停工通知
发布时间:2023-11-10 停工通知停工通知。
在每个人的工作、生活中,经常性地接触到公告或者通知。公告通知并非全部为紧急事件,有时也包含了一些日常信息。那么什么样的公告通知才能算得上是比较高质量的呢?在本文中,我们将主要涉及与“停工通知”相关的内容,希望通过阅读本文,能够为您提供宝贵的帮助!
停工通知 篇1
室内装修停工通知书
尊敬的业主:
您好!非常抱歉给您带来不便,我公司在此向您通知,由于意外情况的发生,我们不得不暂停您的室内装修工程。
首先,我公司的施工团队已经全力投入您的室内装修工程,但遗憾的是,在进行施工期间,我们发现了装修工程存在的一些安全隐患,需要停工进行调查和处理。为确保施工质量和您的安全,我公司决定对工程进行暂停。
具体原因如下:
1.电线隐患:经过工程师的检查发现,室内电线线路可能存在漏电及温度过高的问题,这一情况可能会引发火灾等安全事故,为了保证您的安全和装修质量,我们决定暂停施工并全面检修和更换电线。
2.装修材料问题:我们在进行工程施工时意外发现到了一些装修材料存在质量问题,比如涂料、墙纸等。为保证施工质量和装修效果,我们决定暂停施工,并重新选购和更换合格的材料。
3.施工队伍调整:我们在工程施工过程中发现,由于一些技术人员因私事不得不离职,导致施工队伍的临时缺员,为了保证施工质量和进度,我们决定暂停施工,并重新安排和调整施工队伍。
在此,我公司郑重承诺,我们将会尽快解决这些问题,并重新启动您的室内装修工程。我们非常重视您的利益和安全,希望您能理解我们的做法,并对此次停工表示谅解。
对于此次停工给您带来的诸多不便,我公司深感抱歉,并将竭尽全力加快解决问题的速度。我们会尽快组织专业人员对电线进行检修和更换,确保施工期间的安全性;同时,我们会与供应商紧密合作,重新选购和更换合格的装修材料;同时,我们也会尽快安排新的技术人员加入施工队伍,保证施工进度的稳定性。
我们将持续关注施工进度,及时向您报告以及解释相关的工作安排和进展情况。同时,我们也欢迎您随时向我们提出您的建议和意见,以便我们进一步改进工作和提升服务质量。
最后,请您谅解我们的错误,并期待您再次选择我们的公司,给我们一个重新开始的机会。我们将以一流的装修质量和周到的服务来回报您的信任。
如果您对停工事宜有任何疑问,可以随时联系我们的客服人员,我们将竭诚为您解答。
再次对给您带来的不便深感歉意,并期待您对我们的支持和理解!
谢谢!
此致
礼上
XXX装修公司
日期
停工通知 篇2
监督备案号:编号:
江苏省科森机械科技有限公司,泰州艾德铝制品有限公司你单位施工的厂房,办公室工程,经检查存在下列重大安全隐患:1:未见施工合同,监理合同,安全监督备案,质量监督备案,施工许可相关手续,2:脚手架搭设不符合要求,厂房采用单排钢管搭设,连墙点未安放“两步三跨”要求设置,无扫地杆,架体未超过作业面,竹竿未铺设,安全网未张段,内侧防护不到位。3:龙门架未经检测验,责令立即停止使用。4:临时用电未按“三相五线制”三级配电,两级保护,一机一闸一箱一漏的要求设置。5:临时防护不到位,部分作业人员安全帽未正确佩戴。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定,现责令你单位:□立即停止部位的施工。□立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施,防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站,接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。
特此通知。
安检员:
兴化市建筑安全监察站
停工通知 篇3
各施工、监理企业:
20xx年度中高考即将来临,为保证考生在中、高考期间有一个安静的学习、考试和休息环境,根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《杭州市环境噪声管理条例》和富阳区人民政府《关于加强20xx年高考、中考期间环境噪声管理的通告》的相关要求,结合行业特点,现就做好此项工作通知如下:
一、在中高考期间,全区广大施工企业要严格按照有关规定,加强中、高考期间施工噪声污染的管理,采取切实有效的措施严格控制施工活动产生的噪声、废气及光污染等对周边居民生活造成的.影响,确保建设工程施工不发生扰民事件,树立良好的文明施工形象;并进一步优化施工组织设计,合理安排施工作业时间,在中高考期间(6月1日至6月18日)禁止进行夜间施工作业(夜间时间为:22时至次日6时),如确因特殊情况需进行夜间施工的,必须提前报区政府批准,方能到环保部门办理相关夜间施工作业证明。
二、4月8-10日为全区高中学考和高考选考日,在富阳中学(原城镇职高)、富阳二中、新登中学、场口中学、实验中学、江南中学、区职高、区职教中心8个考点周围1000米范围内,全天禁止建筑施工。
三、6月7-8日为全区统一高考日,在富阳中学(原城镇职高)、富阳二中、新登中学、场口中学、实验中学、江南中学、区职高、区职教中心8个考点周围1000米范围内,全天禁止建筑施工。6月17-18日为全区统一中考日,全区各初中学校考点周围1000米范围内,全天禁止建筑施工。
四、我站将在中高考期间加大在建工程安全生产、文明施工的管理力度,特别是加强对临近考点及周边有居住区工程项目的管理,进一步督促施工企业落实现场降低施工噪声等技术措施,尽量减少施工活动对周边群众生活的影响,给考生创造一个良好的学习和休息环境。
杭州市富阳区建设工程质量安全监督站
20xx年三月三十一日
停工通知 篇4
20xx年全国普通高考将于6月7日至8日进行,按临夏州高考工作的.统一部署,为给考生一个安静的考试环境,现将各县(市)考区及考点周边各建筑施工企业、在建工程各施工工地(含装修、装饰)在高考期间歇业停工的有关事项通告如下:
一、歇业停工时间:
20xx年6月6日—2021年6月8日,共3天。
二、有关要求:
1、根据临夏州各县市实际情况和道路交通状况,在高考期间,考点周边的所有工程必须停止施工,不得进行任何建筑施工材料、设备调运,设备安装和建筑废料、土方运输及房屋装修、装饰。
2、各考点附近娱乐场所噪声排放不得超标,严禁机动车辆在考点附近鸣号;部分路段实行交通管制。
3、各考点周边3公里内严禁燃放烟花爆竹;严禁在考点附近摆摊设点。特此通告。
城乡规划建设局
20xx年6月1日
停工通知 篇5
各区住房建设局,各新区城建局、前海管理局,市质监站,市市政站,各建设、施工、监理单位,各有关单位:
为配合xx市人居环境委员会做好x年高考和中考期间建筑施工噪声管理,确保x年高考(6月6日至9日)和中考期间(6月24日至26日)我市考生有一个良好的考试环境,现将有关要求通知如下:
一、各部门,各单位应全面加强高考期间建筑施工噪声管理。在高考和中考期间,全市所有在建工程建设单位和施工单位应提前调整施工计划,加强建筑施工噪声管理,严格控制施工噪声,严格执行环保部门噪声许可制度。
二、各级建设行政主管部门应暂停办理申请高考和中考期间的《建设工程噪声作业施工意见书》。
三、各区建设行政主管部门、各监督机构应配合有关部门,加强巡查监督,及时制止影响考试环境的施工噪声作业。
特此通知。
xx市住房和建设局
x年5月22日
停工通知 篇6
尊敬的各位装修负责人/业主:
您们好!
鉴于当前本市疫情的严峻形势,为了进一步做好疫情防控工作,减少小区外来人员流动,给学生们创造一个舒适的居家学习氛围,不影响广大学生学习,4月12日(周二)至4月17日(周日)停止小区一切装修,感谢大家的理解与配合!
以上安排暂定实施至4月17日24时止,后续安排将视疫情情况变化。
注:请做好疫情防控。
减少外出,不聚集。
佩戴口罩,注意个人防护。
云山峰境管家服务中心
2022年4月11日
停工通知 篇7
建房住户:
地址:
相关法律法规、技术标准: 《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规。
存在问题:
1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形,由于高压电线横跨一 层主体上空,现严重阻碍二层建设,更存在严重安全隐患。
2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况,讨论解决消除安 全隐患,并拿出相应方案报上级批准。
3、在安全隐患未解决之前,建房住户不得私自再动工建房。
土桥镇街道整改要求:安全隐患未解决前不得进行动工建房,否则一切后果由建房住户承担。
整改条件:安全监管人员检查达到安全生产要求后,同意继续动工建房。
签发人: xxx
签发日期: 20xx 年 3 月 25 日
安监机构: (公章)
说明:村民建房存在安全隐患,责令停工整改。
停工通知 篇8
尊敬的业主/住户:
您好!中秋节来临之际,为使侨雅花苑广大业主度过一个安静、舒适的假期,现将中秋节期间业户装修施工时间调整如下,请各业户知悉:
各装饰装修单位在20xx年9月8日(即农历八月十五)暂停施工一天。请各施工单位于节日前一天做好相关的安全检查工作和装修现场内、外的环境卫生工作,保持苑区整洁、美观。贵重的装修工具、物品等尽量搬离区外或自行保管好。
中秋节期间敬请广大业主外出时做好以下三防工作:
1.防盗。出门时请关紧门、窗并上锁。
2.防火。关闭室内所有的电源、煤气阀及有可能产生火种的设施设备,请检查杂物房等容易忽视的地方,装修工具应分类摆放,易燃物品要远离火源。
3.防风雨。将花园、阳台的花草花盆置放在适当位置,避免风吹倒。
望各业主及装修负责人支持物业管理工作并相互转告,不便之处,敬请谅解!
物业服务联系电话:
侨雅物业提前祝各位业主中秋节节日快乐!
xxx
20**年**月**日
停工通知 篇9
尊敬的业户:
中秋将至,为了给各业户营造一个安静祥和的节日环境,现对苑区内私人装修施工和维修施工时间作如下安排:
1、20xx年9月15日至20xx年9月17日期间苑区内将暂停一切装修施工行为。
2、节日期间禁止装修工程车辆及装修人员进入区内进行施工。
3、假期前后所有施工单位做好本单位的安全和环境清洁工作。
4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的电源总开关、水阀、燃气阀门,以杜绝安全隐患。
5、请不要在此期间把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上,防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。
6、请您提前做好相关准备,如有不便,敬请谅解!感谢您的支持和配合! 请各业户/装修单位相互周知。不便之处,敬请谅解!
详情可咨询xxx,物业服务中心将竭诚为您服务!
