 基础合同基础合同(范文八篇)。
以下的“基础合同”或者是您在寻找的内容。社会处于不断变化之中,签订合同是非常重要的事情。签订合同一定程度上降低了员工的流动性。希望你能从本文中汲取知识希望你喜欢!
基础合同 篇1
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方友好协商,签订本合同。
四、工作内容:
1、工程范围内的清表,包括林木砍伐、树兜挖除及灌木、杂草、农作物、垃圾清理等内容,所有清表垃圾均需外运弃置。
2、场内土石方平衡。
3、基坑/地下室土石方开挖、装运、回填。
4、石方爆破或机械处理。
5、淤泥、流沙的开挖、清运。
6、多余土石方外运。
五、承包方式:
1、本工程采用清单综合单价包干的形式,在承包范围内以包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工、包协调各类外部关系、包验收合格、包市场风险、包税金、包利润、管理费、规费、检测费用的形式由乙方承包。
2、如本工程需采用爆破,则由乙方负责办理爆破许可证等相关工作并承担相关费用。
3、如本工程需办理外运弃置或外购土石方等手续的,则由乙方办理相关的手续并承担相关费用。
第二条工期要求:
一、开工日期:暂定年月日进场施工,具体开工日期以甲方下发的开工令为准。
二、合同总工期:日历天。乙方需在总工期期限内完成合同约定的所有工作,并完成所有设备离场工作。本工程的所有工期均指日历天数,包括所有法定假期、休息日在内。
四、甲方可以根据现场的施工条件,合理安排本合同工程项目进行分段施工,乙方需无条件的按甲方现场管理代表下发的分段施工指令组织施工。
五、因甲方原因或不可抗力原因导致工期延误的,经甲方确认后,相应工期予以顺延。
一、按国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关法律、法规要求和设计要求组织施工。
二、施工技术要求详见本合同附件3。
一、本工程的施工及验收应严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行,要求工程质量合格;
二、施工质量验收按附件3《土石方工程施工技术要求》执行。
二、计价方式:综合单价包干,暂定工程量,按乙方实际完成的合格工程量据实结算。
三、包干单价及暂定工程量详见附件1。
一、计量依据:本工程开挖前的原始地形图以甲方、乙方签字认可的测量数据为计量依据;各施工区段完工后以甲方、乙方、场地接受方三方签字认可的测量数据为计量依据。
二、甲方指定的本工程内的零星机械台班和其它临时性工作,能按方量计算工程量的按方量乘以相应的综合单价计算费用,不能以方量计算的,以实际发生的签证确认,单价按《零星土石方机械台班租赁单价表》执行。
一、乙方需在合同签订后七个日历天内向甲方缴纳的履约保证金或银行履约保函。乙方未及时缴纳的,甲方有权在进度款中扣除相应金额作为履约保证金。
二、甲方每月支付至乙方实际完成施工合格工程量金额的80%。乙方每月10日前申报上个月的进度,《工程进度款申请表》经现场核实确认后,甲方在七天内完成进度款审核、并将审核结果通知乙方,甲乙双方代表共同审定、确认进度款金额,在收到乙方等额、合格有效的发票后五天内支付。【f236.COm 活动范文吧】
三、工程全部竣工验收合格,乙方按甲方要求提交齐全相关结算资料后,甲方在30天内回复审核意见,双方达成一致后余款在结算完成后叁个月内付清。
四、施工用水、电费扣除:施工用水、用电量经甲方、总承包单位、乙方签字确认,水电费由甲方代缴后在乙方当期进度款中扣回。当期进度款不足以抵扣的,从乙方下期进度款或结算款中扣除。
1、甲方委派(电话:)为现场管理代表,代表甲方处理日常管理事宜,监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更,工程期间的质量验收及其他事宜。
2、及时确认乙方所完成的工作量,并按合同约定支付工程款。
3、及时提供施工过程中的相关图纸和技术资料(含地下管网位置)。
4、负责坐标点设置及提供水平控制点。
5、提供本工程所需施工用水、用电的接驳点。
1、乙方委派:(电话)为项目经理,委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书,负责现场管理工作与相关资料的签字确认,负责施工期间的施工质量、安全等问题。如甲方指令更换不能胜任、玩忽职守的项目管理人员(包括项目经理等及施工管理人员)及班组的,乙方必须服从并在24小时内执行。
2、乙方负责施工区内的测量、定位、放线工作,并报甲方复核无误后方可进行下一步施工。
3、乙方应在开工前7天提交施工组织设计、材料机械人力进场计划、施工进度计划送甲方审核,并根据甲方合理的审核意见予以修改、完善。甲方核准后,乙方应严格遵照执行。
一、乙方项目经理非经甲方同意不得更换。否则每发生一次需向甲方支付违约金3000元。乙方现场代表未经甲方同意不得随意离开施工现场,否则每发生一次需向甲方支付违约金500元。
二、乙方须严格按照附件3《土石方工程施工技术要求》施工,否则每违反一条需按合同暂定总额的5%向甲方支付违约金,并需按工程施工技术要求进行整改,整改费用由乙方自行承担;拒不整改的,甲方有权解除合同,乙方需按合同暂定总额的30%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失(包括但不限于甲方另行委托的其他施工单位进行挖、运、填等整改费用及管理费用等)的,甲方有权对不足部分予以追偿。
三、严禁乙方将清表垃圾、施工垃圾等用于场内回填,否则甲方有权解除合同,乙方需按合同暂定总额的30%支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失(包括但不限于甲方另行委托的其他施工单位进行挖、运、填等整改费用及管理费用等)的,甲方有权对不足部分予以追偿。
四、其他条款按通用条款第25条执行。
基础合同 篇2
2022农村砖基础买卖合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。农村砖基础买卖合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022农村砖基础买卖合同书正文内容
甲方(卖方):身份证号码:
乙方(买方):身份证号码:
甲、乙双方就宅基地及房屋买卖事宜,经协商自愿达成如下协议:
一、甲方自愿将坐落在东雷堡村村东东邻郑檩南邻曹宝银西邻曹二虎的宅基地及房屋出售给乙方。
二、双方议定的上述宅基地及房屋成交总价为人民币元。
三、甲方陈述:该宅基地及房屋的所有权完全归甲方个人,该宅基地及房屋没有任何的债权债务纠纷,其转让符合法律规定的条件,如因甲方原因导致乙方损失,甲方愿承担全部赔偿责任。
四、在约定期限内不能办好土地使用证及房产证手续,导致本合同无法履行,乙方可向甲方提出解除合同的请求,甲方接到请求后应向乙方返还所有已收房款。
五、自本合同签订生效起,该宅基地的所有权、处置权、以及因国家动拆迁安置政策带来的所有权益均与甲方无关。
六、土地使用证及房产证等其他证件未能办理前,以本合同为准。
七、本合同自双方签章之日起生效,未尽事宜,双方协商解决,由此达成的补充协议与本合同有同等效力。
八、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,每份具有同等效力。
甲方签字:乙方签字:
年月日年月日
基础合同 篇3
2013年省直事业单位考试公共基础知识
第一部分 客观题部分
一、单项选择题(下面各题,每题只有一个正确答案。在答题卡对应的题号位置上填涂相应标号。共30个小题,每小题0.8分,共24分)1.“善泳者溺,善骑者堕,各异其所好反自为祸”。这句话的哲学寓意是()
A.主要矛盾是关键
B.要透过现象认识事物的本质 C.矛盾的主要方面决定事物的性质
D.事物在一定的条件下是可以相互转化的
2.“实践、认识、再实践、再认识”这一辩证的认识运动,充分体现了()、认识和实践的具体的历史的统一。
A.主观和客观
B.历史唯物主义和辩证唯物主义 C.理论与实践
D.唯物主义和唯心主义
3.孙中山提出的“三民主义”的核心是()
A.民主 B.民族 C.民权 D.民生
4.国共两党第一次合作取得伟大成功的标志是()
A.北伐战争的胜利 B.卢沟桥事变的爆发 C.西安事变的和平解决
D.抗日民族统一战线的形成
5.提出“政权是由枪杆子中取得的”这一重要论断是()
A.朱德 B.毛泽东 C.周恩来 D.刘少奇
6.中国共产党第一次自主地运用马列主义基本原理解决中国革命问题的会议是()
A.八七会议 B.遵义会议 C.洛川会议 D.党的七大
7.党和人民九十多年奋斗、创造、积累的根本成就,归结起来就是开辟了中国特色社会主义(),形成了中国特色社会主义(),确立了中国特色社会主义()。
A.局面 制度体系 理论 B.道路 理论体系 旗帜 C.道路 理论体系 制度 D.局面 制度体系 目标
8.加快转变经济发展方式的关键是()
A.发展公有制经济 B.深化改革
C.发展非公有制经济
D.实施创新驱动发展战略
9.下列有关经济制度和经济体制的论述,错误的是()
A.经济体制是经济制度的具体组织形式及相应的经济运行机制的总称 B.经济体制以经济制度为基础,又受到其他因素的制约
C.经济体制的选择和运行状态并不会影响社会经济制度的巩固 D.经济体制体现经济制度的性质
10.我国社会主义市场经济是社会主义条件下的市场经济,其与资本主义市场经济的区别在于,社会主义市场经济()
A.坚持以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度 B.以市场为基础性资源配置手段
C.市场经济规律在经济活动中起着支配作用 D.法治在经济运行中起着基本的保障作用
11.对世界经济影响最大的三大区域集团不包括()A.欧洲联盟
B.北美自由贸易区 C.亚太经济合作组织 D.金砖国家
12.“依法治国”是我国社会主义法治理念的核心内容。下列关于“依法治国”的论述,不正确的是()
A.依法治国以国家法律体系的健全、规范、系统等为必要条件 B.依法治国应当树立宪法的权威
C.依法治国意味着法律健全完备了,法治就实现了 D.依法治国的实现,应做到职权法定、权责对应
13.按照《行政诉讼法》的规定,提起行政诉讼的条件不包括(A.原告是公民、法人或者其他组织 B.有明确的被告
C.有具体的诉讼请求和事实根据
D.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖 14.我国现行宪法规定,农村集体经济组织实行家庭承包经营为基础、()的双层经营体系。
A.集约经营 B.合作经营 C.公司结合 D.统分结合
15.公民所获得的“劳动模范”、“优秀教师”、“杰出青年”、“岗位能手”等光荣称号,属于公民的()。
A.名誉权 B.荣誉权 C.声誉权 D.名称权
16.领导者依靠专家按照一定的科学程序,采用先进的技术和方法所进行的决策称为()。
A.战略决策 B.集体决策 C.科学决策 D.个人决策
17.职业道德在实现形式上具有()特点。
A.灵活性和多样性 B.自觉性和实践性 C.稳定性和继承性 D.专业性和特定性
18.我国《高技术研究发展计划纲要》又称()计划。
A.683 B.985 C.863 D.211 19.泰山脚下的岳庙是历代皇帝举行大典、祭祀泰山神和居住的地方,它与北京故宫、()一起被誉为中国三大宫殿建筑群。
A.曲阜孔庙 B.承德外八庙 C.河南中岳庙 D.陕西西岳庙
20.“不愤不启,不悱不发,举一隅不以三隅反,则不复也。”这句话出自()。
A.《周易》 B.《论语》 C.《孟子》 D.《道德经》
21.中国人自古以来被称为“炎黄子孙”。其中“黄”指的是()。
A.黄色人 B.黄龙 C.黄帝 D.黄河
22.甲、乙、丙、丁四个国家的基尼系数分别为0.306、0.415、0.378、0.406。据此分析上 述四个国家的收入分配情况,判断正确的是()。
A.甲国比乙国平等 B.乙国比丁国平等 C.丁国比丙国平等 D.乙国最平等
23.中国古代历时最长的选官制度是()。
A.世卿世禄制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制
24.戊戌变法的政治基础是()。
A.维新变法得到了一部分官僚和光绪帝的支持 B.民族资本主义经济得到了初步的发展 C.康有为、梁启超提出了维新思想 D.甲午中日战争中国战败
25.多个部门联合行文需标注发文机关,()标在最前面。
A.上级机关
B.组织序列表中靠前的机关 C.主办机关
D.其他系统的机关
26.对公文的主要信息和办理情况进行详细记载,这个程序在收文办理中称为()。
A.签收 B.登记 C.初审 D.承办
二、多项选择题(下面各题,每题至少有两个正确答案。在答题卡对应的题号后面填涂相应选项。少选、多选或错选均不得分。共15个小题,每小题1分,共15分)27.下列关于辩证唯物主义物质观的描述,正确的有()。
A.世界是物质的 B.物质是运动的 C.运动是有规律的 D.规律是可以认识的
28.否定之否定规律揭示了事物发展的()的过程。
A.自我发展、自我完善
B.回到原来出发点的循环
C.直线式前进
D.前进行和曲折性相统一 29.马克思说:“无论那一种社会形态,在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是绝不会灭亡的;而新的更高的生产关系,在它存在的物质条件在旧社会的胞胎里成熟以前,是绝不会出现的。”这说明()。
A.新生产关系的出现需要一定的物质条件
B.生产力的发展是社会形态更替的决定因素
C.社会形态的存在有其阶段的必然性
D.生产关系决定了生产力的发展
30.邓小平提出的社会主义本质理论,其重大意义在于()。
A.把对社会主义的认识提高到了一个新的科学水平
B.对探索怎样建设社会主义有重要的意义
C.为进一步推进改革开放和社会主义现代化建设提供了强大的思想武器
D.是对科学社会主义的发展和创新
31.我国把对外开放作为基本国策,最重要的依据是邓小平关于()的重要观点。
A.计划经济不等于社会主义,市场经济不等于资本主义
B.现在的世界是开放的世界
C.中国的发展离不开世界
D.物质贫乏不是社会主义
32.党的十八大报告将中国特色社会主义事业总体布局从“四位一体”扩展为“五位一体”。“五位一体”就是经济建设、政治建设、()。
A.文化建设
B.社会建设
C.国防建设
D.生态文明建设
33.建国初期我国社会主义改造的基本完成,标志着()。
A.社会主义制度在我国已经确立
B.我国进入了社会主义初级阶段
C.我国实现了新民主主义向社会主义的过渡
D.我国步入了社会主义改革时期 34.据《剑桥中国晚清史》载:“19世界末20世纪初,中国(知识界)对外国作品的兴趣从纯科技转向制度和政治方面„„对自然科学和应用科学的热情向社会科学和人文科学转移。新的着重点对以后几年中国的政治和社会发展起着重大影响。”下列事件构成“新的着重点”的有()。
A.戊戌变法
B.太平天国起义
C.洪宪帝制
D.新文化运动
35.按照《物权法》的规定,下列各项完全属于国家所有的是()。
A.矿藏、水流、海域
B.城市、城市郊区、农村的土地
C.国防资产
D.无线电频谱资源
36.事业单位工作人员按岗位分为()。
A.管理岗位
B.专业技术岗位
C.行政岗位
D.工勤技能岗位
37.在改革开放新时期,中华民族形成了以改革创新为核心的()的时代精神。
A.解放思想,实事求是
B.艰苦风斗,务求实效
C.与时俱进,勇于创新
D.淡薄名利,无私奉献
38.在系统科学发展领域,被称为“新三论”的是()
A.耗散论
B.协同论
C.信息论
D.突变论
39.以下古语包含“仁爱”原则,可以为构建和谐人际关系提供借鉴的是()。
A.见贤思齐焉,见不贤而内自省也
B.人而无信,不知其可也
C.老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼
D.己所不欲,勿施于人
40.涉密公文应当根据涉密程度分别标注()和保密期限。
A.绝密
B.机密
C.秘密
D.特密
三 判断题(判断下列各题的正误。正确的在答题卡相应的题号下填涂“A”,错误的填涂“B”。共20个小题,每小题0.5分,共10分)41.党的基本路线是党和国家的生命线,是实现科学发展的政治保证。()
42.内因和外因作为同时存在的内部和外部的联系,对事物的发展起相同的作用。()43在我国,公民的选举权取决于国籍、年龄和教育程度。()
44.公文标题中,除法规、规章名称加书名号外,一般不用标点符号。()45.按照《党政机关公文处理工作条例》,公报用于公布重要决定或者重大事项。()46.某单位办公大楼维修,请行人注意安全,绕道而行,应发通报。()47.自愿、公平、等价有偿、诚实信用,是我国民事活动应该遵循的原则。()48.管理层次是指行政组织横向结构中的等级层次。()49.公务员的职务应当对应相应的级别。()
50.我国行政处罚的种类包括:警告、罚款、暂扣或者吊销执照和行政拘留等形式。()51.在我国,财政政策的基本手段包括税收、补贴和再贴现等。()52.我国现阶段实行以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,是由我国社会主义性质和初级阶段的国情决定的。()53.超额剩余价值是在工作日不变的条件下,由于必要劳动时间缩短而产生的剩余价值。()54.规模经济是指因为生产规模的变动而引起的收益变动,所以规模经济意味着企业的规模越大越好。()
55.党的十八大报告指出,新形势下,党面临着执政经验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验。()
56.经过延安整风和党的七届二中全会,实事求是的思想路线在全党得到了确立。()57.爱岗敬业是职业道德的核心和基础。()
58.“顷刻间千秋事业,方寸地万里江山;三五步行遍天下,六七人百万雄兵”描写的是戏台。()
59.华山是我国的佛教名山之一。()
60.“我劝天公重抖擞,不拘一格降人才”是林则徐的著名诗句。()
主观题部分
四、案例分析题(6分)
2009年,某科研单位崔某因没能受聘高一级专业技术职务,于是向单位领导提交了请调报告,要求允许其调离。考虑到崔某原本系高薪引进的高端人才,且其承担的科研项目尚未完成,与单位签订的聘任合同也未到期,于是单位决定暂不同意其调离。一气之下,崔某不辞而别,致使其所承担的科研项目被迫停止。单位领导多次电话联系崔某,要求其立即纠正违法行为,返回工作岗位,否则将追究其法律责任。
问题:
1.该单位能否追究崔某的法律责任?为什么? 2.上述案例为我们做好本职工作提供了哪些启示?
五、公文改错题(下面一份公文存在多处错误。请从公文的构成要素、写作规范等方面,指出其存在的问题,并简要说明理由。10分)
关于给予李x x行政处分的通报决定 x x字〔2012〕11号
我单位职工李x x,无视工作纪律,在今年“五一”小长假值班过程中,擅自脱岗外出饮酒,致使上级领导机关的重要工作信息无法及时接收和处理。为严肃工作纪律,教育广大职工,经领导办公会决定,决定给予李x x行政记大过处分。
希望相关部门和全体职工吸取教训,采取措施,坚决杜绝此类事件再次发生。
二0一二年七月二十日
六、综合分析题(10分)
材料一:近日,x x日报以《自觉排队礼让乘车》为题,向广大读者介绍了在x x大学看到的“排队乘车”的一幕:16路公交车进站后,老人和孩子由志愿者搀扶着先上车,2分钟内乘客全部上车。
x x大学位于B市西南部,距离市中心较远,16路公交车是该校2万多名在校生以及周边数万名市民往返市中心的主要交通工具,不排队、推搡挤上车曾司空见惯。2013年3月5日,B市“善行古城”学雷锋主题道德实践活动在该大学启动。当天,该校 x x学院
团总支发起了“礼让乘坐公交车,我与文明同路行”活动,目的是想改变“车门一开,你推我搡,蜂拥而上”的不文明现象,倡导文明礼让,把“善行古城”学雷锋活动落到实处。
据了解,x x大学“x x志愿服务团x x学院分团”将与其他高校的学生一起组建联盟,将“排队乘车”推广到B市公交车站各个站点。
材料二:党的十八大报告指出,社会主义核心价值体系是兴国之魂,决定着中国特色社会主义发展方向。要深入开展社会主义核心价值体系学习教育,用社会主义核心价值体系引领社会思潮、凝聚社会共识。倡导富强、民主、文明、和谐,倡导自由、平等、公正、法治,倡导爱国、敬业、诚信、友善,积极培育和践行社会主义核心价值观。
根据上述材料,分析x x大学倡导的“自觉排队礼让乘车”活动对于培育和践行社会主义核心价值观提供了哪些经验?
七、写作题(25分)
材料一:不久前,一则名为“午休的工人”的照片在网上引发无数感慨。画面中,2名工人席地而睡。从他们穿着的工作服和身上的泥点可以看出,这是两名建筑工人。中国职业技术教育学会第四届理事会会长纪宝成说:“曾几何时,成为一名工人是多少人的梦想。越苦、越脏、越累,就越受到人们的尊重;劳动光荣、劳动致富,又是多少人的信念与追求。然而,在计划经济向市场经济体制转变过程中,由于其他制度没有及时改革与跟进,以至于现在年轻人越来越重视金钱,只乐意当白领。”
材料二:在美国《时代周刊》2009人物评选中,中国农民工成为榜单上的唯一上榜群体。《时代周刊》评论称:在金融危机肆虐全球时,中国经济仍在高速发展,并逐步带领全球走出金融危机阴影,首先要归功于千千万万勤劳坚忍的中国农民工。
材料三:2013年4月28日,习近平同志在同全国劳动模范代表座谈时指出,新中国成立后,“高炉卫士”孟泰、“铁人”王进喜、“两弹元勋”邓稼先、“知识分子的杰出代表”蒋筑英、“宁肯一人脏、换来万人净”的时传祥等一大批先进模范,响应党的号召,带动广大群众自力更生、奋发图强。在改革开放历史新时期,“蓝领专家”孔祥瑞、“金牌工人”窦铁成、“新时期铁人”王启明、“新时代雷锋”徐虎、“知识工人”邓建军、“马班邮路”王顺友、“白衣圣人”吴登云、“中国航空发动机之父”吴大观等一大批劳动模范和先进工作者,干一行、爱一行,专一行、精一行,带动群众锐意进取、积极投身改革开放和社会主义现代化建设,为国家和人民建立了杰出功勋。长期以来,广大劳模以高度的主人翁责任感、卓越的劳动创造、忘我的拼搏奉献,谱写出一曲曲可歌可泣的动人赞歌,为全国各族人民树立了光辉的学习榜样。习近平同志强调,我们国家的发展前景十分光明,但道路不可能一帆风顺,蓝图不可能一蹴而就,梦想不可能一夜成真。越是美好的未来,越需要我们付出艰辛努力。我深信,有党中央的坚强领导,有我们工人阶级和全体劳动群众的团结奋进,有全国各族人民的共同奋斗,我们一定能开创更加美好的未来,中华民族伟大复兴的中国梦一定能够实现!
