幼儿教师教育网,为您提供优质的幼儿相关资讯

装饰合同

发布时间:2023-10-11 装饰合同

装饰合同样本十三篇。

前辈告诉我们,做事之前提前下功夫是成功的一部分。平常的学习工作中,幼儿园教师会提前准备一些资料。资料所覆盖的面比较广,可以指学习资料。有了资料的帮助会让我们在工作中更加如鱼得水!你是不是在寻找一些可以用到的幼师资料呢?考虑到你的需求,小编特意整理了“装饰合同样本十三篇”,欢迎大家与身边的朋友分享吧!

装饰合同 篇1

发包商: (以下简称甲方)

承包商: (以下简称乙方)

甲方将 半坡饰族景德路店面门头装修 工程交由乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定:结合本工程具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、互惠、互利原则上,经双方协商签定本合同,并同意按下述条款全面履行。

第一条:工程概况:

1、工程名称: 半坡饰族景德路店面门头装修

2、工程地点:

3、承包范围:

4、开工、竣工日期:

5、质量等级:①所有材料必须符合图纸要求的品牌、规格、工程优良;②竣工后的质量必须符合设计效果图。

第二条:合同价款

1、暂定价:价中均含风险费。

2、施工中如有工程量变更增减,乙方必需遵照执行,相应工程量按实调整。

第三条:付款方式

1、由甲方预先支付工程款的%工程,工程全部完成,经监理、业主验收合格后支付%。

2、工程款在甲方按合同支付后,乙方内部所发生的任何资金纠纷均与甲方无任何关系。

第四条:付款流程

1、乙方每次请款均需无条件按甲方之请款流程办理,因不按甲方流程办理而延迟付款时其责任由乙方自行承担。

2、请款流程为:乙方申报工程量——监理工程师及甲方现场负责人核算会签——甲方预算部——甲方主管——甲方财务核签——总经理——甲方财务支付。

第五条:甲方拒绝付款权

1、未按图纸、结算单所列材料及规定进度施工;

2、瑕疵未予补正、整改不到位;

3、不服从监理、甲方代表及未按监理、甲方安排工序施工;

4、乙方负责人不适任,经监理及甲方函达更换,一周内未见执行者;

5、乙方人员在工地滋事不受约束或与监理及甲方管理人员发生纠纷者;

6、甲方与工程有关第三者或乙方之劳工对乙方提出之赔偿请求未获处理者;

7、乙方如违约或不履行因本合约所发生之任何义务及损害赔偿责任时,无论该责任或损害赔偿额是否已确定。

第六条:图纸说明

1、图纸提供日期,甲方在开工前七天内向乙方提供图纸及作法说明;

2、所有本工程图纸、施工说明书、招标文件及本合同有关文件等,乙方认为完全明确,即切实遵照执行;

3、乙方应有专业技术人员熟悉全部图纸,对图纸的疑义应于3日内提出,否则

因此而产生的责任由乙方自己承担。

第七条:甲方代表

1、甲方指派督工程及指示乙方之权;

2、发生乙方施工人员技能不能胜任、管理混乱或不听指挥有权通知乙方更换施工人员。

第八条:委托监理

1、本工程甲方委托监理公司负责本工程的监督管理协调等工作,王红凯 工程师为本工程的总监理工程师;

2、非经甲方同意,总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务;

3、在合同履行中,发生影响甲、乙双方权利和义务时,总监理工程师应作出公正的处理。

第九条:乙方代表

1、乙方须派工程师或富有工作经验技术人员为驻工地代表,常驻工地督率工程,负责施工中的技术、质量、安全等一切施工中发生的事宜;(包括资金分配)

2、乙方代表按甲方代表批准的施工设计(施工方案)和依据合同发生的指令,要求组织施工;

3、乙方代表易人,乙方应在易人前7天通知甲方,后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。

第十条:甲方工作

1、提供施工所需场地,向乙方提供施工所需的水、电等设施,及说明使用注意事项,并保证乙方施工期间的需要;

第十一条:乙方工作

1、负责合同的履行,按要求组织施工、保质、保量、按期完成任务,做好各项质量检查记录;

2、乙方施工用登高器具及一切工具均由乙方自理,必须安全可靠;

3、乙方必须遵守政府相关规定要求,对违反规定造成之罚款或政府收取的各种规费由乙方自行负责交纳;

4、因乙方违反合约的各项条款,及不接受甲方指令或执行指令不利而受之罚款,均在当期工程进度款中扣除,乙方无条件接受;

5、若因乙方原因导致工期延期交付,所有甲方支出的监理费用由乙方全部承担,乙方则无条件接受;

第十二条:施工组织设计及进度计划

乙方应在协议条款及开工后的第七天,将施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表。乙方必须按批准的施工方案的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督。

第十三条:工程质量

1、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复检时,乙方应按要求办理复检。若复检不合格,其复检及返工费用由乙方承担,工期不顺延;

2、由于乙方的材料,设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延;

第十四条:工程验收

1、工程全部完工,由监理组织甲、乙双方进行初验,验收时,如发现工程与设

计图纸验收规范不符,乙方应在监理指定期限内整改完善;

2、工程全部完工后正式验收对须整改部位,乙方必须积极配合,按甲方及监理在指定期限内整改完善,正式验收二次为限,否则以逾期论,按相关规定处理。

第十五条:材料机具

1、凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差,及对于设计、规范和样品要求不符的产品,甲方代表应禁止使用,须立即迁出场外,并重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,工期不予顺延;

第十六条:材料试验

对于必须经过试验才能使用的材料,不论甲、乙双方任何一方供应,由乙方进行测试,测试结果不合格的材料,凡未采购即停止采购,已购进现场的即刻迁出施工现场。因此造成的全部材料采购费用,由采购方承担。

第十七条:工程变更

1、甲方对本工程有随时变更计划及增减工程之权,乙方不得异议。对于增减数量,双方根据实际发生工程量,参照本合同所订单价或甲方核定单价增减之。若因甲方变更计划或设计图纸,乙方可以立即废弃已完成工程或已到场之合格材料,甲方核实验收后参照本合同所订单价或比照订合同时料价计给之,乙方需无条件接受;

2、乙方未经甲方认可,不得擅自变更工程材料质量、等级、品牌、规格及甲方按市场造价增减之价格;

3、本工程如乙方未经甲方认可增加的工程量,其所增之工程款,甲方不予支付增加之工程款,如需增加工程量,需由甲方代表、监理工程师,核实上报公司总经办认可。

第十八条:安全生产

1、乙方要按有关规定,采取严格的安全防护和防火措施,并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和因此而发生的费用;

2、施工用登高器具必须安全可靠,并有专职安全员监护,必须按安全规范施工。施工中因乙方违反安全操作规程施工引起的一切安全事故,均由乙方自理与甲方无关;

第十九条:文明施工

1、乙方必须遵照营造安全卫生设施之法令规定进行施工,在施工期间,乙方的办公、食宿、医疗、卫生及材料工具储存之库房等临设均由乙方自行解决处理,其费用自行承担;

2、乙方应对所有施工人员负管理之责,并约束施工人员严守纪律,如有越轨行为及触犯地方治安条例所引起纠葛概由乙方负完全责任;

第二十条:施工配合

1、本工程进行期间,如因配合进度或施工需要,甲方及监理认为必须增加工人或需加开夜班时,乙方应立即照办,不得推托拒绝,并不得要求加价,如乙方不服从现场监理及甲方管理的,甲方有权扣除进度款1-5万元人民币作处罚;

2、与本工程有关之其它工程项目及临时装置如室外工程及其他配套设施工程,经甲方交由其它承造人办理时,乙方应与其它承造人互相协助合作之义务,如因工作不能协调而致发生事故或延误工期或意外情况,其一切损失,乙方愿无条件接受甲方之裁定并负责赔偿。

第二十一条:竣工验收

1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告,向甲方提供竣工图。甲方收到竣工验收报告后,

在7天内组织有关部门验收,甲方在7天内给予批准或提出修改意见,乙方按要求意见修改并承担由此而发生费用;

2、竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期,因特殊原因部分工程或部位需要甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,明确责任。

第二十二条:竣工结算

1、竣工报告批准后,乙方应按国家有关规定向甲方代表提出结算报告,办理竣工结算。甲方代表收到结算报告后给予批准或提出修改意见。

2、本工程若施工中出现质量事故,乙方除承担全部责任外,决算工程款时将在工程总价款中增加下浮点(1%),乙方无条件接受。

第二十三条:保修期限

1、保修期以甲方代表在最终验收记录上签字之日起算起。在保修期内必须全部遵照《建筑工程保修责任书》中各项条款圆满完成;

第二十四条:保证责任

1、乙方必须保证所供原材料及设备、货物等无任何瑕疵,必须是优质材料及一流工艺制造,必须崭新,未曾使用过及符合现行国家标准。并在各方面与甲方认定的品牌、质量、规格和性能相一致,在工程正确安装,正常操作和维修的情况下,乙方必须对本合同工程的正常使用给予两年的保证期,此保证期从完工验收合格后,项目部收到乙方的《竣工移交单》开始计算;

2、乙方因履行本合约各项规定,暨因解约而发生之一切义务,均连带负其全责,并愿放弃先诉抗辩权;

3、由于执行本合同而发生的一切争执,应通过友好协商解决。

第二十五条:如果不能解决,采用如下方式解决

1、向协议预定的单位或人员要求和解;

2、向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁;

3、向有管辖的人民法院起诉;

4、仲裁机构的裁决具有最终效力,双方必须遵照执行。仲裁费用由败诉一方承担,仲裁机构另由裁定者除外,仲裁期间双方应继续除争议部分之外的合同其它条款;

5、保证人应待本合同失效时,始得解除一切责任。

第二十六条:合同终止

甲方或监理认为本工程有终止必要时,需解除合同全部或一部分,经甲方律师通知乙方应立即停止施工,并于3日内负责遣散全部工人,其已完成工程及已进场材料待遣散全部工人后30日内由甲方核实给价,但乙方需无条件接受甲方核实之价款。逾期迁出,每日按工程总造价1%在乙方保证金或未领工程款中扣除。

第二十七条:解除合同

1、乙方如有下列情事之一时,甲方可随时解除本合同并将全部或一部分工程改招他商承办,或由甲方自办,甲方因解约所受之一切损失,乙方及其保证人应负赔偿之全责;

2、未经甲方同意私自将工程转让他人承包,或将资质登记证转借他人承包工程;(经甲方查明情况属实者)

3、乙方之下包商、分包商、材料供货商或其它债权人,有对乙方提起民事诉讼或申请对本工地工程标的物执行、扣押或处分或强制执行等处分时;

4、乙方不遵照甲方要求的施工或不按相关施工规范或不能圆满完成工程之处。 第二十八条:合约时效

1、补充合同及其附件同原合同有抵触时,以补充合同为准,自鉴定之日起生效,至全部工程竣工验收合格,保修期满并圆满执行合约后失效;

2、本工程所有来往文件、会议纪要以及本工程使用的各种图纸及文件均视为合同的组成部分,同原合同具同等法律效力。

本协议如与原合同有不相同之处,以本协议为准;

1、甲方确认的施工图。

2、《工程预算清单》

以上作为合同附件。

本合同正本一式五份。

甲方:(签章)

委托代理:

联系电话:

日期:

乙方:(签章) 委托代理: 联系电话: 日期:

装饰合同 篇2

业主:____(甲方)____________ 民族:__________ 联系电话:________ _

身份证号:__________________________ 地址:________________________ ____

承包方:____(乙方):__________________________

负责人:__________________ 联系电话:________________________

本工程设计师:_________________________

联系电话:______________________________

施工队负责人:_________________________

联系电话:______________________________

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定,结合本市家庭居室装饰装修的特点,甲乙双方在平等自愿协商一致的基础上,就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:____

工程概况

1.1工程地点:___________________________________

1.2工程装饰装修面积:______________________________________

1.3工程户型:________________________________________

1.4工程内容及做法(详见报价单和图纸)

1.5工程承包,采取下列____________种方式:____

(1)乙方包工、包全部材料。

(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。

(3)乙方包工,甲方包全部材料。

1.6工程期限________________日(以实际工作日计算)

开工日期______________年________月________日(首期工程款到位的第三天为开工日期)

竣工日期______________年________月________日

1.7合同价款

本合同工程造价为(人民币)________金额大写:_________________

(2)报价单与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。

第二条 施工图纸

2.1施工图纸采取下列第__________种方式提供。

(1)甲方自行设计的,需提供施工图纸一式三份,甲方持一份,乙方持两份。

(2)甲方委托乙方设计的,由乙方保管图纸,甲方可随时向乙方索取。

2.2双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让第三方,也不得用于本合同以外的项目。

第三条 甲方工作

3.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。

3.2无偿提供施工期间的水、电和冬季供暖。

3.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。

3.4遵守物业管理部门的各项规章制度。

3.5负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

3.6不得为下列行为:____

(1)随意改动房屋主体和承重结构。

(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。

(3)在室内铺贴一厘米以上的石材、砌筑墙体、增加楼层荷载。

(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

(5)强令乙方违章作业施工的其他行为。

3.7施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

3.8参与工程质量施工进度的监督,参与工程材料的验收,隐蔽工程验收、竣工验收。

第四条 乙方工作

4.1严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定:____

(1)无房无管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

(2)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。

4.2甲方为少数民族的,乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。

第五条 工程变更

在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致,有合同双方签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期,工程变更协议,作为结算和顺延工期的根据,为了避免甲乙双方不必要的纠纷,乙方对乙方工作人员的口头承若不予承认,请甲方不要接受乙方工作人员的任何口头承诺。

甲方:____ 乙方:____

法定代表人:____

电 话:____ 电 话:____

年 月 日 年 月 日

合同附件:____

装饰合同 篇3

发包方(甲方)