感谢您对碧桂园物业的支持与理解。
顺祝:生活愉快!
xxx
20**年**月**日
停工通知 篇10
各单位、各部门:
春节将至,根据《国务院办公厅关于20xx年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔20xx〕xx号),结合我校实际,现将20xx年元旦放假安排及有关事项通知如下:
一、放假时间
20xx年1月x日——1月x日休息,共七天。
二、有关事项
1.放假前,教务处督促各教学单位做好期末考试相关工作安排,并将放假安排及时通知到师生。
2.各二级学院加强对学生进行安全教育,节日期间不要组织集体外出活动。
3.春节期间,保卫处加强各校区值班巡逻和安防;各单位安排好本单位的值班工作,xx校区管理办公室、医学部、八里湖校区管理办公室安排好xx、南湖、庐峰、八里湖校区的值班和安防工作(值班表报我办备案),遇重大突发情况及时报告并妥善处置。
4.春节期间,各单位负责人离开本市须履行请假手续并保持联络畅通。
5.请有关部门做好春节期间的.学校行政值班工作(值班表附后)。
院长办公室
20xx年1月x日
停工通知 篇11
河南xx有限公司:
经查,你公司于20xx年7 月5 日,在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的情况。
当日已责令你公司自接到通知之日起,立即停工,待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。
限你公司20xx 年7 月11 日前书面回复整改意见,如未按时 回复,我方将另择施工单位施工,本工程中标通知书作废处理。
特此通知。
当事人签字:
甲方人员签字:
日期:
停工通知 篇12
1、20xx年9月6日起装修活动恢复正常。
2、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间,园区内禁止一切装饰装修施工行为。
3、期间物业服务中心暂停办理装修登记备案手续,装修退场手续和装修延期手续。
4、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。
5、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间,请各业户/装修单位做好各自单元的垃圾清理,材料堆放、施工现场围蔽等相应的清洁卫生和安全防范工作。
6、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门,以防物品丢失。
7、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门,以免引发火灾事故。
8、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。
9、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上,防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。
10、假期期间禁止所有装修人员、装修物料等进入园区内。
11、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的水阀,以防发生漏水事故。
Yjs21.coM更多幼师资料延伸读
工地停工通知
宜未雨绸而缪,毋临竭而掘井。当幼儿园教师的教学任务遇到困难时,往往都需要参考一下我们提前准备参考资料。资料的意义非常的广泛,可以指需要查到某样东西所需要的素材。参考资料有利于我们完成相应的学习工作目标。所以,你是否知晓幼师资料到底是怎样的形式呢?以下由小编收集整理的《工地停工通知》,供大家参考,希望能帮助到有需要的朋友。
工地停工通知 篇1
尊敬的项目经理:
由于新冠疫情的肆虐,我们不得不通知您,您的工地停工。我们深感抱歉给您带来的不便,同时也希望您能够理解我们的决定。
在这个特殊的时期,我们非常重视疫情防控,采取了一系列措施来确保工人的健康和安全。然而,由于疫情的影响,我们无法按照原计划进行施工。我们深知这对您的项目进度和成本造成了一定的影响,对此我们深表歉意。
为了尽量减少对您的影响,我们将采取以下措施:
1. 工人将会被强制隔离,并且需要接受必要的健康检查。
2. 我们将暂停现场施工,并且将所有的机械设备存放在安全的地方。
3. 我们将通过远程操控的方式,对工地进行维护和管理。
4. 我们将为您提供必要的协助和支持,以确保您的项目能够按时完成。
我们再次向您表示我们的歉意,并希望您能够在这个时候保持冷静,配合我们的工作。如果您有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时与我们联系。
祝您健康平安!
此致
敬礼
XXX公司
工地停工通知 篇2
为使广大职工群众能够欢乐祥和渡过新春佳节,根据国家有关放假通知精神,结合公司当前生产经营情况,确保节日期间安全生产,经公司研究决定,节日期间安排如下:
xx日、xx日调休,x月x日为公休日,xx日至xx日为带薪休假。x月x日上班。
2、配合生产辅助单位根据生产线生产情况具体安排。生产时间临时需要调整时以临时通知为准。各单位要做好停产生产线防冻工作,确保节后生产顺利开工。各单位安排好看班人员,检查工作。
供应、运输等部门,安排好节日期间正常业务工作。
4、凡在节日期间有加班检修设备,需要加班审批表务必于假日之前报办公室。
5、假日期间对厂区实行戒严,凡节日期间需要进厂人员名单报公司办公室办理节假日证明。
6、严格检查各仓库管理记录,检查仓库技防设施是否正常运行,发现问题及时上报;检验应急救援体系运作情况,出现突发事故须立即响应并发挥有效作用。
保密、保卫教育,抓好防火、防盗等安全工作检查、加强防范措施,消除隐患,做好节后开工上岗等教育,保证开工顺利。各单位要做好停产生产线防冻工作,确保节后生产顺利开工。各单位安排好看班人员,检查工作。
工地停工通知 篇3
近期,由于天气炎热、高温连日来,各地都在进行建筑工地的建设工作。然而,近日却传来了一条消息——工地停工通知。
正如标题所述,建筑工地因各种原因需要停工。那么,为什么会出现这种情况呢?接下来就让我们来了解一下。
首先,工地停工通知是建筑单位或业主委托监理单位发布的通知。通知包含了停工原因、时间、安全预警和责任承担等方面的信息。停工原因则多种多样,下面列举了几种主要的情况。
一、特殊天气情况
高温、暴雨、大风等恶劣天气会对建筑工地造成较大的干扰,危及工作人员的生命健康和建筑安全。因此,工地在特殊天气情况下需要停工,以确保工人们的生命安全和建筑质量。
二、设备故障或维修
建筑工地使用大型机具设备进行建设,这些设备随时有可能遇到故障或需要维修。此时,为了保证设备正常运转和使用的安全性,也需要停工进行必要的检修和维护。
三、资金问题
建筑工地需要投入巨额资金,但有时候在建造过程中,资金出现困难,这会影响进度和质量。此时,停工整顿是非常必要的,等到资金问题解决后才能重新开工。
四、安全事故
建筑工地是危险的工作场所,可能发生事故,而一旦发生意外,停工调查、整改和查清责任等都是必须要的环节。有时候,工地的生产需要被严格监管,只有停工检查能够保证工人们的生命安全。
以上是几种主要的停工原因。对于建筑工地来说,虽然停工会影响进度和工期,但为了保证建筑质量和工人的生命安全,停工是必要的。
而对于业主委托监理单位来说,发布工地停工通知显得尤为重要,因为在工地停工期间,他们需要进行必要的监督和管理,以确保工地不出现误工、浪费和不合理的安排等问题。
在这里,也要提醒工地负责人和工作人员,要严格遵守停工通知,不得私自恢复生产,以免发生意外事故,造成不必要的损失。
最后,我们也希望广大工地工作人员能够关注自己的生命安全、注意施工安全、保证建筑质量,共同构建美好的建筑环境。
工地停工通知 篇4
各建筑、市政施工、监理企业,各房地产开发企业,有关建设单位,局属有关单位:
为配合做好高考工作,避免施工噪声污染,为高考创造安静的环境,根据《临朐县招生委员会关于XXXX年高考各部门工作分工的安排》,现就有关事项通知如下:
严格落实《临朐县招生委员会关于XXXX年高考各部门工作分工安排》中“每个考点(考点设在临朐一中、实验中学、临朐六中、新华中学共四处)及考生住宿地点(散布在全县城)周围1000米之内建设工地停止一切作业”的要求,决定县城范围内(西环路以东、东泰路以西、北环路以南、南环路以北)的所有建筑、市政、装饰施工现场必须停止所有作业。
XXXX年6月6日12∶00至XXXX年6月8日18∶00。
各建设单位特别是房地产开发企业一定要从维护广大考生的根本利益出发,认真落实暂停施工的范围和时间要求,并做好停工期间职工外出活动等事项的管理工作。监理单位要严格督促施工企业落实停工措施。施工企业要利用暂时停工之际,全面检查施工现场的'围挡、防尘降噪、不扰民措施、临时用电、安全防护以及暑雨季施工等措施的制定和落实情况,发现隐患及时整改,确保施工现场安全防护规范有效。同时加强务工人员的管理,组织开展培训学习等活动,坚决杜绝务工人员出现酗酒、赌博等违法违规行为。局属各职能单位要按分工加强巡查,房地产开发项目由开发办负责,其它建筑施工现场由质监站负责,市政项目由市政处、城建处负责,自6月6日下午开始,派出检查组对施工现场实行不间断巡查,对巡查发现的问题要立即处理,对接到或转来的投诉要按分工随时处理,确保施工现场停工到位、保持安静。同时要做好巡查记录,包括巡查人员、巡查路线、所查工程、巡查时间、存在问题及处理措施等要记录在案,有据可查。
工地停工通知 篇5
尊敬的在温各建设、监理、施工单位,各区属国有企业:
为贯彻落实国务院联防联控机制和xx省新冠肺炎疫情应急指挥部关于做好当前疫情防控的决策部署,全面落实“外防输入、内防反弹”总体防控要求,省住建厅印发了《关于做好春节期间建筑工地疫情防控工作的通知》,现将市住建局《关于进一步做好建设工程春节期间疫情防控有关工作的通知》转发你们,请各项目结合我局印发的疫情防控工作通知,抓好落实工作。
一、加强疫情防控确保措施落实
(一)加强常态化疫情防控工作。各项目要切实做好施工现场封闭式管理,准确掌握人员健康和流动情况,加强从业人员健康监测,强化施工现场食堂食品安全管理,做好重点场所通风、消毒措施,储备充足防疫物资,加强施工现场临时隔离区设置巡检,做好突发疫情应急处置准备工作。
20xx年2月2日前,各项目务必严格落实“场所码”疫情防控工作。一是做好“场所码”申领、生成、张贴工作,由项目施工单位负责人在项目现场打开“四川天府健康通”,见右下角“场所码”,完成申领、生成,并打印塑封之后张贴在项目进场门口;二是督促所有进场人员用“四川天府健康通”扫一扫功能扫码进场;三是宣传教育所有从业人员进入小区、院落、商场等场所须严格遵守场所扫码进场要求。
(二)加强春节期间人员防疫教育引导工作。各项目要加强从业人员疫情防控教育,密切关注新冠疫情发展情况,掌握国内及境外疫情态势,辨识中、高风险地区。对从业人员要指导做好疫情个人防护,要落实《xx市xx区聚集性活动疫情防控指南》等疫情防控要求,减少不必要的聚集性活动,做好疫情常态化防控。
一是做好人员“放得去”工作。中华民族有传统节日回家团聚习俗,春节放假前对要回家的'人员合理安排,嘱托准备回乡人员按照疫情防控要求去进行必要的核酸检测,确保持阴性报告返乡,交通方面尽量选择自驾、包车;二是做好人员“留得住”工作。鼓励家乡在中高风险地区人员在蓉(xx)过年,给予适当的经济补助和节日慰问,要让选择当地过年的人员留得住、过好年;三是做好用工“能返回”工作。节后复工人员摸排,提前做好用工计划安排,确保节后复工人员能返回。
二、加强值班值守确保应急得当
春节假日期间停工的工地要制定停工期间管理措施及应急措施,安排专人进行值班值守,各项目要在放假前将值班安排表报送给片区监督人员。值班人员要加大巡逻频率,加强工地防火管理,企业负责人、项目经理要落实带班制度。
各项目带班、值班人员要做好应急信息报送工作,确保突发事件报送及时通畅、信息准确及时。若有紧急状况需立即拨打:区住建局24小时值班电话:xx;区疾控中心电话:xx;区市场监督管理局(食安办)24小时应急值班电话:xx,并每日报安全生产、疫情防控等应急处置相关情况。
三、严格监督检查确保防疫成效
我局将对各建设项目施工现场疫情防控常态化管理、防疫物资储备、春节期间人员疫情防控工作情况进行重点督查,对企业安全生产主体责任不落实,疫情防控措施不到位的依法依规顶格处罚。
xx公司
20xx年xx月xx日
工地停工通知 篇6
20xx年度普通高校招生考试定于20xx年6月7—8日进行,根据《合作市考试招生委员会关于合作市20xx年国家教育考试期间各成员单位工作职责的通知》(合招委发〔20xx〕5号)要求,为给广大考生营造一个安静、舒适的复习、休息、考试环境。现将合作市考区及考点周边各建筑施工企业、在建工程各施工工地(含装修、装饰)在高考期间停工的有关事项通告如下:
一、停工时间
20xx年6月6日——20xx年6月9日,共4天。
二、有关要求
1、合作一中、合作市初级中学周边的建筑工地6月6日19:00时—9日12:00时期间全时段停止施工。
2、停工期间,各单位进行企业整改,排查各类安全隐患或组织员工培训学习。各施工工地在停工整改期间不能制造噪音,影响考生休息。
3、合作市住建局将组织工作人员在停工期间对考场周边建筑工地的停工情况进行全天监督,一经发现有未停止施工的工地,将对相关企业进行严肃处理。
特此通告
xxx单位
xx年xx月xx日
工地停工通知 篇7
尊敬的业户:
国庆节即将来临,在这喜庆的日子里,物业服务中心提前祝您节日快乐,幸福美满!关于节日期间的注意事项,我们在此温馨提示您:
一、如果您外出旅游、走亲访友或回乡过节
1、请在出行前将您临时存放在户门外、楼梯间的物品彻底清除干净。
2、请将室内的水、电、燃气阀门开关关闭,门窗关闭上锁,并妥善保管贵重物品。
3、请将冰箱内的物品清除干净,以免关闸后腐烂变质。
4、请不要在家中存放易燃、易爆、易挥发等物品,防止火灾发生。
5、请不要将花盆、墩布等物品摆放在阳台或窗台等位置,以防止高空坠物的情况发生。
二、如果您在小区内欢度佳节
1、请您在亲友欢聚时不要影响周边邻居的正常休息及日常生活。
2、为了给业户创造一个和谐、安静的度假环境,10月1日至10月7日(国庆假期)全天禁止施工。请正在装修的业户自觉遵守上述要求,配合物业工作。
3、节日期间如有陌生人造访,请勿轻易开门,并及时通知物业服务中心工作人员。
三、坚持做好疫情防控
做好个人疫情防护及家人疫情防护提醒,不聚集,不扎堆,外出戴口罩、保持手清洁,注意安全一米距,不到中高风险地区,非必要不离惠不出省。
四、假期期间物业的工作安排
1、物业服务中心各岗位均有值班人员照常为您服务。
2、节日期间巡查人员、安保人员将会加强巡查力度。
为了您和家人的安全,让我们携手共同做好小区的防火防盗工作,如您需要帮助,可致电物业中心服务热线:一期xxxx-xxxxxxx,二期xxxx-xxxxxxx,三期xxxx-xxxxxxx,我们将竭诚为您服务!
xx物业
20xx。9。28
工地停工通知 篇8
尊敬的在温各建设、监理、施工单位,各区属国有企业:
为贯彻落实国务院联防联控机制和xx省新冠肺炎疫情应急指挥部关于做好当前疫情防控的决策部署,全面落实“外防输入、内防反弹”总体防控要求,省住建厅印发了《关于做好春节期间建筑工地疫情防控工作的通知》,现将市住建局《关于进一步做好建设工程春节期间疫情防控有关工作的通知》转发你们,请各项目结合我局印发的疫情防控工作通知,抓好落实工作。
一、加强疫情防控确保措施落实
(一)加强常态化疫情防控工作。各项目要切实做好施工现场封闭式管理,准确掌握人员健康和流动情况,加强从业人员健康监测,强化施工现场食堂食品安全管理,做好重点场所通风、消毒措施,储备充足防疫物资,加强施工现场临时隔离区设置巡检,做好突发疫情应急处置准备工作。
20xx年2月2日前,各项目务必严格落实“场所码”疫情防控工作。一是做好“场所码”申领、生成、张贴工作,由项目施工单位负责人在项目现场打开“四川天府健康通”,见右下角“场所码”,完成申领、生成,并打印塑封之后张贴在项目进场门口;二是督促所有进场人员用“四川天府健康通”扫一扫功能扫码进场;三是宣传教育所有从业人员进入小区、院落、商场等场所须严格遵守场所扫码进场要求。
(二)加强春节期间人员防疫教育引导工作。各项目要加强从业人员疫情防控教育,密切关注新冠疫情发展情况,掌握国内及境外疫情态势,辨识中、高风险地区。对从业人员要指导做好疫情个人防护,要落实《xx市xx区聚集性活动疫情防控指南》等疫情防控要求,减少不必要的聚集性活动,做好疫情常态化防控。
一是做好人员“放得去”工作。中华民族有传统节日回家团聚习俗,春节放假前对要回家的人员合理安排,嘱托准备回乡人员按照疫情防控要求去进行必要的'核酸检测,确保持阴性报告返乡,交通方面尽量选择自驾、包车;二是做好人员“留得住”工作。鼓励家乡在中高风险地区人员在蓉(xx)过年,给予适当的经济补助和节日慰问,要让选择当地过年的人员留得住、过好年;三是做好用工“能返回”工作。节后复工人员摸排,提前做好用工计划安排,确保节后复工人员能返回。
二、加强值班值守确保应急得当
春节假日期间停工的工地要制定停工期间管理措施及应急措施,安排专人进行值班值守,各项目要在放假前将值班安排表报送给片区监督人员。值班人员要加大巡逻频率,加强工地防火管理,企业负责人、项目经理要落实带班制度。
各项目带班、值班人员要做好应急信息报送工作,确保突发事件报送及时通畅、信息准确及时。若有紧急状况需立即拨打:区住建局24小时值班电话:xx;区疾控中心电话:xx;区市场监督管理局(食安办)24小时应急值班电话:xx,并每日报安全生产、疫情防控等应急处置相关情况。
三、严格监督检查确保防疫成效
我局将对各建设项目施工现场疫情防控常态化管理、防疫物资储备、春节期间人员疫情防控工作情况进行重点督查,对企业安全生产主体责任不落实,疫情防控措施不到位的依法依规顶格处罚。
xx公司
20xx年xx月xx日
工地停工通知 篇9
尊敬的业主:
您好!
一年一度的国庆节即将来临,因我小区已有部分业主入住,为使广大业主度过一个安静、舒适的假期,同时又考虑目前正处于装修阶段的业户,根据国家休假规定于10月1日-10月7日国庆节放假。现规定于10月1日-10月3日停止一切施工作业,10月4日-10月7日为静音施工。敬请装修业主/装修公司合理安排装修施工时间:
1、10月1日-10月3日停止所有施工作业。10月4日-10月7日为静音施工。
2、节假日期间请各位业主、施工人员将贵重物品、工具搬离小区或妥善保管。
3、为防止节假日期间出现突发事件,消除节假日期间存在的安全隐患,请各位业主或施工人员在停止作业的情况下,及时关闭所有门窗、水源、电源。
4、请所有访客、施工人员积极配合门岗访客登记工作,按秩序及规定停放车辆。
5、为了您和他人的安全,请勿“高空抛物”;施工过程中提示施工人员做好防护工作,以避免材料、杂物等从高空坠落。
6、重点提示各位业主,我小区为禁止燃放烟花爆竹区域,请您严格遵守政府相关条例;且秋季为火灾的高发期,请各位业主及施工人员注意消防及用电安全。
注:停工期间,物业服务中心工作人员将正常值班服务。物业服务中心电话:xxxx-xxxxxxx
特此公告,感谢您对物业工作的支持与理解!