阅读上述的材料,结合自己的思考,以“用劳动托起梦想”为题写一篇议论文。要求:符合题意,观点明确,论证合理,结构完整,语言流畅,800-1000字。
基础合同 篇4
**矿业有限责任公司
项目方(以下简称甲方):
施工方(以下简称乙方):
为保证施工质量,明确双方职责权利,确保安全文明施工,保障工程施工如期完成。现经双方协商一致,达成以下协议条款。
一、施工内容:本工程的施工内容以甲方提供的图纸及国家的相关土建工程规范标准为准,主要内容见附表1。附表1中未体现但图纸和相关的技术标准规范中包含的工作内容,乙方应按照要求完成,甲方不对合同金额进行调整。
二、承包形式:本工程采取包工包料的形式,乙方自带工具、用具进行施工,乙方负责承担盈亏风险责任。
三、技术标准和要求:所承包项目应该严格按照国家标准以及甲方主管及项目施工员要求施工。
四、施工进度:自乙方施工人员开始,300天完成除厂房地面砼浇筑的全部施工,钢结构厂房安装完成,具备室内浇筑条件后(具体时间以甲方通知为准)90天完成厂房地面砼浇筑。
五、工程款支付办法:
1、工程总价款为: 元,大写:。
2、价款支付:乙方人员设备进场具备施工条件后付伍拾万元整,独立基础和条形基础施工完成且验收合格后付叁佰万元整,厂房地面灰土基础施工完成且验收合格后付壹佰伍拾万元整,室内地面混凝土浇筑完成且验收合格 付壹佰伍拾万元整。余款待质量保修期满后支付。
六、乙方职责;
1、乙方在承包期间内及承包项目中,有安培工作如期完成施工任务的责任。
2、乙方有组织所属人员配合甲方搞好文明生产和安全教育的义务,并有确保安全生产的责任。
3、乙方必须加强质量意识,有严格执行操作规范,保证施工质量的职责。
4、乙方必须做好本承包工作范围的材料整理、对方,做到每天工完场清的责任。
5、乙方负责所属人员遵纪守法,遵守各项规章制度,做好所属承包工作范围的经济核算,及时做好所属人员工资的分配、发放工作。若发现甲方按合同规定支付乙方工程款后,乙方所属人员有上诉或到劳动局投诉等劳动争议的现象。经调查属实后,甲方给予乙方每人次1000元处罚。
6、文明施工、安全标识等设施不得拆除破坏。
7、乙方用完材料必须放在项目部制定地点,如果乙方不统一堆放由甲方自行雇佣小工搬运,工资按实际雇佣小工由乙方支付。
8、乙方必须做好对甲方场地既有设施的保护工作,不得损坏。如有破坏,乙方应负责修理,并赔偿因损坏对甲方造成的损失。
七、乙方的权利:
1、乙方有师傅工、普工的招收权利,根据工程施工的需要进行分组管理规范施工。但所有人员名册、身份证复印件报甲方备案。
2、乙方有权进行经济分配和奖惩。
3、乙方有生产指挥权,根据甲方对工程质量、安全级工期等要求,对所属人员直接指挥安排调动。
基础合同 篇5
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲方委托乙方承担下列工程的施工图设计文件审查任务,依据《中华人民共和国合同法》及相关规定,双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上协商一致,签订本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、报建编号:
3、工程建设地点:
4、总建筑面积:
5、建筑类型:□住宅 □公建 □工业 □其它
6、工程总投资:
7、勘察单位:
8、设计单位:
第二条 施工图设计文件审查依据
1、国家和 (1)《建设工程质量管理条例》;
(2)《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》;
(3)《实施工程建设强制性标准监督规定》;
2、建设项目批准文件和各主管部门的审批意见;
3、甲方提供的勘察、设计单位完成的本工程地质详勘报告和施工图设计文件。
第三条 施工图设计文件审查主要内容
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,施工图设计文件审查的主要内容为:
1、是否符合工程建设强制性标准;
2、地基基础和主体结构的安全性;
3、是否符合民用建筑节能强制性标准,对执行绿色建筑标准的项目,还应当审查是否符合绿色建筑标准;
4、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图设计文件上加盖相应的图章和签字;
5、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
第四条 施工图设计文件审查周期
根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,施工图设计文件审查原则上不超过下列时限:大型建筑工程、大型市政工程为 15 个工作日,中型及以下建筑工程、市政工程为 10 个工作日。工程勘察文件,甲级项目为 7 个工作日,乙级及以下项目为 5 个工作日。
以上时限不包括勘察设计单位修改的时间。
第五条 甲方向乙方提供的有关资料和文件
上述材料在合同签订生效后的 工作日内由甲方提供给乙方。
第六条 审查结果
由甲方向乙方提供本合同第五条有关资料和文件,具备审查条件后,乙方开始审查工作。
1、审查结果合格的:
(1)乙方及时编制审查报告,并报有关部门备案。
(2)乙方向甲方提供施工图审查意见告知书、审查合格书和节能登记表。
(3)甲方收到审查合格书后的 个工作日内向乙方提供 套审查合格的施工图,经乙方审核无误后在施工图上加盖审查专用章。
2、审查结果不合格的:
(1)乙方将施工图退建设单位并出具审查意见告知书,说明不合格原因。同时,应当将审查意见告知书及审查中发现的建设单位、勘察设计企业和注册执业人员违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题,报有关部门备案。
(2)甲方负责对施工图设计文件进行修改,并及时将修改的施工图设计文件交由乙方重新进行审查。
(3)乙方收到修改后的施工图设计文件后应及时告知有关部门。
第七条 施工图设计文件审查费收取
1、经甲乙双方商定本工程收取施工图设计文件审查费总额为人民币 万元整(含税,大写: 万元),通过银行转账方式支付到乙方以下银行账号:
账号: 户名: 开户行:
2、支付方法为:
(1)本合同生效后 天内,甲方首付施工图设计文件审查费计人民币 万元作为定金(本合同履行后,定金抵作施工图设计文件审查费);乙方完成施工图设计文件审查且审查结果为合格的,甲方应支付施工图设计文件审查费余额,计人民币 万元整。
(2)审查不合格的,乙方出具施工图审查意见书后的 个工作日内,甲方向乙方支付审查费用总额的 %。当重新审查时,双方约定按以下方式处理: 。
(3)在甲方支付上述费用后的五个工作日内乙方应提供等额的有效发票。
第八条 甲方责任
1、按本合同第五条规定的内容,在审查工作开始前甲方应向乙方提供审查所需的全部资料和文件,并对其完整性、准确性和时效性负责。因甲方提供的资料和文件存在错误引致审查成果发生事故的,与乙方无关。
2、负责指派时处理本工程在施工图设计文件审查过程中涉及的有关问题。
3、按照乙方的审查意见及时进行修改。
4、甲方应按本合同第七条的约定向乙方支付施工图设计文件审查费用。
第九条 乙方责任
1、乙方应是政府认定的施工图设计文件审查机构,具备相应的资质条件。
2、乙方委派进行本项目施工图设计文件审查的人员应是经 省建设厅批准的有资格从事施工图设计文件审查的审查工程师。
3、乙方按本合同的约定提交审查成果文件,对施工图审查工作负责,承担审查责任。
4、查工作完成后,除上报、送审和应存档的图纸资料外,乙方应将甲方提供的其他资料归还甲方,并负保密义务。
第十条 违约责任
1、因甲方过错逾期支付审查费用的,每延误一天,按逾期支付审查费用的 %向乙方支付违约金。
2、乙方延误审查工作的,每延误一天,应按审查费用的向甲方支付违约金,因不可抗力因素导致延误审查的除外。
3、施工图设计文件审查合格后,仍有违反法律、法规和工程建 设强制性标准的问题,给建设单位造成损失的,乙方依法承担相应的赔偿责任。
4、建设工程经施工图设计文件审查后因勘察设计原因发生工程质量问题,乙方承担审查失察的责任,赔偿甲方的损失。
5、乙方违反第十条第三项的约定,向第三方扩散、转让甲方提供的资料和文件,乙方应向甲方支付审查费用 %违约金并赔偿甲方因此受到的损失。
4、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方尚未开始施工图设计文件审查工作的,不予退还甲方已付的定金,已开始施工图设计文件审查工作的,甲方按实际工作量向乙方支付相应的施工图设计文件审查费用。
第十一条 其他
1、按相关规定,施工图设计文件一经审查合格,不得擅自进行修改,如遇特殊情况,需进行涉及审查主要内容的修改时,必须报请乙方重新进行审查,甲方应与乙方重新签订审查合同。
2、因甲方原因,在工作过程中增加本合同范围外受审项目的工程量,甲方与乙方另行签订审查合同。
3、建设单位或者勘察设计单位对施工图审查意见如有重大分歧,甲乙双方同意按下述方式处理:
4、本合同在履行过程中发生纠纷,甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时,双方同意向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。
5、本合同一式份,甲乙双方各执
6、本合同经甲乙双方法定代表人或法人委托代理人签字并加盖公章后生效。
7、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
基础合同 篇6
地址解析协议,即ARP(Address Resolution Protocol),是根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。主机发送信息时将包含目标IP地址的ARP请求广播到网络上的所有主机,并接收返回消息,以此确定目标的物理地址;收到返回消息后将该IP地址和物理地址存入本机ARP缓存中并保留一定时间,下次请求时直接查询ARP缓存以节约资源。地址解析协议是建立在网络中各个主机互相信任的基础上的,网络上的主机可以自主发送ARP应答消息,其他主机收到应答报文时不会检测该报文的真实性就会将其记入本机ARP缓存;由此攻击者就可以向某一主机发送伪ARP应答报文,使其发送的信息无法到达预期的主机或到达错误的主机,这就构成了一个ARP欺骗。ARP命令可用于查询本机ARP缓存中IP地址和MAC地址的对应关系、添加或删除静态对应关系等。
ARP工作流程举例:
主机A的IP地址为192.168.1.1,MAC地址为0A-11-22-33-44-01;
主机B的IP地址为192.168.1.2,MAC地址为0A-11-22-33-44-02;
当主机A要与主机B通信时,地址解析协议可以将主机B的IP地址(192.168.1.2)解析成主机B的MAC地址,以下为工作流程:
(1)根据主机A上的路由表内容,IP确定用于访问主机B的转发IP地址是192.168.1.2。然后A主机在自己的本地ARP缓存中检查主机B的匹配MAC地址。
(2)如果主机A在ARP缓存中没有找到映射,它将询问192.168.1.2的硬件地址,从而将ARP请求帧广播到本地网络上的所有主机。源主机A的IP地址和MAC地址都包括在ARP请求中。本地网络上的每台主机都接收到ARP请求并且检查是否与自己的IP地址匹配。如果主机发现请求的IP地址与自己的'IP地址不匹配,它将丢弃ARP请求。
(3)主机B确定ARP请求中的IP地址与自己的IP地址匹配,则将主机A的IP地址和MAC地址映射添加到本地ARP缓存中。
(4)主机B将包含其MAC地址的ARP回复消息直接发送回主机A。
(5)当主机A收到从主机B发来的ARP回复消息时,会用主机B的IP和MAC地址映射更新ARP缓存。本机缓存是有生存期的,生存期结束后,将再次重复上面的过程。主机B的MAC地址一旦确定,主机A就能向主机B发送IP通信了。
逆地址解析协议,即RARP,功能和ARP协议相对,其将局域网中某个主机的物理地址转换为IP地址,比如局域网中有一台主机只知道物理地址而不知道IP地址,那么可以通过RARP协议发出征求自身IP地址的广播请求,然后由RARP服务器负责回答。
RARP协议工作流程:
(1)给主机发送一个本地的RARP广播,在此广播包中,声明自己的MAC地址并且请求任何收到此请求的RARP服务器分配一个IP地址;
(2)本地网段上的RARP服务器收到此请求后,检查其RARP列表,查找该MAC地址对应的IP地址;
(3)如果存在,RARP服务器就给源主机发送一个响应数据包并将此IP地址提供给对方主机使用;
(4)如果不存在,RARP服务器对此不做任何的响应;
(5)源主机收到从RARP服务器的响应信息,就利用得到的IP地址进行通讯;如果一直没有收到RARP服务器的响应信息,表示初始化失败。
基础合同 篇7
建筑施工基础承包合同
一、合同的甲方、乙方、承包工程范围和工期
本合同由甲方(建设单位)和乙方(承包单位)签订,甲方是建设工程的业主,乙方是建筑施工的承包商。甲方和乙方在本合同中确认了下列内容:
1.承包工程的范围:
本承包合同的施工范围为_____,包括基础工程建设工程(例如地下室、地坪等)。甲方需要乙方在工期内按合同规定的要求按时完成承包工程的施工任务。
2.承包工程的工期:
本承包合同的工期为____天,自合同生效之日起开始计算。在合同期限内,乙方需要完成项目标准。如有确切要求,甲方优先提出要求。
二、合同价款的支付方式和付款周期
1.合同价款的支付方式:
本承包合同所对应的价款将根据合同规定的进度、质量进行支付。本合同根据实际情况可制定合理的支付方式。
2.合同价款的支付周期:
本承包合同价款的支付周期是______,支付周期适当,以保证工程的质量和完工进度为基础。
三、承包合同的质量保证
1.承包合同质量保证的标准:
合同质量保证标准根据国家和地方的相关法律法规,以及项目实际要求制定。
2.承包合同质量保证的期限:
本承包合同的承包期限内,乙方需要按照合同规定的标准保证施工工作的质量。在承包期限内,乙方对施工所采用的建筑材料、设备工具、场地等确保符合合同要求。
四、承包合同履行的技术质量管理
1.承包合同技术质量管理的指导:
乙方需在工程开展前提出技术质量管理方案,在施工前经甲方同意后执行。
2.承包合同技术质量管理及验收:
在承包期限内,乙方需要确保施工符合技术质量管理要求。在工程竣工前,乙方需要完成技术质量验收工作,以保证承包工程达到技术质量要求。
五、承包合同违约责任和法律责任
1.违约的定义:
如果本合同中的任何一方违反了其中的条款和规则,将被认为是违约行为。
2.违约责任:
如果乙方未按照合同规定的标准履行工作,违反工程施工安排,或者未按时完成工作,乙方应对违约行为承担责任,包括但不限于赔偿甲方的相关费用。
六、承包合同附带条款
本承包合同的其他相关条款和协议,包括但不限于进度控制、环境保护、安全、信用、保密、竣工验收、交付、保险等,需要在合同签订时明确。
本承包合同是甲方和乙方合作的法定文件,双方应当严格按照其规定执行。任何一方的不履行或不完全履行,均应承担相应法律责任。
基础合同 篇8
桩基础施工分包合同
甲方:
乙方:
经双方友好协商,甲方将永嘉县桥头镇外垟头村安置房桩基工程分包给乙方施工,为明确双方责任,保质量完成施工任务,特订立以下合同:
一、工程名称:永嘉县桥头镇外垟头村安置房。
二、工程地点:桥头镇外垟头村
三桩机类型:冲击桩机
四分包类型:包清工、按实际施工工程量计算。
五、工作内容:工程桩、坑中坑围护桩、支撑桩。成孔、钢筋笼制作安装、电焊条、铁丝、围护支撑桩钢格架安装等。
六、单价:冲击钻成空(不含税)
七、结算方式:按设计桩径乘设计桩长计算至地面
八、付款方式:乙方进场施工后,甲方按乙方每个完成工程量70﹪支付工
程款,桩机退场付20﹪,其余10﹪的工程款待桩基验收合格7天内全部
付清。
九、工程要求:乙方在试装工作完成后,按甲方的施工计划要求,在规定的工期内必须完成桩基施工,如延误工期甲方将按每天500元对乙方进
行处罚。
十、质量要求:乙方确保桩基质量合格,桩基检测不得出现ⅠⅠⅠ类桩,如发现因乙方质量原因造成甲方增加工程量,所需费用由乙方承担。
十一、甲方责任:
1、甲方负责桩位放样,提供挖护筒大挖掘机,负责开挖泥浆池,提供桩基所需的钢筋、混凝土等材料。
2、做好各单位在施工期间的协调工作,提供施工所需的水电,保证场地内的道路畅通。
3、提供乙方工人住房等生活设施。
十二、乙方责任:
1、乙方必须按照国家、省、市安全生产要求,做好工人安全生产的教育和机械
检修,防止安全事故的发生。如发生因乙方原因的安全事故,其责任应由乙方自负。
2、服从甲方管理,合理安排施工顺序,进场前应上报本分包项目主要管理人员
名单、资格证书及桩机安全检测报告、以备上级主管部门检查。
3、施工期间按要求制作混凝土试块、钢筋取样、及时向甲方提供桩基施工过程
中原始资料。
4、乙方在砼浇筑时,应严格控制砼用量,超灌高度控制在3.5m以内。如因乙
方原因,造成材料浪费其损失由乙方承担。
5、配合甲方桩基检测工作。
6、发现地坪以下1m的地下妨碍物,由乙方负责处理,费用经双方协商后,由
甲方支付。
7、因乙方原因,乙方要求退场,其工期延误及其他损失费用由乙方承担。
未尽事宜,双方协商解决,本合同一式四份,双方各持两份。经双方签字盖章后生效,不得反悔,工程款付清后自动失效。
甲方(签字):乙方(签字):
年月日
Yjs21.coM更多幼师资料延伸读
基础合同十五篇
在人们愈发重视契约的社会中,人们运用到合同的场合不断增多,合同是对双方的保障又是一种约束。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编为大家收集的基础施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读。
基础合同 篇1
甲方(发包方):(以下简称甲方)
乙方(承包方):(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:设计施工图纸所包含的所有内容
二、工程合同价款:本工程合同造价为人民币__元,即人民币__元整。本造价内含两年养护费用。
三、承包方式:
由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容:设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。
四、工期
本工程工期为:20____年__月__日至____年__月__日绿化工程养护期为:____年__月__日至____年__月__日。
五、工程价款的'支付与结算
1、按工程进度每月支付完成产值的______%;
2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余 __%的款项;
3、本工程价款不含税金。
六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。
本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
(公章)(公章)
甲方代表签字:
____年__月__日
乙方代表签字:
____年__月__日
基础合同 篇2
甲方:
乙方:
甲方位于私人房屋,由乙方承包建设施工,为使甲乙双方利益得到保障,同时如约履行义务,甲乙双方经过协商,达成如下协议:
一、建设范围
除基础以外,乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设,(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰),房屋内部建设至毛墙毛地板,。
二、建设方式
包工不包料,甲方负责提供建设所需材料,乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安全保障设施。
三、承包价
按照房屋建筑面积 元/平方米,总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。
四、付款方式
采用阶段性付款,乙方完成一楼建设,经甲方验收合格后支付壹万元,二楼至三楼采用同样方式,全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。
五、权利和义务
(一)义务
1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工,甲方承担损失。
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款;
3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方原因导致返工,损失由乙方全部承担。
4、对建筑材料,乙方需提前两天通知甲方,以便准备。
5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理,避免造成损失和浪费。
(二)权利
1、甲方有权对工程质量进行检验,对质量不合格的.有权要求返工。
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。
六、安全约定
合同约定单价已包含安全施工费,乙方必须做好施工现场安全措施,对工人进行安全教育,施工中做到安全作业,施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。
七、违约责任
甲乙双方任何一方违约,需承担乙方建设总费用10%的违约责任,若任何一方严重违约,造成重大损失,必须按价赔偿。
八、发生合同纠纷,甲乙双方友好协商解决,不能达成共识的,甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。
九、未尽事宜,甲乙双方可另行约定作为此合同的副件,该附件与此合同同效。
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格,完全支付工程款后自动失效。
十一、此合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:
乙方: 二〇xx年月 日
基础合同 篇3
发包人: (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
甲方委托乙方承担__________工程施工,根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,及相关法律、法规结合本工程具体情况,经双方协调一致签定本合同,以资共同遵守。
第一条 工程概况
1.1工程名称:
1.2工程地址:
1.3建筑面积:
第二条 工程范围及承包方式
2.1承包范围:施工范围内的工程包工包料(详见材料明细表),按双方认可方案及数据、尺寸施工。
2.2承包方式:乙方以包工包料、包质量、包安全的方式承包本工程。本合同为固定总价合同,不再调整。
第三条 工程价款
3.1本合同为固定总价承包模式。合同签订后,任何一方不得擅自改变。
3.2 本工程双方协议人民币___元整。
3.3本工程若发生变更,以现场签证单为准。
第四条 工程质量及开、竣工时间
4.1本工程质量应满足国家有关质量评定所要求的合格标准。
4.2工期:具备安装条件后日至___月___日。(特殊原因适当延长工期)
第五条 甲方工作
5.1协调解决施工场地内乙方所需的现场办公及材料堆放、制作场地,开工前向乙方提供所需 水、电源。
5.2协助协调施工场地内交叉作业及施工单位之间的关系。
5.3按合同约定及时支付工程款。
5.4对乙方的施工质量,工程进度进行监督。
第六条 乙方工作
6.1乙方在施工中,按照图纸及施工经验工作,必须严格遵守甲方对现场各项管理制度,并服从甲方对现场的统一管理。
6.2编制施工方案和进度计划,交监理及甲方审定,竣工资料按照甲方施工单位要求整理汇总后,缴纳甲方施工单位统一保管。
6.3负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的一切事宜。
6.4 乙方应负责教育施工人员严格执行操作规程、安全规程,防火防盗。注意现场文明和环境卫生。发现违章作业,应予制止。负责好自己现场人员的安全与组织管理工作,施工期间乙方人员的意外人身伤害及其对第三人造成的人身伤害和财产由乙方自行负责。
6.5凡由乙方负责采购的.主要材料、成品,需经甲方确认。
6.6遵守国家、地方及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备管线不受损坏。作好施工现场保卫和垃圾清理工作。
6.7施工中未经甲方同意和相关部门批准,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
6.8已完工工程而又未交付甲方使用之前,负责成品和半成品的保护工作,保护期发生损坏,由乙方自行负责。如第三方造成损坏的,通过甲方协调,由第三方负责修复,或由乙方修复,第三方承担费用。保修期满后,只收成本费。
6.9乙方驻工地代表: 电话:
第七条、工程付款方式
合同签定后甲方付给乙方总工程款的 60 %,即___元作为首付。待工程进行一半时甲方付给乙方总工程款的 30 %即___元。剩余10 %的总工程款即 元在本工程全部安装成功验收合格后付清全部余额。
第八条、竣工验收
甲乙双方按设计方案现场进行验收。
第九条、质量保证
9.1 设备质量保证期从验收合格之日起十二个月。
9.2质量保证期:验收合格之日起,对在质量保证期内所发生的一切非不可抗力因素及非人为损坏都要负责更换和维修,甲方通知维修时,乙方48小时内到达现场(省内)。省外根据路程确定到达时间。
9.3质保期满,甲方需要乙方维护维修时,双方另签订维保协议。
第十条 争议解决方式
10.1本合同履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2本合同在执行中发生的争议双方首先协商调解,达不成一致意见时,可向合同履行地相关机构申请仲裁或人民法院提起诉讼。
第十一条、违约
11.1甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任。
11.2乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范要求,或发生其它使合同无法履行的行为,赔偿因其违约给甲方造成的损失(甲方违约在先除外)。
第十二条、合同生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效,工程款结清后本合同自行终止。本合同一式两份,甲乙双方各持壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
基础合同 篇4
甲方(负责人):_________________
乙方(承包人):_________________
根据有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议,为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。
一、建筑工程概况
开工期为_________________月下旬。本工程为砖混结构,在_____________迎宾街北面,西邻_______________东至_______________,建一栋二层楼门面房,连地下室实为三层建筑。面积约300多平方米,以实际建筑面积为准。
二、合同价:
本工程为甲方包料,乙方包工,包工价一次性包死,每平方米包工价为:_________________元人民币,总包工价以实际面积为准。
1.承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的`钢材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。
2、工程内容:从基础打灰土连续完成甲方要求的主体框架结构,室内外的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,到封顶。及电路,上下水安装。
3.工程质量:施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平,钢筋两头弯角。
三、双方的责任
1.本工程施工前,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。与周边邻居因地界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。
2.工程必须按照甲方要求施工,乙方不得随意改变施工方式,因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致。
3.乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方不注意安全,出现安全事故,甲方不承担一切责任。
四、结算付款方式为现金支付,甲方根据工程进度计算付给乙方部分工资款,甲方工程完工后,如无重大质量问题即一次性付清余款。
五、如未尽事宜由双方协商解决。
六、本合同一式二份,双方各执一份。
甲方签字(手印):_________________乙方签字(手印):_________________
_________________年_________________月_________________日
基础合同 篇5
重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX
重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX公司
甲方:乙方:
甲方: 重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX
乙方: 重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX公司
重庆市XXXXXXXXXXXXXXXX就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX建设工程进行竞争性投标,重庆市XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 参加投标并中选。现根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规相关规定,经双方充分协商一致,订立本合同,以此共同恪守。