承包方(乙方)

按照《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商达成如下协议:

1、工程概况

1.1 工程名称: 博皖置业售楼部内装饰工程

1.2 工程地点: 安徽博皖广场一期

1.3 承包内容:售楼部内部全部装饰,包括但不限于双方确认的装修施工图、预算等,以及甲方东大街售楼部空调、吸顶灯、LED屏等拆装

(1)包工包料;

(2)包工部分包料;

(3)包工不包料

1.5 工期:

开工日期: 实际开工于5月22日竣工日期: 6月19日

1.6 工程质量: 合格

1.7 合同总价款(人民币大写): 一次性包干价贰拾陆万元整(¥260000.00元)

2、双方工作

2.1甲方工作

2.1.1 甲方于开工前 2 天,应向乙方提供已经确认的施工的施工图纸 壹 套(或作法说明 壹 份),并向乙方进行现场交底。

2.1.2 就房屋装饰方案取得房屋所有权人的书面同意,并办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

2.1.3 清除影响施工的障碍物,对只能部分清空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

2.1.4 提供原始水电线路图纸及装饰装修地点钥匙。

2.1.5 指派 陈茂焱 为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.1.6 委托 河北方舟 为工程监理,监理工程师姓名: 梅法祖 。甲方应在开工前将监理工程师的职责、监理范围以书面形式通知乙方。

2.1.7 协调有关部门做好现场保卫、消防等工作,并承担相应费用。

2.2乙方工作

2.2.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,并严格按照经甲方确认的设计方案进行装修。

2.2.2 拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

2.2.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

2.2.4 指派 袁小康 为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

2.2.5 做好施工安全的防范工作,确保施工安全,若施工中出现的任何安全事故概由乙方负责,由乙方赔偿;

2.2.6 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾的清运工作,处理好由于施工带来的扰民问题及总包单位的关系。

2.2.7 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

2.2.8 乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的家私、陈设、设备以及工程成品;工程竣工未移交甲方之前,由乙方负责并承担损失。

2.2.9 乙方未按照工程施工规范及环保要求装修造成的环境污染,乙方有治理的责任。

2.2.10 组织竣工验收,

3、工期

3.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意。

3.2 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。

3.3 由于工程质量或乙方提供的材料质量等原因造成的返工、由乙方承担全部责任,且工期不顺延。

3.4 非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

3.5工期每延误一天,罚款壹万元。

4、工程质量检查及验收

4.1 工程质量评定验收标准的依据:

(1)施工图纸、作法说明、设计变更;

(2)《住宅室内装饰装修管理办法》;

(3)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-20xx);

(4)《建筑工程质量管理条例》;

(5)其他国家及工程所在地法律法规规定的质量标准。

4.2 由于乙方施工质量问题造成材料、设备的损坏,或乙方提供的材料、设备质量不合格,其返工费用由乙方承担。

4.3 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知 3 日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。

4.4 验收合格后,双方签字;不合格项目应由乙方限期整改,另行验收,直至合格为止,如因此造成工期延误的,应由乙方按本合同约定的违约责任条款承担违约责任。

5、材料设备的供应

5.1 乙方应按经甲方书面确认的《乙方供应材料设备一览表》(见附表)供应材料设备,若乙方提供的材料与《乙方提供材料设备一览表》不符时由乙方承担相应责任。乙方所购主材必须经甲方认可方能采购。

5.2 乙方应对负责供应材料设备,提供产品合格证明;若材料设备不符合质量要求,应承担由此发生的费用。

5.3 乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成质量问题及由此发生的损失由乙方承担。

5.4 乙方采购材料如不符合质量要求,致使室内甲醛等有害物质浓度含量超标,造成环境污染,由乙方承担全部责任,负责更换、重做并赔偿甲方损失。

6、工程变更

6.1 甲方变更设计,应在该项目施工前2天向乙方发出书面通知,乙方无正当理由不得拒绝变更设计的施工。

6.2 所有设计变更工程量的局部增加,甲方均不需要向乙方支付费用。

6.3 因甲方设计变更,造成乙方返工需要的全部追加合同价款和相应损失超过贰仟元时由甲方承担。

6.4 由于设计变更,造成乙方已购材料积压,应由甲方负责处理,并承担全部处理费用。

6.5 乙方根据现场实际情况提出合理建议涉及到报告设计和对原定材料的更换,以及增加工程量,必须经甲方或甲方代表批准,并签字确认。未经甲方批准签字,乙方擅自变更设计或对原定材料更换,甲方有权不认可,发生的全部费用由乙方承担,且工期不顺延。

6.7 对于甲方提出的不可行的设计变更,乙方有义务事先告知甲方将由此产生的质量问题及后果,否则造成的损失由乙方承担。若甲方强行进行设计变更,从而造成工程质量问题,有甲方承担。

7、工程价款及结算

7.1 双方商定本合同价款采用第(1)种:

(1)固定价格,即价格一次包死,结算时不做任何调整;

(2)固定价格加 %包干风险系数计算,包干风险包括:

(3)实际价格:竣工结算时,合同内项目变更及增加项目按照本合同第1.7条约定的价格为准。

7.2 双方协商工程完工验收合格后支付工程总造价的70%,新年前支付至95%,余下的5%作为质保金,待1年质保期满后,一次付清。

7.3 工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。

7.4 设计变更增加价款在工程款同期结算款中支付。

7.5 乙方按工程结算额开机发票。

8、索赔

8.1 甲方因未按合同约定提供施工所需条件、支付工程款、顺延工期造成乙方经济损失,乙方可依照合同有关条款进行索赔。

8.2 乙方未按合同约定交付装饰产品或未全面履行合同约定的.全部义务而造成甲方经济损失,甲方了依照合同有关条款进行索赔。

9、安全生产和防火

9.1 乙方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

9.2 乙方在施工期间应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。

9.3 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全生产管理条例、消防法和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失。

10、违约责任

10.1 甲方不按合同的约定拨付工程款,每拖延一天,按应付款额的0.005%支付滞纳金。

10.2 由于乙方责任延误工期的,每延误一日,乙方应支付给甲方人民币10000元作为违约金。

11、保修

11.1 本工程免费保修责任期:为1年。

11.2 保修范围为乙方施工的工程项目。

11.3 施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏,由乙方保修。 11.4 由于甲方造成的损坏和不可避免的因素造成的损坏不在保修范围内。

11.5 在保修期内,乙方工程质量原因造成的其他财产损失,由乙方按当时市场价格全额赔偿。

12、争议

12.1 本合同履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。

12.2 协商不成时,双方一致同意应向甲方所在地人民法院起诉。

13、合同解除和终止

13.1 有下列情形之一的,可以解除合同:

(1)甲乙双方协商一致;

(2)因不可抗力致使合同无法履行;

(3)因一方违约致使合同无法履行。

13.2 甲乙双方履行完本合同全部义务,工程已办理交付手续,工程竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止(但本合同保修及争议解决条款除外)。

14、附则

14.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式陆份,双方各执叁份,均具同等法律效力。

14.2 附件yjS21.com

(1)施工图纸或作法说明:另附施工图

(2)工程项目预算书:另附报价单

(3)乙方供应的材料设备和材料清单

甲方: 乙方:

法定代表人或授权代表人: 法定代表人或授权代表人:

签订日期: 签订日期:

开户行:

账号:

装饰合同 篇4

购买方(甲方):

供应方(乙方):

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合建筑材料生产、销售、使用的具体要求,经协商甲方同意购买乙方的建筑材料一批,为明确甲、乙双方的共同责任,经双方协商一致,签订本合同。

l、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的约定拨付款。

一、 质量要求、技术标准按国家现行标准执行。

二、 交货方式:乙方将货物送达甲方指定收货地点。

三、 货款金额:伍佰零贰万叁仟元整(材料明细附后)

四、 付款方式:货到甲方指定地点验收合格后全额支付货款。

五、 包装标准、包装物的供应与回收:捆扎包装不散捆,不回收。

六、 本合同解除条件:如遇甲、乙双方中有一方未按合同约定履行义务时,另一方有权解除本合同。

七、 本合同在履行过程中产生的争议由双方协商解决,如双方确实无法协商的,可向合同签订的人民法院起诉。

由于乙方原因,逾期竣工,乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天。

八、 本合同一式贰份,双方各执一份,从签字盖章之日起生效。

九、 材料明细表:

购买方:(章) 法人代表:

经办人:

开户行: 帐号:

年 月 日

供应方:(章)法人代表:

经办人:

开户行: 帐号:

年 月 日

装饰合同 篇5

委托代理人(姓名):_________

单位:_________

住所地址:_________

联系电话:_________

手机号:_________

承包方(以下简称乙方):_________

单位名称:_________

资质等级:_________

营业执照号:_________

注册地址:_________

法定代理人:_________

联系电话:_________

委托代表人:_________

联系电话:_________

本工程设计人:_________

联系电话:_________

施工队负责人:_________

联系电话:_________依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合本市实际,甲、乙双方经协商一致,就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:6?凡涉及5款所列内容的,甲方应当向房屋管理部门提出申请。

第一条 工程概况

1、工程地点:_________

2、施工项目及要求:(见附表一:装饰装修工程施工项目确认表、附表二:住宅室内装饰装修工程内容和做法一览表)指派为甲方驻工地代表?负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。

3、工程承包方式,双方商定采取下列第种承包方式:

(1)乙方包工、包全部材料(见附表五:乙方提供装饰装修材料明细表);

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表,附表五:乙方提供装饰装修材料明细表):指派为乙方驻工地代表?负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表)。

4、工程期限_________天;开工日期_________年_________月_________日;竣工日期_________年_________月_________日;

5、合同价款:本合同工程造价为(人民币)_________元,金额大写:_________元(详见附表三:住宅室内装饰装修工程报价单)积极配合甲方和丙方开展正常工作?配合甲方委托的工程监理开展工作。做好各项质量检查记录和阶段性工程验收,配合竣工验收。编制工程结算。

第二条 工程监理若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。根据《中华人民共和国民法典》、(建设部第110号令)及其它有关法律、法规,结合室内装饰装修工程的特点,三方在平等、自愿、友好协商的基础上。无房屋管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载。

第三条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:

1、甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、装饰主管部门各执一份(见附表六:住宅室内装饰装修工程设计图纸);向甲方提供项目完善、清楚规范的报价文本?根据工程实际情况由专业的报价师或报价系统提供标准报价,甲乙双方达成一致后。在施工项目不变更的情况下。

2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、装饰主管部门各执一份(见附表六:住宅室内装饰装修工程设计图纸),设计费元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。合同签定后?在施工前或施工过程中如果甲方还需增加工程项目,在增加制作之前,乙方作预算造价,如需变更;参照同类工程价格调整相应费用。

第四条 甲方工作

1、开工前_________天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;增加项目所需的费用?必须在增加项目施工前一次_____纳至丙方指定的本工程款项特约账户,由甲丙双方监督发放(参见4.1款及附件9。

2、提供施工期间的水源、电源;

3、负责协调施工队与邻里之间的关系;

4、如需拆改原建筑的结构或设备管线,甲方负责到有关部门办理相应的审批手续;

5、施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

6、参与工程质量和施工进度的监督,按本合同第七条、第十条约定负责材料及工程竣工验收。

第五条 乙方工作

1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

2、严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

3、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

4、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场,交付前应打扫卫生一次。

第六条 工程变更工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表七:装饰装修工程变更单)。合同签定后?在施工前或施工过程中如果甲方需减少工程项目,甲乙两方协商一致后,调整相应费用,并告知丙方,甲方单方面要求减少施工项目所对应的费用(以工程预算为基础):应划拨,%给乙方作为补偿?乙方提议或要求减少施工项目;经甲方及丙方同意后。

第七条 材料供应

1、按合同约定由甲方提供的材料、设备(见附表四:甲方提供装饰装修材料明细表),甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,共同签署书面变更单,并告知丙方。同时调整相关工程费用及工期。

2、按合同约定由乙方提供的材料、设备(见附表五:乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。因设计变更或非甲、乙、丙方原因造成的停水、停电、停气及不可抗力的因素?影响工期,工期相应顺延。

第八条 工期延误

1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

(1)工程量变化或设计变更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延:因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

3、甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

4、因乙方责任不能按期完工,工期不顺延,因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

第九条 质量标准双方约定本工程质量按下列标准执行:

1、《岳阳市住宅装饰装修验收标准》。(见附件十一)

2、双方商定条款:施工过程中双方对工程质量发生争议,经鉴定工程质量不符合合同约定的标准,鉴定过程支出的相关费用由乙方负责,经鉴定工程质量符合约定的标准,鉴定过程支出的相关费用由甲方负责。甲方提前入住,甲方应自行承担工程有关的质量问题,但乙方仍应承担合同的保修责任(详见附件10:

第十条 工程验收和保修

1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:_________,乙方应提前二天通知甲方验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八:工程验收单);甲方委托的工程监理代表与乙方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续?若甲方要求复验时。乙方应按要求办理复验,甲方应承担复验费用,由此影响工期,责任由甲方承担,若复验不合格;

2、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移手续(见附表九:工程结算单)本工程自验收合格后三方签字之日起?在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为年,电路工程的保修期限为,年?

3、本工程自验收合格双方签字之日起保修期为二年,有防水要求的厨房,卫生间等保修期为5年。验收合格签字后,填写工程保修(见附表十:工程保修单)。本合同生效后?丙方根据甲方书面认可分,按下表约定支付工程款,尾款在保修期满后,并无发生任何工程质量问题时一次结清,批次。拨款时间?付款比例?备注?第一次%如提前完工?甲方丙方应相应提前划拨相应工程款项?保修期满,付清尾款。在乙方按合同约定向甲丙两方提出工程确认(阶段验收)及拨款要求后?甲方和丙方应在三个工作日内组织前期工程确认或阶段验收?并在确认或阶段验收达标后三个工作日内出具同意拨款的书面证明材料?