工地停工通知 篇10
xx公司:
一年一度的高考即将来临,对于考生们来说,一个安静的复习、休息和应考环境尤为重要。为控制和减少环境噪声污染,富源县城市综合管理局针对建筑施工、民用建房、室内装修等,向各建设、施工、监理单位,各在建项目施工项目部下发了《关于2020年高考期间建筑工地停工的通知》(以下简称《通知》),为广大考生保驾护航。
连日来,富源县城市综合管理局城市建设管理监察队城建中队,渣管办对辖区在建施工工地特别是考点周边建筑工地(宏发新时代商业广场、建兴市政服务有限公司、宏发梧桐苑、今飞御景园、玉顺华府、富源第九中学建设项目工地等)、周边农户民用建房室以及室内外装修装饰工程、玉顺湖民众娱乐聚集地进行挨个走访,下发《通知》,宣传责任。一是做好道路环境卫生工作;二是严控噪声污染;三是高考期间各建筑施工工地全天候停工作业。在走访过程中,执法人员积极向施工方宣传国家环境噪声污染防治方面的法律、法规,引导夜间施工单位及运输车辆,严格控制夜间施工噪音,为考生及居民提供一个整洁、宁静的生活环境。
截至7月3日,共下发了《通知》90余份,我局在高考前将按照宣传全覆盖的要求,继续做好《通知》下发工作、高考期间全天候停工宣传走访工作。
另外,富源县城市综合管理局还召开了专题会议,布置考试期间的护考工作。各中队将按照辖区管理的原则,在各考点周边安排执法人员现场值勤,全力维护考点秩序,确保考点周边环境的井然有序;负责对各考点周边的巡逻,重点整治影响考点周边环境秩序的各类违法行为,及时阻止各类流动摊贩接近考点,处理各类应急事件,确保良好的考试环境。
通知人:
日期:
工程停工通知
这篇文章将帮助您更深入地了解“工程停工通知”的内涵和含义,期待这些实践经验能够为你的日常工作带来提高。是平日的办公事务处理中,一般都会浏览最新的公告通知。通告和公告的目的在于向更广泛的受众传递信息。
工程停工通知 篇1
:
你单位施工的 工程,根据我站年月日监督检查,发现存在以下质量问题:
1、
2、
3、
违反了 第 条规定,现责令你单位暂停施工,停工时间从年月日开始。
特此通知。
签发人:
质量监督站
(盖章)
年 月 日
签收人: 年 月 日
注:1、责任单位对质监机构提出的质量问题进行整改后,应上报《工程质量整改完成报告》和《工程复工申请报告》,质监机构下达《工程复工通知书》后方可复工。
2、本通知书一式4份,质监、建设、监理、施工单位各1份。
工程停工通知 篇2
区质监站、区安监站,各建设、施工、监理单位,各有关单位:
20xx年全国普通高考、广东省普通高中学业水平考试以及中考即将进行,为做好考场周边建设工地施工噪声管理工作,确保xxxx年高考(6月6日至9日)和中考期间(6月24日至26日)我区考生有一个良好的考试环境,现将有关要求通知如下:
1、为避免工地施工影响考试,各工地应全面加强高考、中考期间建筑施工噪声管理。在高考、高中学业水平考试期间(6月6—9日)和中考(6 月24—26日)期间,全区所有工地应停止打桩,中午和晚上停止施工,禁止所有产生噪声的施工作业(抢修、抢险、应急作业除外)。特别是考场及住宅小区周边相关项目务必高度重视,提前调整施工计划,严格按照通知要求组织施工。
2、考试期间,请区质监站、区安监站对考场周边建筑工地的。停工情况进行全天监督,一经发现有未停止施工的工地,要对相关企业进行严肃处理。
通知人:
日期:
工程停工通知 篇3
经检查发现财富广场4#楼工程存在如下质量隐患,按照有关质量技术规范和规程规定,请接到通知后,即日起停工。 存在问题:
1、本楼第六层因8月5日浇筑梁、板、柱砼,浇筑完毕后24小时内商品混凝土还没有强度。
2、在3天回弹时强度还没有,甚至有的'柱砼用手指都能扣掉;
3、就此项质量问题,应立即停工,待有资质质检单位或上级部门质量认证后方可下到工序施工。
河南九州建筑工程有限公司(签章)
经办人: 日期: 年 月 日
项目经理签字: 日期: 年 月 日
工程停工通知 篇4
你(单位)在进行建设的'行为,违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的规定,现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定,限你(单位)在接到通知书之日起立即停止建设,逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的`拆除等。
如你(单位)不服本决定,可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议,也可以在三个月内直接向人民法院起诉。
xxx行政执法局(公章)
20xx年xx月xx日
工程停工通知 篇5
xx:
鉴于你在建的xxx(位于xxxxxx)占用国有土地,无任何合法手续,严重违反《城乡规划法》和《土地法》,不符合国有土地使用有关规定,未经审批擅自新建,影响xxxxxxxx整体规划,限立即停工,若无合法手续继续建造,责任自行承担。
xxxxxx人民政府
20xx年6月7日
送达人:
接收人:
工程停工通知 篇6
________________________________:
经检查,你单位施工的______________________________________________项目,违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《河北省建设工程施工安全规程》等标准规范,存在如下重大安全隐患:____________________________________________________________________________________________。
根据《建设工程安全生产管理条例》、《河北省建筑工程施工安全监督管理暂行规定》,必须立即停工整改,待整改完毕,将整改报告书报(________________________)。经检查验收合格后方可复工。
签发人:______________(公章)
施工单位接受人:______________
__________年________月______日
监理单位签收人:______________
工程停工通知 篇7
各施工、房地产开发企业:
2022年的高考即将来临,为了给广大考生营造一个舒适、安静的应试环境,根据甘谷县2022年普通高校招生考试工作会议精神,现就做好高考期间有关工作通知如下:
一、停工时间
高考期间6月1日至6月5日夜间禁止施工(18:00至次日8:00), 6月6日至6月9日全天24小时停工。
二、停工范围
县城规划区域内所有建筑工程项目、装饰装修项目、房屋建筑拆除项目。
各相关单位自接到通知之日起立即安排好停工前的相关事宜,严格按照专人负责制进行任务分工,明确责任,实施问责制,确保高考不受影响,县住建局将随时进行督查,对不按要求停工影响考生正常休息的发现一起处理一起。
特此通知
甘谷县住房和城乡建设局
2022年5月31日
工程停工通知 篇8
工程名称:
编号:( )停字号
上海xx水电安装工程有限公司:
经检查发现,施工现场存在下列重大安全隐患:现通知你方必须于年月日时起停止对本工程的一切施工活动,立即对上述安全隐患进行整改。整改完毕后,并将整改措施及整改结果和复工申请报建设单位现场管理人员复查,复查合格后方可恢复施工。
现场管理人员签名:
施工单位接收人签名:
发出日期:
签收日期:
工程停工通知 篇9
xx公司:
你单位施工的厂房,办公室工程,经检查存在下列重大安全隐患:
1:未见施工合同,监理合同,安全监督备案,质量监督备案,施工许可相关手续,
2:脚手架搭设不符合要求,厂房采用单排钢管搭设,连墙点未安放“两步三跨”要求设置,无扫地杆,架体未超过作业面,竹竿未铺设,安全网未张段,内侧防护不到位。
3:龙门架未经检测验,责令立即停止使用。
4:临时用电未按“三相五线制”三级配电,两级保护,一机一闸一箱一漏的要求设置。
5:临时防护不到位,部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定,现责令你单位:□立即停止部位的.施工。 □立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施,防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站,接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。安检员:
兴化市建筑安全监察站建设单位签收人:
监理单位签收人:
施工单位签收人:
xx年xx月xx日
工程停工通知 篇10
沙建管( )停第( )号
经查,你公司开发的` 项目工程,未在沙洋县建设行政主管部门办理 设工程质量管理条例》第二章第十三条,《建设工程安全生产管理条例》第四十二条 之规定,属于违章建设行为。为规范参建各方建筑市场行为,确保该工程的质量和安全,现通知你公司立即停止违章建设。
特此通知
沙洋县建筑工程管理处 年 月 日
建设单位签收人:
监理单位签收人:
施工单位签收人:
工程停工通知 篇11
____________________________________:
你单位工程经(检查、抽查)存在以下质量问题: ________________________________________________
□ 1.整改;
□ 2.局部停工整改;
□ 3.限制你的单位_________年_____月_____日前整改完成,整改结果书面报我站复查。
建设单位项目负责人:___________
监理单位项目负责人:________施工单位项目负责人:_______相关单位项目负责人:______检查人:______签发人:__________
签发单位(盖章):_________
_____年____月_____日
停工通知七篇
什么样的公告通知比较高质量?对公告通知已经习以为常了。公告通知能够帮助相关人员更好地了解工作的意义和意义,这份特别的“停工通知”定能让您满意,这篇文章会是您的良师益友相信一下!
停工通知 篇1
同事们:
据国家关于20xx年春节节假日时间的具体安排,公司对春节放假时间及注意事项通知如下:
1、20xx年1月x日至20xx年1月x日,7天为春节假期。
2、春节放假期间,如需要正常上班的部门,请部门负责人于1月x日之前将值班表报办公室备案。
3、春节放假期间全体员工及领导必须保证手机24小时开机状态,确保联系畅通;
4、春节放假期间,未经批准,非值班人员(除部门负责人外)一律不得进入公司,如有特殊情况须请示部门负责人批准,经同意方可进入公司;
5、春节放假期间回家或外出旅游的员工,应事先知会部门负责人,并协调处理好放假期间的本职工作;
6、春节放假期间监控中心对公司财产的安全负全责,请做好防火、防盗工作。监控中心值班长并负责关好办公区域的门、窗等;
7、春节放假期间在公司值班人员一律禁止使用电脑以外的所有电器及办公设备。
8、回家或外出旅游的员工应注意安全。
祝全体员工:节日愉快,身体健康!
xx公司
20xx年x月x日
停工通知 篇2
室内装修停工通知书
尊敬的业主:
您好!非常抱歉给您带来不便,我公司在此向您通知,由于意外情况的发生,我们不得不暂停您的室内装修工程。
首先,我公司的施工团队已经全力投入您的室内装修工程,但遗憾的是,在进行施工期间,我们发现了装修工程存在的一些安全隐患,需要停工进行调查和处理。为确保施工质量和您的安全,我公司决定对工程进行暂停。
具体原因如下:
1.电线隐患:经过工程师的检查发现,室内电线线路可能存在漏电及温度过高的问题,这一情况可能会引发火灾等安全事故,为了保证您的安全和装修质量,我们决定暂停施工并全面检修和更换电线。
2.装修材料问题:我们在进行工程施工时意外发现到了一些装修材料存在质量问题,比如涂料、墙纸等。为保证施工质量和装修效果,我们决定暂停施工,并重新选购和更换合格的材料。
3.施工队伍调整:我们在工程施工过程中发现,由于一些技术人员因私事不得不离职,导致施工队伍的临时缺员,为了保证施工质量和进度,我们决定暂停施工,并重新安排和调整施工队伍。
在此,我公司郑重承诺,我们将会尽快解决这些问题,并重新启动您的室内装修工程。我们非常重视您的利益和安全,希望您能理解我们的做法,并对此次停工表示谅解。
对于此次停工给您带来的诸多不便,我公司深感抱歉,并将竭尽全力加快解决问题的速度。我们会尽快组织专业人员对电线进行检修和更换,确保施工期间的安全性;同时,我们会与供应商紧密合作,重新选购和更换合格的装修材料;同时,我们也会尽快安排新的技术人员加入施工队伍,保证施工进度的稳定性。
我们将持续关注施工进度,及时向您报告以及解释相关的工作安排和进展情况。同时,我们也欢迎您随时向我们提出您的建议和意见,以便我们进一步改进工作和提升服务质量。
最后,请您谅解我们的错误,并期待您再次选择我们的公司,给我们一个重新开始的机会。我们将以一流的装修质量和周到的服务来回报您的信任。
如果您对停工事宜有任何疑问,可以随时联系我们的客服人员,我们将竭诚为您解答。
再次对给您带来的不便深感歉意,并期待您对我们的支持和理解!