第一条 基本条款
一、项目名称 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目
二、项目地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
三、工程范围:施工图范围内全部工作内容(除安保工程、硬边沟外)。
四、工程质量要求:建设砼面层XX公里(如长度不足XX公里,建设经费按长度比例据实结算),路基宽7米以上的必须修建设7米宽路面(如有特殊地形路基宽度不够7米,由乙方进行挖填方,建设路面宽度必须达到6米以上,工程总价不变), 厚20cm,C30砼路面层(使用42. 5以上标号水泥),严格按施工图内容进行建设(除防护栏、涵洞等设施)。如超出以上范围增加建设内容由施工方和业主商定。工程质量满足设计及有关工程质量验收标准、规范的要求,质量合格。
五、工期要求:XX天,XX年_年_月_日至XX年_年_月_日。具体开工时间由甲方下达开工令后开始施工,如遇暴雨等恶劣天气不能施工,工期顺延。
六、工程总金额:XXXXXXXXXXX万
七、结算原则:工程实行包干价。
八、工程款支付方式:
本工程实行乙方全垫资建设;巴南区交委的工程进度款拨付到位后,甲方10个工作日内支付给乙方;工程竣工经公路建设主管部门验收合格且补助资金到账10个工作日内支付至结算审计价款的95%;质保金5%在质保期满2年无质
量争议后,一次性退还给承包人,不计息;乙方人工费凭劳务发票、工程材料费凭正规票据同甲方结算工程款项;为便于工程款结算,此工程款由甲方委托接龙镇财政所支付给乙方。
第二条 合同双方权利和义务
一、甲方权利和义务
(一)做好项目前期工作,即完成项目获巴南区发改委立项、通过施工图设计文件审查等,监督建设单位资金的到位、使用和建设管理情况,审查建设总进度计划。
(二)监督施工单位按国家、重庆市有关规定组成项目班子(或在项目所在地成立项目管理部),全面实施对项目建设质量的管理。
(三)按有关要求定期或不定期检查工程质量、安全及进度,抽查工程监理、施工单位的有关资料。
(四)监督工程监理单位依据有关工程建设的法律、法规和工程建设合同,实施工程监理。
二、乙方权利和义务
(一)全权负责项目施工过程中的安全。按照《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等工程建设相关规范进行工程建设,确保安全文明施工。
(二)乙方应组建与项目建设管理相适应的的项目班子(或项目部),具体实施项目建设。
(三)按施工设计组织工程建设,实施项目管理;做好工程现场原始签证记录,并对各种隐蔽工程保存影像资料以备甲方查验(如无影像资料,甲方将可不予认可隐蔽工程工程量);负责组织工程竣工验收、资料归档并移交。
(四)负责质量缺陷责任期内施工管理;投保建设工程所涉及的全部保险险种以及完成合同约定的其他事项。建设单位的法定代表人对工程质量实行终身负责制。
(五)乙方要严格完成合同约定的建设内容。涉及项目规模、功能、标准的'
设计变更,必须经甲方同意,重大设计变更还应按有关规定履行审批程序。
(六)乙方不得将合同内容转包。
(七)乙方应承担中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》中建设单位的管理职责,自觉主动配合监理方的监理管理。
(八)配合并接受甲方及有关单位对项目工程造价审核以及进行结(决)算审核。
(九)负责按相关规定缴纳因实施本合同工程项目所产生的相关税费。
(十)严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及与工程建设相关的规范、标准进行工程建设,确保质量、工期。
(十一)主动配合甲方搞好施工期间的民事纠纷,不得擅自决定对占地或毁损事宜进行赔偿。
(十二)凡工程施工期间所发生的安全责任事故、意外损害等事故以及处理各种矛盾纠纷所产生的费用均由乙方承担。
第三条 履约保证
承包人按15万元人民币缴纳该项目履约保证金,工程交工验收合格后5个工作日内无息退还。
第四条 工程质量、管理及验收
一、工程质量
(一)本项目工程质量应确保达到单位工程与综合验收一次性合格。质量的评定以国家和重庆市交通委员会的质量检验评定标准为依据。
(二)对工程质量的争议,由双方共同选定有资质的工程质量检测机构检测和鉴定,所需费用及因此造成的损失,由乙方承担。
二、工程管理
(一)甲方派驻 XX为现场代表,参与建设期的协调、管理、监督。
(二)甲方代表协助乙方协调与工程相关部门的工作及各类矛盾。
(三)审查乙方开工报告及进度计划,并督促乙方按批准的建设进度计划实施。
(四)甲方代表有权组织有关机构定期或不定期检查本工程质量、进度、安全文明施工情况,对质量达不到设计文件和国家及行业现行技术标准、规范,进度不能满足已获批准的进度计划,安全文明施工存在重大隐患时,有权发出书面整改通知令,督促乙方限期整改,并报送政府相关职能管理部门。
(五)甲方代表审核乙方工程计量报表及技术变更、核定,并按相关程序报批。
(六)甲方代表负责对项目因发生技术变更、核定增减工程量及新增建设内容的核定、签证计量和涉及费用变化项目的审核工作,并按相关程序报批。
(七)甲方代表负责签收乙方或第三方向甲方递交的文件、文书、资料等。有权要求乙方更换不称职的工作人员
三、工程验收
乙方应当在工程完工后10日内提出工程验收申请,并准备好工程验收相关资料,工程质量应确保达到国家和重庆市交通委员会的工程质量检验评定标准。甲方应当在收到乙方提出的验收申请后5日内组织有关部门进行工程验收,并及时出具工程验收报告。
第五条 合同的转让、变更与解除
一、合同其中一方不允许将其在本合同下的权利、义务和责任,全部或部分转让给第三方。
二、若在本合同执行期间适用于本工程的法律、法规发生了对一方有重大不良影响的变动,一方要求变更相关的合同条款的,另一方应采取相应措施维护双方的合法权益。
三、有下列情形的,当事人可以解除合同:
(一)当事人一方违约不履行主要义务,经催告后在15日内仍未履行的;
(二)因乙方主要原因,工程工期严重滞后10天以上,甲方有权单方解除合同,乙方不得异议,7天内无条件撤出施工场地,并无条件提供已完部分的工程部分。
甲方: 乙方:
20xx年4月16日
基础合同 篇6
甲方:_________
乙方:_________
为了保证道路硬化工程保质保量,如期完工。经甲乙双方协商一致,特签订以下合同。
一、工程名称:
___实施项目之道路硬化、健身广场工程
二、工程内容:
水泥硬化道路约__m;健身广场约___㎡(包括铺彩砖、砌道沿石、砌文化墙)部分水泥路面地面。
三、工期:
自20__年___月___日至20__年___月___日,共计___天。
四、合同价款:
约为__元整(__元)
五、承包方式:
乙方包工包料。
六、工程单价及结算方式:
水泥硬化路按成品砼面积,每平方米__元;铺彩砖每平方__元,砌道沿石每延长米__元,文化墙(宽__cm,高__m)每延长米__元,砼硬化地面每平方米__元。施工期间甲方不支付预付款,工程完工甲方支付乙方工程总价的80%,工程验收合格,其余工程款一次付清。
七、施工要求及质量标准:
1、路面宽度为_m,厚度__m。
2、乙方要按照甲方施工要求保质保量,不得偷工减料。接受甲方监督监督按期完工。
3、基础要进行碾压整平,施工C20混泥土浇筑。原浆收面,保证路面平整。宽度一致。
4、彩砖铺设前要浇筑__cm厚砼垫层,保证彩砖平整。文化墙、道沿石灰缝均匀,高度一致。
八、其它约定事项:
1、工程质量由甲方监督,乙方负责按期完成。
2、甲方协助乙方解决施工中的干扰。施工期间乙方设置工程标志,确保行人安全。
九、此合同一式两份
甲乙双方各持一份,自签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
基础合同 篇7
甲方:
乙方:
为了促进永安市西下路扩改工程水泥路面工程的顺利完成,按双方平等、互利的原则,经协商同意甲方的'路面工程施工任务分包给乙方施工,为了明确和维护双方权益,特订立如下协议,希双方共同遵守。
一、 工程施工项目:
1. 垫层铺碎石20cm厚
2. 铺设15cm厚水泥稳定层
3. 浇捣24cm砼路面及钢模安装,切割(包括切割片),灌沥青。以上项目由乙方承包施工,乙方的机械设备维修由乙方负责。
4. 路面采用商品砼,由甲方提供。
二、 工程承包方式:
工程采取包工不包料的方式,乙方负责前后台施工所需要的机械设备排插一台,摊铺机一台,场地水电安装和路面振捣压光、压纹(不包括压路机,水电费由甲方提供)。
三、 双方责任:
1. 甲方负责提供料场搅拌场地,提供水到搅拌站(水电费由甲方负责)。配备技术人员电工一名。
2. 乙方应按照施工技术规范要求及安全生产技术规程进行施工,若未按照规范要求施工,所造成的损失均由乙方承担。
3. 甲方应协商好当地居民关系,维护好乙方人员的正常施工和合法权益。
4. 乙方人员进场后应遵守甲方一切规章制度,按甲方现场管理人员要求保质、保量进行施工。
5. 工程计量按乙方施工实际工程量计算,甲方按乙方完成的路面工程为依据,每平方米为玖元捌角(小写¥9.8元)单价计算结算给乙方。
6. 甲方应按乙方工程进度所需材料按时到位。
7. 不在合同内的工程项目,甲方应按乙方所做的实际工程量进行按实结算,付清项目工程款。
四、 付款方式:
1. 乙方开工后按进度每完成500米工程进度,甲方应付给乙方80%的工程款,余款20%在路面工程完工后一个月内付清。
2. 若因甲方工程进度未按时到位,造成乙方停工,乙方有权退场,并赔偿工人误工费。
五、 安全施工:
1. 乙方应按照安全规程进行施工作业,树立“安全第一、预防为主”的安全方针,本着“谁承包,谁负责“的安全职责,在施工过程中属于乙方责任事故由乙方负责。
2. 本协议经甲、乙双方代表签字后生效,如违约造成损失,应由违约方赔偿另一方的损失,付清工程款后本合同自行失效。
本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲 方: 乙 方:
年 月 日
基础合同 篇8
建设单位:(以下简称甲方)
施工单位:(以下简称乙方)
经甲方对乙方专业知识的考核,同意将_________区园林绿化区域里的给排水、景观灯、景观小品、线管、水管预埋及施工等工程委托给乙方施工。为了明确甲乙双方在施工过程中的权利义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款。
一、总则
工程区域:根据甲方地形,乙方出效果图,由甲方审定,确定将效果图中的绿化工程及绿化区域里的景观、地灯、音响、亮化、给排水、管线预埋及施工等工程(在每个绿化区域施工前甲方有权更改施工效果图)。
1、工程名称:____区园林绿化及景观亮化工程。
2、工程地点:___________
3、工程内容:园林绿化,绿化区域内的景观、亮化、给排水及预埋工程。
二、承包方式:
乙方将工程范围内的工程实行全包(包工、包料、包运输、包管理、包安全、包进度等承包方式)。
三、工程造价方式:
1、景观小品工程均由乙方绘制施工图交于甲方审定后严格按图施工,造价甲、乙双方均参照国家园林景观定额造价。
2、亮化工程均由乙方将产品、生产厂家、生产合格证、产品图片交与甲方审定后,经甲乙双方根据市场行情定价。
3、绿化苗木造价:依据行业规律,在反季节工程施工中苗木成活低,甲、乙双方可根据反季节行情进行协商定出合理价格。
4、景观小品、水电均参照相关定额协商定价,作为合同附件。
5、绿化苗木价格商定不变后,苗木价格清单作为附件放在合同后面。
6、本工程的.一切税金由甲方承担,乙方不承担任何税费。
对于合同签订之日未能确认的苗木价款和工程价格分
别按照苗木的规格按年月份的市场价格为基础和施工图纸进行商定;商定后的价格乙方出具现场签证单,经甲方管理人员,公司加盖公章后为合同附件,为结算依据。
四、合同工期
自________年____月____日至________年____月____日(雨天工程顺延)
五、质量标准
按照国家相关建设标准达标合格。
六、双方责任:
1、甲方责任:
①甲方在开工前进行技术交底。
②甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任
①按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
②应遵守施工现场的各项规章制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
③应严格按行业标准规范施工,发现问题及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保养________年。
七、付款方式
本工程开工进场后乙方每月上报该月完成的工程量,经甲方审核后付该工程款的%,工程完工验收合格后第个月再支付总工程款的%,待保活期过后,甲乙双方清点苗木成活情况及其他工程质量,无质量问题给予支付余款,对于未成活的苗木款从余款中扣除。
八、违约责任
此合同本着公平、公正的原则制定,甲、乙双方均需履行各自责任,如有一方违约,对方可根据情况要求赔偿,赔偿金不高于合同价款的7%。
本合同一式四份,甲乙双方各执两份,具同等法律效力,待双方签字盖章后生效,工程完工甲方付清尾款________年以后失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章)乙方:(签章)
________年____月____日________年____月____日
基础合同 篇9
甲方:_________
乙方:_________
应甲方要求,在原甲方与乙方__年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上,现根据甲方要求,作相应增项。根据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议:
一、工程范围:
__年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。
二、工期要求:
__年12月3日至__年12月15日。
三、新增工程量:
___________________________________.
四、质量要求:
__________________________________.
五、付款方式:
___________________________.
六、其它:
1、本协议其它内容仍按原合同执行。
2、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。
3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。
甲方:(盖章)_________乙方:(盖章)_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
签约日期: ____年__月__日
基础合同 篇10
发 包 方(甲方):_________身份证号码:_________联系(通信)地址:_________手机:_________
施工负责人(乙方):_________身份证号码:_________联系(通信)地址:_________手机:_________
设 计 负 责 人:_________身份证号码:_________联系(通信)地址:_________手机:_________
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律法规,结合家装工程施工特点,经三方协商一致,签定本合同.
一、工程概况
1、工程地址:_________.
2、建筑面积:_________.
3、户型:_________室_________厅_________卫,为平层□,或错层□,或复式□,或别墅□,(□为确定的内容,以√或×表示,下同.)
4、承包方式.双方商定采用下列第_________种方式承包:
① 乙方包工、包辅助施工材料、包全部□或部分□主材(以"甲方委托乙方代购主材清单"为准).
② 乙方包工、包辅助施工材料,(见乙方提供材料验收单).甲方提供主材(见甲方提供材料明细表).
5、施工内容:_________(附施工说明、施工图及工程报价单)。
6、施工日期: ____年__月__日至 ____年__月__日。
7、合同价款:(大写)_________元整。
竣工后据实复核结算□;合同价款包干□。
8、支付方式:合同签定后,甲方先支付首期工程款35% ,_________元水电工程验收合格后支付40%工程款_________元;木、泥框架工程验收合格后支付20%工程款_________元;油漆工程完工验收合格后支付3%工程款_________元;工程竣工验收合格七日内付2%的工程尾款_________元。此工程款直接和乙方结算。
二、施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:
1、甲方自行设计提供施工图纸,图纸一式二份,甲乙双方各一份。
2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲乙双方各一份。 。
三、甲方工作
1、审核和确定乙方设计的施工图纸,施工说明及提交的工程报价单,并分别签字认可。
2、开工前为乙方入场施工创造条件,包括搬清室内家具、陈设,或归堆、遮盖,以不影响施工为原则。
3、提供施工所需的水、电。办理施工所涉及的申请手续及支付相关费用。
4、负责协调施工队与邻里之间的关系。
5、及时提供符合设计要求、正规厂家合格的自备材料和设备。
6、参加工程质量、施工进度的监督和隐蔽工程、中间工程及竣工阶段的质量验收。
四、乙方工作
1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全法规和环境保护规定。严格按双方确认的设计图纸和施工说明进行施工,按期保质完成装修工程。
2、若由乙方设计,开工前向甲方提供双方确认的施工图纸和施工说明,并进行现场交底。
3、施工中不得拆改承重结构、暖通及燃气设施,如确需拆改须由甲方到有关部门办理相应审批手续。
4、确保装修质量,尤其是水、电等隐蔽工程的质量,严防渗漏堵塞。装修期间和保修期内如发生施工造成的质量问题,负责返工返修,费用乙方支付。
5、遵守有关部门对施工现场管理的规定,做好现场安全保卫工作,处理好施工扰民问题及与四邻的关系。
6、保护好原居室内的家具和陈设,保持施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场,并负责将垃圾运到指定地点。
7、组织好工程质量的自检和甲、乙双方共同进行中间工程和竣工验收。
五、工期
1、乙方应按合同期限完成整个工程,不得无故拖延工期,除甲方变更设计方案和停电、停水等不可抗力因素导致停工4小时以上等原因外,工期每拖延一天,由乙方支付甲方工程总造价千分之一的'违约金。
2、由于甲方原因导致中途停工,工期顺延。且每停工一天,由甲方按工程总造价的千分之一补偿乙方误工费。
3、若甲方增加工程内容,按新增加工程量顺延工期。
六、材料供应
1、本工程甲方采购的材料、设备,应符合设计要求和正规厂家的合格产品,并按时供应。如因质量问题、规格差异、“三无”产品造成损失,由甲方自行承担,甲方所购材料需按时搬运到施工现场。
2、本工程乙方采购的材料、设备,应以乙方提供的《装饰装修材料明细表》为依据,应符合设计要求、正规厂家的合格产品。未经甲方同意,不得私自改变材料、设备的品牌、型号和规格。如乙方私自改变应无条件更换为约定的材料。如因质量问题、规格差异、“三无”产品或假冒伪劣产品所造成损失,由乙方自行承担,乙方所购材料需按时搬运到施工现场。
3、乙方提供的材料须按材料清单签收后方可使用,乙方不得中途变更材料的品牌、型号及规格。
七、工程变更
1、工程项目及施工方式如需要变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(附装修工程变更单)。
2、工程验收合格后甲方无故未按期支付工程款的,工期相应顺延。
3、若甲方中途要求变更设计,影响到乙方已购回的材料、已定制的成品、半成品的施工,且无法调整的,损失由甲方承担。
八、工程质量验收
1、工程以双方确认的施工图纸、施工说明、设计变更等内容为依据。
2、甲乙双方应共同进行中间工程验收。甲乙双方可以通过电话预约告知并约定时间,再以短信方式正式通知。三天内如甲方还不按时参加,乙方可自行验收,甲方予以承认。
3、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲乙双方可以通过电话预约告知并约定时间,再以短信方式正式通知。三天内甲方接到验收通知后应按通知时间参加验收,办理验收、移交手续。如甲方还不能按时参加,乙方可自行验收,甲方予以承认。
4、未办理验收交付手续,甲方使用房屋视为质量验收合格,由此引起的后果由甲方负责。
5、工程竣工后,乙方负责对所施工项目进行保修,并出据《保修单》,保修期为贰年,水电保修五年。
九、违约责任
1、甲方未办理有关手续,擅自决定拆改房屋结构或煤气表管、采暖、给排水主要管线,造成的损失和责任由甲方承担。
2、未经有关部门批准,未办理有关手续,乙方擅自拆改房屋结构或煤气表管、采暖、给排水主要管线,造成的损失和责任由乙方承担。
3、在施工过程中,甲方未与乙方代表协商私自要求工人更改施工内容,所引起的质量问题由甲方承担责任。
4、若因违反施工规范、安全操作规程、防火法规、环保规定和双方其他约定,对乙方自身和对甲方造成损失,由乙方承担责任。
5、如甲方已签订当期验收单三日起拒付或拖延工程款十日以上,乙方有权终止合同,并赔偿乙方对此造成的经济损失,并赔付违约金(按合同金额的15%支付)。如乙方施工途中未按施工规范或因施工本身造成的质量问题,甲方无法按标准验收,要求返工,返工的相关费用由乙方承担。若返工后还未达到武汉市装饰协会施工标准,甲方有权终止合同,并赔偿甲方对此造成的经济损失,并赔付违约金(按合同金额的15%支付)。
6、因乙方施工人员,无故违反物业《装修管理协议书》的相关规定,所扣除甲方的费用,甲方有权从工程款直接扣除。
7、如乙方施工人员操作不当或违反施工规范所造成人员伤亡,甲方一律不予负责。
十、其它
本合同一式两份,自签定之日起生效。未尽事宜三方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
基础合同 篇11
甲方:_____________________
乙方:_____________________
甲乙双方根据国务院《装饰管理条例》及有关规定,签定本合同,并共同遵守。
一、施工日期:____年____月____日至____年____月____日完工,如工程日期需要续延,经甲乙双方协商确定。
二、施工总造价:___¥此造价为最终结算价。
三、结算方式:签订合同后甲方先付元预付款给乙方,余款在工程完工后日内甲方一次性付给乙方,金额。
四、双方责任:甲方认真履行合同各项条款,并向乙方提供必须的施工场地及水、电源和必要的施工条件;负责施工队清理好场地障碍物,做好施工前的准备;负责验收、签证、结算;如有外来因素对施工不利,应做好协调和排除工作。施工中由甲方所造成对乙方人员损伤,由甲方负责。乙方必须严格按图纸的要求进行施工;应遵守甲方所在单位的一切规章制度,做到安全文明施工;保质、保量按时交工。工程中乙方所造成人员损伤由乙方负责(如停电、水、天气变化等延误工期,不算施工工期)。
五、工程维修:工程安装验收后,乙方负责保修月,保修期____年____月____日至____年____月____日。保修期内,乙方施工原因造成的质量问题由乙方无偿保修。
六、违约责任:若一方违约,违约方需向对方支付合同总金额%的'违约金。
七、合同一式两份,甲乙双方各持一份。
八、设计方案样稿、样本为合同附件,与合同一并保存,具有同等的法律效力。
九、未尽事宜,经双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
基础合同 篇12
发包人:(简称甲方)
承包方:(简称乙方)
本工程甲方愿意将双桥文化休闲广场工程的浆砌石挡土墙这一项目承包给乙方,为了确保工程能如期完成,明确甲、乙的权利和义务,经甲、乙双方充分协商一致同意签订以下合同条款:
1、工程内容
1)工程名称:双桥文化休闲广场工程的浆砌石挡土墙工程。
2)工程地点:双桥
3)工作内容:挡土墙人工支砌,包括支砌、勾缝、压顶、做沉降缝、泄水孔等工作。
2、承包方式:包工不包料方式
3、承包单价:上述工程内容包含人工、材料每方75计算。
4、计算方法:乙方完成工作量据实计算。由于挡土墙走向落差高低不一,砌筑高度大约在4—5米之间,基础底部宽度2米,高度4米,顶部宽度0.6米。砌筑长度约25米,工程量按实际方量试计算。
5、拨款方式:工程结束按现场已完成的工程量的100%支付给乙方工程款项。
6、工期:13天
7、标准规范:按规范要求达到验收合格标准。
8、双方的权利及义务:
1)甲方负责协调设计、地勘、监理关系。
2)乙方必须按照相关技术规范进行施工,确保所施工工程质量,如因乙方施工原因造成工程质量不合格所导致的返工、停工所造成的材料及其他损失均全部由乙方负责。
3)乙方施工期内,甲方有权力随时对乙方施工工程质量、安全问题进行督促、检查。对存在严重质量、安全问题并经甲方多次提出后仍不知整改的,甲方有权利要求退场,所产生的'一切费用甲方概不负责。
4)乙方的所有人员由乙方负责管理,施工期内的工作安全事故及休息时间所发生的打架斗殴、酗酒闹事、偷盗等一切违反国家法律、法规的行为与甲方无关。所产生的一切损失及法律后果由乙方负全部责任。
5)本合同自有同等的法律效力,希望甲、乙双方共同遵守。
6)本合同自签订日起生效挡土墙完工验收后,付清工程款自行失效
甲方代表:
乙方代表:
20xx年xx月xx日
基础合同 篇13
甲方:
乙方:
甲方在 建房屋一栋,建筑层数两层,一层约 平方米,二层约 平方米,由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。
三、承包价格
每平方米人民币大写: 元,建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式
合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付30% ,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%,完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元,工程全部完工,交验完毕付到90%, 预留10%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。
五、双方责任
甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐
乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
六、质量要求
乙方应当按照国家规定的.房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
八、工期要求
主体工程工期为75(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在 年 月 日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。
九、后期维修
因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任
十、其它
其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。
甲方签字(章)
乙方签字(章)
日期:
基础合同 篇14
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方因工作需要建设临时板房一批,经过同乙方友好协商,达成如下协议。
1、工程概况
临建地点位于____以南,____以东,数量暂定为200间,实际结算数以甲方要求及实际建设间数为据。
2、双方责任
甲方负责临建房屋的地基处理、地面硬化,乙方负责地面上建筑物的建设施工,门窗安装。
3、房屋构造
单间房屋尺寸一般为3米_____5米结构,具体尺寸和房屋布局以甲方提供的图纸为准。
地基上两层砖结构;木头门窗,门窗玻璃厚度不低于1cm;杨木檩条,檩条上加苇箔,并覆盖油毡;墙壁应采用厚度不低于5cm,价格不低于4元/张(以目前市场价为据)的石棉瓦。
4、工期
乙方在接到甲方处理完地基的施工场地后15日内完成所有房屋的建设。
5、价格及结算方式
乙方包工包料,单层石棉瓦房530元/间,双层石棉瓦房660元/间。甲方在接受乙方按期交付的房屋后,同乙方结算工程款的'95,其余5作为保证金,如无质量问题在工程完工1年后付清。
6、违约责任
乙方不能按期完成建设的,甲方有权依据损失酌情扣除建设工程款,房屋在1年内出现质量问题时,甲方可以依据约定扣除保留金。
7、本协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份。
8、本协议自双方签字盖章后生效,未尽事宜双方协商解决。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
基础合同 篇15
建设单位:华士镇红苗村村委 (以下简称甲方)
施工单位: (以下简称乙方)
因甲方建设需要,同意把 工程承包给乙方建设,为使工程顺利进行,经双方协商,特签订如下协议:
一、概况
1、工程名称及地点:
2、工程造价:
3、承包方式及工程期限:
二、付款方法
三、工程质量及要求
四、其他需要说明的内容
1、工程内容:
2、工程造价:如实施施工中,没有变更或增加本合同以外的.工程量,以项目最终验收后实际发生工程量结算。
五、乙方在施工中应加强对工人安全生产教育,发生安全事故的经济损失由乙方自行负责。
六、本合同一式三份,双方签字盖章后生效,结清尾款后失效。
甲方: 乙方;
签订合同人: 签订合同人:
工地负责人: 工地负责人:
年 月 日
基础合同十二篇
在这个越来越注重契约精神的时代,合同可以降低违约风险,促进社会经济快速高效发展。签订合同无论对于个人还是企业来说都相当重要。这篇文章的主要议题是与“基础合同”紧密相关的,请点击下方链接浏览更多相关内容!