第十一条 工程款支付方式

1、双方约定按下列第_________种方式支付工程款:

(1)此合同签订地为:本市_________住宅装饰装修市场,工程款分两次支付:第一次开工前三日,甲方向乙方支付合同总金额的60%,即_________元;第二次于工程进度过半,将剩余工程款的40%,即_________元,由市场的有关管理部门负责代收。(注:此种工程款支付方式仅限于在市场内签订的合同使用,合同需经市场有关管理部门认证)

(2)合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款:支付次数支付时间支付近额(元)

第一次开工前三日

第二次工程进度过半

第三次双方验收合格

2、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表九:工程结算单)并签字,甲方应在签字时间向乙方结清工程尾款。本工程使用的建筑装饰材料。

3、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。

第十二条 违约责任

1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿对方因此造成的经济损失;甲方负责采购供应的材料、设备应按时供应到现场,并与乙方办理好交接手续。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由甲方承担运输费用。乙方发现由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,责任由甲方承担。甲方供应的材料。

2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;

3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;3?甲方采购供应的装饰材料、设备均应用于本合同规定室内装修,非经甲方同意,乙方不得挪作它用。如乙方违反此规定。

4、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_________元;

5、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;

6、由于乙方原因致使工程延误,每延误一天向对方支付违约金_________元。

第十三条 合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时,按下列第_________种方式解决:

1、向岳阳仲裁委员会申请仲裁;

2、向_________人民法院起诉。

甲方:

乙方:

年月日

装饰合同 篇6

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关的国家法律、法规,经过甲、乙双方充分协商,本着互惠互利、平等、自愿、公平、诚信的原则,甲方现将 外墙保温工程供货及施工发包给乙方。为了保证双方的合法权益, 经甲乙双方协商达成以下和约签订此合同,以便共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地址:

3、工程计划工期:自 20xx 年月 20xx 年

二、工程总面积付款以实际发货清单数量结算为准,所有批货单价不变,数量以验收测量实际面积为准。外墙保温施工工程量按实际面积实算计量,综合单价/㎡。(包含墙体找平、人工粘贴费用、吊篮租赁安装、界面处理、粘接砂浆、耐候胶及打胶费用及其所有辅料)。

注:1、以上金属板单价为面板四周折边不超过2cm的为平板价格,含运输费用、税费;

2、甲方需要的材料如有变化,应于本合同约定的交付日前 3 天书面通知乙方;如果数量增加导致材料不能按本合同约定的时间进行交付的,甲乙双方应另行约定交货时间顺序;

3、异形板按面板展开计算。

三、施工范围及约定:

1、工程承包范围:?施工蓝图所包括的有外墙外保温一体板人工及材料;

2、施工工期:?

工程从日开始至日结束,工程有效工期为______天。

乙方必须按照甲方编制的施工进度计划进行合理安排施工,雨季和其它客观因素影响工期的,可由甲乙双方协商解决。

乙方应按照甲方的工期要求进行施工,如由于乙方原因致使工期拖延的,甲方有权利对乙方采取相应的经济处罚措施。乙方每拖延一天甲方将给予______元罚款。

四、一体板产品质量和技术标准

材料的质量要求和技术标准,严格按建筑行业和企业标准执行。保温材料厚度符合规定要求偏差0.002m之内,符合GB8624-1997标准;面板厚度符合GB/T1.1-20xx要求偏差0.003m之内。

五、施工质量要求

1、乙方应依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20xx)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210-20xx)及相关的国家规范和外保温施工工艺施工。

2、乙方必须建立完善的质量管理负责制,施工质量以项目部、监理单位、建设单位和市质量监督站验收合格为准。如由于乙方原因,达不到质量要求的,由此发生的返工、重新施工等一切费用(包括相应的材料费用和人工费)有乙方负担,并承担一切质量后果和经济损失。

3、外墙必须平整、坚实、漆面无粉化、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。

4、乙方在施工过程中必须听从项目部的指挥、严格按照国家施工规范施工否则项目部将对乙方采取相应的经济处罚措施。

5、工程结束后,乙方施工队要避免外墙的二次损伤,损伤修补部分的材料及施工费用由乙方承担。

六、付款方式及结算

1、甲方应在本合同签订之日起 2 内支付总工程款的%作为预付款给乙方,作为生产材料及施工设备进场的定金,合计金额约

2、材料进场开工1周后,按照工程进度每工程全面完成,支付到总工程款的.%;

3、剩余工程款到竣工验收合格后1周内,付足 95 %的工程款,按实际展开面积支付(扣除质保金)。工程完工验收合格留余5 %的工程款作质保金(质保金两年内付清);

4、如工程进途中工作量的增加,即工程款同比例支付。

七、产品验收和质量异议

1、合同生效后,甲方对保温板确认样品,封存后生产周期期在施工期内顺延。材料送至施工现场后,甲方必须指派收货人员及时清点验收所有材料,并在乙方出具的验收单上签字确认。

2、如材料与封样差距较大或不符合合同约定品种、规格、型号、颜色、厚度的,甲方可暂时不予签收该批材料,但必须妥善保管,同时在3天内向乙方提出书面异议和处理意见;如甲方未按规定期限提出书面异议的,即视为所交付材料符合合同约定。

3、乙方在接到甲方书面异议后,应在3天内负责处理。

4、乙方完成施工任务后,即向甲方递交竣工报告,甲方收到竣工报告后7日内组织验收。

5、甲方验收或认可合格后,乙方即向甲方递交结算报告,甲方收到结算报告后10日内予以答复,并于30日内按照要求付清余欠工程款。

6、甲方在合同约定时间未对乙方的工程款及时付款而造成的工程进度缓慢或停工,则由甲方承担。

八、违约责任

(一)甲方责任

1、施工中与有关部门单位的协调由甲方负责,甲方负责协调其它工种之间的施工配合。

2、甲方中途退货或违约拒收的,应按所退货款或拒收部分货款的 80 % 向乙方支付违约金,并承担退货的运输费用及产品损耗。(由乙方产品质量造成的除外)。

3、甲方未按本合同约定的时间付款,视为违约。甲方应按日向乙方支付逾期应付款 1 % 的违约金,在甲方应付款未付清之前,乙方有权暂停下一批次材料的供应。依据本合同向乙方支付工程进度款,因款项不到位影响工程工期的由甲方承担。

4、甲方在乙方进场前2日,为乙方提供施工用水和用电,满足乙方用水用电。

(二)乙方责任

1、乙方不能交货的,应向甲方支付不能交货部分货款 20 % 的违约金。

2、乙方交付材料品种、规格、型号、颜色、厚度、质量不符合合同约定的,乙方负责重新更换,所产生的费用乙方自行承担。

3、乙方应按照项目部和监督单位的要求和相应国家施工规范及外保温施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理安排施工,服从项目管理,不得以任何理由拖延工期。如由于客观原因需顺延工期的,需和项目部和监理单位沟通协调。

4、乙方不得将承包的工程转包给第三方,否则由此致使工期延误一天罚款 元,甲方有权终止此合同。

5、乙方进入施工现场的作业人员,必须熟悉外墙外保温施工工艺并能熟练操作,非专业人员禁止外墙操作。乙方作业人员的吃住由甲乙方共同协商,如遇甲方无法提供的条件,由乙方自行负责。

6、乙方在施工过程中,要建立完整的安全保障体系,安排专人定时定点检查施工机械和施工操作人员的安全防护用品。依据安全技术规程正确施工,严禁违规操作,否则发生的一切安全事故由乙方全部承担。

7、乙方应严格依据国家安全操作规程及文明施工标准进行施工,否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完成后,及时清理施工现场的建筑垃圾,保持施工现场的清洁,做到工完场清。

九、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决或请有关部门调解;协商、调解不成的,可依法向乙方所在地人民法院起诉。

十、合同的解除

(一)双方协商一致,可以解除合同。

(二)有下列情形之一的,双方可以解除合同

1、因不可抗力致使合同无法履行的;

2、因一方违约(包括因工程停建或缓建、混凝土生产运送设备出现严重故障)致使合同无法履行的;

3、法律规定的其他情形。

(三)合同解除后,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失,双方均有过错的按各自过错承担相应责任。

十一、合同效力及变更

1、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2、本合同如有未尽事宜,双方可另行签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字或盖章后之日生效,材料款结清之日失效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):新疆新雅泰建材有限公司

甲方代表(签字): 乙方代表(签字):

签订日期: 签订日期: 电话:

电话: 开户行: 户名:

账号:

装饰合同 篇7

定制方:______(以下简称甲方)

加工方:______(以下简称乙方)

根据《合同法》、《民法通则》等相关法律、法规规定,为明确双方权利、义务和责任,经甲、乙双方协商一致订立本合同。

第一条、制作产品地点:

地址:____________________________________。

第二条、制作产品内容:

甲方委托乙方负责山东博润工业技术股份有限公司高效煤炭洗选加工成套装备产业化项目铆焊车间彩钢板的加工制作。

第三条、产品规格:

475型彩钢板加工。

第四条、工程单价:

单价:______________。

第五条、施工准备

5.1甲方负责做好现场准备工作,保证施工用场地平整,道路畅通,物料及暂设用场地和施工用水电,加工板的电费及吊装费由甲方负担。

5.2甲方组织有关人员进行图纸会审。

5.3甲方负责协调工人配合乙方技术人员的加工制作。

5.4甲方工地代表姓名__________,联系方式:____________。负责协调乙方加工制作各项工作,但甲方派驻代表无权直接与乙方进行结算。

5.5乙方负责组织人员进行图纸的审阅,要严格按甲方图纸尺寸及技术标准要求进行加工制作。

5.6按照甲乙双方约定和时限要求、质量要求组织加工。乙方派驻的技术人员负责对现场等检查、检测,以便符合加工制作的条件及要求,如之后影响加工,经检验不合格的,损失由乙方承担。

5.7乙方安排现场技术员一名负责指导加工,确保在甲方规定时间内保质保量按时加工完成,乙方及乙方派驻人员必须遵守甲方及加工地点的各项管理规定。

5.8乙方在加工过程中应采取措施保证货物及人身安全,否则出现一切安全问题,由乙方承全部责任和费用,一切安全风险有乙方承担。

第六条、试车、加工制作时限

6.1乙方设备进场后甲方可以免费提供材料进行试车,对设备进行调试,但不得超过20米,超过20米还未调试成功的,材料费(元/米)由乙方自行承担。

6.2加工时限要求。乙方必须确保每日加工量不得少于____米。否则每少于10米,乙方需向甲方承担______元的违约金。

6.3、如遇非乙方技术人员及设备问题造成的时限延长,经乙方通知甲方,甲方应在接到通知后2个小时内签字同意时限顺延,如甲方接到乙方通知后超过6个小时不予签字,视为同意第6.1条违约金不予扣除。

第七条、加工制作结算及价款支付

7.1结算方法:乙方每天的加工量由甲方人员共同签字确认。

7.2付款方式:乙方根据甲方要求开具发票后。

第八条、质保期:

质保期为:________年,乙方负责在质保期内对产品进行免费维修,但因材质问题进行维修所发生的`材料费用由甲方承担。不可抗力或人为原因造成的损害不在质保范围内。

第九条、法律责任

9.1制作结束后在乙方通知甲方人员进行初步验收,甲方在验收或安装时发现产品不符合图纸要求或者出现不合格产品的定的,由乙方负责免费修复,无法修复的由乙方负责赔偿损失(元/米)并免费加工。不合格数量超过米的由乙方另行向甲方支付元/米的违约金。以上费用由甲方在付款时无条件扣除。

9.2如甲方未按合同约定的时间足额支付加工费的,每迟延一日,按应付金额万分之二支付违约金。

第十条、其他事项

10.1如有异议,双方可协商解决或通过诉讼解决。

10.2本合同一式二份,甲乙双方各执正本一份,本合同自双方代表签字,加盖公章即生效。

甲方(盖章):______

乙方(盖章):______

电话:______电话:______

签订日期:_______年_____月_____日

签订日期:_______年_____月_____日

第十二条 附则

12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。

12.2本合同正本两份,双方各执一份,副本贰份,甲方执贰份,乙方执贰份。

12.3本合同履行完成后自动终止。

12.4附件

(1)施工图纸或做法说明

(2)工程项目一览表

(3)工程预算书

(4)甲方提供的货物清单

(5)会议纪要

(6)设计变更

(7)其他

甲方名称: 乙方名称:

代表: 代表:

住所: 住所:

电话: 电话:

邮编: 邮编:

银行账号: 银行账号:

年 月 日 年 月 日

装饰合同 篇8

甲方(物业管理单位):_________联系电话:_________

丙方(装修施工单位):_________联系电话:_________

为了规范小区住宅室内装饰装修(以下简称装修)活动及管理行为,维护小区正常秩序和公共利益,根据国家《物业管理条例》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》等相关法规。

在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

一、装修项目或方案(可加附页)

1、_________;

2、_________;

3、_________;

4、_________。

二、装修期限

装修期限为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如超期装修,乙方应与甲方续签住宅室内装饰装修管理协议。

三、装修禁止行为

1、破坏或擅自改动建筑主体和承重结构;

2、擅自增加楼面荷载;

3、在承重墙上穿洞或扩大承重墙上原有的门窗尺寸,拆除连接阳台的墙体;

4、将厅、房、阳台改为卫生间、厨房间,将雨水管用于排放生活污水;

5、破坏卫生间、厨房的地面防水层;

6、违法搭建建筑物、构筑物;

7、破坏或擅自改变住宅外观,擅自在非承重墙上开门窗;

8、擅自改动、接驳燃气管道设施和公共管线;