谢谢!
此致
礼上
XXX装修公司
日期
停工通知 篇3
尊敬的各位装修负责人/业主:
您们好!
鉴于当前本市疫情的严峻形势,为了进一步做好疫情防控工作,减少小区外来人员流动,给学生们创造一个舒适的居家学习氛围,不影响广大学生学习,4月12日(周二)至4月17日(周日)停止小区一切装修,感谢大家的理解与配合!
以上安排暂定实施至4月17日24时止,后续安排将视疫情情况变化。
注:请做好疫情防控。
减少外出,不聚集。
佩戴口罩,注意个人防护。
云山峰境管家服务中心
2022年4月11日
停工通知 篇4
尊敬的业主/住户:
春节将至,为了让广大业主过一个祥和舒心的'节日,我司将在节日期间暂停园区内一切装饰装修施工(包括单项工程施工),相关事宜通知如下:
一、20xx年1月27日至20xx年2月2日(大年三十至正月初六)在此期间所有施工车辆及装修人员禁止入区进行任何装饰装修活动。期间物业服务中心暂停受理任何装修申报备案手续。
二、请将装修材料整齐放置在各自单元室内(注:别墅区域请将材料放置在花园门柱以内,不可放置在车位或人行道上;洋房区域禁止将任何私人物品堆放在户门前、电梯前室楼梯、消防通道上),贵重的装修工具、物品等请自行做好保管工作。
三、装修垃圾请及时清理并放置在我司指定的位置,禁止乱堆乱倒等违规现象。
四、请装修单位节前做好室内安全检查工作,离场前请关好水、电、燃气闸阀及门窗,清理烟头等易燃物和着火源,对施工现场做好围闭等相应的安全防范工作。
和谐社区,您我携手共创!
感谢您的支持与配合!
祝新年愉快、阖家幸福!
xxx
20xx年xx月xx日
停工通知 篇5
各区生态环境局、各相关单位:
为加强高考期间建筑施工噪声污染监督管理工作,给广大考生创造一个良好的复习迎考和考试环境,根据《上海市环境保护条例》《上海市环保局、市住房城乡建设管理委、市交通委、市公安局、市城管执法局关于印发〈上海市建设工程夜间施工许可和备案审查管理办法〉的通知》(沪环保防〔xxxx〕243号)和上海市教育考试院关于加强xxxx年高考期间环境噪声治理的需求,现将xxxx年高考期间禁止建筑施工作业的有关事项通知如下:
一、高考复习迎考和考试期间(xxxx年5月31日晚22:00起至6月21日晨6:00止),本市范围内禁止涉及产生环境噪声污染的夜间建筑施工作业。
二、高考(xxxx年6月7日至6月9日)考试时段,禁止考场周围100米内昼间建筑施工作业。
三、各区生态环境局应提前告知辖区内的建筑工地合理安排工期,做好停工准备,上述时段内一律不办理夜间施工许可。
四、市、区生态环境执法部门应在考试时段内加强考场周围建筑工地的巡查,加强对违法施工行为的查处力度。
特此通知。
停工通知必备
经过收集并整理,幼儿教师教育网的编辑为你呈上“停工通知”。在目前的学习和工作中,我们都会遇到很多不一样的公告通知。公告通知的主要内容是提醒性的。希望你对这篇文章感到满意!
停工通知(篇1)
尊敬的业户:
您好!
抗战胜利70周年纪念日降至,为了给您营造一个安静、和谐的居住环境,继而对此期间苑区内装修活动安排如下:
1、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间,园区内禁止一切装饰装修施工行为。
2、假期期间禁止所有装修人员、装修物料等进入园区内。
3、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间,请各业户/装修单位做好各自单元的`垃圾清理,材料堆放、施工现场围蔽等相应的清洁卫生和安全防范工作。
4、期间物业服务中心暂停办理装修登记备案手续,装修退场手续和装修延期手续。
5、20xx年9月6日起装修活动恢复正常。
如上信息烦请广大业户相互知照,谢谢!如需其他帮助,请咨询物业服务中心24小时服务热线0595-238200xx、或者致电您的凤凰管家。
广东xx物业服务有限公司永春分公司
20xx年xx月xx日
停工通知(篇2)
为配合xx市人居环境委员会做好xxxx年高考和中考期间建筑施工噪声管理,确保20xx年高考(6月6日至9日)和中考期间(6月24日至26日)我市考生有一个良好的考试环境,现将有关要求通知如下:
一、各部门,各单位应全面加强高考期间建筑施工噪声管理。在高考和中考期间,全市所有在建工程建设单位和施工单位应提前调整施工计划,加强建筑施工噪声管理,严格控制施工噪声,严格执行环保部门噪声许可制度。
二、各级建设行政主管部门应暂停办理申请高考和中考期间的《建设工程噪声作业施工意见书》。
三、各区建设行政主管部门、各监督机构应配合有关部门,加强巡查监督,及时制止影响考试环境的施工噪声作业。
特此通知。
xx市住房和建设局
20xx年5月22日
停工通知(篇3)
xx公司:
一年一度的高考即将来临,对于考生们来说,一个安静的复习、休息和应考环境尤为重要。为控制和减少环境噪声污染,富源县城市综合管理局针对建筑施工、民用建房、室内装修等,向各建设、施工、监理单位,各在建项目施工项目部下发了《关于2020年高考期间建筑工地停工的通知》(以下简称《通知》),为广大考生保驾护航。
连日来,富源县城市综合管理局城市建设管理监察队城建中队,渣管办对辖区在建施工工地特别是考点周边建筑工地(宏发新时代商业广场、建兴市政服务有限公司、宏发梧桐苑、今飞御景园、玉顺华府、富源第九中学建设项目工地等)、周边农户民用建房室以及室内外装修装饰工程、玉顺湖民众娱乐聚集地进行挨个走访,下发《通知》,宣传责任。一是做好道路环境卫生工作;二是严控噪声污染;三是高考期间各建筑施工工地全天候停工作业。在走访过程中,执法人员积极向施工方宣传国家环境噪声污染防治方面的法律、法规,引导夜间施工单位及运输车辆,严格控制夜间施工噪音,为考生及居民提供一个整洁、宁静的生活环境。
截至7月3日,共下发了《通知》90余份,我局在高考前将按照宣传全覆盖的要求,继续做好《通知》下发工作、高考期间全天候停工宣传走访工作。
另外,富源县城市综合管理局还召开了专题会议,布置考试期间的护考工作。各中队将按照辖区管理的原则,在各考点周边安排执法人员现场值勤,全力维护考点秩序,确保考点周边环境的井然有序;负责对各考点周边的巡逻,重点整治影响考点周边环境秩序的各类违法行为,及时阻止各类流动摊贩接近考点,处理各类应急事件,确保良好的考试环境。
通知人:
日期:
停工通知(篇4)
各区生态环境局、各相关单位:
为加强高考期间建筑施工噪声污染监督管理工作,给广大考生创造一个良好的复习迎考和考试环境,根据《上海市环境保护条例》《上海市环保局、市住房城乡建设管理委、市交通委、市公安局、市城管执法局关于印发〈上海市建设工程夜间施工许可和备案审查管理办法〉的通知》(沪环保防〔xxxx〕243号)和上海市教育考试院关于加强xxxx年高考期间环境噪声治理的需求,现将xxxx年高考期间禁止建筑施工作业的有关事项通知如下:
一、高考复习迎考和考试期间(xxxx年5月31日晚22:00起至6月21日晨6:00止),本市范围内禁止涉及产生环境噪声污染的夜间建筑施工作业。
二、高考(xxxx年6月7日至6月9日)考试时段,禁止考场周围100米内昼间建筑施工作业。
三、各区生态环境局应提前告知辖区内的建筑工地合理安排工期,做好停工准备,上述时段内一律不办理夜间施工许可。
四、市、区生态环境执法部门应在考试时段内加强考场周围建筑工地的巡查,加强对违法施工行为的查处力度。
您好!
春节将至,为保证广大业主度过一个安静、祥和的春节,确保春节期间安全、安静、优美的小区环境。自20xx年1月24日起在“玉溪二小区、兰溪瑞园、玉溪一小区、福禄瑞园、新兴瑞园”小区内装修户开始停工,(停工期间停止运送装修材料,装修工人禁止进入小区,应急抢修除外),至春节后大年初七即:20xx年2月7日允许开工。
请小区正在装修业主做好节前停工准备,妥善安排施工时间,工人离场后关好屋内燃气、水电门窗,提前做好装修报停备案。感谢您对物业工作的'支持与配合!
从小区防火安全出发,春节期间小区内严禁燃放烟花爆竹,需燃放的业主可到小区外市政允许的区域燃放且注意自身安全。
在此华瑞物业全体员工恭祝广大业主春节快乐,阖家幸福!