基础合同【篇1】
包人:____________(以下简称甲方)
承包人:____________(以下简称乙方)
本着互惠互利、诚实守信的原则,经双方充分协商,甲方同意由乙方承包_______公司新建________工程基础打桩工程的泥浆外运任务。结合本工程实际情况,双方签定如下协议。
一、工程地点________________________。
二、承包内容:______________________。
三、工程量结算:____________________。
四、泥浆承包价格:
1.自____年____月____日至____年____月____日止按____结算;
2.自____年____月____日至打桩结束,按____结算;
五、付款方式:打桩施工全部结束后,10日内支付工程量的__,待于__前10日时再支付剩余工程量的__。
六、乙方职责:____________________。
七、甲方代表:
1.甲方驻工地代表:________
2.甲方驻工地代表职责:签署开工令、验收所告、工程量增减、工程进度款支付、工程协商等合同约定的事项。
八、甲方工作:
1.负责对乙方的质量、进度、安全和规范用工及文明施工进行监督。
2.甲方应向乙方提供临时用电用水及泥浆池及清水池,具体按现场实际设置。
3.甲方选择的打桩班组要把泥浆集中到泥浆总池内。
4.甲方负责供应电源,施工便道,临时设施。
九、乙方代表:
1.乙方驻工地代表:________
2.乙方驻工地代表职责:按发包方批准的施工作业计划、施工组织设计、工期控制计划、质量目标和发包方代表依据合同发出的指令配置资源进场并组织全过程施工,履行本分包合同中规定的其他义务。
十、分包方工作:
1.乙方进场后,所有施工人员必须严格遵守甲方的各项规章制度,确保该工程的创优、创标化工地而尽全力做好本职工作。
2.乙方在排污输送前必须向有关部门办理泥浆外运一切手续,费用由乙方自己负责。如因乙方原因污染河道、道路、场地,责任与费用由乙方负责。
3在承包期间,乙方应及时向外排送泥浆,不能影响甲方施工(除人力物力不能抗拒的自然灾害外),如泥浆满池外要及时清理。
4.乙方在排污作业时,运输过程中必须严格遵守有关工程规定的操作规程和规范执行,应做到文明施工,安全生产。乙方所有施工人员的安全、劳保,均由乙方自负责任和费用。
5.如该工程项目在开始或施工过程中与周围居民或本地地方关系发生矛盾,乙方应负责处理妥当,不应留有后患给甲方,否则甲方有权终止合同。
6.按甲方要求进行施工,必须按计划保证全面完成。
7.乙方必须遵守国家及市政府有关施工不扰民、环境保护及文明施工的有关规定。发现有违法、违规行为,如擅自排放泥浆、对临近道路路面的保洁工作造成影响等,除接受相关执法部门的处罚外,对甲方公司的形象造成负面影响的,根据情节轻重,甲方将对乙方采取______元/每次的罚款。
8.分包方在施工中必须自备符合甲方及安全要求的劳动防护用品。
十一、工期:
对以下原因造成的竣工日期延误事件,经发包方代表确认,工期相应顺延。
1.不可抗力;
2.经发包方和业主方确认的施工方案与工程设计变更;
十二、安全:
1.发包方负责对分包方进行安全生产各项规章制度的交底工作。分包方熟悉并能自觉遵守执行行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及发包方的各项规定。
2.施工前双方均有义务对作业环境、操作设施设备、工具认真检查,确定无患后方准施工。
3.因为分包方的原因造成的安全事故,由分包方自行承担经济责任和相关法律责任。
4.对发包方所发出的安全整改通知,分包方应在发包方指定的期限内立即派人整改完毕;如发包方发现分包方在接到发包方安全整改通知后在指定的期限内仍然未予整改或整改不符合要求,按照发包方有关规定对分包方进行处理。
十三、争议解决:
双方发生争议时,通过和解或调解解决合同争议,不愿和解、调解或和解、调解不成的,向管辖权仲裁机构,或向人民法院起诉。
十四、本协议壹式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份,签字盖章后生效,工完款清后自动失效。
甲方(签章):_______ 乙方(签章):_______
联系方式:___________ 联系方式:___________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
基础合同【篇2】
甲方:
乙方:
依据我国《合同法》及国家和当地政府的相关规定双方协商致,签订本合同,望双方共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程地点:
2、房屋规格:
3、委托方式:
4、开工日期:____年____月____日
5、竣工日期:____年____月____日
6、竣工总价:__________元,金额大写____________________元。
第二条 付款方式
1、水、电工程完工并隐蔽工程验收合格后,甲方付给乙方
2、泥、木工程完工并验收合格后,甲方付乙方元整,即人民币(大写) 元整。
3、油漆完工后,甲方付乙方 元整。
4、工程竣工验收合格,甲方付给乙方尾款写) 元整。
第三条 施工内容
乙方负责内容如下:
1、拆墙
2、水电材料及人工(武汉二厂电线、金牛水管)
3、水泥、沙、瓷砖 35元/㎡
4、板材及人工 福汉鹰冠
5、油漆材料及人工 乳胶漆:多乐士(立邦)
6、衣柜梭门 170元/㎡
7、地板 60元/㎡
8、烤漆门850元/樘
9、厨卫吊顶 85元/㎡
10、飘窗石、过门石160元/m
11、开关插座项:600元
12、洁具 项:20__元
13、灯具 20__元
14、厨柜 900元/m
15、电视背景墙纸 200元/卷
16、五金 600元
第四条 保修
负责范围:凡属乙方施工质量或乙方保管不力造成合同工程范围的损坏脱落、丢失、开裂等,由乙方自己承担,尾款押三个月结付。
第五条 附则
1、本合同壹式贰份,双方各执壹份。
2、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效,履行完成后自动终止。
甲方:乙方:
基础合同【篇3】
2018初级《经济法基础》知识点:劳动合同的履行与变更
导语:初级会计职称即助理会计师。担任助理会计师的基本条件是:掌握一般的财务会计基础理论和专业知识;熟悉并能正确执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度。下面和小编来看看2018初级《经济法基础》知识点:劳动合同的履行与变更。希望对大家有所帮助。
【知识点】:劳动合同的履行、变更、解除和终止1. 劳动合同的履行(1)用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定,向劳动者及时足额支付劳动报酬。【相关链接1】用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的,劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令,人民法院应当依法发出支付令。【相关链接2】用人单位未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的,由劳动行政部门责令限期支付;逾期不支付的,责令用人单位按应付金额50%以上100%以下的标准向劳动者加付赔偿金。(2)用人单位应当严格执行劳动定额标准,不得强迫或者变相强迫劳动者加班。(3)劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的,不视为违反劳动合同。【提示】劳动者对危害生命安全和身体健康的劳动条件,有权对用人单位提出批评、检举和控告。(4)用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项,不影响劳动合同的履行。(5)用人单位发生合并或者分立等情况,原劳动合同继续有效,劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。(6)劳动规章制度①合法合法有效的劳动规章制度是劳动合同的组成部分,对用人单位和劳动者均有法律约束力。②告知用人单位应当将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示,或者告知劳动者。【提示】如果用人单位的规章制度未经公示或者未对劳动者告知,该规章制度对劳动者不生效。2. 劳动合同的变更(1)劳动合同的.变更是对原合同内容的修改、补充或者删减,而不是签订新的劳动合同。(2)用人单位与劳动者协商一致,可以变更劳动合同约定的内容。(3)变更劳动合同,应当采用书面形式。(4)变更劳动合同未采用书面形式,但“已经实际履行了”口头变更的劳动合同“超过1个月”,且变更后的劳动合同内容不违反法律、行政法规、国家政策以及公序良俗,当事人以未采用书面形式为由主张劳动合同变更无效的,人民法院不予支持。【例题·单选题】2014年10月,张某到甲公司工作。2015年11月,甲公司与张某口头商定将其月工资由原来的4500元提高至5400元。双方实际履行3个月后,甲公司法定代表人变更。新任法定代表人认为该劳动合同内容变更未采用书面形式,变更无效,决定仍按原每月4500元的标准向张某支付工资;张某表示异议,并最终提起诉讼。关于双方口头变更劳动合同效力的下列表述中,正确的是( )。A.双方口头变更劳动合同且实际履行已超过1个月,该劳动合同变更有效B.劳动合同变更在实际履行3个月期间有效,此后无效C.因双方未采取书面形式,该劳动合同变更无效D.双方口头变更劳动合同但实际履行未超过6个月,该劳动合同变更无效【答案】A【解析】变更劳动合同未采用书面形式,但已经实际履行了口头变更的劳动合同超过1个月,且变更后的劳动合同内容不违反法律、行政法规、国家政策以及公序良俗,当事人以未采用书面形式为由主张劳动合同变更无效的,人民法院不予支持。
基础合同【篇4】
本工程经甲乙双方充分协商,甲方决定将玉溪市“玉水金岸水云间”项目的土石方工程分包给乙方施工。为明确工程内容及双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,订立本合同。
1.3工程内容:玉溪市玉水金岸水云间项目的土石方工程所包含之全部工作内容,包括但不限于以下内容:土石方开挖、凿除、修边、场内转运、场外运输、倒土场费用、道路清理、协调当地政府关系等等。
2.1包括图纸、标单所示之全部土石方工程,含一切人工、材料、机械设备、折旧、工程管理、安全防护措施、文明施工、检测费及税费、利润等。税金由乙方承担,甲方在结算时代扣代缴。工程内容包括但不仅限于以下内容:
2.1.1地下室基坑挖、凿土石方并外运,工程量按图纸所示面积乘以实际开挖深度计算。
2.1.2开挖深度按现场甲方要求。
2.1.3所挖、凿土、石方类别乙方在报价时自行考虑,所报综合单价视为挖、凿土石方综合单价,实际施工时不再因现场任何实际情况调整综合单价。
2.1.4外运距离及倒土场乙方自行考虑,其费用一并计入报价的综合单价中。
2.1.5根据甲方需要,乙方应无条件配合甲方按照甲方指定的堆土场进行堆土且乙方中标单价仍然维持原价,不另计任何费用。
2.2本合同为闭口单价合同。乙方报价书中的综合单价为固定综合单价,不随市场人工、材料、机械、燃料等的变动而变动。
3.1本工程工期为 天。
3.2甲方认为确有必要暂停施工时要求乙方暂停施工,乙方应按甲方要求停止施工。工期相应可以顺延,但不计任何停工费用及其他任何补偿费用;因乙方自身原因造成停工的,乙方应承担违约责任,承担由此造成甲方的一切损失,并承担违约金50000元/天,工期不予延长。
3.3因以下原因造成工程延误,经甲方确认,工期相应顺延。不可抗力、恶劣天气(依政府有关部门规定可停止工作)及由此产生影响达二天以上的; 乙方在以上情况发生后24小时内,向甲方提出报告,甲方在收到报告后五天内予以确认、答复,逾期不予答复,即可办理延期要求,延展工期由甲方核定,乙方不得异议。非上述原因,工程不能按合同工期完工,乙方须承担延期违约金,延期违约金为:每延误一天,违约金为工程总价的千分之五,工期违约金限额为工程总价的百分之五。
4.1土石方开挖须按甲方审定的施工组织要求分区分层开挖。
4.2工程质量标准为合格。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。
4.3乙方对工程质量有异议时,应先请甲方代表解释,若仍有重大争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担,双方均有责任时,由双方根据责任分别承担。
5、合同综合单价:
6.1.2本合同含契约条款及附加条款、补充说明、施工图。
6.1.3双方有关工程的洽商、变更等。
6.1.4确定工程造价的施工图纸、经批准的变更及修改通知。
6.1.5标准、规范和其他有关技术数据、技术要求。
甲方在开工前提供开工条件,开工后按照工程施工的要求,完成以下工作:
7.1甲方委派 张启胜 同志为驻工地代表,负责协议履行,对工程工期和质量进行监督检查。联系电话: 15096785780 。
7.2按合同条款约定的付款方式支付乙方工程款。
7.3向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网资料。如由于乙方措施不当,管理不善造成地下管网损坏,由乙方承担责任和损失。如工程地质或地下管网资料与实际不符而造成地下管网损坏影响施工正常进行,乙方需提供非乙方责任的证明资料。
基础合同【篇5】
建设单位:_________(以下简称发包方)
施工单位:_________(以下简称承包方)
双方经充分协商,达成如下协议:
第一条:工程名称:
第二条:工程地点:
第三条:建筑面积:
第四条:工程价款及付款方法:
第五条:工程期限(开工、竣工时间)
第六条:工程质量标准
第七条:承包形式及材料设备供应
第八条:发包方义务:
1.开工前___天,甲方给乙方施工图一式___份,并做到三通一平办好施工许可证。(甲方可委托乙方做三通一平工作,另行签订协议执行)
2.按协议分工,开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。
3.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量。
4.按协议负责按期拨款。
第九条:承包方义务
乙方负责:
1.按协议分工负责材料供应。
2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。
3.按施工图负责组织施工,按期竣工。
4.竣工后,5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
5.保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。
第十条:违约责任及奖励条款
第十一条:其他协助条款。
第十二条:本合同正本___份,承包方、发包方各一份,报送_____、______各一份。
第十三条:合同有效期及合同争议解决。
第十四条:附表及其他具有合同效力的文件。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
______年______月____日______年______月____日
基础合同【篇6】
为了帮助各位考生轻松备考初级会计师,小编提供初级经济法基础的同步练习,供大家备战2018。
【多项选择题】根据劳动合同法律制度的规定,下列各项中,用人单位和劳动者不得对此约定违约金的有()。
A.竞业限制
B.休息休假
C.工作时间
D.试用期
【正确答案】BCD
【答案解析】禁止用人单位对劳动合同服务期和竞业限制之外的其他事项与劳动者约定由劳动者承担违约金。
【单项选择题】2014年10月,张某到甲公司工作。2015年11月,甲公司与张某口头商定将其月工资由原来的4500元提高至5400元。双方实际履行3个月后,甲公司法定代表人变更。新任法定代表人认为该劳动合同内容变更未采用书面形式,变更无效,决定仍按原每月4500元的.标准向张某支付工资;张某表示异议,并最终提起诉讼。关于双方口头变更劳动合同效力的下列表述中,正确的是()。
A.双方口头变更劳动合同且实际履行已超过1个月,该劳动合同变更有效
B.劳动合同变更在实际履行3个月期间有效,此后无效
C.因双方未采取书面形式,该劳动合同变更无效
D.双方口头变更劳动合同但实际履行未超过6个月,该劳动合同变更无效
【正确答案】A
【答案解析】变更劳动合同未采用书面形式,但已经实际履行了口头变更的劳动合同超过1个月(本题双方已经实际履行3个月),且变更后的劳动合同内容不违反法律、行政法规、国家政策以及公序良俗,当事人以未采用书面形式为由主张劳动合同变更无效的,人民法院不予支持。
遇到模棱两可的知识点要及时翻书记忆,应对考试,基础扎实才是王道。
基础合同【篇7】
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》的原则,经双方协商一致,签定本合同。
第一章工程概况
第一条:工程概况
1、工程名称:螺旋焊管生产线异地技术改造项目
2、工程地点:资阳市雁江区城南工业园
3、工程内容:地基强夯工程
4、工程范围:场地平整图所示及甲方划定区域
5、工程地质条件:见地质勘察报告
第二条:工程工期
本工程20__年1月20日开工,总有效工期为30天,工程最终完工时间不得超过20__年2月28日。
第三条:工程质量要求
1、工程须满足甲方技改项目工程施工设计及施工规范要求。
2、甲方负责强夯区的放点和放线。
3、一遍点夯,一遍满夯,布点3.5m×3.5m。
4、强夯后土壤密实度达到甲方设计施工图要求。
第四条:工程量确认
本合同工程强夯处理面积大约为:25000m2,最终结算工作量以双方签字确认的实际书面确认单为准。
第五条:承包方式
1、本工程承包方式为综合单价包干,综合单价包括实施和完成本工程所需的劳务费、材料费、机械费等全部费用。
2、机械设备进出场运输费,夯坑的推平工作。
第六条:合同价款
1、工程单价:24元/平方米;机械进出场费2万元/台,甲方只承担三台机械的进出场费即6万元。
2、地基强夯工程量按实际完成工作量结算。
3、该合同单价全部为含税价,乙方提供甲方所在地普通建安发票。
第二章双方责任
一、甲方代表
1、甲方驻施工现场全权代表姓名:马根林
二、甲方责任
甲方应完成以下工作:
1、办理完土地征用:青苗、树木赔偿,使施工场地具备施工条件,并在施工后继续负责解决以上事项遗留问题。
2、负责施工所需水、电(费用由乙方承担)及运输道路的平整。
3、向乙方提供施工现场的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确。
4、办理工程项目报建、投资许可证,建设许可证、施工许可证和临时用地申请批准手续。
5、将施工现场的水准点和坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。
6、组织乙方和设计单位、质量监督部门(或监理单位)进行图纸会审,向乙方进行设计交底,整理图纸会审和设计交底纪要。
7、根据乙方施工方案由甲方负责对施工现场周围地下管线、临近建筑物、构筑物采取防护措施(如:设防护网、防护拦及挖防震沟等)。
8、乙方在施工过程中,如受到当地居民的干扰,甲方应积极进行协调处理。
9、负责并组织设计、监理及现场人员进行试夯工作。
10、负责按合同向乙方支付工程款。
三、乙方代表
乙方驻施工现场全权代表姓名:刘光涛
四、乙方责任
乙方应履行以下责任,如造成工期延误和工程损失,应对甲方的损失给予赔偿。
1、向甲方提供施工进度及施工计划报表、工程事故报告。
2、因工程需要,乙方施工使用的照明、警示线等设施应作好安全防范工作,如造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担一切责任和经济损失。
3、保持施工现场整洁,符合文明施工等有关规定,工程交工前要达到工完场清的标准。
4、采取积极措施配合甲方做好施工现场地下管线和临近建筑物、构筑物的保护工作。
5、参加甲方组织的图纸会审和设计交底。
6、接受总包管理单位中铁八局对质量、进度、安全的管理。
7、遵守甲方对安全生产的规定,接受甲方安全管理,
第三章工程验收及价款支付
一、工程完工后,甲方根据技改项目工程施工设计及施工规范要求,委托地基检测部门对工程质量进行验收,甲乙双方均参与验收,验收如有异议,自验收之日起15日内日提出。验收不合格,乙方立即予以返工或整改,具备验收条件时再次进行验收。同时承担相应的违约责任。
二、本合同价款,任何一方不得擅自改变。发生下列情况之一应作调整。
1、甲方和监理共同确认工程量的增、减。
2、设计变更和甲、乙双方共同洽商。
三、工程款的支付经甲、乙双方商定按以下办法办理。
1、工程款分两次支付,20__年1月底前按确认完成的工程量80%予以付款;乙方机械按甲方要求进场后,甲方付机械进场费六万元。
2、工程竣工并经验收合格之日起15日内支付到工程量价款的95%,留5%作质保金,一年期满后无质量问题,无息一次付清
3、甲方委托地基检测部门对强夯工程进行检测,达到质量要求,费用甲方承担,达不到质量要求,检测费用乙方承担。
第四章违约责任及争议解决
一、甲、乙双方因合同发生争议时,监理、甲、乙三方应及时协商。协商不成时,任何一方均可向建设地人民法院起诉解决。
二、违约责任
1、甲方代表不履行合同或不按约定付款的,承担合同总价款5%的'违约责任。
2、乙方不能按合同约定工期竣工、施工质量达不到设计和规范要求或发生其他使合同无法履行的行为,除返工直至合格外,还应承担总价款5%的违约责任。
3、违约金不足以弥补给对方造成的损失,违约方还应承担损失的赔偿责任。
三、安全施工
1、乙方在施工过程应严格遵守甲方HSE管理体系关于安全、健康、环
2、施工过程中如发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知监理及甲方代表,同时按政府有关要求处理。
3、乙方在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工前,应向监理、甲方代表及有关部门提出安全保护措施,经批准后实施并由甲方承担相关经济支出。
4、在有毒有害环境中施工,甲方应按有关规定提供相应的防护措施,并承担有关的经济支出。