9、占用、损坏或者擅自变动物业共有部位、共有设施设备;

10、其他影响建筑结构和使用安全的行为。

四、装修管理规定

1、装修施工人员进入小区需佩带《装修出入证》,并接受甲方人员的查验。乙方向甲方申领装修施工人员《装修出入证》_________个,交纳押金_________元/个共_________元。

2、装修施工人员一般不允许在装修住宅室内内住宿,如需留人看守施工现场,乙方应向甲方申报登记。

3、装修施工作业应当遵守消防规定,作业现场至少配备2个灭火器。

4、施工时间为每天8:00-12:00、14:00-18:00,其余时段禁止施工。

5、装修施工期间,丙方须对各种管道口采取保护措施,避免杂物进入管道造成堵塞。

6、甲方在履行管理职责时有权采取下列措施,乙方及丙方不得拒绝或阻碍:

(1)要求乙方或丙方提供有关资料;

(2)进入装修现场进行检查;

(3)制止违规装修行为,要求停工或整改;

(4)向政府有关部门报告;

(5)采取_________措施;

(6)_________;

(7)_________。

五、室外设施及防盗门窗的安装规定

1、室外各种设施如空调、太阳能热水器等,应当安装在建筑设计预定的位置,尺寸不得超出设计要求。如原设计未预定位置,则按照甲方指定的统一位置进行规范合理安装。空调机冷凝水应当接入管道内,不得滴漏。

施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,甲方须承担全部施工费用;如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

2、室外防盗门窗应按规定安装,不得违反有关法规。

3、_________。

六、装修材料与装修垃圾的存放、清运与处置

1、装修材料应存放于装修住宅室内内,因装卸需要暂时堆放的应尽快清理;不及时清理的,经甲方通知后,乙方或丙方仍未做出适当安排的,甲方有权进行处置。

经双方友好协商,就甲乙双方针对标的居室所签定的《家庭居室装饰装修工程》,以下简称《装修合同》中的未尽事宜,签订以下补充协议。

2、装修垃圾清运采用下列第_________种方式:

(1)自行清运。乙方或丙方必须于每天18:00前清运堆放在指定地点的装修垃圾;未按时进行清运的,甲方将代其进行清运,清运费用按_________元/车(不足一车按一车计)从装修保证金中扣除。

(2)委托甲方清运。乙方或丙方应在需清运垃圾前一天通知甲方,并将装修垃圾用包装物装载或捆扎后放在指定地点;乙方或丙方须向甲方缴交装修垃圾清运费_________元/车,不足1车按1车计。

安装地板、地砖后,乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工,并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地板、地砖染色的物品直接放置在地板、地砖上。

3、_________。

七、装修保证金及管理服务费用

1、本协议一经签订,乙方即按下列标准向甲方交纳装修保证金:

住宅物业每户_________元;

非住宅物业每户_________元。

2、装修工程完毕后,经甲方检查确认无违章装修、无损害公共利益及其他业主利益行为的,甲方在验收后_________天(不得超过30天)内将装修保证金退还乙方。

有违反以上条1、2、3、4、5项,甲方经过提醒、警告,乙方仍违反的。

本站合同范文·建材订货合同范本·简单装修合同·工装装修合同·门面店面装修合同·办公室装修合同·室内装修合同3、乙方按约定向甲方支付装修服务费_________元。

如由于乙方或其施工人员过失,造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里,物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失。

4、_________。

八、其他约定

1、因装修造成共用部位、共用设施设备损坏、共用管道堵塞、渗漏等,乙方应当立即组织修复;造成经济损失的,乙方应与受损人协商进行合理赔偿。可申请仲裁或者提起诉讼。

凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方提供的所有材料不得在验收合格前拆封(不需拆封的材料除外),必须在运抵标的居室时当场由甲方验收,由甲方认可签字后方可拆封、使用。

2、_________。

3、_________。

4、_________。

甲方(盖章):_________ 乙方:_________

负责人(签名):_________ 装修人(签名):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

丙方(盖章):_________

负责人(签名):_________

_________年____月____日

附件

1、本协议文本为示范文本,也可作为签约使用文本。适用于物业管理单位受理住宅室内装饰装修申报登记时,与装修人(指业主或物业使用人)签订。使用之前,双方应当仔细阅读协议示范文本的内容,对本示范文本条款或专业用词理解不一致的,以国家、省、市的法律、法规、文件、规范为准,也可向珠海市建设局、珠海市物业管理处咨询。

双方依本合约之约定成立居间关系,不适用其它劳务关系相关约定或规定。

2、为体现协议双方自愿、协商一致的原则,双方当事人可以对本示范文本的内容进行选择、填写、修改、增补或删减。协议签订生效后,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。本合约自甲方完成相关程序并核定生效日起生效,乙方无异议同意以甲方核定之生效日为准。

3、本示范文本中有符号的为选择项,选用内容的,以划√方式表示;对于实际情况未发生或双方不作约定的,应在中及其它留有空格的部位打×,以示删除。

装饰合同 篇9

住宅装饰设计合同

一、合同主体和期限

甲方:(业主) 姓名 / 公司名称

地址: __________

联系电话:__________

乙方:(设计师) 姓名 / 公司名称

地址:__________

联系电话:__________

本合同签订日期:

设计合同有确定的时间限制,为期___个月。本合同从双方签字盖章之日起开始生效,并在设备大致完成后自动终止,或是在有任何一方提前终止本合同。

二、项目介绍

甲方想要对其住宅进行装修和设计,本合同规定乙方提供设计方案,包括室内和室外的装饰效果,如家具设计、空调系统、灯光、卫生间和厨房。

乙方应为甲方提供设计方案和提交详细的设计报告,包括施工图、材料清单等,确保符合甲方要求,并达到整体设计一致,同时确保在预算范围内。

三、设计费用

1.设计费总额为_(大写)_ 人民币,不包括质保费、建筑施工费及住宅物品采购费用等,设计费为预付费用,甲方应在签订本合同后一次性领取并且履行相关支付义务。

2.乙方在设计阶段遇到任何问题都应及时通知甲方,同时协商并签署相关变更协议,并修改预算,确认后甲方须支付变更费用。

四、履行期限及设计效果保障

1.乙方应按照约定场地时间和相关工作进度表完成方案和设计报告,超出时间要在确认甲方同意后并根据实际完成时间支付时间费用。

2.本合同生效后,本合同设计报告所包含的方案内容应持续保证在设计过程中实现

五、违约责任

1.在执行本合同时,乙方应严格遵守相关法律法规,完成甲方任务,符合质量和时间等综合要求,确保取得甲方的满意。

2.若乙方未出现设计报告,或者设计报告超过甲方要求的时间,乙方应承担违约责任,包括承担甲方因此遭受到的经济损失。

六、争议解决方式

1.本合同设有仲裁诉讼条款,双方协商无法达成解决的情况下,应提交至共同协定的仲裁机构或者相关法院进行解决,仲裁机构或法院判决应为终局判决。

2.本合同任何条款或部分部分被司法机构认为违法或不合理,不应影响本合同的其余部分的法律有效性和强制执行。

七、合同终止

1.本合同在以下情况下终止:

(1)合同期限届满;

(2)甲乙双方在约定时间内协商一致终止;

(3)乙方未按合同规定的要求履行责任并且甲方要求终止合同;

(4)甲方未按要求向乙方支付设计费用

八、附则

1.本合同以中文为正式文本,双方各持有一份手写稿备查,双方各执一份。

2.本合同项下除了双方提出的其他明确约定外,本合同所列条款的发音如果有不同,应严格按照中文的解释为准。

3.本合同自甲乙双方签字盖章后生效,合同有效期开始时间与结束时间以合同内约定的时间为准。

甲方(业主):_____________

(签字与盖章)

乙方(设计师):_____________

(签字与盖章)

装饰合同 篇10

5.5.1甲方按双方约定的《甲方供应材料设备一览表》(见附表)供应材料设备,若甲方提供的材料与《甲方提供材料设备一览表》不符时,由甲方承担相应责任。甲方供应的材料设备应按时供应到现场。

5.2甲乙双方应对各自负责供应的材料设备,提供产品合格证明;若材料设备不符合质量要求,各自承担由此发生的费用。

5.3由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成的损失,责任由甲方承担。

5.4甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价款的%保管费。由乙方保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

5.5甲方供应的材料由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由甲方承担运输费用。

⒌6凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成质量问题及由此发生的损失由乙方承担。

⒌7乙方采购材料如不符合质量要求,致使室内甲醛等有害物质浓度含量超标,造成环境污染,由乙方承担责任并赔偿其损失。甲方供应的材料如不符合质量要求,致使室内甲醇等有害物质浓度含量超标,造成环境污染,由甲方承担其责任。

5。85。8甲方供应材料,乙方有义务事先告知甲方准确的材料用量及符合施工条件的材料

否则造成的损失由乙方承担。若甲方不予采纳而造成工程质量问题及材料的浪费,由甲方负责。

装饰合同 篇11

2.1甲方工作

2.1.1甲方于开工前天,应向乙方提供已经确认的施工图纸套(或作法说明份),并向乙方进行现场交底。

2.1.2办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,向乙方接通施工所需的水、电,协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

2.1.3清除影响施工的障碍物,对只能部分清空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

2.1.4提供原始水电线路图纸及装饰装修地点钥匙。

2.1.5指派为甲方驻工地代表,负责对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.1.6委托为工程监理,监理工程师姓名:。甲方应在开工前将监理工程师的职责、监理范围以书面形式通知乙方。

2.1.7如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。甲方未办理装修的任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担由此造成的经济损失。

2.1.8负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树古木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。

2.1.9协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

2.1.10知会邻里在施工期间产生的灰尘和噪音可能对其生活和工作环境造成的影响,协调关系获得理解并承担相应责任。

2.1.11煤气改造、有线宽频网络等工作须由甲方与有关部门配合施工。

2。2乙方工作

2.2.1由乙方负责设计的工程,乙方提供主要部分的设计效果图、平面布置图、水电改造图、天花布置图、地面铺设图及其他施工图纸。并组织施工图纸或作法说明的现场交底。由甲方负责设计的工程,参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底。

2.2.2拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

2.2.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。

2.2.4指派为乙方驻工地代表,负责履行合同,组织施工,按期保质保量完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

2.2.5甲方直接发包的工程,乙方有义务配合其他施工方施工,以保证工程质量及工程的顺利完成。

2.2.6乙方有义务事先告知甲方未知的与本工程质量相关的事项,如乙方知道或根据经验应该知道的有关质量问题而未告知甲方,则造成的损失由乙方承担。

2.2.7依据《XX市家庭居室装修管理规定》第十四条规定,乙方应办理交纳施工入场装修押金。

2.2.8遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏,做好施工现场保卫和垃圾的清运工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

2.2.9施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。

2.2.10乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的家私、陈设以及工程成品;工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

2.2.11乙方未按照工程施工规范及环保要求装修造成的环境污染,乙方有治理的责任。

2.2.12参加竣工验收,编制工程结算。

装饰合同 篇12

发包方(简称甲方):_______________

承包方(简称乙方):_______________

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《_____市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(20XX)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则。

凡没有《建筑业企业资质证书》或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人,不得承接家庭居室装饰装修工程。

一、概况

1、甲方装饰住房系合法居住。

乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

2、装饰施工地点:__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。

3、住房结构:_____房型____房___厅___套,施工面积___平方米。

4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。

5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。

6、总价款:¥____元,大写(人民币):_____

其中:

材料费:______,人工费:______

管理费:______,设计费:______

垃圾清运费:______,税金(3.41%):____

其他费用:______

7、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。

二、关于材料供应的约定:

1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。

本工程甲方负责采购供应的材料、设备,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定。

若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。

3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

甲方自行设计并提供施工图纸,交图时间为________年____月____日,图纸一式三份。

4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

开工前_________天,为乙方入场施工创造条件。全部__或部分__房屋,清除影响施工的障碍物对只能部份__的房屋中所滞留的家具、陈__采取保护措施。

三、关于工程质量及验收的约定:

1、本工程执行08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、31/30-20XX《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

禁止拆动室内承重结构,如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线。

2、本工程由___方设计施工方案。

3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果。

房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放,甲方应当按照物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放,并按有关规定清运

6、工程验收。

甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格。

5.未经批准,甲方不得随意在承重墙上穿洞,拆除连接阳台门窗的墙体,扩大原有门窗尺寸或者另建门窗不得随意增加楼地面静荷载,在室内砌墙或者超负荷吊顶、安装大型灯具及吊扇不得任意刨凿顶板,不经穿管直接埋设电线或者改线

乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收。

5.因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等,应由甲方负责修复和赔偿如属乙方的责任,由甲方找被乙方负责修复和赔偿。

四、有关安全生产和防火约定:

甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。属甲方责任的。

家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物,应当按照有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品

五、关于工程价款及结算的约定:

1、工程款付款方式列下表:

2、工程结算:详见附件六《工程结算单》。

3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。

乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。

4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。

六、其它事项

1、甲方工作:

(1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明____份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。

为确保甲方工程质量、工期及保修服务,合同签订后如有工程项目或施工方式的变更,须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》,同时调整相关工程费用及工期,口头承诺或口头协议均视为无效凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果,均由甲方承担

(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。

合同签订后,甲方工程减项超过总工程款5%以上时,须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场,甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用若甲方要求减少的施工项目已施工。

2、乙方工作:

(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

(2)指派____为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。

由甲方提供的材料、设备,其规格、质量应符合设计要求。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方。

(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

七、违约责任:

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付违约金。

由乙方提供的材料、设备的,乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用。

2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付违约金。

3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。

甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的,在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

除合同注明外,五金、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等,均由甲方购买并按时运到现场若需要乙方代购。

八、纠纷处理方式:

1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向_____市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。