停工通知(篇5)
尊敬的业主阁下/装修单位:您好!值此春节来临之际,分公司A区全体员工恭祝您及家人身体健康、家庭幸福、新春快乐!为了给碧桂园十里银滩小区业主营造一个安静、和谐、舒适的节日环境,根据《全国年节及纪念日放假办法》的规定,现对苑区装修施工和办理装修申报手续时间作如下安排:一、各装修单位停工时间为:20xx年1月23日至20xx年2月11日,共停工21天,停工期间暂停办理装修登记备案手续、装修延期及退场手续,禁止所有装修人员、装修物料及装修车辆进入苑区,2月12日恢复正常。二、各装修单位在装修过程中产生的.垃圾必须于20xx年1月22日前清理完毕。三、装修施工人员退场时应做到以下几点:1、切断室内总电源,妥善处理室内一切火种,防止发生火灾;2、确保室内总水阀关闭,防止渗漏和水管爆裂;3、离开前请确认门窗已妥善关闭;4、室外阳台与楼道内外不得堆放任何装修垃圾和建材,以保整洁和安全;5、不得将业主、他人以及小区内公共物资携带外出。四、所有装修人员必须服从物业公司的管理,如有意见或建议请与物业服务中心工作人员进行协调。请各业主、装修施工单位相互知照并按要求执行,若有任何疑问,请致电碧桂园十里银滩一期物业服务中心:。感谢您的支持和配合!再次恭祝您及家人新春快乐!xxx20xx年xx月xx日
停工通知(篇6)
各区生态环境局、各相关单位:
为加强高考期间建筑施工噪声污染监督管理工作,给广大考生创造一个良好的复习迎考和考试环境,根据《上海市环境保护条例》《上海市环保局、市住房城乡建设管理委、市交通委、市公安局、市城管执法局关于印发〈上海市建设工程夜间施工许可和备案审查管理办法〉的通知》(沪环保防〔xxxx〕243号)和上海市教育考试院关于加强xxxx年高考期间环境噪声治理的需求,现将xxxx年高考期间禁止建筑施工作业的有关事项通知如下:
一、高考复习迎考和考试期间(xxxx年5月31日晚22:00起至6月21日晨6:00止),本市范围内禁止涉及产生环境噪声污染的夜间建筑施工作业。
二、高考(xxxx年6月7日至6月9日)考试时段,禁止考场周围100米内昼间建筑施工作业。
三、各区生态环境局应提前告知辖区内的建筑工地合理安排工期,做好停工准备,上述时段内一律不办理夜间施工许可。
四、市、区生态环境执法部门应在考试时段内加强考场周围建筑工地的巡查,加强对违法施工行为的查处力度。
特此通知。
停工通知(篇7)
集团公司所属各单位、各部门:
根据国务院办公厅20xx年节假日放假调休安排精神,集团公司决定对20xx年春节放假安排如下:
一、20xx年春节放假调休7天。1月x日——1月x日放假,1月x日正常上班。
二、目前,正值全面总结20xx年、谋划部署20xx年的关键节点,各单位各部门要根据年终工作的实际,统筹兼顾协调安排,全力抓好年终收官的各项工作,不能因放假而延误工作的正常进行。
三、春节放假期间,凡有冬施项目的单位和项目部,要加强安全管理,落实安全措施,确保安全生产。各单位要抓好防火、防盗、防触电、防煤气中毒等安全综合治理工作,确保不发生任何安全事故,为确保实现集团公司全年安全生产无事故作出积极努力。
四、春节放假期间,各单位要加强值班值夜工作。各单位各工地(包括已停工工地)的值班值夜人员要坚守岗位,认真负责、尽职尽责,各单位领导要对所属单位的安全进行全面排查,清除安全隐患,堵塞安全漏洞,确保节日期间的安全。集团公司行政保卫部定期不定期地对各单位驻地工地进行安全巡查和夜查。节日期间,各单位行政负责人因工作需要外出的,须事先向集团公司主要领导请假。
五、“春节”新年是家人朋友团聚的时节,在享受团圆欢乐的同时,应注意饮食卫生和身体健康,各驾驶人应遵守交通法规,严禁酒后驾驶,做到文明驾驶,确保交通安全。让我们共同过一个欢乐祥和平安的春节。
六、集团公司值班电话:
总经理办公室:白天电话:XXX
行政保卫部: 昼夜电话:XXX
值班车辆: XXX
祝全体职工家属新年快乐!
XXX总经理办公室
20xx年1月x日
停更通知
在日常生活和工作中,人们都习惯了接收公告或通知。不论公告和通知的大小和差异,它们都具有其固有价值。那么,写公告通知应该从哪些方面入手呢?此处提示您收藏本页,以便于日后阅读!
停更通知 篇1
公告,是指政府、团体对重大事件当众正式公布或者公开宣告,宣布。下文将为大家介绍公文中公告是什么。
公告是行政公文的主要文种之一,它和通告都属于发布范围广泛的晓谕性文种。公告是向国内外宣布重要事项或者法定事项时使用的公文。适用于向国内外宣布重要事项或者法定事项。
公告是用于向国内外宣布重要事项或者法定事项的公文。公告主要有两种,一是宣布重要事项,如最近中国将在东海进行地对地导弹发射训练;二是宣布法定事项,如宣布某项法规或规章,宣布国家领导人选举结果。
有一类公告是属于专业性的或向特定对象发布的,如经济上的招标公告,按国家专利法规定公布申请专利的公告,属专业性公告;也有按国家民事诉讼法规定,法院递交诉讼文书无法送本人或代收人时,可以发布公告间接送达,是向特定对象发布的,这些都不属行政机关公文。
然而,公告在实际使用中,往往偏离了《国家行政机关公文处理办法》中的规定,各机关、单位、团体事无巨细经常使用公告。公告的庄重性特点被忽视,只注意到广泛性和周知性,以致使公告逐渐演变为“公而告之”。
由于公告宣布的是重大事项和法定事项,发文的权力被限制在高层行政机关及其职能部门的范围之内。具体说,国家最高权力机关(人大及其会),国家最高行政机关(国务院)及其所属部门,各省市、自治区、直辖市行政领导机关,某些法定机关,如税务局、海关、铁路局、人民银行、检察院、法院等,有制发公告的权力。其他地方行政机关,一般不能发布公告。党团组织、社会团体、企事业单位,不能发布公告。
公告是向“国内外”发布重要事项和法定事项的公文,其信息传达范围有时是全国,有时是全世界。譬如,中国曾以公告的形式公布中国科学院院士名单,一方面确立他们在我国科学界学术带头人地位,一方面尽力为他们争取在国际科学界的地位。这样的公告肯定会在世界科学界产生一定的影响。中国有关部门还曾在《人民日报》上刊登公告,公布中国名酒和中国优质酒的品牌、商标和生产企业,已便消费者能认清名牌。
公告的题材,必须是能在国际国内产生一定影响的重要事项,或者依法必须向社会公布的法定事项。公告的内容庄重严肃,体现着国家权力部门的威严,既要能够将有关信息和政策公诸于众,又要考虑在国内国际可能产生的政治影响。一般性的决定、指示、通知的内容,都不能用公告的形式发布,因为它们很难具有全国和国际性的意义。
公告还有一定的新闻性特点。所谓新闻,就是对新近发生的、群众关心的、应知而未知的事实的报道。公告的内容,都是新近的、群众应知而未知的事项,在一定程度上具有新闻的特点。公告的发布形式也有新闻性特征,它一般不用红头文件的方式传播,而是在报刊上公开刊登。
2016年广东省清远市清城区公开招聘(选调)事业单位工作人员公告
根据《印发清远市事业单位公开招聘人员实施办法(修订)的通知》(清府办[2012]91号)精神,经清远市清城区人民政府批准,清城区部分事业单位面向社会公开招聘事业单位工作人员13名,公开选调1名。现将有关事项公告如下:
面向社会公开招聘12个岗位13名工作人员,公开选调1名,具体岗位及人数、专业、学历等要求详见附件1。
(一)招聘(选调)对象。
国家承认的大专以上学历的社会人员。
(二)招聘(选调)条件。
1、具有中华人民共和国国籍,遵守中华人民共和国宪法和法律;
2、遵纪守法,具有良好的品行和职业道德;
3、符合招聘(选调)岗位的其他资格条件(具体岗位条件详见附件1);
4、身体健康,具有正常履行招聘(选调)岗位职责的身体条件。
5、曾因犯罪受过刑事处罚或曾被开除公职的人员,以及法律规定不得录用为事业单位工作人员的其他情形的人员,不得报考。
聘用人员为事业单位公益一类、公益二类编制,按招聘(选调)单位空缺岗位进行聘用及兑现相应岗位工资待遇(具体详见附表1)。
(一)报名时间及地点。
报名时间:2016年11 月30 日至 12 月 1 日,上午9:00——11:30,下午14:30—17:00,时间共两天。
报名地点:清远市清城区凤雅苑饭堂二楼(清城区人民政府办公大楼左侧)。
(二)报名方式。
本次招聘(选调)工作采用现场报名的方式。报考者报名时需如实填写《2016年清远市清城区公开招聘(选调)事业单位工作人员报名表》(附件3),考生须预先登陆清远市清城区人民政府网下载打印(双面打印),贴好相片。报考人员所学专业应符合报考岗位的专业要求,每位报考人员只可报考一个符合招考条件的岗位,报考时提交本人近期小一寸彩色相片1张(同版)。
(三)准考证发放。准考证在报名现场发放。
(四)资格审核。报名时由清城区人力资源和社会保障局组织招聘(选调)单位对报考人员进行资格审核。资格审核不合格的,不能参加考试。
资格审核需提交的材料:报考者须提交本人身份证、户口簿、毕业证、学历学位证书、计生生育证明、报名表(双面打印)以及招聘(选调)岗位中“其他条件”要求提供的有关证明材料(所有证件均要求原件及复印件)。报考者是在职人员的须出具单位同意报考书面证明。
报考者须如实提交有关信息和材料,凡弄虚作假的,一经查实,即取消考试资格或聘用资格。对伪造、变更有关证件、材料、信息骗取考试资格的,取消报考资格且3年内不得报考我区事业单位。
本次考试采取笔试和面试相结合的方式进行(实行100分制,笔试占50分、面试占50分)。
(一)笔试。分值占50分。
1、时间:笔试时间定于2016年12月17 日下午 15:00—17:00 进行。笔试成绩于12月27日前在清远市清城区人民政府网公布。
3、内容:主要考核应聘者的公共基础知识、综合分析能力、
文字表达能力等综合素质,公共基础知识包括法律法规、时事政治等内容。笔试采用闭卷方式进行,命题和评卷工作委托有关机构承办。
(二)面试。分值占50分。
1、确定面试对象。面试人选按招聘(选调)岗位人数与面试人数1:3比例依笔试成绩高低顺序确定。如招聘(选调)岗位人数与报考人数未达到1:3比例的,则按实际参加笔试人数确定面试人选。
2、面试时间、地点等具体事项另行通知。
3、面试要求。面试人员须携带本人身份证、准考证和面试通知书,按规定的时间内到指定地点报到参加面试,未按规定时间报到或中途撤离考场视为自动放弃考试资格处理。面试采取结构化面试方式进行。
(三)成绩计算。
1、笔试和面试都按百分制计算,然后按百分比折算合计总成绩。
2、考生总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。考生的总成绩在清远市清城区人民政府网(www.qingcheng.上公布。考生总成绩合格分数要达到60分(含60分)以上,根据岗位招聘人数按总成绩由高至低的顺序择优聘用。
(一)确定参加体检人员。