四、本合同自双方签字并盖章之日起生效。质保期满款项支付完毕,合同自行解除。
五、本合同一式八份,甲方六份、乙方执二份。
发包方:
承包方:
地址:
地址:
法定代理人:
法定代理人:
委托代理人:
委托代理人:
_________年___月___日:
基础合同【篇8】
2015年事业单位考试公共基础知识
(三)1.中央军事委员会的领导体制是()。
A.集体负责制 B.双重从属制 C.主席负责制 D.合议制 2.公民最基本的权利是()。A.选举权和被选举权 B.人身自由权利 C.生命健康权 D.劳动权和受教育权 3.最有利于社会发展的地理环境是()。
A.自然条件无可比拟的富饶 B.草木繁茂、雨量充足的热带 C.土地肥沃、雨量适中的平原 D.自然条件的差异性和多样性 4.市场机制作用得到充分发挥的前提是()。A.政府放弃宏观控制 B.政府加强宏观调控 C.完备、统一的市场体系 D.计划与市场相结合 5.在下列关于会议纪要特点的说法中,正确的有()。
A.纪要的性质取决于会议的内容性质与印发会议纪要的目的要求 B.会议纪要有交流会议信息,介绍经验的作用,但没有约束执行的效用 C.撰写会议纪要可以根据工作需要做各种调查,广泛选取材料 D.撰写会议纪要以叙述为主要表达方式,也可叙议结合
6、当前我国事业单位的举办主体主要是()。A.企业 B.政府 C.个人 D.民间组织
7、下列属于准公共事业单位所提供的产品或服务的是()。A.公共图书馆 B.群众文化事业 C.普通高中教育 D.科技开发类研究
8、在改革传统事业单位管理体制的过程中,其最大的阻力来自于()。A.对利益关系的调整
B.传统观念
C.人们的心理承受能力 D.社会舆论
9.事业单位变更登记主要体现了事业单位管理的()。A.灵活性原则 B.动态性原则 C.全程性原则 D.追踪性原则
10.要实现事业单位用人机制的转变,实现事业单位人事管理有身份管理向岗位管理转变的关键是建立和推行()。
A.考核制度B.聘用制度C.职称制度D.工资制度 参考答案及解析
1.C 【解析】具体参见《宪法》规定,主席负责制是中央军事委员会的领导体制,具有迷惑性的是集体负责制,应看清。
2.C 【解析】公民的基本权利《宪法》中规定了很多,如选举权和被选举权,这是公民基本的政治权利;人身自由权以及劳动权和受教育权都是基本权利,但最基本的是生存权,即公民的生命健康权,没有这项权利,其他的一切都是空谈,这是最基础的权利。
3.D 【解析】考生应注意这里问的是对社会发展最为有利的环境,只有自然条件充满差异性和多样性才有广泛的交流和发展。
4.C 【解析】市场体系的建立是市场经济体制运行和发挥作用的基本前提,市场经济的基础就是市场,而完备、统一的市场体系则是市场机制作用的前提条件。
5.A 【解析】本题考查的是会议纪要的特点,可参见教材具体的论述,应该理解性的记住。
6.B 【解析】从事业单位的举办主体和经费来源来看,新的定义中将事业单位的举办主体限定在“由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的”,使事业单位具有行政性和公有性。这个定义表明我国事业单位的举办主体是国家机关,事业单位的经费来源是国家财政供给。
7.C【解析】公共产品可分为三类:
一、纯粹的公共产品;
二、准公共产品;
三、由政府出面提供的部分带有规模经济效益的产品。准公共产品(QuasiPublicGood):是指具有有限的非竞争性或有限的非排他性的公共产品,它介于纯公共产品和私人产品之间,如教育、政府兴建的公园、拥挤的公路等都属于准公共产品。对于准公共产品的供给,在理论上应采取政府和市场共同分担的原则。
8.A【解析】有的事业单位对部门利益和个人利益的追求,偏离了公共服务这个公共机构的基本价值取向。此外,已经形成的部门利益和个人利益结构在改革中很难被打破,成为事业单位改革的最大阻力。这些问题影响了公益事业的健康发展,迫切需要通过分类改革加以解决。
9.B【解析】事业单位的变更登记,体现了事业单位动态管理的原则,有利于事业单位的健康发展,保护社会有关方面的合法权益,维护社会秩序和经济秩序。
10.B【解析】在事业单位试行人员聘用制度,是用人制度的一项重要改革,是建立适应社会主义市场经济体制要求的事业单位人事制度的重要措施,对实施科教兴国战略和“人才强国”战略,调动事业单位各类人员的积极性和创造性,促进我国经济建设和各项社会事业的发展具有重要作用。
基础合同【篇9】
发包人(甲方):自贡市第二建筑工程有限公司江安上城国际项目部 承包人(乙方): 身份证号码:
承包人地址:
根据工程生产的需要,经甲乙双方友好协商,甲方同意将承建的江安飞跃上城国际商住楼的基础土石方工程承包给乙方操作,为明确双方的责、权、利,保证双方的利益,经协商达成以下条款,供双方共同遵照执行。
1、基础开挖范围内土石方的挖方及运输、倒土(包括基槽、基坑的破碎、挖、运、倒土以及基槽、基坑的修边检底)。
1、土石方按实收方计算。基槽、基坑的挖方包括坑、槽的清边检底,达到验收要求。
完工后支付全部工程款的80%,剩余工程款在俩个月内全部支付完。
七、工程所需用具,设备等双方负责范围:
1、甲方负责向乙方提供基础施工图纸及向乙方交代每单元四边主轴线。
2、乙方负责所有的放坑、槽线,甲方派人配合。严格按照施工图纸的尺寸大小及标高进行开挖、清理,并达到验收要求。
3、乙方自行准备挖机、运输车辆、放线所需的一切工具。
施工工期为15天,如果每延误一天,则按500元/天进行处罚。若遇不可抗拒因素,工期顺延。
1、甲方有权监督乙方分包的工程质量,乙方应严格按有关施工规范、图纸进行操作施工,产品必须一次性交验合格,乙方应精心组织、精心施工,以确保工程质量优良,如乙方在施工中出现自己放线错误造成的一切损失由乙方承担。
乙方必须严格按照国家现行的安全操作规程和有关规定,进场必须设兼职安全人员,建立健全安全制度,禁止违章操作,甲方有权监督乙方分包工程的安全生产,若发生安全事故,经济损失双方负责的范围如下:
1、由于乙方责任或主要责任属乙方,经济损失在元以内全部由乙方负责。
2、由于乙方责任或主要责任属乙方,经济损失在2000以上由甲、乙双方协商解决。
基础合同【篇10】
建筑施工基础承包合同
合同编号:XXXXX
甲方:XXXXX(全称)
乙方:XXXXX(全称)
协议在本甲乙双方自愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,经友好协商一致达成如下合同:
第一条 合同的目的和范围
1.1 本合同是在保障甲方的合法权益和乙方的经济利益的前提下,规定了双方在基础施工工程承包方面的权利义务。
1.2 本合同适用的范围为基础施工工程,包括基础设计、基坑开挖、地基处理、基础施工、基础检查验收等工作。
1.3 项目完成后,乙方必须按照合同约定的时间交付项目,并由甲方进行验收,并对合格地项目做出支付款项的条件。
第二条 工程内容和标准
2.1 基础施工工程的施工标准和规范必须符合《建筑工程质量验收规范》以及国家有关建筑工程质量技术使用标准,施工前必须将相关文件完整递交并取得甲方认可。
2.2 基础设计必须符合建设工程设计规范和相关规定,并在设计阶段根据甲方的要求出具相应的设计方案。
2.3 基础施工必须按照设计方案的要求进行,施工现场必须根据有关安全标准和施工规范要求做好安全措施和保护措施,确保工作人员和工程物资安全、无损奥、和施工资料之完整性。
2.4 对已经完工的基础工程须按照验收标准和规范进行检查,无缺陷及其它质量问题,甲方方可验收工程并对合格工程做出应付款项。
第三条 工期和资金
3.1 全部工程建设周期须按合约规定完成,如果因乙方法定原因,工程周期发生延误,乙方应承担违约责任。
3.2 甲方针对施工工程提供的资金,应根据合同金额以及付款期限按时付清。
3.3 甲方承诺按时付款。若甲方因投资项目资金问题或其他原因未能按时付款,应双方协商制定合理的处理方案及期限,防止对乙方造成不良影响。
第四条 违约责任
4.1 甲方和乙方均应双方遵守本合同约定的各项规定,如果因一方违约,给另一方造成损失的,应承担违约责任。
4.2 若甲方违规未按时支付合同约定的款项,乙方有权停止合同协议的执行。同时甲方应赔偿乙方因此所遭受的损失。
4.3 若乙方违规未合理完成施工任务或故意延误工程周期,应负责赔偿甲方身厌所受的损失,并经甲方或者相关监管部门结束工程。
第五条 合同的结束及生效
5.1 本合同自甲方签字盖章之日起生效,至双方完成项目合同义务后生效。
5.2 甲乙双方确认项目完成后,进行工程验收并对合法完成的工程款项进行支付后,本合同即告结束。
5.3 本合同经双方签字盖章后,与合同附件具有同等法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
单位名:XXXXX 单位名:XXXXX
法定代表人/预授权人(签字): 法定代表人/预授权人(签字):
日期:XXXX年XX月XX日 日期:XXXX年XX月XX日
附件:甲乙双方签字盖章的合同副本
以上为建筑施工基础承包合同的范文,希望能够帮助到需要的朋友。在实际签订合同时,应根据具体情况进行修改,确保合同符合双方的实际需要。合同签订前,双方应在对具体条款进行充分协商并获得完全理解,确保双方之间的权益得到有效保障。
基础合同【篇11】
建设项目:_________
借款单位:_________主管部门:_________
贷款人:_________借款人:_________
根据国家有关规定和“ _________《基本建设贷款办法》,借款人向贷款人申请基本建设贷款,贷款人经审核同意。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,相互遵守。
第一条借款人应向贷款人借款人民币(大写)人民币________万元。对于_________,预计年缴款为:
____________年_________万元;
____________年_________万元。
实际年付以国家批准的年度投资计划和上级银行下达的信贷计划为准。
第二条借款人承诺以国家规定的还款资金偿还自____________日至____________日的所有贷款。全年分期还款计划为:
____________年_________万元;
____________年_________万元。
第三条贷款利息:按年利率_________%计算,按季计算,复利。借款人未按本合同约定的年度分期还款计划还款的,作为逾期处理,收取30%的利息。在本合同有效期内,如国家利率发生变化,本合同的贷款利率也会相应调整。
第四条偿还贷款的资金来源由双方按照国家有关规定约定:_________。
借款人应当提供担保以抵押或第三方担保的形式偿还贷款本息。 (或保修)协议作为合同的附件。
第五条贷款到期后,借款人不能按时还款的,由担保单位代为还款。借款人或者保证人应当从各项投资或者存款中扣除;以抵押方式提供担保的,可以将抵押财产变卖偿还贷款。
第六条 因国家调整方案、产品价格、税率、修订概算等需要变更合同条款时,双方应签订合同变更文件,如本合同不可分割的一部分。
第七条贷款人有权对贷款的使用情况进行检查和监督,了解借款人的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款人应当提供相关统计数据,会计报表和信息。
借款人未按合同约定使用借款的,借款人有权收回部分借款,对已使用部分按原利率100%加息。
第八条 本合同自签订之日起生效,待贷款本息全部还清后到期。
第九条本合同一式三份,借款人一份,贷款人一份,担保单位一份,各一份。
借款人(印章)_________贷款人(印章)_________
法定代表人(签字)_________法定代表人(签字)_________
担保单位(印章)_________
法定代表人(签名)_________
>
基础合同【篇12】
1.建筑容积率
建筑容积率是指小区规划建设用地范围内全部建筑面积与规划建设用地面积之比。附属建筑物也计算在内,但应注明不计算面积的附属建筑物除外。房地产商不是根据小区的土地面积而是根据建筑容积率缴纳土地出让金,人防工程属国家所有,不计算建筑容积率。房地产商为了少交土地出让金,往往也不把地下车库算入建筑容积率。建筑密度不同于建筑容积率,它是指小区所有建筑基底面积之和与规划建设用地之比。规划建设用地面积是指小区用地红线范围内的全部土地面积,包括建设区内的道路面积、绿地面积、建筑物(构筑物)所占面积、运动场地等等。
2.绿化率
房地产商通常在广告中使用绿化率一词,根据园林专家介绍,这也是一个不准确、不规范的用词。在国家关于园林绿化的用语中,准确的应为绿地率和绿化覆盖率两种叫法。绿地率是指小区用地范围内各类绿地的总和与小区用地的比率。距建筑外墙1.5米和道路边线1米以内的土地和地表覆土达不到3米深度的土地,不管它们上面是否有绿化,都不计入绿地面积。绿化覆盖率是指绿化垂直投影面积之和与小区用地的比率。树的影子、露天停车场可以中间种草的方砖都可算入绿化覆盖率,所以绿化覆盖率有时能做到60%以上。购房人要注意房地产商在销售楼盘时宣传的绿化率实际不少是绿化覆盖率。
最新基础合同
俗话说,做什么事都要有计划和准备。在平日里的学习中,幼儿园教师时常会提前准备好有用的资料。资料的定义范围较大,可指代生产资料。资料对我们的学习和工作有着不可估量的作用。可是,我们的幼师资料具体又有哪些内容呢?推荐你看看以下的最新基础合同,希望能对你有所帮助,请收藏。
基础合同 篇1
建筑施工基础承包合同
一、合同双方
甲方:建设单位
乙方:承包单位
二、合同内容
1.工程内容
本工程包括建筑、结构、装饰、电气、给排水、空调、消防等工程,具体包括以下内容:
(1)建筑:地基与地下室、主体结构、屋面、外墙、内隔墙及各种门、窗等;
(2)装饰:吊顶、地面、墙面、阳台栏杆等;
(3)电气:用电系统、安防系统、广播系统、通讯系统等;
(4)给排水:冷热水供应及排水系统等;
(5)空调:制冷与供暖系统;
(6)消防:消防设备和系统等。
2.工程量清单
乙方应按照本合同规定的工程内容及有关规范、标准和图纸的要求,编制工程量清单,并在签订合同时提交给甲方。
3.工程造价
工程造价为4200万元人民币,包括工程量清单中所有项目的费用,且包括施工保证金200万元人民币。
4.工期要求
本工程计划工期为360天,其中建筑和结构工程为300天,其它工程为60天。
5.质量标准
本工程应质量优良,符合有关规定的标准。甲方应按照国家有关法规和标准及工程设计文件要求,对工程质量进行严格检验,对发现的问题进行整改,直至符合要求为止。
6.安全保障
乙方应严格按照国家有关法规和标准,采取安全生产措施,保证本工程施工过程中不发生安全事故。甲方对乙方的安全生产进行监督指导。
7.支付方式
本工程采用货物与服务结算的方式,甲方按工程量清单列示的工程进度和工程质量,付给乙方相应的款项。乙方必须在甲方付款后,才能开始进行下一阶段的施工。
8.违约责任
(1)乙方在本合同项下的义务履行中,违反本合同约定,造成甲方损失的,应承担相应的赔偿责任;
(2)如乙方在施工过程中出现安全事故,造成甲方、第三方人员伤亡或工程质量问题,应自行承担相应责任,并与甲方协商解决;
(3)乙方未按本合同规定的质量标准参与工程建设,致使工程无法按约定完工或承担相应的违约赔偿责任;
(4)本合同项下的任何一方,违反了国家有关法律、法规的规定,致使人、财产损失的,应承担相应责任。
9.争议解决
本合同如发生争议,双方应协商解决。如经协商后仍无法解决,双方共同选择仲裁机构,进行仲裁。
三、合同生效和履行
1.合同自签订之日起生效,至工程竣工并经甲方验收合格后终止。
2.本合同中未约定的事项,参照有关法律、法规和国家有关规定的标准处理。
3.本合同中涉及的有关规范、标准和图纸,应由双方共同确认并签字盖章。
4.甲、乙双方代表在本合同上签字盖章,具有法律效力。
基础合同 篇2
发包单位:(甲方)
承包单位:(乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,明确甲乙双方的权利、责任和义务,经充分协商,双方达成如下共识:
1.第一条工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程内容:
4.承包方式:包施工包检测(检测项目:每栋楼三颗静载,20%小应
5..施工期限:准)
6.工程质量等级:
7.第二条工程价款及取费依据
1.工程单价:
2.工程总价:
第三条甲方责任
1.办理正式工程和临时设施范围的土地征用,施工许可证等手续。
2.负责施工现场的“三通一平”工作,即水通、路通、电通、场地平整,保证能通行60吨拖挂车,清除地上及地下障碍物,具备乙方施工条件,提供地下管网资料。
3.提供桩位平面图和施工图,负责建筑物定位,提供工程地质资料和建筑水准点与坐标控制点。
4.开工前组织乙方和设计单位及相关人员进行设计交底和图纸会审,提供乙方施工所需的相关资料。
5.对工程质量、工程进度进行监督并办理单据签证手续。
6.在施工过程中遇到施工现场周围的居民、单位或其他人员因非施工原因而阻挠施工,应及时协调解决,并承担其费用。
7.工程中途由于供桩不及时等甲方原因造成停工的,甲方支付给乙方工人每日停工费80元/天计算,机械台班停工费每天20xx天。甲方不按合同规定及时付款,造成乙方停工,每逾期一天向乙方支付应付工程款的万分之五的违约金,逾期最长不超过3天。3天后如甲方仍未按照合同规定支付应付工程款项,乙方有权提出停工。由此引起的工期延误及损失全部由甲方负责。
8.接到乙方完工并检测合格材料三天内组织竣工验收工作,办理验收签证手续。工程竣工验收合格后甲乙双方结算完毕,应按合同约定付清工程款。如不能按时付款时,甲方每日向乙方偿付拖欠工程款总额万分之五的违约金,逾期最长不超过7天。7天后如甲方仍未按照合同规定支付工程款项,乙方有权通过法律途径解决,甲方承担由此给乙方造成的损失。
第四条乙方责任
1.根据图纸要求,设计施工方案。按照甲方提供的数据和轴线,施放桩位,并于现场确立定位轴线及标高等的固定标志,做为复查验收的依据。
2.依照设计图纸的技术要求组织施工,保质、保量、保工期(施工期间如发生不可抗力的自然灾害等因素,工期相应顺延)完成任务,做到文明施工,安全生产,场地整洁,负责现场安全。
3.及时向甲方提供施工报表及有关资料,反应施工问题,接受甲方监督。
4.属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿修理或承担相关责任。
5.工程进行中如因乙方原因未能按合同规定工期竣工的(不可抗力因素除外),每拖期一天,向甲方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。
6.第五条工程变更及施工签证
1.施工过程中由于设计变更或甲方提出工程变动而造成的损失及非施工单位造成的停电、停水和遇地下隐蔽构筑物等无法施工,所发生的停工、窝工、返工和相应损失,双方应及时办理签证,并承担相应的费用。
2.因甲方未按合同第三条完成应承担的工作,给乙方造成的经济损失,由甲方7天内解决有关手续,继续施工,否则超过7天甲方承担现场施工人员的工资和机械费用,工期顺延。
3.施工中发生的工程内容之外的工作量,可由甲方委托乙方承办,并经双方签证列入工程决算。
第六条工程竣工结算
2.50%的工程款,乙方施工完成一栋楼,甲方付给乙方该栋楼施工费的清。
3.工程结束后非乙方原因在15天内甲方仍未搞好竣工验收工作,则视为竣工验收合格。
4.第七条工程质量及验收
1、GB50202-20xx(建筑地基基础工程施工质量验收规范)及经甲方审定的乙方施工设计,为双方验收工程的依据。
2、全部工程完工并检测合格结束后,乙方于三日内整理好全部资料报甲方现场验收,甲方须按时参加;如甲方不能按时参加,则应通知乙方并承认乙方专职质检员的验收结果,并办理签证验收。
3、工程验收后,乙方交甲方如下材料:
1.(1)材料试验记录
2.(2)桩位竣工平面图
3.(3)工程设计变更及现场签证记录
4.(4)现场施工记录
5.第八条物资供应
本工程所使用的施工材料由乙方供应,必须确保材料合格,符合有关质量标准和要求。
1.第九条设计变更
施工图修改和变更,须经设计单位及双方代表签字方可有效。
第十条由于非乙方的原因,停工、停建或迁址,甲方必须据实结算,于本合同承包内容完工后十日付清工程款,并赔偿乙方相关费用。
第十一条本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具备同样法律效益。
第十二条争义的解决方式
如双方就本合同发生争议,双方协商不成的,可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十三条本合同自签订之日起生效,工程款结清后自动失效。
第十四条备注:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
基础合同 篇3
发包人(甲方):自贡市第二建筑工程有限公司江安上城国际项目部 承包人(乙方): 身份证号码:
承包人地址:
根据工程生产的需要,经甲乙双方友好协商,甲方同意将承建的江安飞跃上城国际商住楼的基础土石方工程承包给乙方操作,为明确双方的责、权、利,保证双方的利益,经协商达成以下条款,供双方共同遵照执行。
1、基础开挖范围内土石方的挖方及运输、倒土(包括基槽、基坑的破碎、挖、运、倒土以及基槽、基坑的修边检底)。
1、土石方按实收方计算。基槽、基坑的挖方包括坑、槽的清边检底,达到验收要求。
完工后支付全部工程款的80%,剩余工程款在俩个月内全部支付完。
七、工程所需用具,设备等双方负责范围:
1、甲方负责向乙方提供基础施工图纸及向乙方交代每单元四边主轴线。
2、乙方负责所有的放坑、槽线,甲方派人配合。严格按照施工图纸的尺寸大小及标高进行开挖、清理,并达到验收要求。
3、乙方自行准备挖机、运输车辆、放线所需的一切工具。
施工工期为15天,如果每延误一天,则按500元/天进行处罚。若遇不可抗拒因素,工期顺延。
1、甲方有权监督乙方分包的工程质量,乙方应严格按有关施工规范、图纸进行操作施工,产品必须一次性交验合格,乙方应精心组织、精心施工,以确保工程质量优良,如乙方在施工中出现自己放线错误造成的一切损失由乙方承担。
乙方必须严格按照国家现行的安全操作规程和有关规定,进场必须设兼职安全人员,建立健全安全制度,禁止违章操作,甲方有权监督乙方分包工程的安全生产,若发生安全事故,经济损失双方负责的范围如下:
1、由于乙方责任或主要责任属乙方,经济损失在元以内全部由乙方负责。
2、由于乙方责任或主要责任属乙方,经济损失在2000以上由甲、乙双方协商解决。
基础合同 篇4
更多基建合同在范文网后台为您推荐!