因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的。

2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向

________市仲裁委员会申请仲裁

________人民法院提起诉讼。

(将不选定的解决方式划出)

九、合同的变更和解除:

1、合同经双方签(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方。

乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量验收标准,工程一次验收合格率达到100%,优良率达到_________。

2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到工程质量验收标准。由乙方承担违约责任。由于甲方原因达不到工程质量标准的。

十、其它约定:

十一、本合同一式_____份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

甲方(签章):乙方(签章):

委托代理人:法定代表人:

住址:地址:

电话:电话:

签订日期:

签订地点:

工程名称:___________________________

发包方(甲方):________________________

承包方(乙方):________________________

合同编号:___________________________

签定日期:___________________________

装饰合同 篇13

发包方(甲方):

承包方(乙方):

一、对乙方开票的规定

1、甲方付清工程价款,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡。

2、乙方在工程进行中甲方所付款项,乙方收取需开收据,于收到后____日内将发票寄/送到甲方。

二、对甲方付款的规定

1、合同一经签订甲方即应支付施工费__________(大写___________);当工期进度到________________________并经甲方验收合格时;

2、甲方第二次支付施工费______________(大写:___________________)当工期进度到_____________________并经甲方验收合格时;

3、甲方第三次支付施工费____________(大写:________________);

4、甲方第四次支付施工费是在装修工程竣工并经验收合格后结算,金额________(大写:______________)。

5、剩余尾款___________(大写:_________)部分,作为装修风险金,在三个月后无工程隐患再支付(注:施工费包括装修辅料费、人工费、设计费、施工清运费、搬卸费、管理费等)。若甲方委托乙方购买材料,则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分,应一同缴存于以上特约账户。若变更施工,增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约账户;但若精简工程。

三、其它约定:

1、除人力不可抗力因素以外,乙方应严格按照与甲方确认的装饰装修合同保质保量的按时完工。

2、如果乙方由于某些特殊情况要求甲方提前付款,必须提前与甲方及时沟通,甲方可视具体情况给与帮助。

四、其他规定

甲乙双方应信守本协议,如果发生纠纷,当事人应及时友好协商解决,协商不成的,双方同意向起诉方所在地的法院申请仲裁。开工前?为乙方入场施工创造条件,并进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋。清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采用保护措施。若甲方自带设计方案。

五、协议生效

本协议自甲乙双方签字盖章后生效(传真件有效)。本协议一式____份,双方各持____份为凭。

六、协议有效期

本协议在甲乙双方正常合作的情况下将长期有效,如任意一方要更改或解除该协议必须提前1个月向对方做出书面更改通知,双方协商修订。向乙方提供施工所需水、电等设备?水电费用由,方承担?负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续。

甲方签字(盖章):

_____年____月____日

乙方签字(盖章):

_____年____月____日

yjs21.cOm更多幼师资料编辑推荐

装饰合同样本九篇


俗话说,做什么事都要有计划和准备。在平时的学习和工作中,幼儿园教师经常会提前准备一些资料。资料主要是指生活学习工作中需要的材料。参考资料有利于我们完成相应的学习工作目标。所以,关于幼师资料你究竟了解多少呢?在此,你不妨阅读一下装饰合同样本九篇,供你阅读参考,并请收藏本页面!

装饰合同(篇1)

甲方: (以下简称甲方)

工程地点:

乙方: (以下简称乙方)

乙方应甲方要求位于 作软装设计布置工作事宜。经甲、乙双方友好协商,就有关事项达成以下协议:

一、乙方责任,权益和范围

1、 乙方负责项目以下部分的具体实施;

A 整体家具及软装饰(包括:家具、窗帘、装饰灯具、床上用品、台灯、饰品摆件等)的陈列设计工作。

B:项目陈列的室内设计工作;并安排人员到现场精量尺寸。

C:收取定金并负责采购及制作以及运送到位并摆放工作;

D:精量尺寸后一周内出具详细的设计方案(包括:家具、窗帘、装饰灯具、床上用品、台灯、饰品摆件等)约甲方看图

F:进行方案调整直至甲方满意为止

E:根据方案做出预算。

2、为充分配合甲方按项目实施进度要求,乙方需按照甲方项目的工期要求保证完成;

3、乙方有责任对协作实施项目进行专业指导,以保证项目的实施效果.

4、甲方应积极配合并协调乙方施工期间各项事宜。

5、乙方有责任对甲、乙方双所签订的此合同内容进行保密,不得向甲、乙双方之外的第三方透露。

6、乙方有责任积极配合甲方做好甲方与乙方之间的认质认价工作。

二、甲方责任和权益

1、甲方须向乙方提供项目实施平面图 提供功能及风格要求(美式现代,美式古典,美式田园) 说明软装的投资预算 交付定金。 甲方应积极配合乙方所提出的合理要求,按乙方所需要求配合乙方工作,以保证项目实施的顺利进行。

2、 甲方有权利对乙方所有的实施工作进行全程监控,并在保证项目实施效果的情况下,对乙方所实施的项目进行协调调整。

三、费用及支付方式

1、 乙方为甲方提供室内软装饰设计,收取设计费,面积(100平方以内)为3000,(100-300平方)为5000元、(300以上平方)为10000元。

2、 乙方采购的一切与项目有关的家具及软装饰饰品(包括台灯、床上用品、及窗帘等)的费用必须全部经甲方认可并由甲方承担。所采购物品,乙方向甲方提前提交预算清单并协调甲方对乙方所购物品进行确认,甲方以乙方提供的预算清单总金额做为合同暂定总价,合同签订后,甲方向乙方先支付设计费5000元,待甲方确定总价后按合同暂交定价的50%货款,货到现场摆放完毕后,支付合同总价的余额50%,但乙方再增减相关饰品量时需以正式书面形式通知甲方,待得到甲方书面确认函后,方可采买增加,。

3、 如甲方未能按约定条款向乙方支付费用,乙方保留暂停施工的权利,并书面通知甲方,双方另行协商解决。在合作过程中,如发生难于调和的.障碍,甲、乙双方可提出终止本合同。

四,说明

1 设计过程中,甲方不可带走乙方的任何资料(平面图,方案)。

2. 甲方对设计签字确认,所交的定金不予退还,所收取的定金抵冲工程款。外地的客户运费由客户承担。

五、时间及安排

1. 年 月 日至 日进场并完成对甲方位于 的设计布置。

3.本协议一式贰份,甲乙双方各持壹份,双方盖章签字生效,具有同等法律效力。

4.上诉条款中所提到的不可抗拒因素指:火灾、地震、战争、政府执法部门禁止等因素。

5.本合同附件作为合同组成部分之一,与本合同具有同等的法律效力。

6.本合同所指项目为 。

7.合同未涉及但需补充的实施项目,以补充合同为准,双方盖章签字生效,具有同等的法律效力。

8.有未尽事宜双方应积极协商解决,双方协商未能解决的事宜可在任何一方当地人民法院提起诉讼。

甲方:代表 (盖章)

乙方: 代表(盖章)

年 月 日

装饰合同(篇2)

发包方(以下简称甲方):(业主)联络方式:

身份证:地址:

承包方(以下简称乙方):(施工工程队负责人)

身份证:联络方式:

家庭住址:家庭固定电话:

第一条工程概况

1、甲方装饰住房系合法居住。

2、装饰施工地点:

3、施工范围:卧室客厅餐厅厨房卫生间阳台,套内面积平方米。

4、装饰施工内容:甲方住房的水、电、弱电改造工程,墙体改造,窗套门套的制作,地砖、瓷砖铺贴,地面龙骨、毛地板铺设、吊顶安装,顶面、墙面涂料,厨具、洁具、灯具、房门等设施的安装,储藏室、搬运工程等其他双方约定以及住宅室内装修工程中应包含的所有工程(打孔工程费用,由甲方自行承担)。

5、承包方式为乙方包工包部分材料。

6、总价款:¥元,大写(人民币):

其中:

材料费:人民币元整。人工费:人民币元整。

管理费:无。设计费:无。

垃圾清运费:无。税金:无。

材料搬运费:无。

其他费用:无。

以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后确定,该总价款为闭口价款,包含乙方承担的装修工程中所有的人工和附件三《甲方自购材料清单》外其他所有辅料费用。

如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。

7、工期:自_年__月__日开工,至__年_月__日竣工,工期__天。

第二条关于双方职责的约定

1.甲方责任:

(1)甲方应在开工前一天,并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。

(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。

(4)根据乙方提供的需求按时提供自购材料。

2.乙方责任:

(1)参加甲方组织的施工设计方案现场交底,并负责向具体施工人员传达甲方设计方案和施工效果。

(2)乙方在装修期间全面全程承担施工工程队负责人的管理和施工职责,对本次装修工程的质量、工期和施工现场安全负责。乙方全面承担联络甲方,保证所提供的材料质量、向甲方提出材料需求,现场管理装修施工质量和施工人员等职责。

(3)乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程,负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中,未经甲方许可,乙方不得擅自更换施工人员;经甲方许可的施工人员更换,必须在确保施工质量的前提下;如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义,乙方应无条件更换。

第三条关于材料供应的约定

1.甲方提供的材料:(见附件三《甲方自购材料清单》)。

甲方负责采购供应的材料、设备,应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲、乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失和工期延误,责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责保管并组织施工,由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔偿。

2.甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

3.乙方提供施工工器具;乙方提供的材料:(见附件二《承包材料报价单》)。

乙方应严格按照附件二《承包材料报价单》中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备;未指定品牌的材料应达到国家、行业规定的质量、环保标准;甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求、质量、环保或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

4、乙方承包的所有材料应自行搬运入户。

甲方自购的材料,承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下的情况,则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内。

5、为保证工程的正常进行,乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需

要购买的材料的清单,以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。乙方同时必须提供大致精确(+/-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算误差大于10%而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担,或者由乙方负责运输退回供应商。

第四条关于工程质量及验收的约定

1.本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

2.本工程由甲方提供设计施工方案。乙方负责按有关行业规定并参照附件六《施工工艺清单》约定的施工工艺进行施工。

3.关于施工工艺,双方另做如下约定:

1.卫生间和厨房要作好防水,并经12小时积水渗漏试验

2.卫生洁具固定牢固,管道接口严密。

3.线路穿管后必须可以抽动。

4.杉木地板与龙骨成45度角铺,使用木螺钉固定。

5.墙面乳胶漆,一底两面

6.门套和踢角线,一底三面

7.门,一底三面

4.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

5.由于乙方原因造成质量事故,其返工费和材料损失由乙方承担。本工地在施工期间和保修期间内如因施工质量问题所引起的周围邻居的财产损失,由乙方负责修复及赔偿;

6.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系后,方能进行该项目的施工。

7.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装,甲方应事先安排时间并通知乙方,乙方应予以配合,并避免造成整体工期的延误。

8.工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。工程每一节点,乙方应提前两天通知甲方进行验收。未经甲方在附件四《工程质量验收单》中书面确认,乙方不得进行下一阶段工程施工。(参照上海市地方标准db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和附件六《施工工艺清单》)。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期。

9.工程竣工:乙方应提前二天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并书面办理验收确认手续(见附件四《工程质量验收单》)。如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期。

10.工程保修期一年,从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当和乙方提供材料质量不合格造成的质量问题,乙方无条件地进行维修,并承担相应材料费用。因上述原因给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任;保修期内如属甲方使用不当造成损坏,直至不能正常使用,乙方可酌情收费。保修期结束后,乙方负责长期为甲方提供维修服务,直至甲方重新进行该房屋的装修工程。

第五条关于安全生产和防火的约定

1.甲方提供的施工要求应同乙方协商,施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,遵守物业管理部门的装修指南(见附件一),防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

2.施工中凡涉及改变房屋结构,拆、改承重墙,加大楼(地)面荷载,由甲方向物业管理部门提出协商,经确认后施工。

3.乙方应注意煤气使用安全,确保登高施工的安全保障等各类安全保证,并提醒施工工程人员注意安全,产生任何事故的责任完全由乙方负责。

第六条关于工程价款及结算的约定

1.工程款付款方式:

工程款及材料款付款时间表

付款时间工程款付款比例金额材料款总计金额

合同签订后开工前三天内30%

水电验收合格时水电验收合格两天内0

工期过半油漆工进场前30%

竣工验收验收合格当天30%

工程质保尾款验收合格之日起六个月10%

2.双方款项往来均应出具收据。

3.工程结算:(见附件五《工程结算单》)。

第七条违约责任

1.由于甲方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天甲方向乙方支付50元违约金。甲方未按协议约定时间付款的,逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。

2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天乙方向甲方支付50元违约金。

3.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

5.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。

6.工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责。

7.乙方未按照附件二《承包材料报价单》中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备,应根据假冒伪劣的材料的价款,双倍赔偿甲方;如因此给甲方造成损失的,乙方应承担全部的赔偿责任。

8.如在施工过程中,产生工程和材料质量问题以及各类应由施工工程队承担的责任,甲方只向乙方一人追究赔偿责任。

第八条纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时,双方应尽量协商。或若协商不成时,可以按照本协约

定向上海仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼

第九条协议的变更和解除

1.协议经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容,应经协商一致后,重新签订补充条款。

2.施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议,解除本协议。

3.如由于乙方施工出现质量问题,甲方可以无条件提出中止协议,而无需获得乙方的认可。

第十条附则

1.工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙__把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,甲方负责提供新锁__套,由乙方当场负责安装交付使用。

2.本协议签订后,工程不得转包。

3.本协议一式__份,甲、乙双方各执一份,协议附件为本协议的组成部分,具有同等的法律效力。

第十一条协议附件

附件一:物业管理部门的装修指南

附件二:承包材料报价单

附件三:甲方自购材料清单

附件四:工程质量验收单

附件五:工程结算单

附件六:施工工艺清单

甲方(签字):乙方(签字):