1、按招聘(选调)岗位与拟聘用人数1:1的比例按考试总成绩从高到低在成绩合格的人员中确定体检对象。
2、如果出现体检不合格情况,则按总成绩由高分到低分依次递补。
(二)组织体检。
已确定的拟聘人员,由清城区人力资源和社会保障局指定医院进行体检,体检标准按照《广东省事业单位公开招聘人员体检通用标准》执行。考生对体检结果有疑问的,可在接到体检结果通知之日起2日内提出复检要求,复检只进行一次,体检结果以复检结果为准。复检不合格的,取消聘用资格,缺额根据实际需要按考生总成绩由高到低依次确定递补人员。体检时间和地点另定。
拟聘用人员名单经清远市清城区人力资源和社会保障局审核后,在清远市清城区人民政府网(www.qingcheng.)进行公示,公示时间为7天。如公示期间或公示期满后发现拟聘用人员存在不符合聘用条件情形的, 可以不予聘用已公示人员,并按总成绩由高到低依次递补人选。
拟聘用人员经公示无异议,按有关程序办理手续。
(一)报考者参加笔试、面试、体检须携带准考证和身份证入场。证件不齐者,不得参加考试和体检。
(二)本次招聘(选调)主管部门不举办、也不委托任何机构举办考试辅导培训班,不指定任何参考用书和资料。
(三)服务期满考核合格的“三支一扶”大学生参加本次招聘,经申请获准后可按粤人发〔2007〕141号文的规定加分。申请人在报名时要提交相关证明材料(服务期满考核合格的 “三支一扶”服务证书、身份证、准考证的原件和复印件) ,申请时间为2016年 11 月30日至2016年 12月1 日,逾期不予受理。
(四)本次招聘(选调)具体考务工作由清远市清城区人力资源和社会保障局及招聘单位负责。
(五)本次招聘(选调)由各招聘(选调)单位主管部门负责解释。
停更通知 篇2
《门牌告示检讨书》是一种公开道歉、承认错误并承诺改正的文书,通常是由个人或单位在公共场合或媒体上发布的。它起源于中国古代千年前的门牌告示文化,而如今已变成了一种现代社会的道歉方式。
门牌告示文化源于唐代,当时许多人不习惯写信,但却有许多事情需要人们互相交流和沟通。于是便出现了一种在门口张贴告示的习惯,人们可以通过它向邻居、朋友或路人传递信息。随着时间的推移,这种传统逐渐演变成了一种公告、警示或宣传的途径。然而,它最为人所知、被广泛使用的形式,是作为一种公开道歉和反思的渠道。
在现代社会中,门牌告示的形式不再局限于门口或墙壁之上,它可以通过各种媒体,如电视、报纸、网络等,传达给更广泛的受众。其中,门牌告示检讨书,就是一种在特定场合发布的,为自己的错误和不当行为道歉并承诺改正的文书。
一份门牌告示检讨书,通常包含以下几个要素:
第一,错误的承认。此项是检讨书的核心内容,它表达了自己出于过失、缺乏判断力或道德准则等原因所犯下的错误。这是表达诚意的关键步骤,也是向受众表明自己对问题的认识和态度的关键。
第二,执着的歉意。在错误承认之后,道歉的表达是必不可少的。执着的歉意可以让受众感受到道歉者的真心实意,同时也表明了自己的道德标准。
第三,改正的承诺。过失的承认、道歉的表达都需要得到证明,而改正的承诺则是道歉者更积极的态度表达。通过承诺改正错误的言行,道歉者可以向受众展示他的强烈意愿,同时也为自己开展下一步工作提供了合理的行动计划。
第四,合适的语气。在整个文书表达过程中,选择合适的语气和语调是至关重要的。门牌告示检讨书不是表现马虎和不敬的地方,它需要以一种专业、谨慎的方式来传达信息,让受众感受到道歉者的真诚和决心。
总之,门牌告示检讨书既是一个比较古老的文化遗产,也是一种在现代社会中得到广泛应用的形式。它是向他人传达自己错误和不当行为的信息,表达自己的真诚并承诺改进的有效方式。通过正确的承认、积极的道歉、承诺改正和合适的语气,门牌告示检讨书可以帮助道歉者弥补过失和错误,向社会传递自己的立场和价值观,从而实现修身齐家、稳步前进的目标。
停更通知 篇3
故事:电影院告示
英国伦敦的女人喜欢戴帽子,即使到电影院里看电影,伦敦的女人们依旧不愿意摘掉帽子。曾经有一段时间,伦敦的一家电影院连续接到许多男性电影观众的投诉,说女人戴着帽子看电影,挡住了坐在后面的男性观众的视线,影响了这些观众看电影,请电影院的经理发布告示予以禁止。
电影院的经理听了男观众的投诉,稍微想了想,笑着说,明令禁止,不太妥当,不如发布告示提倡女人要戴着帽子看电影。经理的话,令投诉的男观众非常失望。
两天后,这家电影院上映一部新片,在放映之前,银幕上出现了一则告示:本影院为了照顾那些年老体衰的女观众,特意提倡她们戴着帽子看电影,来这里看电影的年老体衰女观众,不必摘掉帽子。
告示一出,电影院里所有女观众都把帽子摘了下来。
很快,这则告示不胫而走,来这家电影院看电影的女观众,也再没一个戴帽子了。
停更通知 篇4
为了解决公司员工宿舍楼脏乱差的现象,明确卫生清扫的责任。现将宿舍卫生的清扫事项通知如下。
一、宿舍卫生打扫,由每间宿舍住宿的员工轮流值日,具体的值日人员由各间宿舍员工自行安排。
二、卫生值日人员的主要职责:宿舍走道、卫生间、洗漱间、楼梯及楼梯间的清理、打扫,并做到上述范围内无杂物、垃圾、泥巴、积水。
三、宿舍卫生的值日由办公室每天进行督促检查,对于检查不合格的当班房间给予罚款50元。罚款通知由办公室下达给财务室,财务室分摊到位住宿该房间的每个员工,并从其工资中扣款。罚款用于另请他人打扫卫生开支。
四、本通知从12月2日(星期一)执行。
煤业办公室
20xx年11月29日
停更通知 篇5
为迎接国务院消防安全检查小组来陕检查指导,积极打造我院平安社区及配合医院院园改造提升工作。给广大职工营造一个整洁、舒适、安全的居住环境和非机动车辆停放空间。保障各住户消防疏散生命通道畅通,医院决定从4月25日至4月29日由保卫、物业、保洁对生活区存车棚及各楼宇单元的自行车及楼道杂物进行一次全面清理。并对具体事项通告如下:
一、生活区存车棚清理:
(1)、清理范围为车棚内长年不用,且未办理20xx年度存放手续及在生活区外围、楼道内乱停乱放的所有非机动车辆。
(2)、自行清理期限:需要继续存放的车辆请于4月24日至4月27日到存车棚管理员处缴费登记,不需要的自行处理。逾期未办理登记手续的、未自行处理的,按无主车辆由医院作价处理充公。
(3)、强制清理阶段:4月28、29日
(4)、从20xx年5月1日开始,所有进院非机动车辆存放入棚,乱停乱放的非机动车辆由保卫部门一律按无主车辆处理。
二、各楼宇杂物清理
(1)高层住宅楼各楼层的电梯等候厅、疏散楼梯为公共区域;小高层疏散楼梯为公共区域,任何人不得阻塞占用。禁止堆放任何杂物。禁止摩托车、自行车进入高层楼宇。
(2)杂物、非机动车辆自行清理期限4月24日至4月27日,逾期一律视为无主处理。
公共消防安全,积极预防为主。人人参与消防、处处自觉遵守,共建美好、平安家园!
另,为应对生活区突发火险,医院给1-5号楼每个单元配备灭火器4具配放位置为2层、4层,特此通告!
陕西省肿瘤医院
XX年4月22日
停电通知
在公司的日常工作中,都会必不可免地涉及公告通知。 准备公告通知,是我们对重要任务的一种真实反映,要写好公告通知并不是一件多困难的事?如果您想节省时间建议您收藏本页以备查询!
停电通知【篇1】
停电通知
尊敬的居民们:
大家好!在此,我代表本小区的物业公司通知您,由于城市电力部门的维修工作,本小区将在近期内进行一次停电维修。为了保障大家的生活和财产安全,特此发布本次停电通知。
停电时间:2021年6月18日(周五)上午8点至下午5点。
停电范围:本小区全体居民楼及相关公共设施。
停电原因:为了确保电力系统的正常运行,提高供电质量和安全性,电力部门计划对本小区的配电设施进行检修和维护,以保障小区居民更好的用电环境。
停电影响:停电期间,小区内将没有任何电力供应。电梯、照明、电脑、冰箱、电视等家电设备将无法正常运行。请大家提前储备好所需的食物、水和照明设备,以应对停电期间可能出现的不便。
停电期间,我们会尽最大努力保障大家的用电需求。同时,我们也将会密切关注电力部门的工作进展,以确保维修进程尽快完成。
为了减少停电对大家生活的影响,请大家做好以下准备:
1. 提前备好电池、手电筒、蜡烛等照明设备,以便于停电期间的照明使用。
2. 保持食品和饮用水的储备,以备不时之需。
3. 注意家中的电器,尽量将所有电器设备及时关闭,以避免电闪或电力恢复瞬间对设备造成的损坏。
4. 在停电期间,请勿随意使用燃气、油灯、蜡烛等火源或易燃物品,以确保您的人身和财产安全。
5. 如有老人、孕妇、小孩或患有特殊疾病的居民,应提前做好特殊需求的准备并做好互相关心和照顾。
停电结束后,我们会及时通知大家电力恢复的消息。若在停电期间有任何紧急情况,请拨打我们的24小时物业紧急热线,我们将竭诚为大家提供帮助和支持。
最后,我们对给您带来的不便表示深表歉意,也非常感谢您对我们工作的支持和理解。
祝大家生活愉快!
此致
敬礼
物业公司
日期:2021年6月10日
停电通知【篇2】
停电通知
尊敬的居民们:
大家好!我们很遗憾地通知您,由于今年夏季电力供应紧张,我区将进行一次计划停电以维护电网的稳定运行。在此期间,我们将暂停供电,并进行必要的维护和修复工作。为了让大家做好准备,并尽量减少不便,特向您发出此停电通知。
停电将从7月15日早上8点开始,预计持续时间为8小时,即到下午16点结束。在此期间,您家中的电器将无法正常使用,请您提前做好准备,以免造成不必要的困扰。
我们深知停电对居民们的日常生活造成的不便,因此在此提供一些停电期间的生活指南,希望能帮助居民度过这段时间:
首先,对于需要使用电力的日常家居设备,如冰箱、电视、洗衣机等,请提前储存足够的食物和饮用水。为了保证身体健康,建议您提前购买一些有较长保质期的食物,如罐头、酱菜等,以备不时之需。使用完全电动的家居设备,如电动牙刷、剃须刀等,也要提前准备好相关备用电池。
其次,为了保证居民的安全,停电期间请大家尽量减少外出。当晚上临近,户外照明会明显减弱,为避免意外事故的发生,请居民们做好安全措施。在家中使用蜡烛或技术性照明时,务必注意防火安全。定期检查蜡烛或照明设备是否正常,并确保孩子远离火源。
此外,为了保证通信畅通,请在手机上提前下载好相关应用程序,如电子书阅读器、音乐播放器等,备足娱乐节目。同时,保持手机电量充足,并备好备用充电器和充电宝。通信设备的功能会大大提高您在停电期间的生活品质。
最后,请大家理解和支持我们的工作。我们深知停电对您的生活造成了极大的不便,但这是为了保证电网的正常运行,维护全区居民的用电安全而不得不采取的措施。非常感谢您的理解和支持。
如果您在停电期间遇到紧急情况,请立即拨打我们提供的紧急电话,我们将尽快派遣工作人员处理。为了确保您的安全,请不要尝试私自接触电网,以免发生意外。
再次感谢您的理解和支持!我们会尽全力保障您的用电安全,并尽快完成维护工作,恢复供电。希望您能在停电期间做好准备,度过这段特殊的时间。如有任何疑问,请随时联系我们。
谢谢!