借款人:_________ 贷款人:_________
借款人为下一年度的基本建设项目设备(材料)预留贷款,贷款经贷款人批准后审查。为明确双方责任,恪守信用,根据有关规定,特签订本合同。
第一条本年度,贷款人拟发行人民币(大写)_________元的基本建设准备贷款,用于_________。贷款期限自开始使用之日起至全部还清贷款之日止。贷款期限为_________年。
第二条本贷款为建设项目下一年度国内生产设备(材料)储备专项贷款,专项资金专款专用。不得用于扩大基本建设项目数量、弥补投资缺口、储备计划外项目、预付工程款、预付不符合国家规定的设备(材料)、长期产品和高耗能产品能源紧张地区的产品项目、地方级建设项目的储备金、其他不符合贷款指标的基础设施项目的储备贷款、其他费用等。
第三条自发放之日起贷款,贷款人按季度按实际发放计息。在合同规定的贷款期限内,月利率为__________。借款人未按时还款的,对逾期部分收取_________%的利息,对积压的设备(材料)占用的贷款收取_________%的利息。
第四条借款人担保即________月________日前,用国家规定的还款资金偿还全部贷款本息。如果贷款逾期,贷款人有权偿还贷款或从贷款人、贷款账户或存款人处扣除贷款。
第五条贷款人保证在指定的贷款额度内发放贷款。未按时提供贷款的,应承担由此造成的经济损失。
第六条贷款人有权对贷款的使用情况进行检查和监督,了解借款人的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况。借款人应当提供借款人有设计、会计、统计等相关文件。借款人未按合同约定使用借款的,借款人有权扣除借款本息,并处以_________%的罚息用于违约的部分。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定。
第八条 本合同经双方签字盖章后生效,在贷款本息全部偿还后失效。合同一式__________份,各有借款人和贷款人签字盖章,每份提交给_________。
借款人(公章)_________ 贷款人(公章)_________
负责人(签字)_________ 责任人(签字)_________
地址:_________ 地址: _________
_________年____月____日_________年____月____日
基础合同 篇5
2013年省直事业单位考试公共基础知识
第一部分 客观题部分
一、单项选择题(下面各题,每题只有一个正确答案。在答题卡对应的题号位置上填涂相应标号。共30个小题,每小题0.8分,共24分)1.“善泳者溺,善骑者堕,各异其所好反自为祸”。这句话的哲学寓意是()
A.主要矛盾是关键
B.要透过现象认识事物的本质 C.矛盾的主要方面决定事物的性质
D.事物在一定的条件下是可以相互转化的
2.“实践、认识、再实践、再认识”这一辩证的认识运动,充分体现了()、认识和实践的具体的历史的统一。
A.主观和客观
B.历史唯物主义和辩证唯物主义 C.理论与实践
D.唯物主义和唯心主义
3.孙中山提出的“三民主义”的核心是()
A.民主 B.民族 C.民权 D.民生
4.国共两党第一次合作取得伟大成功的标志是()
A.北伐战争的胜利 B.卢沟桥事变的爆发 C.西安事变的和平解决
D.抗日民族统一战线的形成
5.提出“政权是由枪杆子中取得的”这一重要论断是()
A.朱德 B.毛泽东 C.周恩来 D.刘少奇
6.中国共产党第一次自主地运用马列主义基本原理解决中国革命问题的会议是()
A.八七会议 B.遵义会议 C.洛川会议 D.党的七大
7.党和人民九十多年奋斗、创造、积累的根本成就,归结起来就是开辟了中国特色社会主义(),形成了中国特色社会主义(),确立了中国特色社会主义()。
A.局面 制度体系 理论 B.道路 理论体系 旗帜 C.道路 理论体系 制度 D.局面 制度体系 目标
8.加快转变经济发展方式的关键是()
A.发展公有制经济 B.深化改革
C.发展非公有制经济
D.实施创新驱动发展战略
9.下列有关经济制度和经济体制的论述,错误的是()
A.经济体制是经济制度的具体组织形式及相应的经济运行机制的总称 B.经济体制以经济制度为基础,又受到其他因素的制约
C.经济体制的选择和运行状态并不会影响社会经济制度的巩固 D.经济体制体现经济制度的性质
10.我国社会主义市场经济是社会主义条件下的市场经济,其与资本主义市场经济的区别在于,社会主义市场经济()
A.坚持以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度 B.以市场为基础性资源配置手段
C.市场经济规律在经济活动中起着支配作用 D.法治在经济运行中起着基本的保障作用
11.对世界经济影响最大的三大区域集团不包括()A.欧洲联盟
B.北美自由贸易区 C.亚太经济合作组织 D.金砖国家
12.“依法治国”是我国社会主义法治理念的核心内容。下列关于“依法治国”的论述,不正确的是()
A.依法治国以国家法律体系的健全、规范、系统等为必要条件 B.依法治国应当树立宪法的权威
C.依法治国意味着法律健全完备了,法治就实现了 D.依法治国的实现,应做到职权法定、权责对应
13.按照《行政诉讼法》的规定,提起行政诉讼的条件不包括(A.原告是公民、法人或者其他组织 B.有明确的被告
C.有具体的诉讼请求和事实根据
D.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖 14.我国现行宪法规定,农村集体经济组织实行家庭承包经营为基础、()的双层经营体系。
A.集约经营 B.合作经营 C.公司结合 D.统分结合
15.公民所获得的“劳动模范”、“优秀教师”、“杰出青年”、“岗位能手”等光荣称号,属于公民的()。
A.名誉权 B.荣誉权 C.声誉权 D.名称权
16.领导者依靠专家按照一定的科学程序,采用先进的技术和方法所进行的决策称为()。
A.战略决策 B.集体决策 C.科学决策 D.个人决策
17.职业道德在实现形式上具有()特点。
A.灵活性和多样性 B.自觉性和实践性 C.稳定性和继承性 D.专业性和特定性
18.我国《高技术研究发展计划纲要》又称()计划。
A.683 B.985 C.863 D.211 19.泰山脚下的岳庙是历代皇帝举行大典、祭祀泰山神和居住的地方,它与北京故宫、()一起被誉为中国三大宫殿建筑群。
A.曲阜孔庙 B.承德外八庙 C.河南中岳庙 D.陕西西岳庙
20.“不愤不启,不悱不发,举一隅不以三隅反,则不复也。”这句话出自()。
A.《周易》 B.《论语》 C.《孟子》 D.《道德经》
21.中国人自古以来被称为“炎黄子孙”。其中“黄”指的是()。
A.黄色人 B.黄龙 C.黄帝 D.黄河
22.甲、乙、丙、丁四个国家的基尼系数分别为0.306、0.415、0.378、0.406。据此分析上 述四个国家的收入分配情况,判断正确的是()。
A.甲国比乙国平等 B.乙国比丁国平等 C.丁国比丙国平等 D.乙国最平等
23.中国古代历时最长的选官制度是()。
A.世卿世禄制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制
24.戊戌变法的政治基础是()。
A.维新变法得到了一部分官僚和光绪帝的支持 B.民族资本主义经济得到了初步的发展 C.康有为、梁启超提出了维新思想 D.甲午中日战争中国战败
25.多个部门联合行文需标注发文机关,()标在最前面。
A.上级机关
B.组织序列表中靠前的机关 C.主办机关
D.其他系统的机关
26.对公文的主要信息和办理情况进行详细记载,这个程序在收文办理中称为()。
A.签收 B.登记 C.初审 D.承办
二、多项选择题(下面各题,每题至少有两个正确答案。在答题卡对应的题号后面填涂相应选项。少选、多选或错选均不得分。共15个小题,每小题1分,共15分)27.下列关于辩证唯物主义物质观的描述,正确的有()。
A.世界是物质的 B.物质是运动的 C.运动是有规律的 D.规律是可以认识的
28.否定之否定规律揭示了事物发展的()的过程。
A.自我发展、自我完善
B.回到原来出发点的循环
C.直线式前进
D.前进行和曲折性相统一 29.马克思说:“无论那一种社会形态,在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是绝不会灭亡的;而新的更高的生产关系,在它存在的物质条件在旧社会的胞胎里成熟以前,是绝不会出现的。”这说明()。
A.新生产关系的出现需要一定的物质条件
B.生产力的发展是社会形态更替的决定因素
C.社会形态的存在有其阶段的必然性
D.生产关系决定了生产力的发展
30.邓小平提出的社会主义本质理论,其重大意义在于()。
A.把对社会主义的认识提高到了一个新的科学水平
B.对探索怎样建设社会主义有重要的意义
C.为进一步推进改革开放和社会主义现代化建设提供了强大的思想武器
D.是对科学社会主义的发展和创新
31.我国把对外开放作为基本国策,最重要的依据是邓小平关于()的重要观点。
A.计划经济不等于社会主义,市场经济不等于资本主义
B.现在的世界是开放的世界
C.中国的发展离不开世界
D.物质贫乏不是社会主义
32.党的十八大报告将中国特色社会主义事业总体布局从“四位一体”扩展为“五位一体”。“五位一体”就是经济建设、政治建设、()。
A.文化建设
B.社会建设
C.国防建设
D.生态文明建设
33.建国初期我国社会主义改造的基本完成,标志着()。
A.社会主义制度在我国已经确立
B.我国进入了社会主义初级阶段
C.我国实现了新民主主义向社会主义的过渡
D.我国步入了社会主义改革时期 34.据《剑桥中国晚清史》载:“19世界末20世纪初,中国(知识界)对外国作品的兴趣从纯科技转向制度和政治方面„„对自然科学和应用科学的热情向社会科学和人文科学转移。新的着重点对以后几年中国的政治和社会发展起着重大影响。”下列事件构成“新的着重点”的有()。
A.戊戌变法
B.太平天国起义
C.洪宪帝制
D.新文化运动
35.按照《物权法》的规定,下列各项完全属于国家所有的是()。
A.矿藏、水流、海域
B.城市、城市郊区、农村的土地
C.国防资产
D.无线电频谱资源
36.事业单位工作人员按岗位分为()。
A.管理岗位
B.专业技术岗位
C.行政岗位
D.工勤技能岗位
37.在改革开放新时期,中华民族形成了以改革创新为核心的()的时代精神。
A.解放思想,实事求是
B.艰苦风斗,务求实效
C.与时俱进,勇于创新
D.淡薄名利,无私奉献
38.在系统科学发展领域,被称为“新三论”的是()
A.耗散论
B.协同论
C.信息论
D.突变论
39.以下古语包含“仁爱”原则,可以为构建和谐人际关系提供借鉴的是()。
A.见贤思齐焉,见不贤而内自省也
B.人而无信,不知其可也
C.老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼
D.己所不欲,勿施于人
40.涉密公文应当根据涉密程度分别标注()和保密期限。
A.绝密
B.机密
C.秘密
D.特密
三 判断题(判断下列各题的正误。正确的在答题卡相应的题号下填涂“A”,错误的填涂“B”。共20个小题,每小题0.5分,共10分)41.党的基本路线是党和国家的生命线,是实现科学发展的政治保证。()
42.内因和外因作为同时存在的内部和外部的联系,对事物的发展起相同的作用。()43在我国,公民的选举权取决于国籍、年龄和教育程度。()
44.公文标题中,除法规、规章名称加书名号外,一般不用标点符号。()45.按照《党政机关公文处理工作条例》,公报用于公布重要决定或者重大事项。()46.某单位办公大楼维修,请行人注意安全,绕道而行,应发通报。()47.自愿、公平、等价有偿、诚实信用,是我国民事活动应该遵循的原则。()48.管理层次是指行政组织横向结构中的等级层次。()49.公务员的职务应当对应相应的级别。()
50.我国行政处罚的种类包括:警告、罚款、暂扣或者吊销执照和行政拘留等形式。()51.在我国,财政政策的基本手段包括税收、补贴和再贴现等。()52.我国现阶段实行以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,是由我国社会主义性质和初级阶段的国情决定的。()53.超额剩余价值是在工作日不变的条件下,由于必要劳动时间缩短而产生的剩余价值。()54.规模经济是指因为生产规模的变动而引起的收益变动,所以规模经济意味着企业的规模越大越好。()
55.党的十八大报告指出,新形势下,党面临着执政经验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验。()
56.经过延安整风和党的七届二中全会,实事求是的思想路线在全党得到了确立。()57.爱岗敬业是职业道德的核心和基础。()
58.“顷刻间千秋事业,方寸地万里江山;三五步行遍天下,六七人百万雄兵”描写的是戏台。()
59.华山是我国的佛教名山之一。()
60.“我劝天公重抖擞,不拘一格降人才”是林则徐的著名诗句。()
主观题部分
四、案例分析题(6分)
2009年,某科研单位崔某因没能受聘高一级专业技术职务,于是向单位领导提交了请调报告,要求允许其调离。考虑到崔某原本系高薪引进的高端人才,且其承担的科研项目尚未完成,与单位签订的聘任合同也未到期,于是单位决定暂不同意其调离。一气之下,崔某不辞而别,致使其所承担的科研项目被迫停止。单位领导多次电话联系崔某,要求其立即纠正违法行为,返回工作岗位,否则将追究其法律责任。
问题:
1.该单位能否追究崔某的法律责任?为什么? 2.上述案例为我们做好本职工作提供了哪些启示?
五、公文改错题(下面一份公文存在多处错误。请从公文的构成要素、写作规范等方面,指出其存在的问题,并简要说明理由。10分)
关于给予李x x行政处分的通报决定 x x字〔2012〕11号
我单位职工李x x,无视工作纪律,在今年“五一”小长假值班过程中,擅自脱岗外出饮酒,致使上级领导机关的重要工作信息无法及时接收和处理。为严肃工作纪律,教育广大职工,经领导办公会决定,决定给予李x x行政记大过处分。
希望相关部门和全体职工吸取教训,采取措施,坚决杜绝此类事件再次发生。
二0一二年七月二十日
六、综合分析题(10分)
材料一:近日,x x日报以《自觉排队礼让乘车》为题,向广大读者介绍了在x x大学看到的“排队乘车”的一幕:16路公交车进站后,老人和孩子由志愿者搀扶着先上车,2分钟内乘客全部上车。
x x大学位于B市西南部,距离市中心较远,16路公交车是该校2万多名在校生以及周边数万名市民往返市中心的主要交通工具,不排队、推搡挤上车曾司空见惯。2013年3月5日,B市“善行古城”学雷锋主题道德实践活动在该大学启动。当天,该校 x x学院
团总支发起了“礼让乘坐公交车,我与文明同路行”活动,目的是想改变“车门一开,你推我搡,蜂拥而上”的不文明现象,倡导文明礼让,把“善行古城”学雷锋活动落到实处。
据了解,x x大学“x x志愿服务团x x学院分团”将与其他高校的学生一起组建联盟,将“排队乘车”推广到B市公交车站各个站点。
材料二:党的十八大报告指出,社会主义核心价值体系是兴国之魂,决定着中国特色社会主义发展方向。要深入开展社会主义核心价值体系学习教育,用社会主义核心价值体系引领社会思潮、凝聚社会共识。倡导富强、民主、文明、和谐,倡导自由、平等、公正、法治,倡导爱国、敬业、诚信、友善,积极培育和践行社会主义核心价值观。
根据上述材料,分析x x大学倡导的“自觉排队礼让乘车”活动对于培育和践行社会主义核心价值观提供了哪些经验?
七、写作题(25分)
材料一:不久前,一则名为“午休的工人”的照片在网上引发无数感慨。画面中,2名工人席地而睡。从他们穿着的工作服和身上的泥点可以看出,这是两名建筑工人。中国职业技术教育学会第四届理事会会长纪宝成说:“曾几何时,成为一名工人是多少人的梦想。越苦、越脏、越累,就越受到人们的尊重;劳动光荣、劳动致富,又是多少人的信念与追求。然而,在计划经济向市场经济体制转变过程中,由于其他制度没有及时改革与跟进,以至于现在年轻人越来越重视金钱,只乐意当白领。”
材料二:在美国《时代周刊》2009人物评选中,中国农民工成为榜单上的唯一上榜群体。《时代周刊》评论称:在金融危机肆虐全球时,中国经济仍在高速发展,并逐步带领全球走出金融危机阴影,首先要归功于千千万万勤劳坚忍的中国农民工。
材料三:2013年4月28日,习近平同志在同全国劳动模范代表座谈时指出,新中国成立后,“高炉卫士”孟泰、“铁人”王进喜、“两弹元勋”邓稼先、“知识分子的杰出代表”蒋筑英、“宁肯一人脏、换来万人净”的时传祥等一大批先进模范,响应党的号召,带动广大群众自力更生、奋发图强。在改革开放历史新时期,“蓝领专家”孔祥瑞、“金牌工人”窦铁成、“新时期铁人”王启明、“新时代雷锋”徐虎、“知识工人”邓建军、“马班邮路”王顺友、“白衣圣人”吴登云、“中国航空发动机之父”吴大观等一大批劳动模范和先进工作者,干一行、爱一行,专一行、精一行,带动群众锐意进取、积极投身改革开放和社会主义现代化建设,为国家和人民建立了杰出功勋。长期以来,广大劳模以高度的主人翁责任感、卓越的劳动创造、忘我的拼搏奉献,谱写出一曲曲可歌可泣的动人赞歌,为全国各族人民树立了光辉的学习榜样。习近平同志强调,我们国家的发展前景十分光明,但道路不可能一帆风顺,蓝图不可能一蹴而就,梦想不可能一夜成真。越是美好的未来,越需要我们付出艰辛努力。我深信,有党中央的坚强领导,有我们工人阶级和全体劳动群众的团结奋进,有全国各族人民的共同奋斗,我们一定能开创更加美好的未来,中华民族伟大复兴的中国梦一定能够实现!