住址:住址:

电话:电话:

邮编:邮编:

签订日期:_____年_____月_____日

签订地点:上海

附件二:

承包材料报价单

甲方:

乙方:

类别名称品牌规格单位数量单价总价备注

木材料杉木地板

木材料落叶松地板隔栅

木材料樟子松

人造板类纸面石膏板

人造板类柳桉三夹板

人造板类十二厘高密度板

人造板类五夹板

人造板类细木工板

线条类实木门套线

线条类实木踢脚线

漆类家具面漆白色

漆类家具底漆白色

漆类稀释剂

粘结胶水类硅胶

粘结胶水类白胶

粘结胶水类熟胶粉

粘结胶水类801胶水

粘结胶水类强力万能胶

电器配件类线管

电器配件类电线

电器配件类电话线

电器配件类双向视频线

电器配件类弯头三通

五金类圆钉

五金类地板隔膨胀管

五金类排钉、蚊钉

五金类铜三角阀

五金类煤气阀、煤气管及配件、弯头三通、生料带、厚白漆等

基础材料类白水泥

基础材料类防水砂浆

基础材料类瓷砖填缝剂

基础材料类水泥

基础材料类黄沙

基础材料类砖头

辅助材料类绷带

辅助材料类蛇皮带

辅助材料类扫把

辅助材料类铁楸

辅助材料类美纹纸

辅助材料类回丝

辅助材料类砂皮

辅助材料类弹性腻子

辅助材料类刷子

辅助材料类滑石粉

辅助材料类石膏粉

辅助材料类厨卫进口大理石过门石

其它辅助材料

辅料全包总价

甲方代表:乙方代表:

年月日

附件三:

甲方自购材料清单

甲方:

乙方:

名称数量备注

墙地砖

洁具配套落水

卫生洁具

厨卫龙头

厨卫吊顶铝扣板、轻钢龙骨厂家安装

橱柜及配件

厨房水槽

复合地板厂家安装

热水器

浴霸

模压房门

封闭阳台

ppr水管

五类网线、水晶头

50支发烧线

八口hub

插座开关面板

插座暗盒

厨房移门

主卫玻璃材料

门夹、铰链、密封条

玄关玻璃材料、边框

背景墙玻璃材料、广告钉

镜子

主卫防水海吉布厂家全套施工

沙发背景海吉布厂家粘贴

灯具

门锁

门吸

门合页

地漏

卫浴五金

衣架

浴帘

窗帘及杆

乳胶漆

滚筒

甲方代表:乙方代表:

年月日

附件四:

工程质量验收单

甲方:_

乙方:_

日期检验项目名称检验结果检验签名

合格不合格补验

水电

木工

泥工

油漆工

安装工程

初步清场

验收意见整体工程甲方代表:乙方代表:年月日

注:(1)分项检验评定:合格打“√”,不合格打“×”,补验合格打“√”签名。

附件五:

工程结算单

甲方:__________

乙方:___________

日期工程款材料款双方签字

1元元

2元元

3元元

4元元

5元元

6元元

7元元

8元元

合计_____元

_____年_____月_____日

装饰合同(篇3)

发包商: (以下简称甲方)

承包商: (以下简称乙方)

甲方将 半坡饰族景德路店面门头装修 工程交由乙方施工,按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定:结合本工程具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、互惠、互利原则上,经双方协商签定本合同,并同意按下述条款全面履行。

第一条:工程概况:

1、工程名称: 半坡饰族景德路店面门头装修

2、工程地点:

3、承包范围:

4、开工、竣工日期:

5、质量等级:①所有材料必须符合图纸要求的品牌、规格、工程优良;②竣工后的质量必须符合设计效果图。

第二条:合同价款

1、暂定价:价中均含风险费。

2、施工中如有工程量变更增减,乙方必需遵照执行,相应工程量按实调整。

第三条:付款方式

1、由甲方预先支付工程款的%工程,工程全部完成,经监理、业主验收合格后支付%。

2、工程款在甲方按合同支付后,乙方内部所发生的任何资金纠纷均与甲方无任何关系。

第四条:付款流程

1、乙方每次请款均需无条件按甲方之请款流程办理,因不按甲方流程办理而延迟付款时其责任由乙方自行承担。

2、请款流程为:乙方申报工程量——监理工程师及甲方现场负责人核算会签——甲方预算部——甲方主管——甲方财务核签——总经理——甲方财务支付。

第五条:甲方拒绝付款权

1、未按图纸、结算单所列材料及规定进度施工;

2、瑕疵未予补正、整改不到位;

3、不服从监理、甲方代表及未按监理、甲方安排工序施工;

4、乙方负责人不适任,经监理及甲方函达更换,一周内未见执行者;

5、乙方人员在工地滋事不受约束或与监理及甲方管理人员发生纠纷者;

6、甲方与工程有关第三者或乙方之劳工对乙方提出之赔偿请求未获处理者;

7、乙方如违约或不履行因本合约所发生之任何义务及损害赔偿责任时,无论该责任或损害赔偿额是否已确定。

第六条:图纸说明

1、图纸提供日期,甲方在开工前七天内向乙方提供图纸及作法说明;

2、所有本工程图纸、施工说明书、招标文件及本合同有关文件等,乙方认为完全明确,即切实遵照执行;

3、乙方应有专业技术人员熟悉全部图纸,对图纸的疑义应于3日内提出,否则

因此而产生的责任由乙方自己承担。

第七条:甲方代表

1、甲方指派督工程及指示乙方之权;

2、发生乙方施工人员技能不能胜任、管理混乱或不听指挥有权通知乙方更换施工人员。

第八条:委托监理

1、本工程甲方委托监理公司负责本工程的监督管理协调等工作,王红凯 工程师为本工程的总监理工程师;

2、非经甲方同意,总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务;

3、在合同履行中,发生影响甲、乙双方权利和义务时,总监理工程师应作出公正的处理。

第九条:乙方代表

1、乙方须派工程师或富有工作经验技术人员为驻工地代表,常驻工地督率工程,负责施工中的技术、质量、安全等一切施工中发生的事宜;(包括资金分配)

2、乙方代表按甲方代表批准的施工设计(施工方案)和依据合同发生的指令,要求组织施工;

3、乙方代表易人,乙方应在易人前7天通知甲方,后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。

第十条:甲方工作

1、提供施工所需场地,向乙方提供施工所需的水、电等设施,及说明使用注意事项,并保证乙方施工期间的需要;

第十一条:乙方工作

1、负责合同的履行,按要求组织施工、保质、保量、按期完成任务,做好各项质量检查记录;

2、乙方施工用登高器具及一切工具均由乙方自理,必须安全可靠;

3、乙方必须遵守政府相关规定要求,对违反规定造成之罚款或政府收取的各种规费由乙方自行负责交纳;

4、因乙方违反合约的各项条款,及不接受甲方指令或执行指令不利而受之罚款,均在当期工程进度款中扣除,乙方无条件接受;

5、若因乙方原因导致工期延期交付,所有甲方支出的监理费用由乙方全部承担,乙方则无条件接受;

第十二条:施工组织设计及进度计划

乙方应在协议条款及开工后的第七天,将施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表。乙方必须按批准的施工方案的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督。

第十三条:工程质量

1、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复检时,乙方应按要求办理复检。若复检不合格,其复检及返工费用由乙方承担,工期不顺延;

2、由于乙方的材料,设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延;

第十四条:工程验收

1、工程全部完工,由监理组织甲、乙双方进行初验,验收时,如发现工程与设

计图纸验收规范不符,乙方应在监理指定期限内整改完善;

2、工程全部完工后正式验收对须整改部位,乙方必须积极配合,按甲方及监理在指定期限内整改完善,正式验收二次为限,否则以逾期论,按相关规定处理。

第十五条:材料机具

1、凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差,及对于设计、规范和样品要求不符的产品,甲方代表应禁止使用,须立即迁出场外,并重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,工期不予顺延;

第十六条:材料试验

对于必须经过试验才能使用的材料,不论甲、乙双方任何一方供应,由乙方进行测试,测试结果不合格的材料,凡未采购即停止采购,已购进现场的即刻迁出施工现场。因此造成的全部材料采购费用,由采购方承担。

第十七条:工程变更

1、甲方对本工程有随时变更计划及增减工程之权,乙方不得异议。对于增减数量,双方根据实际发生工程量,参照本合同所订单价或甲方核定单价增减之。若因甲方变更计划或设计图纸,乙方可以立即废弃已完成工程或已到场之合格材料,甲方核实验收后参照本合同所订单价或比照订合同时料价计给之,乙方需无条件接受;

2、乙方未经甲方认可,不得擅自变更工程材料质量、等级、品牌、规格及甲方按市场造价增减之价格;

3、本工程如乙方未经甲方认可增加的工程量,其所增之工程款,甲方不予支付增加之工程款,如需增加工程量,需由甲方代表、监理工程师,核实上报公司总经办认可。

第十八条:安全生产

1、乙方要按有关规定,采取严格的安全防护和防火措施,并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和因此而发生的费用;

2、施工用登高器具必须安全可靠,并有专职安全员监护,必须按安全规范施工。施工中因乙方违反安全操作规程施工引起的一切安全事故,均由乙方自理与甲方无关;

第十九条:文明施工

1、乙方必须遵照营造安全卫生设施之法令规定进行施工,在施工期间,乙方的办公、食宿、医疗、卫生及材料工具储存之库房等临设均由乙方自行解决处理,其费用自行承担;

2、乙方应对所有施工人员负管理之责,并约束施工人员严守纪律,如有越轨行为及触犯地方治安条例所引起纠葛概由乙方负完全责任;

第二十条:施工配合

1、本工程进行期间,如因配合进度或施工需要,甲方及监理认为必须增加工人或需加开夜班时,乙方应立即照办,不得推托拒绝,并不得要求加价,如乙方不服从现场监理及甲方管理的,甲方有权扣除进度款1-5万元人民币作处罚;

2、与本工程有关之其它工程项目及临时装置如室外工程及其他配套设施工程,经甲方交由其它承造人办理时,乙方应与其它承造人互相协助合作之义务,如因工作不能协调而致发生事故或延误工期或意外情况,其一切损失,乙方愿无条件接受甲方之裁定并负责赔偿。

第二十一条:竣工验收

1、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告,向甲方提供竣工图。甲方收到竣工验收报告后,

在7天内组织有关部门验收,甲方在7天内给予批准或提出修改意见,乙方按要求意见修改并承担由此而发生费用;

2、竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期,因特殊原因部分工程或部位需要甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,明确责任。

第二十二条:竣工结算

1、竣工报告批准后,乙方应按国家有关规定向甲方代表提出结算报告,办理竣工结算。甲方代表收到结算报告后给予批准或提出修改意见。

2、本工程若施工中出现质量事故,乙方除承担全部责任外,决算工程款时将在工程总价款中增加下浮点(1%),乙方无条件接受。

第二十三条:保修期限

1、保修期以甲方代表在最终验收记录上签字之日起算起。在保修期内必须全部遵照《建筑工程保修责任书》中各项条款圆满完成;

第二十四条:保证责任

1、乙方必须保证所供原材料及设备、货物等无任何瑕疵,必须是优质材料及一流工艺制造,必须崭新,未曾使用过及符合现行国家标准。并在各方面与甲方认定的品牌、质量、规格和性能相一致,在工程正确安装,正常操作和维修的情况下,乙方必须对本合同工程的正常使用给予两年的保证期,此保证期从完工验收合格后,项目部收到乙方的《竣工移交单》开始计算;

2、乙方因履行本合约各项规定,暨因解约而发生之一切义务,均连带负其全责,并愿放弃先诉抗辩权;

3、由于执行本合同而发生的一切争执,应通过友好协商解决。

第二十五条:如果不能解决,采用如下方式解决

1、向协议预定的单位或人员要求和解;

2、向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁;

3、向有管辖的人民法院起诉;

4、仲裁机构的裁决具有最终效力,双方必须遵照执行。仲裁费用由败诉一方承担,仲裁机构另由裁定者除外,仲裁期间双方应继续除争议部分之外的合同其它条款;

5、保证人应待本合同失效时,始得解除一切责任。

第二十六条:合同终止

甲方或监理认为本工程有终止必要时,需解除合同全部或一部分,经甲方律师通知乙方应立即停止施工,并于3日内负责遣散全部工人,其已完成工程及已进场材料待遣散全部工人后30日内由甲方核实给价,但乙方需无条件接受甲方核实之价款。逾期迁出,每日按工程总造价1%在乙方保证金或未领工程款中扣除。

第二十七条:解除合同

1、乙方如有下列情事之一时,甲方可随时解除本合同并将全部或一部分工程改招他商承办,或由甲方自办,甲方因解约所受之一切损失,乙方及其保证人应负赔偿之全责;

2、未经甲方同意私自将工程转让他人承包,或将资质登记证转借他人承包工程;(经甲方查明情况属实者)

3、乙方之下包商、分包商、材料供货商或其它债权人,有对乙方提起民事诉讼或申请对本工地工程标的物执行、扣押或处分或强制执行等处分时;

4、乙方不遵照甲方要求的施工或不按相关施工规范或不能圆满完成工程之处。 第二十八条:合约时效

1、补充合同及其附件同原合同有抵触时,以补充合同为准,自鉴定之日起生效,至全部工程竣工验收合格,保修期满并圆满执行合约后失效;

2、本工程所有来往文件、会议纪要以及本工程使用的各种图纸及文件均视为合同的组成部分,同原合同具同等法律效力。

本协议如与原合同有不相同之处,以本协议为准;

1、甲方确认的施工图。

2、《工程预算清单》

以上作为合同附件。

本合同正本一式五份。

甲方:(签章)

委托代理:

联系电话:

日期:

乙方:(签章) 委托代理: 联系电话: 日期:

装饰合同(篇4)

发包方(甲方):

承包方(乙方):

为明确甲方、乙方在 不锈钢装饰项目在施工中的责任,正确行使各自的权利,全面履行义务,确保工程的进度,保证工程的质量,搞好安全文明施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循自愿、平等、公平和诚实守信的原则,经双方协商就 室内不锈钢装饰工程项目采购、制作、安装工程达成一致意见,订立本协议,共同遵守。

一、工程概况

工程名称:

工程规模:

工程内容:

工程地点:

二、承包范围

招标文件采购的内容: 室内不锈钢装饰工程项目。具体包括全部产品的深化设计、生产、加工制作、供应、包装、装卸、运输、工地现场安装、成品保护以及保修、售后服务等全部内容。 三、承包方式及说明

1、总价暂定人民币 。不锈钢装饰按照展开面积计量(以实际发生量为准),以每平方米 为计价(不含基材),本合同单价为包工包料综合单价。

2、不锈钢制品和拉手单独应根据实际情况甲乙双方协商进行单独计价。

3、工程量确认:在施工过程中由甲方项目部、预算部及时审核确认。

4、单价所包括的内容:产品的深化设计、生产、加工制作、供应、包装、装卸、运输、工地现场安装、检测、验收、成品保护、保修、售后服务、税金等。

四、合同工期

注:以上日期包括现场测量、深化设计工期、生产工期、安装工期。 五、结算和付款方式

1、合同签订生效三日内,第一次甲方需支付给乙方合同价款的 %计人民币大写: ,作为工程预付款;支付预付款后,若甲方要求合同内容(订货数量、型号、颜色等)变更,则需承担因此给乙方带来的损失。

2、第一批不锈钢制品(不得少于总工程量的 %)和安装设备运输到工地后拾工作日内,第二次甲方需支付至合同价款的 %计人民币大写: 作为工程进度款;乙方开始准备现场安装。

3、竣工前甲方应支付至乙方合同价款的 %计人民币大写:

4、安装完毕整体竣工验收合格一个月内结算后付至合同(结算)价款的 %计人民币大写: 。

5、剩余 %作为质保金,质保期为两年,质保期满无任何质量问题后30天内无息付清。

6、发生返工时:属乙方原因由乙方负责无条件返工;属甲方变更返工的按照本合同约定价格结算并结合实际情况计算拆除计工时。

六、乙方采购供应的材料及产品

乙方产品采购的约定:乙方产品进场时,由甲方、监理确认。未经签字认可的产品不得使用、安装、乙方负责产品的设计、生产、加工、包装、运输、装卸、安装、交验。乙方应按甲方批准的材料明细组织设计、生产加工、供货安装、不得影响总的工期进度。

七、质量标准

1、所采用板材为304#镀钛黑不锈钢,厚度≥1.05mm(满足行业标准)。

2、分部、分项工程质量必须达到本合同约定标准和相关质检部门要求。

3、乙方必须按照现行规范、标准、规程施工作业,对施工质量先进行全面自检,然后提请甲方检查验收。各工序间必须办理中间交接,上道工序合格后方可进入下一道工序。隐蔽工程未经甲方检验前和检验达不到要求,严禁隐蔽。

八、产品验收

1、报验以书面文件为准,且报验要准确、及时。若出现报验不准确、不及时,后果由乙方负责,出现的全部损失乙方无条件承担。

2、合同签订前,各种产品均需做样板现场经发包方认可,以展示材质及施工工艺,经甲方认可后方可大面生产。

3、产品进场后,乙方以书面的形式通知甲方质检部门并会同监理单位按照总工程量的1%随机取样进行破坏性检测;产品在隐蔽前和安装完毕后均须书面通知甲方质检部门进行联合验收。

4、所用胶类产品环保验收须满足环评检测要求。

5、产品质量及环保验收除满足上述要求外,在小业主最终验收认可前不免除承包方责任。

九、组成要合同的文件

1、本合同。

2、规范及有关技术标准。

3、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

4、按甲方整体施工进度确定的乙方生产供货进度计划。 十、现场代表及管理职责甲方委派 任现场代表,对现场管理和协调工作,乙方应无条件服从。乙方委派 任现场代表,是乙方现场工作的第一负责人,接受甲方、监理的指令,负责施工人员现场管理。

十一、甲方工作

1、对工程实施全面管理监督及协调工作。

2、审批乙方上报的工程量形象进度,按合同条款拨付工程款。

十二、乙方工作

1、负责队伍的组建进场及施工前的其它准备工作。进场前提供约定材料样品,要求标明款式、产地、价格,且须由甲乙双方盖章认可。进场后负责将合同相关条款及交底内容向施工人员交底并采取必要措施以保证工程质量。每道工序大面积施工前,必须先在甲方、监理指定区域做样板工程,经甲方、监理现场察看并经质检部监督员认可后方可大面积展开施工;否则造成的返工由乙方自行承担。

2、在施工过程中,确保文明施工,达到环卫要求,保持现场整洁,生活区保持卫生清洁,由此发生的费用自理。负责本施工范围内的成品保护工作。施工中产生垃圾,必须按照指定地点集中存放,做到每日一清,否则发现一次罚款500元。对于铺贴好的地面、粉刷好的墙面及安装好的所有成品给予适当保护,如发现故意损坏必须赔偿恢复费用且给予1000元/次的处罚。

3、负责提供本施工范围内所需技术资料、质控资料及产品保证资料并整理装订。

4、按合同所列条款,依据程序申请工程款。

5、施工过程中,服从甲方、监理方的质量监督和其它合理要求。

6、定期参加工程例会,提交书面汇报材料(内容包括周计划、周完成情况以及需各方协商解决问题等)。

7、对甲供材料提前15天上报材料需求计划,以书面形式递交甲方项目部。 8、在施工前对上道工序质量及施工现场进行交接验收。

9、必须保证进场材料为本合同中的约定产品,严禁不合格产品进入施工现场。 10、服从发包人安排,积极配合其他工种施工。

十三、职工患病及安全事故的处理

乙方职工的疾病及安全事故所发生的费用均由乙方自行承担。

十四、产品保修在质量保修期内乙方须按照相关规定对出现的任何质量问题给予修缮处理。承包(供货)人在工程整体交工验收后,负责24个月的免费保修;在运行中出现难以调整修复的质量问题时,承包方应无偿更换产品,直至达到小业主满意。

十五、违约和赔偿

1、乙方未按时交付承包项目的,甲方、监理方检查质量不合格且未在规定期限内整改的每出现一次扣违约金1000元,如因甲方不能按时拨付工程款,给乙方造成的损失按实际发生额进行赔偿,工期相应顺延。

2、乙方因质量、安全事故或拖欠工人工资等受到行政主管部门处罚,或媒体曝光给甲方造成经济、声誉损失的,甲方视情况扣工程款10000元/次,不足部分甲方有权追偿。乙方人员若发生打架斗殴、偷窃他方物品等不法行为,甲方视情况扣乙方1000元/次。情节严重的移交司法机关处理。

3、如甲方中途变更设计方案,应以书面形式通知乙方,且变更部分的木作价款作相应调整,工期以乙方接到书面变更通知日期起作相应顺延。

4、因乙方所承包的工程因质量问题给甲方造成损失罚承包方违约金合同价款的5%,并按要求提供新产品,相应数额由工程款中扣除,不足部分甲方有权依法向乙方追偿。

5、如发现乙方在施工过程中,材料以次充好或是掺杂施假等情形,视情节严重程度每次扣工程款10000元;并有权终止本合同,同时前期所做的工程不再结算和支付工程款。

6、乙方所提供的产品在质保期内发生任何质量问题,物业公司以电话方式通知乙方,乙方须在收到通知的同时给予明确答复,且在8小时内必须到达现场,否则视为违约。物业公司可自行处理,因此发生的费用从乙方装修保证金中双倍扣除。

十六、不可抗力

1、因发生不可抗力而导致一方违约的,违约方不承担违约责任,该不可抗力是指:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,仅包括飓风、暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害、战争和动乱。

注:本合同不可抗力不包括法律、行政法规、部委规章、地方性法规、地方政府规章、中央政府和地方政府的政策以及可能影响本合同履行的任何政府行为与中国政府关税的上(下)调整。

2、遭受不可抗力影响的一方,应尽力减少损失,否则因此而扩大的损失应由其承担。并应在不可抗力影响消除后十五个工作日内向对方提交有关政府部门的证明文件。

十七、其他

1、本合同以及一方根据本合同所提供的文件必须以中文书写。

2、如用电报、电传通知的,凡涉及各方权利、义务的,应在电报、电传发出当日或次日以书面信件通知;以传真方式发出的,发出日期为收悉日,以专人手递方式发出的,发至指定地址之日视收悉日;以邮寄方式发出的,寄出后第七日视为收悉日。并均作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。

3、当甲方委托第三方(施工方)对不锈钢产品数量及尺寸等标的进行签字确认后,作为本合同的补充文件同样生效。

4、合同未尽事宜,双方可签署补充协议。补充协议与本合同具有同等法律的效力。

十八、补充条款

1、乙方提供的产品以报价单所涉及的明细、规格、数量及单价为准。

2、乙方在合同签订后将产品的技术文件,无偿向甲方提供一式四份。

3、乙方进场前必须办理人身保险、安全帽、工作服、费用由乙方自行负担。

十九:因本合同发生的诉讼,由 人民法院管辖。

二十:本合同一式捌份,正本二份、副本六份,甲、乙双方各执四份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方:乙方:

年 月 日

装饰合同(篇5)

甲方:XXXXX房地产开发公司

乙方:大余县新艺装饰工程有限公司

甲方委托乙方承担本工程的施工、安装任务,为明确双方权利和义务,结合本工程的具体情况,依照(合同法)和有关法律法规,本着自愿平等的原则,双方达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:尚水龙城售楼中心装修工程

2.客户名称:江西水龙房地产开发有限公司

3.工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中的项目为准,总工程造价预计为叁拾肆万元整。施工单价以双方签认的工程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减设计或增减施工、安装项目,需经甲乙双方协商确认,签字盖章后生效。

4.双方商定本工程工期为完成全部施工及安装项目。期限自年月日起至至月

二、甲方责任

1.开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,提供可供乙方施工用的必须场地。

2.向乙方提供施工所需的水、电等设施。

3.协助乙方办理施工申请、审批等手续,并负责缴纳物业管理处报批的一切费用。

4.对工程质量、进度进行监督检查,及时办理验收结算。

5.甲方指派人员参与或监督工程施工的,甲方所派人员的行为,甲方应予以承认。

6.及时履行乙方的其它协助义务。

三、乙方责任

1.乙方派出专职工地工程人员,负责合同的履行,按合同要求组织施工,保质、保量按期完成施工任务;解决由乙方负责的各项事宜。

2.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,对施工现场的防火安全负责。

3.严格按照双方签认的图纸或说明进行施工,做好各项质量检查和施工记录。

4.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和施工成品进行保护。

四、关于工程价款及结算的约定

1.乙方施工队进场一星期内,甲方预付报价单中工程款总额的30%。

2.施工及安装竣工后,以实际发生工程量并且按照预算项目报价结算,甲方再给付乙方全部工程款的50%;总体验收合格后给付至总工程款的'95%,余款5%做为质保金,一年期满无异议后结清。

3.甲方同意乙方以甲方调整后的施工图纸所提供的报价单为本工程单价及数量的基础约定。结算时以经甲方认可并有甲方代表签证的现场施工签证单的工程量为准。

五、关于材料供应的约定

本工程所需应由乙方自购的施工材料,应为符合设计要求的合格产品。并且必须是由甲方指定和认可的品牌方可施工。由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对甲方造成损失的,所有责任由乙方承担。

六、双方责任的约定

1.因甲方原因影响工期,工期相应顺延。

2.乙方不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担。对竣工验收后保修期内发现的属于乙方施工安装的质量问题,乙方免费维修。乙方施工过程中造成的人员伤害,责任由乙方负责。由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿。

七、违约责任

1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,工期相应顺延。

2.由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。

3.因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方进行合同终止协商,并由责任方赔偿总金额的百分之二十给对方补偿由此造成的经济损失。

八、双方签认的装饰工程报价单、施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议,作为合同附件,与合同具同等效力。

九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

十、本合同经双方签字后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决。如协商不成,双方同意向大余县法院起诉。

甲方(代表签字):

盖章:

年月日

乙方(代表签字):

盖章:

年月日

装饰合同(篇6)

发包人:__________

承包人:__________

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条:

1、工程地点:九龙坡区联发家园7幢6楼6-3

2、工程内容及要求:内容:整体装修

3、工程承包方式:双发商定采取,承包人包工、包料(除抽油烟机、天然气灶、热水器、浴缸由发包方提供外)

4、工程期限:开工日期:__________年__________月__________日

竣工日期:__________年__________月__________日

5、合同价款:本合同工程造价为:玖万元整

第二条:材料的.提供

由承包人提供材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

第三条:质量要求

1、工程使用主要材料为国内一线品牌,其品种、规格、名称经双方认可。

2、施工中,发包方如有特殊要求或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

3、凡工程质量问题造成返工,所发生的费用由承包方承担。

第四条:工程变更

工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

第五条:款项支付方式

经双方约定按项目进度付款。

第六条:附则

1、本合同经双方签字后生效,合同履行完毕后终止。

2、本合同一式两份,双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

装饰合同热门十三篇


你清楚合同应该包括哪些要点吗?现在人们对合同的合规性越来越重视。签署合同有助于双方协调配合,保护双方的合法权益不受损害。无论你身处何地,“装饰合同”都能给你带来力量和激励。感谢您的阅读,让我们一起享受文字和语言的魅力!