总结:
本篇文章是一篇关于停电通知的长文,详细介绍了计划停电的具体时间、停电期间的生活指南以及相关建议。文章呼吁居民们提前做好准备,准备好足够的食物和饮用水,以及备用电池等。同时,强调保持居民安全,减少外出并注意防火措施。提醒居民们提前下载好相关应用程序,保持通信畅通。最后,感谢居民们的理解和支持,并提供紧急电话以及禁止私自接触电网的提示。文章通过生动详细的方式,帮助居民们应对停电期间的不便,传递出关怀和帮助的信息。
停电通知【篇3】
停电通知
近日,由于城市电网设备维护和升级的需要,我市将进行一次计划停电。为了保障市民的生活和工作正常进行,市电力公司特此发出停电通知,详细安排停电时间和事项,并提醒市民做好充分的准备。
首先,停电时间将于本月17日的凌晨2点开始,预计持续8个小时。此次停电将涉及市中心和一些周边区域,具体范围包括ABC小区、XYZ办公楼、市政府办公楼、医院、学校等重要设施,以及相关居民区。
这次停电是为了升级电网设备,提高电网负载能力,以应对日益增长的用电需求。目前,我市电力紧张,电网设备老旧,无法满足市民用电的日益增长的需求。为了保障市民的用电安全和质量,不得不选择停电这一方式进行维护和升级。
在停电期间,市电力公司将派出专业人员进行电网设备的检修和升级工作。停电期间,市民家中的照明、电视、电脑等电器设备将无法正常使用,为了避免影响市民的正常生活,市电力公司已安排发放大量应急电源设备,供居民临时使用。市中心的重要设施将优先供电,以保障市政府、医院、学校等公共场所的正常运行。
此次计划停电虽然给市民带来一定的不便,但是我们要充分理解和支持电网的维护和升级工作。为了让停电时间过得轻松愉快,建议市民提前做好准备。首先,大家应提前充电备用电池,以备不时之需。同时,关好家中电器的总电源开关,避免因停电恢复时引起电器过负荷损坏。对于一些对电力依赖度高的单位和企事业单位,建议提前备足所需的应急电源,以避免生产和工作中的不必要的停滞。
停电期间,市电力公司将设立紧急维修热线,居民可通过该热线及时反映相关问题和需求,同时也可了解停电进展情况。市电力公司会尽最大的努力保证停电期间的服务质量,确保市民的基本生活需求得到满足。
此次停电计划是为了长远发展着想,我们希望通过对电网设备的维护和升级,提高电力供应的质量稳定性,为市民提供更好的用电环境。我们也呼吁市民在停电期间共同遵守交通法规,确保停电期间交通秩序的正常运行。
尽管停电会给我们的生活带来一定的困扰,但相信在广大市民的支持和配合下,我们一定能够顺利度过此次不便。停电期间,请大家相互理解和帮助,共同参与到城市电网的建设和改造中来,为我们未来更好的生活贡献一份力量。谢谢大家的配合与支持!
停电通知【篇4】
停电通知
近日,由于电力设备维修与升级的需要,我公司决定对本地区进行停电维护,以确保电网的稳定运行和公众的用电安全。在此,我公司代表全体员工向广大用户表示歉意,并向大家详细介绍停电的时间、范围及对生活的影响,并提供一些应对措施,希望大家能够理解并做好准备。
一、停电时间及范围
根据电网部门的安排,我们将于本月底的11月28日(星期六)晚上8点开始进行停电维护工作,预计停电时间为8小时,即持续到11月29日凌晨4点。本次停电将影响本市市区的居民和企事业单位,范围涵盖市中心、各大商圈以及周边住宅区。恢复供电后,我们将立即通知大家恢复正常用电。
二、停电对生活的影响
1.家庭生活:停电期间,家中的电器设备将无法使用,包括灯光、冰箱、电视、空调、电脑等。特别是如果家中有老人和婴幼儿,需特别注意供暖设备和卫生间用水的问题,确保家人的基本生活需求。
2.商业经营:各大商圈将在停电期间无法提供正常的商品销售和服务。商家需要提前储备好备用电源,并告知顾客停电期间的服务调整,以免造成不必要的困扰。
3.交通出行:由于交通信号灯、电梯、地铁等设备将短暂停电,交通出行可能会受到一定的影响。建议大家出行前提前了解路况信息,避开高峰期,确保安全顺畅。
三、应对措施
1.提前准备:请用户提前准备好必需的生活物品和食品,并妥善安排好用电计划,尽量减少对电力的依赖。同时,也请各企事业单位提前安排好工作任务和员工的安全保障措施。
2.节约用电:我们鼓励大家在日常生活中树立节约用电的意识,合理使用电器设备,不浪费用电资源。例如,合理利用天然光源,减少不必要的照明设备开启,关掉不用的电器设备,等等。
3.备用电源:特别提醒需要持续供电的用户,如医疗机构、通信基站等,务必准备好备用发电设备,并妥善储备足够的燃料,以免过度依赖停电期间的供电设施。
四、安全提示
1.停电期间切勿私拉乱接电源线,以免发生触电事故。
2.严禁使用明火,不得在停电期间生火取暖或进行室内烧烤等活动,以确保居民和单位的人身安全。
3.停电结束后,为了防止突发供电造成设备损坏,建议用户在恢复供电后逐个打开电器设备,以免电压突变引发损坏。
总结
停电是为了电网设备的正常维护和升级,旨在确保电力供应的可靠性和公众的用电安全。我们理解停电对大家的生活带来的不便,全体员工将尽最大努力确保停电时间控制在最短的范围内,并同时提供备用供电设备来满足特殊需求。衷心感谢大家的理解和支持,希望大家能够提前做好准备,配合我们的工作,共同度过这段停电时期。如有任何疑问,请随时拨打我们的服务热线,我们将全力以赴为您解决问题。感谢各位的支持与合作!
停电通知【篇5】
因电力检修需要,拟对下列线路进行停电,请停电范围内各用电户做好准备。在停电期间,线路随时可能恢复送电,任何单位和个人应当遵守《电力法》、《电力设施保护条例》等有关法律法规的规定,不得攀登变压器台架及杆塔,禁止盗窃、破坏电力设施,禁止在电力设施保护区内从事法律法规所禁止的行为,否则,将自行承担法律责任。电力服务热线:
定于 月 日 时至时,鸡冠山变电站停电检修,影响停电范围:灯塔市鸡冠山乡牛棚村、詹家村、刘家村、高家村、关门山村、鸡冠山村、胡巴什村、詹家村、瓦子峪、桂家村、于家村等用户。
定于 月 日 时至时,张粮线、张大线停电检修,影响停电范围:灯塔市张台子镇接官村、大三界坝村、苍三家子村、乱泥堡村、房身村等用户。
若由于天气原因停电时间将顺延或取消。同时,因当日工作可能提前结束,停电线路可能会提前送电,请所有停电单位妥善安排好生产和生活用电外,做好随时来电的准备。
市供电分公司
年 月 日
停电通知【篇6】
致广大电力客户:
因升级改造施工作业,停电通知如下:
停电日期:9月3日
停电时间:08:00至20:00
停电范围:杨家洼、水洼、马家庄、翟家庄、北义和、三门、西洼、东富庄、西庄村等
停电日期:9月5日
停电时间:09:00至18:00
停电范围:严卓、上庄、马村、居安村、杜卓、关家桥、叩卓村、东沟堡、井村、贾长宁、成家庄、南长宁等
停电日期:9月5日至7日
停电时间:07:30至18:30
停电范围:东白龙西、张家城、秦家坡台区
停电日期:9月5日至7日
停电时间:08:30至19:30
停电范围:王家村、西洼、段庄村、东高槐、义合、三门、张卓2#台区
备注事项:
1、在计划停电时间内,停电线路随时可能送电,请广大电力客户务必注意!
2、计划停、送电时间为正常工作需要预计的时间,受现场检修工作量等因素影响,实际工作中存在变更现象,请停电客户以现场实际停送电时间为准。
3、计划停电信息仅供,由于天气(下雨、大风)等原因,计划可能会变更。
xxx公司
xx年x月x日
停电通知【篇7】
停电通知
尊敬的居民们:
大家好!我们特向您发出此次停电通知。为了维护电力设备的正常运行和确保居民生活的便利,我公司决定在以下时间段进行巡检和维护工作,因此将需要暂时中断供电,请您提前做好相应准备。
时间:9月15日(周四),早上9点至下午5点。
停电范围:XX小区全部区域。
我们清楚地意识到停电给您带来的不便,但为确保小区供电设施的正常运行,这次停电是必要的。为避免对您的生活造成较大困扰,我们已经制定了一系列准备措施并密切配合有关部门,尽力减少您的不便。
首先,停电时间经过充分考虑,选择在周四进行,避免影响您的家庭娱乐和工作等重要活动。我们将尽快完成工作,以确保您的生活受到最小干扰。
其次,在停电期间,我们将安排专人提供居民区域内的临时供电设备,并优先保障医院、学校等重要公共设施和居民的供电需求。若有紧急需求,请及时与小区物业联系。
此外,在停电前,请您提前向家中电器设备充电,以备不时之需。尽量避免使用大功率电器,在停电时间段内,减小用电负荷,有助于维持整个小区供电稳定。
最后,请您务必关注我们的进展通知。若因工作需要,停电时间有所调整,我们将提前通知您。同时,我们将在停电结束后尽快恢复供电,以保证您的生活正常进行。
我们深知停电对您带来的诸多不便,将尽全力确保工作高效进行,减少对您的影响。非常感谢您的理解和支持!
如有任何疑问或需要进一步了解,您可以拨打我们的电话热线XXX,我们将竭诚为您服务。衷心希望您能与我们保持密切联系,以便我们能更好地为您提供帮助。
十分感谢您的理解和合作!
XX供电公司
文章字数:487字