阅读上述的材料,结合自己的思考,以“用劳动托起梦想”为题写一篇议论文。要求:符合题意,观点明确,论证合理,结构完整,语言流畅,800-1000字。
基础合同 篇6
吉林省2016年下半年农村信用社招聘公共基础知识:民法
学中的合同考试题
一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)
1、按政府机关的属性,政府机关可分为: A.领导机构 B.中央机构 C.咨询机构
D.议事协调机构
2、已知二叉树的前序序列为ABCDEFG,中序序列为DBCAFEG,则后序序列为__。
A.DCBAFGE B.DCBFGEA C.DCBFEGA D.DCBGFEA
3、下列属于积极的财政政策措施的是()。A. 降低税率 B.降低再贴现率
C. 降低存款准备金率 D.公开市场业务
4、我国“十一五”期间社会发展的首要任务是__。A.加快社会事业发展 B.遏止生态环境恶化趋势 C.健全并公平地分配公共服务 D.健全社会保障体系
5、“一把钥匙开一把锁”,这句话强调的是__。A.要承认事物的客观性 B.要承认事物运动的规律性 C.要注重分析矛盾的普遍性 D.要注重分析矛盾的特殊性
6、下列项目中属于货币资金的是__。A.商业承兑汇票 B.银行承兑汇票 C.银行本票存款 D.可转换债券
7、辩证唯物主义认识论的首要的基本的观点是__。A.联系的观点 B.发展的观点 C.辩证的观点 D.实践的观点
8、我国现行《宪法》规定劳动是公民的__。A.权利 B.义务
C.权利和义务 D.职责
9、金融机构的工作人员在票据业务中的玩忽职守,对违反规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的,应按照《票据管理实施办法》的规定承担行政责任或__。A.连带责任 B.赔偿责任 C.民事责任 D.刑事责任
10、下列行为中最接近于完全竞争市场模式的一项是__。A.飞机制造业 B.烟草业
C.日用小商品制造业 D.汽车制造业
11、人类社会的发展是一个自然历史过程,这句话的含义是__。A.社会发展史和自然界的发展史是完全相同的 B.社会规律与自然规律是没有区别的
C.人类社会发展象自然界发展一样是有客观规律的 D.社会发展过程不受人的主观意志影响
12、计算机硬件能直接识别和执行的只有()。A. 高级语言 B.符号语言 C. 汇编语言 D.机器语言
13、温家宝总理在给一位国务院参事的回信中,引用了两句诗:“知屋漏者在宇下,知政失者在草野。”这一古训蕴含的哲理是__。A.人的经验是判断是非得失的根本尺度 B.直接经验比间接经验更重要 C.感性认识高于理性认识
D.人民群众的直接经验即实践是认识的重要基础 14、2008年12月召开的中央经济工作会议明确提出,2009年经济工作的首要任务是__ A.保持经济平稳较发展
B.加快发展方式转变和结构调整 C.深化重点领域和关键环节改革 D.扩大国内需求特别是消费需求 15、1925年毛泽东在《中国社会各阶级的分析》中指出,中国过去一切革命斗争成效甚少的主要原因__。A.没有找到革命的新道路 B.没有扩大民主主义宣传 C.没有到群众中做实际的调查
D.没有团结真正的朋友以攻击真正的敌人
16、以下标题哪一个符合通报的撰写要求__ A.《关于打击盗掘和走私文物活动的通报》
B.《国务院关于进行第三次全国人口普查的通报》 C.《国务院关于打击假冒伪劣商品的通报》
D.《国务院关于部分地区违反国家购销政策的通报》
17、某地区高新技术产业开发区办公室主任王某,急于引进外资,对于前来投资的“外商”甲某等人盲目轻信,未认真审查其主体资格、资信状况,就签订引资合作协议,由高新技术产业开发区先期打入对方账户400万元,结果,先期打人的资金被悉数骗走,给国家造成了严重损失,王某的行为已经构成了__。A.玩忽职守罪 B.滥用职权
C.国家工作人员签订、履行合同失职罪 D.尚未构成犯罪
18、生产商品的具体劳动和抽象劳动是__。A.生产商品的两次不同劳动 B.生产商品的两个劳动过程
C.生产商品的同一劳动的两个方面 D.不同劳动过程的两个方面
19、科学管理的中心问题是__。A.提高企业盈利率 B.提高管理水平C.提高人的积极性 D.提高劳动生产率
20、目前,我国已经基本形成了以__为领导,以__为主体,多种__并存的金融体系。
A.金融机构 中国人民银行 国有商业银行 B.固有商业银行 中国人民银行 金融机构 C.中国人民银行 金融机构 国有商业银行 D.中国人民银行 国有商业银行 金融机构
21、哲学中的两个基本派别是__。A.唯物主义和唯心主义 B.辩证法和形而上学
C.辩证唯物主义和历史唯物主义 D.经验主义和教条主义
22、甲厂向乙厂发出要约,推销磁粉。乙厂给甲厂答复:同意甲提出的其他条件,但磁粉价格须每吨降低150元,乙厂的这一答复属于__。A.要约 B.要约引诱 C.承诺
D.附条件承诺
23、软件生命周期中花费时间最多的阶段是______。A.详细设计 B.软件编码 C.软件测试 D.软件维护
24、根据《国家赔偿法》的规定,国家赔偿的主要方式是__。A.支付赔偿金 B.返还财产 C.消除影响 D.恢复原状
25、我国的根本政治制度是__。A.人民民主专政 B.人民代表大会制度 C.民族区域自治制度
D.共产党领导的多党合作和政治协商制度
二、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、《行政处罚法》规定,作为例外,行政机关及其执法人员可以当场收缴行政处罚罚款,但在什么情况下,当事人有权拒绝交纳罚款__ A.依法给予20元以下的罚款处罚的 B.不当场收缴事后难以执行的
C.不出具省、自治区、直辖市财政部门统一制发的罚款收据的 D.不适用听证程序作出罚款处罚决定的
2、中央银行资产负债表中资产方主要项目包括__。A.政府债券 B.流通中货币 C.再贴现及放款 D.外汇、黄金储备
3、下列关于产品责任的表述中哪些是正确的__ A.缺陷产品的生产者应对因该产品造成的他人人身、财产损害承担无过错责任 B.缺陷产品造成他人人身、财产损害的,该产品的销售者和生产者承担连带责任
C.因缺陷产品造成损害要求赔偿的诉讼时效为1年
D.销售者不能指明缺陷产品的生产者也不能指明其供货者的,应承担赔偿责任
4、巴金的“爱情三部曲”包括的作品是__。A.《雾》 B.《雨》 C.《火》 D.《电》
5、改革开放以来,我国学者对货币需求模型进行了重新构造,认为社会公众的货币需求应包括__。A.货币的交易需求 B.货币的预防需求 C.货币的投资需求 D.货币的生产需求
6、山西某县根据当地地处高寒山区的实际,大规模实施退耕还林,改善了当地生态环境,增加了农民收入,促进了该县经济的发展。该县的这一做法__。A.体现了矛盾的普遍性原理 B.做到了具体问题具体分析 C.抓住了矛盾的主要方面 D.坚持了两分法、两点论
7、以下哪些属于计算机软维护______。A.安上监控软件,防杀病毒 B.防止不明邮件接收
C.为机房提供合适的内环境 D.不用盗版软件
8、技术改造贷款归还的资金来源有__。A.折旧基金 B.新增利润
C.生产发展基金 D.应缴税金 E.奖励基金
9、关于会计核算的一般要求,下列说法中,不正确的是__。
A.各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算,编制财务会计报告 B.各单位必须按照国家统一的会计制度的要求设置会计科目和账户,进行复式记账
C.使用电子计算机进行会计核算的,其软件及其生成的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,也必须符合国家统一的会计制度的规定 D.在民族自治地区,会计记录使用当地通用的一种民族文字即可
10、简述以划拨方式取得土地使用权的房地产转让必须具备的条件。
11、信用合作社作为群众性互助合作组织,其借款主要用于解决成员的资金需要,而它的主要资金来源的途径是__。A.国家拨付资金 B.社会集资
C.合作社成员交纳的股金 D.吸收的存款 E.公积金
12、某注册会计师负责对M公司2008财务报表进行审计。在对与虚假销售有关的舞弊风险进行评估后,该注册会计师决定增加审计程序的不可预测性。下列审计程序中,通常能够达到这一目的的有[ ] A.对账面金额较小的存货实施监盘程序 B.不预先通知存货监盘地点
C.对销货交易的具体条款进行函证 D.选取不同的地点实施审计程序
13、甲公司与乙公司签订买卖合同。合同约定:乙公司最迟在1999年6月1日前,向甲公司交付1万米防雨帆布。至6月10日,虽经甲公司多次催要,但乙公司仍未向甲公司交付,6月12日甲公司所在地A市普降暴雨,甲公司因缺乏足够的防雨器材,致使甲公司堆在露天货场的货物淋湿损失5万元。乙提出防雨帆布,最快也要6月25日送到,请甲公司将露天堆放的货物全部存放在仓库中,甲公司认为近日不会有雨,而未加理睬,6月20日,A市又降暴雨,致甲公司货物损失10万元,下列陈述正确的是__。A.乙公司应向甲公司赔偿15万元 B.乙公司应向甲公司赔偿5万元
C.设甲公司依乙公司建议,将露天堆放货物移送仓库,花费人工费2000元,则该项费用应由甲公司承担
D.在上述C项中,2000元人工费应由甲、乙两公司共同承担
14、某企业采用“先进先出法”计算发出存货成本,期初某种库存材料数量为100件,单位成本为800元;本月购入200件,单位成本为900元;本月领用250件,则存货发出成本为__。A.215000元 B.160000元 C.230000元 D.200000元
15、黑土公司获得一种新型药品制造方法的发明专利权后,发现市场上有大量白云公司制造的该种新型药品出售,遂向法院起诉要求白云公司停止侵权并赔偿损失。依据新修改《专利法》规定,下列哪一说法是错误的__ A.所有基层法院均无该案管辖权
B.黑土公司不应当承担被告的药品制造方法与专利方法相同的证明责任
C.白云公司如能证明自己实施的技术属于现有技术,法院应告知白云公司另行提起专利无效宣告程序
D.如侵犯专利权成立,即使没有证据确定损害赔偿数额,黑土公司仍可获得一万元以上100万元以下的赔偿额
16、下列情形不适用死刑的有()。A.审判的时候怀孕的妇女
B.羁押受审期间已自然流产的妇女 C.被羁押之前人工流产的妇女 D.犯罪时不满18周岁的人
17、权利质押合同自何时生效
18、下面关于Excel 2000叙述错误的是______。
A.Excel 2000的单元格用字母表示列,用数字表示行
B.每一个单元格内容长度有最大限制,单元格可显示全部内容 C.每个工作表的最后一列的列标是Ⅳ
D.单元格有许多,但当前单元格只能有一个
19、真理和谬误互相贯通的含义是指__ A.真理就是谬误
B.在一定条件下可以相互转化 C.二者没有确定的界限 D.真理中包含着谬误
20、行政案件的审判权由__独立行使。A.人民法院 B.审判员 C.合议庭
D.审判委员会
21、根据修订后的《中国人民银行法》规定,下列属于中国人民银行的监管对象的是__。
A.监管工商信贷业务 B.监管黄金
C.监管银行业金融机构 D.监管银行间债券市场
E.监管银行间同业拆借市场
22、注册会计师判断审计证据是否充分、适当,应当考虑下列主要因素__。A.审计风险
B.具体审计项目的重要程度
C.注册会计师及其业务助理人员的审计经验 D.审计过程中是否发现错误或舞弊
23、PowerPoint中,以下可以插入幻灯片中的有______。A.声音 B.文本 C.图片 D.动画
24、下列关于接受捐赠的固定资产说法正确的是[ ] A.捐赠方提供凭证的,按凭证金额入账
B.捐赠方提供凭证的,按凭证金额加相关费用入账
C.捐赠方没有提供凭证的,存在活跃市场,按市场估价相关税费入账 D.捐赠方没有提供凭证的,不存在活要市场,按预计未来现金流量入账 E.捐赠方没有提供凭证,按估值入账
25、振华修理厂为增值税一般纳税人。本期购买原材料,购买价格为20000元,增值税为3400元,入库前发生的挑选整理费用为900元,。该批原材料的入账价值为__元。A.22500 B.23400 C.24100 D.20900
基础合同 篇7
第一条:工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地址:
1.3 施工内容; 装修预算书中的全部工程项目和内容;
1.4 委托方式:( )包工包料;( )包工部分包料;( )包工不包料;
1.5 开工日期: 年 月 日;
1.6 竣工日期: 年 月 日。
第二条:工程家装工地施工合同范本价款
2.1工程家装工地施工合同范本预算价款为 元人民币(以工程预算书价格为准)。
2.2工程家装工地施工合同范本结算价款,由工程预算书中工程项目单价及装修工程实际工程量合计,和装修工程增减工程项目及价格组成。工程竣工后进行结算。
第三条:工 程 监 理
3.1装修工程监理,由甲方与监理公司另行签定《工程监理家装工地施工合同范本》。
3.2委托 监理单位进行装修工程监理,监理单位任命 为总监理工程师,其职责在监 理家装工地施工合同范本中应明确,并将家装工地施工合同范本副本交乙方 份。
3.3乙方施工人员必须配合甲方委托的监理工程师的工作,对工程质量进行严格把关。
第四条 施工图纸
4.1甲方按照装修设计家装工地施工合同范本中提交的设计图纸,提交施工图纸给乙方。
第五条 甲方责任及义务
5.1 提供确认图纸和 原始水电线路图纸;
5.2 腾空或部分腾空需装修的房屋,清除影响施工障碍物;
5.3 办理物业管理相关手续,通水通电;
5.4 协调有关部门做好通道、电梯、消防设备等公共设施的使用和保护;
第六条 乙方责任及义务
6.1 按照施工图纸或作法说明,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
6.2. 提供所需材料清单(含规格、数量)和材料进场时间表;
6.3 提供施工人员名单及上岗证复印件;
6.4 指派 为乙方驻工地代表,负责家装工地施工合同范本履行,按要求组织施工,保质、保量,按期完成施工任务。
6.5. 严格执行施工规范,安全操作规程,防火安全规定,环境保护规定;严格按照图纸及施工方案进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算。
第八条 工期约定及延误
8.1 公休日工期照旧,重要的节假日经协商放假时,工期顺延。
8.3如因甲方提供材料延误或中间工程验收不及时产生停工和误工,竣工时间顺延。
8.4 如非甲、乙双方原因的停电、停水及不可抗力因素影响导致停工,按累计时间核算,八小时为一个工作日,竣工时间依累计工作日向后顺延。
第九条 工程质量与验收的约定
9.1 经甲方、乙方及监理工程师协商,并一致同意,分以下阶段验收;
9.2 工程验收依据本工程施工设计图纸、设计说明、设计变更签证;
9.3 工程验收依据相关法规和标准为国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb50210-xx)、《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-xx)和深圳市建设局《深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准》;
9.4 验收合格项目,双方签字确认;不合格项目限期整改,另行验收,直至合格为止;
第十条:工程支付款
10.1 经双方协商,以如下第 条方式支付工程款:
10.2 支付方式:
10.2.1 甲方按预算金额分四期支付工程款
第十一条 保修条款
11.1 保修前提条件为竣工验收合格和甲方付清尾款;
11.2 保修范围为乙方施工的工程项目;
11.3 施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏,由乙方保修;
11.4 由于甲方提供的材料质量问题、人为造成的损坏和不可避免因素造成的损坏不于保修;
11.5 隐蔽工程保修期限为5年,其他项目保修期为1年,保修期内免收材料与人工费。
第十二条 违约责任
12.1 因乙方原因延迟工期,每日按工程预算价款1%或 元(人民币)罚款并支付对方;
12.2 因甲方原因延迟工期,每日按工程预算价款1%或 元(人民币)罚款并支付对方;
12.3因工程质量原因返工属违约,根据违约责任按返工材料和人工费用金额的15%支付对方违约金;
12.4 双方由于设计问题意见不同造成停工误工,延误工期不以违约论处;
12.5 家装工地施工合同范本履行期间,任何一方提出解除家装工地施工合同范本方,应向对方按家装工地施工合同范本预算总价款的10%支付违约金。
第十三条 家装工地施工合同范本争议及解决
13.1本家装工地施工合同范本在履行中发生争议,由当事人双方争议协商解决;协商不成,按照下列第 种方式解决:
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十四条 家装工地施工合同范本变更、终止与失效
14.1 任何一方需变更家装工地施工合同范本的内容,应以书面方式提出,经双方协商一致后签订补充协议;
14.2 任何一方提出终止家装工地施工合同范本,应以书面方式提出,在双方协商同意后进行工程清算,订立终止家装工地施工合同范本协议书后,可视为本家装工地施工合同范本解除,提出家装工地施工合同范本终止一方应以违约责任进行赔偿;
第十五条 家装工地施工合同范本生效
15.1 本家装工地施工合同范本经双方签字或盖章之日起生效,履行完成后自动终止;
15.2 补充协议与本家装工地施工合同范本具有同等的法律效力;
15.3 本家装工地施工合同范本一式 份,甲乙双方各执 份。
甲方(盖章): 乙方(盖章)
法定代表人: 法定代表人:
单 位 地 址: 单 位 地址:
电 话: 电 话:
年 月 日 年 月 日
基础合同 篇8
建筑施工基础承包合同
一、合同的目的和范围
本合同是建筑施工方与承包方之间的基础承包合同,旨在规范双方的权利和义务,确保工程的顺利进行和安全交付。本合同适用于涉及建筑基础施工的所有工程。
二、合同条款
1. 建筑工程施工基本内容
承包方应根据双方协商和施工图纸要求,完成建筑施工的土基础、水泥基础、墙体、地面、地下管道、电气装置、环保等基础设施工作。施工过程中,承包方应确保工程质量,积极采取措施保证工程安全。
2. 施工期限
工程施工期限为_____个月/天(具体工程施工期限双方协商)。承包方应根据施工图纸上的要求,按期完成各项工作,并提前做好施工计划,保证工程进度。
3. 工程质量标准
承包方必须按照国家、地方规定严格执行施工标准和质量要求,保证施工质量。各项工程质量指标应符合建筑质量检测标准,特别是重要结构和安全设施质量,应保证符合国家标准,不能存在问题。
4. 支付方式
本合同的支付方式为按进度支付,验收合格后即按照约定的进度支付工程款。承包方应及时向建筑方提供工程进度和完成情况报告,并配合建筑方开展审查和验收工作。
5. 工程变更和索赔
在工程进行过程中,若需要进行规模和要求的变更,应严格按照程序进行,由双方协商进行补充合同签署,否则将视为无效。若因承包方原因,引起施工延误,建筑方有权要求承包方进行赔偿。
6. 合同履行保证
承包方应严格执行合同,并按时完成各项工作。若承包方未能按照合同规定履行,建筑方有权提出协商 或要求追究承包方责任。同时,承包方也有权要求建筑方按照合同履行,完成支付义务。
7. 不可抗力条款
如果发生自然灾害、政治事件、恐怖活动等导致无法继续施工的情况,双方可以协商解决相应问题。
8. 合同争议解决
如果在合同履行过程中,发生争议,双方应首先通过协商解决,若无法解决,则可适用法律的下列条款,由中华人民共和国有关部门进行仲裁。
三、合同生效
本合同自双方签署之日起生效,具有法律效力。
四、合同解除
1. 双方协商解除:只有在出现无法预料的情况下,影响工程施工,双方可以协商解除合同。
2. 合同违约:承包方如出现严重违约行为,建筑方有权解除合同并要求赔偿。
3. 法院判决:若因合同履行出现争议,建筑方有权向法院提出起诉,通过法院判决解除合同。
五、合同附件
1. 工程计划
2. 工程图纸
3. 工程施工标准
4. 工程验收标准
5. 工程付款计划
以上内容是建筑施工基础承包合同的主要内容,合同内容可以根据具体情况进行相应调整和修改,以达到合同的有效执行和工程质量的保证。同时,双方在签订合同时应注重各项条款的详细说明,明确工程目标和责任义务,确保工程施工的稳定进行。
基础合同 篇9
建筑施工基础承包合同范本
一、甲方(委托方)
名称:__________,法定代表人:__________
地址:__________,电话:__________
统一社会信用代码/注册号:__________
二、乙方(承包方)
名称:__________,法定代表人:__________
地址:__________,电话:__________
统一社会信用代码/注册号:__________
三、合同基本内容
1. 项目名称:__________
2. 项目位置:__________
3. 承包范围:在约定期限内,按设计文件、施工图等文件要求,完成建筑施工基础工程的施工任务。
4. 工程价款:__________元
5. 工程期限:自________年__月__日起至________年__月__日止。
6. 施工时间:日历天。
7. 保修期:__________年。
8. 施工地点:__________
9. 工程监理单位:__________
10. 工程质量标准:按照国家质量标准执行。
四、施工条件的保证
1. 甲方应在承包合同生效后 __ 天内为乙方分批提供工程所需的施工资料、图纸、资金、材料等相应保障,以保证乙方顺利施工。
2. 在施工期间,甲方应协助乙方对工程现场提供必要的办公、生活及施工所需的地方。乙方在施工期间,应该注意现场环保,保证环境卫生整洁。
3. 在施工过程中如遇地质灾害,如泥石流、山体滑坡等自然灾害,甲方可根据工程量的不同做出相应费用的补贴,因甲方的原因造成的损坏需乙方自行承担。
4. 在承包过程中,甲方应保证施工地面的平坦整洁,如发现与同等工程量区域不匹配,应及时进行沉降或加深地基(浅基坑),以保证建筑的稳定。
5. 乙方在承包过程中应保证工期的准确性,如遇特殊情况,必须提前5天或通过甲方协商才可以扩大或缩短时间。
6. 在施工工程末期,乙方应送验收标准已经外墙清洗、开楼装式干燥保养环保等相应的工作。
五、收款条款
1. 工程质量和工程进度的验收,符合国家规定和土建课外部标准,并得到工程监理单位认可的,方可进入收款程序。
2. 乙方每完成一定数量的工作时,乙方应通知甲方安排监理单位进行验收,验收后提交相应证书后方可进入下一收款阶段。
3. 合同价款分某几个阶段付款,每期款项应在验收后__日内支付,具体阶段、支付比例及时间由甲乙双方在签订合同时商定,并列入合同附件。
六、合同变更和解释
1. 甲、乙双方在执行本合同过程中如有其他事宜,需经共同协商,经双方签字盖章的书面协议一致后生效,如不能达成一致,则按照法律程序解决。
2. 本合同如分件以便各方管理,各份具有同等法律效力。
3. 本合同如无明确表示,适用相关法律的规定。
4. 本合同所附表格、附件,均构成本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
七、合同解除及争议解决方法
1. 甲、乙双方在履行本合同中如不能正常履行该合同,任何一方可书面通知另一方解除本合同,并依照本合同签定时的规定处理。
2. 在履行合作过程中如发生纠纷,乙方有权向有关仲裁机构申请仲裁,双方履行仲裁裁定。仲裁费用由败诉方承担。
八、合同生效
1. 本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,自签订之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,经乙、甲双方协商,在合同约定区之内,补充、修改并签定书面协议,具有合同效力。
3. 本合同以中文签订,中英文不一致的,以中文为准。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章)
签字: 签字:
日期: 日期:
基础合同 篇10
经甲乙双方友好协商,甲方同意将陕西警官职业学院新校区图书馆项目土方开挖施工工程发包给乙方,为明确双方责任,确保按时、按质完成该项工程基础土方开挖施工任务,按照有关规定,结合本工程的具体情况,在平等、互惠、自愿的前提上,双方达成如下协议:
一、 工程概况:
工程名称:陕西警官职业学院新校区图书馆土方开挖工程 工程地点:西安市北郊草滩大道以东,河滨路以西,留园路以北, 央湖北路以南。
工程承包范围:
在甲方指定的项目位置,甲方提供开挖土方的范围,由乙方开挖,项目范围内符合甲方图纸要求的土方含承台土方,包括土方开挖、运输、堆放、平整(不包含人工平整)。
二、 质量标准:
1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。
2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。
3、中间工序验收必须达到合格标准。
三、 合同工期:
工期从9月18日至 月 日。
四、 结算方式:
开挖及处置堆放每立方米土方叁拾元整:(包含土方运输及处置堆放场地)一次性发包(不含税收)工程量以开挖图纸结合实际放坡以双方现场实测核定为准。乙方应在分包工程全部完成7日内.持甲方验收资料向甲方负责人申报完成,甲方负责人确认验收达到合格后视为完工.
五、 付款方式;
在土方工程全部竣工,甲方负责人确认验收达到合格后15天内付清乙方工程款。
六、 安全施工:
按国家有关法律、法规、安全施工规范要求,乙方做到安全文明施工,清理现场及道路抛洒土,冲洗道路等。在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济损失及法律责任均由乙方自负。乙方应无条件按甲方确定的质量要求与安全文明施工要求施工,保持现场街道卫生整洁。
基础合同 篇11
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将金地一期1#楼基础土方开挖工程承包给乙方。为了保证本工程土方开挖的顺利进行,明确甲乙双方的权利和义务,甲乙双方就土方开挖事项协商一致,特订立本施工承包合同,以资共同遵守。
承包方式:包人工费、设备费、机械费,人工、机械、设备进出场费,工器具使用费, 临时设施费,安全、文明施工措施费,包工期、包验收。
按施工现场现有的自然地面、地形、地貌、现有自然状况及周围环境为准,从乙方进场开始,包括挖土、运土、放坡、基础坡道、塔吊基础、槽底标高及基槽尺寸测量控制,包括推土机推土、堆土等全部施工内容。施工完成后达到场地平整,基槽验收合格,可进入下一施工程序为止。其承包范围内主要工作内容及施工要求如下:
1. 本工程定位轴线由甲方负责,乙方负责提供具有一定技术能力和施工经验的工作人员,配合现场技术人员的工作,并撒出灰线;在土方开挖过程中,对已经损坏的灰线要及时补撒,保证开槽全过程中灰线清楚可见。其小线、石灰及乙方用工包括在承包范围内。
2. 根据1#楼地质勘察报告显示在约-2.5—-3米处有约1米厚细砂层,开挖时注意塌方,单独装车,单独堆放。土方(细砂)需运至南侧围墙处,(康欣园)土堆边距围墙2米,集中堆放,堆土高度不小于5米;开挖过程中乙方设专人指挥现场,按甲方要求卸土、堆土。堆土用机械、人工包括在承包方承包范围内。
3. 甲方提供本工程现场±0.00标高位置;乙方技术人员负责抄平、槽底标高及基槽尺寸控制测量,保证槽底标高正确,甲方技术人员随时对槽底标高进行抽查复测,达不到要求必须修复,直至合格方可进行下一步施工程序为止;西侧护坡桩土人工配合机械,不得损坏护坡桩;其费用全部包括在乙方的承包范围内。
4. 乙方必须按甲方安排的挖土计划进行,设专人组织现场的挖土、卸土、堆土,解决、处理施工过程中的相关事务,按甲方要求的卸土地点、卸土顺序进行,服从甲方现场代表及监理的指挥与安排。
5. 包括因天气变化,现场运土道路需要修整方能进行的相关费用。
6. 甲方负责提供现场电源、水源接入点,施工如需临时用电,其费用由乙方承担。其它临时设费及生产、职工生活费用均由乙方承担。
7. 土方如有外运,土方在道路上的遗洒、破坏、污染、扬尘等事宜以及引发的一切经济与安全责任、发生的一切费用由乙方承担。
按甲方提供的土方开挖计划施工,包括槽底宽度、坡度、槽底标高,边沟排水方案等;施工完成后甲方组织包括甲方、监理、乙方、桩基施工单位负责人,对基槽进行联合检查验收合格,至可进入下一施工程序为准。
由于甲方原因及天气变化,造成工期延误必须办理延误确认手续,工期顺延不计费 用,除此之外甲方不承担因此引发的任何经济损失,此费用由乙方自身承担。
基础合同 篇12
维修工程施工合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上,经双方协商一致,签订本合同。
第一条
工程概况
一、工程名称:维修加工物流园大门
二、工程地点:南环路加气站对面
第二条
工程范围
乙方承包的工程范围:焊物流园大门
第三条
承包方式
承包方式:包工包料
第四条
合同工期
一、本合同工期为四个工作日,自乙方进场之日起计算。
第五条
工程价款
(一)工程价款(含税)为:伍仟肆佰元整(大写)、(小写)¥5400元。
第六条
工程价款支付
整个工程按以上“工程范围”的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。
第七条、涉及隐蔽工程的,在工程隐蔽前,乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的,乙方应整改后重新验收。
第八条
验收
一、工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收。
第九条
质量保修
一、乙方负责该区域内施工期内的保修,确保平整牢固,乙方并作出质量保修承诺。
若乙方不负责保修,甲方有权从其他工程款中扣回应由乙方保修的费用,乙方不得质疑。二、保修期间,符合保修条件的,乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内维修破坏的路面。
第十条
争议解决方式
双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解。
甲
方:
乙
方:
签订时间:2019年12月19日
基础合同汇总
作为一个读者,我觉得“基础合同”是众多文章中的精品。希望您能从这篇文章中得到所需的知识或收获。在我们的日常生活中,许多事物都需要通过合同来保护。在签订合同时,我们需要核实确认对方当事人的身份和资格。
基础合同 篇1
发包方:(以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条
一、工程概况
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 工程范围:
① V型滤池、机修间仓库、鼓风机房及变配电间、综合楼、消毒池及二沉池所有灌注桩(详见施工图)。
② 上述范围内的工程,因设计变更、业主或甲方原因发生增减甚至取消时,乙方无条件服从。
③ 乙方在施工中因安全、质量、进度等不能满足甲方要求时,甲方有权对其所承担的工程范围进行调整,乙方应无条件服从并承担由此造成的损失及增加的费用。
4. 工作内容:成孔、沉管、钢筋笼制安、混凝土浇筑、拔管等完成灌注桩的所有工作程序。
第二条 工期要求
2.1 合同工程工期:20日历天(开工日期:20xx年4月17日,竣工日期:20xx年5月6日)。
2.2 若乙方未能按合同规定的日期完工,则视为乙方违约,应向甲方交纳逾期完工违约金,逾期完工违约金30000元/天,累计逾期违约金额不超过本项目价格的10%。提前完工奖励10000/天,累计奖金不超过本项目价格的10%。
第三条 合同价格、验工计价及支付
3.1合同价格:综合单价310.00元/m。
合同价格已包含为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所需的全部临时(生产、生活)工程及设施、队伍调迁、安全文明施工及环境保护、交通组织、转换及协调、劳务、材料、
3.2 乙方在施工和生产生活过程中发生的水电费,以供水、供电部门的收费为依据,再加水损、变损、线损后从乙方工程款中扣除。
3.3 结算工程价款=经甲方审核工程量×综合单价-乙方应承担的款项 (如甲方代支付费用水电费、业主、监理工程师和甲方项目部的罚款等费用)。
3.4 验工计价:乙方在工程完工后,按甲方要求提交一式四份工程量验工计价申报表,经甲方工程管理、安全、质量、试验、计划、物资、财务等部门审核后,办理计量计价手续。
3.5工程款支付:工程完工后按设计计量结算工程价款的70%进行支付,同时扣除应由乙方承担的各种费用(甲方代缴的水电费用,材料预付款,业主、监理工程师和甲方项目部的罚款等一切费用);剩余30%作为部分质量保证金在甲方主体工程完工经验收无质量问题后(最迟不晚于20xx年10月30日)一次性支付,保证金不计利息。
工程款支付方式:银行转账。结算时乙方必须向甲方提供相关票据。
第四条 质量与验收
4.1 质量目标:达到设计及规范要求。
4.2 乙方必须按本工程项目业主提供的施工技术规范、施工图及技术资料、文件,精心组织施工,加强质量控制,确保工程质量,按时完成本合同工程及其缺陷的修复,执行质量责任终身制的规定。
4.3 基础施工、隐蔽工程及中间验收由乙方做好施工日志,自检合格后,及时通知甲方检查验收,甲方会同监理工程师验收合格并签字后,方可进行下一道工序的施工。若验收不合格,乙方须在甲方或监理工程师规定的时间内予以返工,重新验收,返工费用由乙方自行承担。
4.4 乙方未能按施工规范、施工图纸、质量标准进行施工时,甲方有权责令乙方整改或返工重做,整改或返工重做所需费用均由乙方承担并承担由此造成的一切经济损失和责任。
第五条 安全、文明、环保施工
5.1 安全目标:树立安全第一、预防为主的指导思想,杜绝重伤及死亡以上的安全事
5.2乙方须遵守《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及地方政府、行业部门、业主、监理和甲方的安全生产有关规定,认真落实安全生产责任制,必须按甲方有关规定配备专职安全员,注重施工现场作业安全,严格控制施工现场的重大危险源,严格按照安全标准组织施工,随时接受甲方及监理的监督检查。
5.3乙方生产管理人员在工程开工前必须组织学习国家有关安全生产的法律法规,学习本工程内容要求的各项安全规程和管理规定,并对生产作业人员进行安全教育培训,学习安全操作和工程安全管理措施。组织全体人员进行安全考试,考试合格者方能上岗作业。特殊工种要经过专业培训,持证上岗。开工前乙方应编制专项施工方案,并进行施工安全技术交底,形成资料报项目部存档。
5.4 为保障施工人员和工程周边群众的安全,乙方必须在道口、便道路口、弃碴场设置照明和防护设施,并派专人看守,严禁非施工人员进入或误入施工区。若因没有设置或设置不当、管理不严或不按规程施工而发生安全事故,乙方应承担由此而造成的一切经济损失,并承担全部责任。
5.5甲方若在安全质量检查中发现乙方违章作业,冒险蛮干,存在事故隐患时,将以书面形式责令乙方限期改正。在规定的时间内,乙方若仍不改正,甲方有权责令停工,并可对乙方处以1000元以上5000元以下的违约处罚(具体处罚标准按项目部的相关管理办法执行),直至解除合同,由此造成的一切后果由乙方自行承担。
5.6 乙方必须严格按制度对生产和生活用电、用火严格管理,完善安全防护措施和设施,防止触电、火灾等事故发生。由于乙方过失引发事故,造成甲方或第三方损失,乙方应予赔偿。
5.7 乙方发生安全事故或者发生不可抗力事件后应及时报告甲方,并及时对事故进行妥善处理。甲方有义务对乙方处理事故的方法和程序进行指导,但这并不意味可减轻或免除乙方应承担的责任。
5.8乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品,并进行人身保险。乙方招(聘)用人员施工中发生伤病(含职业病)、残、亡,由乙方按劳动保险条例、工伤管理保险办法等国家有关规定办理(包括工伤治疗后的安置及善后工作),并承担全部费用。
5.9环境保护目标:做到不污染、不破坏生态环境。
5.10 乙方必须遵守国家有关环境保护的法律法规和地方政府规章,遵守业主环境保
护规定,按照甲方环境管理目标和要求,采取必要措施,做好环境保护工作。 乙方自行承担施工中违反环保规定造成的后果。
5.11 乙方应加强现场管理,遵章守纪,文明施工。若现场存在脏、乱、差等现象,甲方将以书面形式责令乙方限期改正。在规定的时间内,若乙方仍拒不整改,甲方有权责令停工,并可对乙方进行违约处罚(处罚标准按项目部相关管理办法或强制性通知执行),直至解除合同,由此造成的一切后果由乙方自行承担。
第七条 双方责任
7.1甲方责任
7.1.1 按照施工进度要求交付施工图设计文件,负责技术交底、现场交桩工作。
7.1.2 开工前,向乙方提供水准基点和线路控制桩资料。
7.1.3 发生设计变更时,及时通知乙方。
7.1.4 对乙方施工进度、安全、质量、环境保护等工作进行指导和监督;不定期复核线路方向、结构物位置、高程等。
7.1.5 监督检查乙方施工期间和工程结束时,民工工资发放情况和材料等外欠款项的支付情况。
7.1.6 按合同约定及时向乙方进行工程进度款的结算和支付。
7.1.7 由于施工现场附近村民阻工等原因造成工期延误,合同工期相应顺延。
7.2乙方责任
7.2.1除合同另有约定外,负责施工所需生产、生活设施(包括供电、供水及所有施工用临时建筑和设施);乙方自备发电设备,保证施工现场不因临时停电而暂停施工,自备发电设备费用乙方自行承担。
7.2.2按甲方提供的设计文件、施工图纸、技术规范、规程和技术标准科学组织施工,保证施工安全和工程质量,确保按合同工期完工;对不合格桩重打,直至到达合格标准,并承担相应费用。
7.2.3施工过程中,按规定及时报送质量评定等各类工程管理资料,并承担报送资料不及时、不真实、不齐全造成的后果。
7.2.4服从甲方、监理工程师、项目部和业主代表的监督、检查和管理,遵章守纪,文明施工;严格遵守甲方现场制定的各项规章制度。
7.2.5按规范要求提供钢筋等原材料出厂合格证、质量检验报告、原材料检验报告,并积极配合甲方、监理工程师和业主对工程进行复测、试验和检测。
7.2.6当现场实际情况与设计图纸不符时,及时向甲方报告,待甲方和监理工程师报批确认方案后,按批准方案实施。
7.2.7及时、足额支付民工工资,不得拖欠。民工工资由乙方造表确认并经甲方核实后,由甲方监督发放,若乙方原因导致拖欠民工工资造成不良影响及后果,甲方对乙方处以拖欠金额 贰倍 的罚款并在乙方工程款中扣除。
7.2.8配备足够的专业技术人员,保证合同工程施工所需现场技术管理工作,归档保存质检和其他施工技术资料,整理并编制,按规定及时移交给甲方。
7.2.9乙方委派 为现场负责人,其在工程施工过程中发生的一系列活动如资金拨付,票据,计量资料签字等与合同签订人具有同等的法律效力。
7.2.10乙方须搞好安全、文明施工,若乙方在安全、文明施工方面不作为,甲方可代行实施,发生的费用由乙方承担。
7.2.11工程交验后,清理场地,清除建筑垃圾,在甲方规定时间内撤出现场。在合同工程正式移交之前,承担工程的维护和照管责任。在合同工程未交工验收前工程结构若有损坏,乙方应负责及时、无偿修复。
7.2.12乙方的劳动用工管理必须做到如下几点:
①乙方所有务工人员必须携带身份证等有效证件,乙方必须在务工人员进场前对每名员工进行体检并与之签订劳动用工合同,造具名册后将身份证复印件、体检报告和劳动用工合同复印件交甲方备案,否则甲方将按5000元/人·次进行处罚。
②乙方严禁招用未满十六周岁的童工和年满60岁的工人,严禁安排未满十八岁的未成年人从事国家规定禁忌的工作。特殊工种作业人员必须持证上岗。
第八条 乙方须缴纳的保证金
8.1履约及安全保证金:乙方在签订本合同前应向甲方缴纳10万元的履约及安全保证金。该保证金在乙方按合同约定实施完全部合同工程,未发生合同违约责任和重伤以上事故及纠纷,工程质量经甲方验收合格后,甲方一次性无息退还;若因乙方原因导致工程不能顺利实施完毕或对甲方造成损失,甲方将从履约现金保证金及暂扣履约保证金中扣抵损失。施工中发生重伤事故,在保证金中扣罚5万元/人次,发生死亡事故扣除10万元。
第九条 争议、违约解决办法
9.1 争议:合同执行中若发生争议,双方应本着互谅互让、平等互利原则友好协商。协商不成,双方同意向甲方公司所在地人民法院提起诉讼。
9.2 违约:乙方工程进度达不到甲方工期要求,或施工质量达不到项目业主要求标准,
第十条 附则
本合同工程严禁转包和违法分包。
本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本合同一式五份,甲方执三份,乙方执两份。自双方代表签章之日起生效,至工程主体工程完工,并结清所有款项后失效。
甲 方:(盖章) 代 表:
乙方: (盖章) :
日期:
基础合同 篇2
甲方:_____________________
乙方:_____________________
兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下:
一、工程依据和技术指标
1.发电机组型号:_____________ ;冷却方式:_____________;台数:_____________。
2.技术指标
根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:_______db(A)。
评价点位置:__________________________________________
所属区域:____________________________________________
噪声标准:白天________db(A);晚上________db(A)。
注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠,外表整齐美观。
2.噪音治理措施,不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量,以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施
采用机房全封闭,隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务,承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
五、完成期限
在合同签定,乙方收到第一期款五天内运料进场施工,整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。
六、施工条件及协作事项
________________________________________。
七、工程费用及支付办法
总工程费用为:________________
付款方式:合同签定时交付定金________;主材料进场后付________;工程完工后________天内付清余款。
八、其它
1.若甲方无故不按时按额交付工程款,则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。
2.在合同履行、工程施工过程中,如有异议,双方应本着保证工程质量,保证使用要求及施工过度的原则,协商解决。
3.本合同一式两份,甲乙方双方各执一份。一经签订,起法律效力。未尽事宜,双方友好协商解决,如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
______年______月____日______年______月____日
基础合同 篇3
建设项目:_________
借款单位:_________主管部门:_________
贷款人:_________借款人:_________
根据国家有关规定和“ _________《基本建设贷款办法》,借款人向贷款人申请基本建设贷款,贷款人经审核同意。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,相互遵守。
第一条借款人应向贷款人借款人民币(大写)人民币________万元。对于_________,预计年缴款为:
____________年_________万元;
____________年_________万元。
实际年付以国家批准的年度投资计划和上级银行下达的信贷计划为准。
第二条借款人承诺以国家规定的还款资金偿还自____________日至____________日的所有贷款。全年分期还款计划为:
____________年_________万元;
____________年_________万元。
第三条贷款利息:按年利率_________%计算,按季计算,复利。借款人未按本合同约定的年度分期还款计划还款的,作为逾期处理,收取30%的利息。在本合同有效期内,如国家利率发生变化,本合同的贷款利率也会相应调整。
第四条偿还贷款的资金来源由双方按照国家有关规定约定:_________。
借款人应当提供担保以抵押或第三方担保的形式偿还贷款本息。 (或保修)协议作为合同的附件。
第五条贷款到期后,借款人不能按时还款的,由担保单位代为还款。借款人或者保证人应当从各项投资或者存款中扣除;以抵押方式提供担保的,可以将抵押财产变卖偿还贷款。
第六条 因国家调整方案、产品价格、税率、修订概算等需要变更合同条款时,双方应签订合同变更文件,如本合同不可分割的一部分。
第七条贷款人有权对贷款的使用情况进行检查和监督,了解借款人的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款人应当提供相关统计数据,会计报表和信息。
借款人未按合同约定使用借款的,借款人有权收回部分借款,对已使用部分按原利率100%加息。
第八条 本合同自签订之日起生效,待贷款本息全部还清后到期。
第九条本合同一式三份,借款人一份,贷款人一份,担保单位一份,各一份。
借款人(印章)_________贷款人(印章)_________
法定代表人(签字)_________法定代表人(签字)_________
担保单位(印章)_________
法定代表人(签名)_________
>
基础合同 篇4
2018初级《经济法基础》知识点:劳动合同的履行与变更
导语:初级会计职称即助理会计师。担任助理会计师的基本条件是:掌握一般的财务会计基础理论和专业知识;熟悉并能正确执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度。下面和小编来看看2018初级《经济法基础》知识点:劳动合同的履行与变更。希望对大家有所帮助。
【知识点】:劳动合同的履行、变更、解除和终止1. 劳动合同的履行(1)用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定,向劳动者及时足额支付劳动报酬。【相关链接1】用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的,劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令,人民法院应当依法发出支付令。【相关链接2】用人单位未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的,由劳动行政部门责令限期支付;逾期不支付的,责令用人单位按应付金额50%以上100%以下的标准向劳动者加付赔偿金。(2)用人单位应当严格执行劳动定额标准,不得强迫或者变相强迫劳动者加班。(3)劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的,不视为违反劳动合同。【提示】劳动者对危害生命安全和身体健康的劳动条件,有权对用人单位提出批评、检举和控告。(4)用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项,不影响劳动合同的履行。(5)用人单位发生合并或者分立等情况,原劳动合同继续有效,劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。(6)劳动规章制度①合法合法有效的劳动规章制度是劳动合同的组成部分,对用人单位和劳动者均有法律约束力。②告知用人单位应当将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示,或者告知劳动者。【提示】如果用人单位的规章制度未经公示或者未对劳动者告知,该规章制度对劳动者不生效。2. 劳动合同的变更(1)劳动合同的.变更是对原合同内容的修改、补充或者删减,而不是签订新的劳动合同。(2)用人单位与劳动者协商一致,可以变更劳动合同约定的内容。(3)变更劳动合同,应当采用书面形式。(4)变更劳动合同未采用书面形式,但“已经实际履行了”口头变更的劳动合同“超过1个月”,且变更后的劳动合同内容不违反法律、行政法规、国家政策以及公序良俗,当事人以未采用书面形式为由主张劳动合同变更无效的,人民法院不予支持。【例题·单选题】2014年10月,张某到甲公司工作。2015年11月,甲公司与张某口头商定将其月工资由原来的4500元提高至5400元。双方实际履行3个月后,甲公司法定代表人变更。新任法定代表人认为该劳动合同内容变更未采用书面形式,变更无效,决定仍按原每月4500元的标准向张某支付工资;张某表示异议,并最终提起诉讼。关于双方口头变更劳动合同效力的下列表述中,正确的是( )。A.双方口头变更劳动合同且实际履行已超过1个月,该劳动合同变更有效B.劳动合同变更在实际履行3个月期间有效,此后无效C.因双方未采取书面形式,该劳动合同变更无效D.双方口头变更劳动合同但实际履行未超过6个月,该劳动合同变更无效【答案】A【解析】变更劳动合同未采用书面形式,但已经实际履行了口头变更的劳动合同超过1个月,且变更后的劳动合同内容不违反法律、行政法规、国家政策以及公序良俗,当事人以未采用书面形式为由主张劳动合同变更无效的,人民法院不予支持。
基础合同 篇5
发包方,_________________(以下简称甲方)
承包方,_________________(以下简称乙方)
根据建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合本工程的具体情况,为明确双方权力和义务,保证工程质量和进度,确保工程顺利建设,双方协商一致,特签订合同,以资共同遵守。
一、工程概况,
1、工程名称,_________________
2、工程地点,_________________
3、工程范围,_________________
二、合同工期,_________________
三、承包及结算方式,
1、承包方式,包工包料,包质量、包施工机械及进出场费,包生产安全和文明施工。
2、结算方式,根据甲乙双方共同测量认定的实际强夯面积计算,承包单位为/㎡(含税)。
四、付款方式,乙方设备进场后甲方付进场费三万元,完成一半付五万元,全部完工后付拾万元,检测合格后一周内全部付清。
五、质量标准,
1、强夯地基达到设计承载力,P≥150kpa2、按设计要求和施工方精心组织施工,确保工程质量,质量检测由甲方指定具备国家授权资质的检测单位进行。
六、双方权利与义务,
甲方,
(1)指定为甲方现场代表,负责工程管理,质量监督及签证等相关工作。
(2)提供现场规划图纸、标高及设计院有关文件。
(3)提供施工水、电源等辅助工作。
(4)负责协调施工相关周边关系。
乙方,
(1)指定为乙方现场代表,负责现场管理,工程签证及与甲方的联络工作。
(2)精心组织施工,做好施工现场的全面管理工作。
(3)负责编制施工方案,确保工程按质按期完工。
(4)负责强夯地基检测中的机械配合。
(5)工程竣工后,20天内整理提交叁套完整的竣工资料。
七、本合同一式肆份,双方各执两份,同具法律效力。
八、未尽事宜,双方协商解决。
发包方(盖章),_________________承包方(盖章),_________________
法定代表人(签字),_________________法定代表人(签字),_________________
签订日期,_________________签订日期,_________________
基础合同 篇6
下面yjbys考试网小编为大家提供了国家司法考试经济法基础:垄断协议,仅供大家参考。
1、横向垄断协议——禁止具有竞争关系的经营者达成垄断协议
(1)固定或者变更商品价格:
(2)限制商品的生产数量或者销售数量;
(3)分割销售市场或者原材料采购市场;
(4)限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品;
(5)联合抵制交易。
2、纵向垄断协议——禁止经营者与交易相对人达成垄断协议
(1)固定向第三人转售商品的价格;
(2)限定向第三人转售商品的最低价格。
3、行业协会限制竞争行为:
行业协会不得组织本行业的经营者从事禁止的垄断行为。
行业协会违反本法规定,组织本行业的'经营者达成垄断协议的,反垄断执法机构可以处五十万元以下的罚款;
情节严重的,社会团体登记管理机关可以依法撤销登记。
4、垄断协议的豁免
垄断协议如果是利国利民的,则允许。
(1)为改进技术、研究开发新产品的;
(2)为提高产品质量、降低成本、增进效率,统一产品规格、标准或者实行专业化分工的;
(3)为提高中小经营者经营效率,增强中小经营者竞争力的;
(4)为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的;
(5)因经济不景气,为缓解销售量严重下降或者生产明显过剩的;
(6)为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的。
属于1-5项情形的,经营者还应当证明所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争,并且能够使消费者分享由此产生的利益,否则不豁免。
基础合同 篇7
发包人(全称),______________
承包人(全称),______________
依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称,______________
工程地址,______________
工程内容,按施工图纸及工程量清单内容
二、工程承包范围
承包范围,______________
三、合同工期
开工日期,_____年_____月_____日
竣工日期,_____年_____月_____日
合同工期总日历天数_____天。
四、质量标准
工程质量标准,______________
金额(大写),_____元(人民币),
¥,_____元。
五、组成合同的文件
组成本合同的文件包括,
1、本合同协议书
2、成交通知书
3、竞标文件及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、工程量清单
8、工程量清单报价表
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
合同订立时间,_____年_____月_____日
合同订立地点,_____年_____月_____日
本合同双方约定 后生效。
发包人,______________(公章)承包人,广西君一建设集团有限公司(公章)
住所,______________住所,贵港市港北区金港大道(财富中心)1313室
单位负责人,______________法定代表人,______________
委托代理人,______________委托代理人,______________
电话,______________电话,0775-4622188
传真,______________传真,0771-5333088
开户银行,______________开户银行,中国银行南宁市金浦路支行
帐号,______________帐号,6223 6895 7555
邮政编码,______________邮政编码,537100