装饰合同【篇1】

装饰工程合同范本(一)

发包方(以下简称甲方),_____________

联系电话,________________

承包方(以下简称乙方),

委托代表人,____________联系电话,_______________

本工程设人,____________联系电话,_______________

依照中华人民共和国民法典及其它有关法律、法规的规定,结合本市室内装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,在此达成如下协议,

第一条,工程概况

1.1工程地点,__________________________

1.2工程装饰装修面积,______________

1.3工程户型,________________

1.4工程内容及做法(见报价单和图纸)。

1.5工程承包,采取下列第几种方式,

(1)、乙方包工、包全部材料

(2)、乙方包工、部分包料,甲方提供其余部分材料

1.6工程期限_________日;

(1开工日期_______年_____月_______日(首期工程款到位后的第三日为开工日期)

(2)竣工日期_______年_____月________日(按约定验收标准验收合格的日期为竣工日期)。

1.7合同价款,本合同工程造价为(人民币)________;金额大写______________________.

第二条,工程监理

若本工程实行工程监理,甲方与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订工程监理合同,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条,施工图纸及室内环境设计

3.1施工图纸采取下列第____种方式提供,

(1)、甲方自行设计并提供施工图纸一式三份,甲方执一份,乙方执二份。

(2)、甲方委托乙方设计并提供施工图纸,一式三份,甲方执一份,乙方执二份。

3.2、双方提供的设计方案、图纸必须符合民用建筑工程室内环境污染控制规范的要求。

第四条,甲方工作

4.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件,以不影响施工为原则。

4.2无偿提供施工期间的水源、电源和冬季取暖。

4.3负责办理房屋物业部门开工手续和支付有关费用。

4.4遵守物业管理部门的各项规章制度工。

4.5负责协调施工队与邻里之间的关系。

4.6凡必须涉及4.6款的,房屋产权人应当向房屋管理部门提出申请,由原设计单位或者具相应资质等级的设计单位对改动方案的安全使用性进行审定并出具书面证明,由房屋处管理部门批准。

4.7参与工程质量和施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

第五条,乙方工作

5.1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成本合同工程。

5.2严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定。

(1)无房管部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖、燃气竺等管道设施。

(2)不得扰民及污染环境,每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事高,敲、凿、钻等主生噪声的装饰装修活动。

(3)因进行装饰装修程施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和损失赔偿责任。

(4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。

(5)保证居室内上、下水管道畅通无阻和卫生间的清洁。

(6)保证施工现场的整洁,每日完工后清扫施工现场。

5.3、甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、预算书、参考价格等书面资料。

5.4、方为少数民族的,乙方在施工过程中应尊重其民族风俗习惯。

第六条,工程变更

在施工期间对合同约定的工程内家如需变更,双方应协商一致。由合同双方共同签订书

面变更协议,同时调整相关工程费及工期。工程变更单,作为竣工结算和顺延工期的根据。

第七条,材料供应

7.1、按由乙方编制的本合同工程材料、设备明细表所约定的供料方式和内容进行提供。

(1)应由甲方提供的材料、设备,甲方在材料设备到施工现场前通知乙方,双方就材料、设备质量、环保标准共同验收并办理交接手续。

(2)应由乙方提供的材料、设备,乙方在材料设备到施工现场前通知甲方,双方就材料、设备质量、环保标准共同验收,由甲方确认备案。

(3)双方所提供的建筑装饰装修材料必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的十种室内装饰装修有害物质限量标准,和经行政部门批准具有检测资质的专业检测部门提供的检测合格报告。

(4)如双方对建筑装饰装修材料持有异议需要进行复检,其复检费用由责任方承担。

(5)甲方所提供的材料、设备经乙方验收、确认办理完交接手续后,在施工使用中的保管和质量控制均由乙方负责。

第八条,工期延误

8.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期应顺延,

(1)工程量变化或设计变更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

8.2甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期应顺延。

8.3甲方未按合同预定支付工程款影响正常施工的,工期应顺延。

8.4因乙方责任不能按期完工,工期不顺延,因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。

8.5判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。

第九条,质量标准

9.1装修室内环境污染控制方面,应严格按照民用建筑工程室内环境污染控制规范的标准执行。

9.2在竣工验收时双方对工程质量/室内空气质量发生争议,申请由具有市建设行政主管部门、质量技术监督部门认可的专业检测单位,对工程质量、室内空气质量予以认证。认证过程支出的相关费用由责任方承担。

第十条,工程验收和保修

10.1在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行联合验收,

(1)材料验收;

(2)隐蔽工程验收;

(3竣工验收。

10.2工程竣工后,乙方通知甲方验收,甲方自接到验收通知单后三日内组织验收。验收合格后,双方办理移交手续,结交尾款,签署保修单,提交不改造图。

10.3双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

10.4双未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合同,由此而造成的损失由甲方承担。

10.5竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一致签(作为竣工验收单附件)后也可先行入住。

10.6本工程自验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年,有防水要求的厨房、卫生间防渗漏工程保修期限为五年。

第十一条,工程款支付方式

11.1合同签字生效后,甲方按上列表中的约定向乙方支付工程款,

11.2工程进度过半,是指工程中水、电管线全部铺设完成,墙面、顶面基层按工序要求全部完成,门、窗及细木白茬制品基本完成为办界定工程过半的标准。

11.3工程验收合格后,甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起二日内如果未有异议,即视为甲方同意支付乙方工程尾款。

第十二条,违约责任

12.1一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的,应承担赔偿责任;因违反有关法律规定受到处罚的,最终责任由责任方承担。

12.2一方当事人无法继续履行合同的,应及时通知另一方,并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

12.3甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三次工程款,每延误一日向乙方支付本合同工程造价金额1%的违约金。

12.4由乙方责任导致工程质量和室内空气质量不合格,乙方按下列约定进行返工修理、综合治理和赔付;

(1)对工程质量不合格的部位,乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误,每延误一日,乙方支付甲方本合同工程款金额1%的违约金。

(2)对室内空气质量不合格,乙方必须进行综合治理。因治理造成工程延期交付视同工程延误。每延误一日乙方支付甲方本合同工程造价金额1%的违约金。

第十三条,附则

13.1本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。

13.2双方可以书面形式对本合同进行变更或补充不合理地减轻或免除本合同规定应由乙方承担的责任的,仍应以合同为准。

13.3因不可归责于双方的有因影响了合同履行或造成损失的,双方应本着公平原则协商解决。

13.4本合同履行完毕后自动终止。

第十四条,其它约定事项,

甲方(签字),_______________乙方(签字),_________________

_________年________月_________日

装饰工程合同范本(二)

发包方(甲方),

承包方(乙方),

甲乙双方经友好协商,根据法律规定,签订本装饰、装修合同,具体条款如下,

一、工程基本情况,

1、工程名称,

2、地点,

3、承包范围,

4、承包方式,大包,包工、包料。乙方全部垫资施工。

5、承包内容,

6、工期,

7、工程质量标准,

8、工程造价,

二、施工、验收、付款

1、乙方及施工人员具有相应资质,本合同签订后工程不得转包,部分工程可以分包,分包单位应具有相应资质,分包应征求甲方意见。

2、乙方按甲方提供图纸施工,甲方聘请监理公司监理工程。

3、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

4、付款方式,甲方开据结算单之前甲方不预付任何费用,甲方开据结算单后付百分之即元。下余的百分之即元作为质量保证金,一年后,质量不出现问题甲方付给乙方。

5、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后30日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字。

三、违约责任

1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失,未造成损失的,应支付合同总价的5%为违约金;

2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;

3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

4、甲方未按期支付工程款的,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;

5、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责返工或修理,费用乙方承担,工期不予顺延;

6、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;

四、其他具体规定

1、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运出现场,并堆放到政府部门允许堆放的地点,乙方负责支付垃圾清运费用。

2、乙方及分包商施工期间发生的支出、工伤赔偿、相关单位收费、处罚等产生的税、费甲方不承担责任,结合实际情况由乙方和分包商承担

3、本合同签字后3日内,乙方向甲方提供可行性施工方案及报价,由甲方进行确认后方可施工。

五、合同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。需要变更合同内容,应经协商一致后,签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,承担违约责任并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

六、合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时,按下列第__________种方式解决,

1、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;

2、向合同签订地人民法院起诉。

七、附则

1、本合同甲、乙双方自愿签订,合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

2、本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。

甲方(签字),

乙方(签字),

装饰工程合同范本(三)

甲方,(以下简称甲方)

乙方,(以下简称乙方)

依照中华人民共和国民法典及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下,

一、工程概况及承包方式

1、工程名称,

2、工程地点,

3、工程承包方式,包工包料

4、工程概况,建筑面积12272.00平方米。

二、工程装修内容

综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

三、工程造价

工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;

工程造价为,¥元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)

四、工程期限

工程开工日期,年月日

工程竣工日期,年月日

五、质量要求

按国家建设部行业标准JGJ73—91建筑装饰工程施工验收规范规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身维修。

六、付款方式

1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的

2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的

3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的

4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。

七、双方责任

1、甲方,负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

2、乙方,向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

八、其它事宜

经甲乙双方商定做出如下协议,

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)

3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。

4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

5、其它未尽事宜由双方协商解决。

6、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。

甲方单位名称,乙方单位名称

(盖公章)(盖公章)

法人代表,法人代表,

委托代理人,委托代理人,

年月日

装饰合同【篇2】

上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案,不服广东省佛山市顺德区人民法院(顺法民一初字第01001号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行了审理,现已审理终结。

原审判决认定:算报价表,总工程造价为306406元,按八折结算价为245124.8元。如有增加,另行计算。工程验收后付清工程款,工程保质期为一年。签订协议后,原告进场施工,在施工过程中,根据原告的要求,增加了部分工程项目,故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月,原告将装修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。

另查,原告并不具备房屋工程装修资质。

原审判决认为:由于原告不具备房屋装修工程资质,故原、被告之间的房屋装修工程合同无效,但由于房屋装修工程已完成,被告亦已使用该房屋,其亦当庭表示工程预(结)算报价表中装修项目已装修完毕,故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程预(结)算报价表及清楚其内容,故应视为双方已结算,被告应承担支付工程款第二百八十六条的规定,判决:被告黄某应自本判决生效之日起三日内,支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元,由被告负担。

上诉人黄某上诉称:

一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段;

二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的,本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同,承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思,完成了承揽项目,再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务,故上诉人依法未将余款付给被上诉人,并非上诉人延付工程款。

三、本合同纠纷中,被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后,发现该房存在超过工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人,不熟知大陆的有关法律规定,原审在上诉人不知情的情况下,作出不公平的判决。综上,特提出上诉请求:

顺法民一初字第01001号民事判决;

2、驳回被上诉人的诉讼请求;

3、本案的诉讼费由被上诉人承担。

被上诉人梁某辩称:原审判决认定事实清楚,适用法律正确,请求二审法院予以维持。

本院对于原审认定的事实予以确认。

本院认为:本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。

首先,双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷,故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同,所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时,在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》,因被上诉人不具有房屋装修工程资质,故该协议违反法律及行政法规的强行性规定,应属无效合同,不受法律保护。原审对该合同效力定性正确,本院予以维持。

其次,关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款义务明确,上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求,缺乏事实和法律依据,本院不予支持。

至于讼争工程的质量问题,在原审法院行使了充分的释明权的情形下,上诉人明确表示就质量问题,另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理,符合民事诉讼中“不告不理”原则,程序合法,本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理,因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查,故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,依法应予维持。据此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项的规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

二审案件受理费3120元,由上诉人黄某负担。

本判决为终审判决。

装饰合同【篇3】

发包方(甲方):内蒙古通辽金叶广场有限责任公司承包方(乙方):沈阳东亚鑫源商贸有限公司 不 锈 钢 装 饰 施 工 合 同

发包方(甲方):内蒙古通辽金叶广场有限责任公司

承包方(乙方):沈阳东亚鑫源商贸有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就金叶广场东西两侧滚梯侧面、底面包贴不锈钢及广场地角线制作等装饰施工事项协商一致,订立本合同。

工程地点:通辽市科尔沁区明仁大街

工程承包方式: 乙方包工、包料并负责安装;乙方自行测量、设计并提供效果及施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份。

1、 施工内容:

广场东西两侧滚梯侧面、底面包贴不锈钢;

广场室内不锈钢地角线制作。

2、 使用材料:(详见报价明细表)

滚梯侧面使用材料为201材质不锈钢拉丝板,厚度1.2mm(实厚0.9mm); 滚梯底面使用材料为201材质不锈钢拉丝板,厚度1.2mm(实厚0.9mm),根据甲方确认颜色镀玫瑰金;地角线使用材料为SUS304不锈钢拉丝板,厚度1.2mm(实厚0.9mm); 内部结构使用20mmX40mm方矩管,壁厚为足1.5mm;以上材料乙方需提供样品,经甲方验收合格加以封存,作为竣工验收标准样品。

3、 制作工艺:(详见施工图)

4、 施工要求:严格按照甲方确认的施工图纸制作安装,所用材料必须 合同要求所按封存样板质量、规格执行;施工焊接点平整光滑,抛光处理达到平板水平。

5、 工期(滚梯):40天,由20xx年3月17日至20xx年4月25日竣工;本合同签订十个工作日内,乙方第一批材料及施工人员进入施工现场,地脚线部分逐层按期进行。

6、 工程造价:

滚梯每部造价人民币¥23000元,9部合计¥207000元,其中包含人工费¥63000元;地角线每延米造价人民币¥38元,其中包含人工费每延米¥6元,以实际制作数量结算;本工程总造价(暂定)人民币:贰拾万零七仟元整,¥207000元; 最终以实际制作数量结算。

7、 付款方式:

(1)、本合同签定三个工作日内,甲方向乙方支付首付款即:¥62100.00元(总造价30%),乙方收到首付款后进场开工;

(2)、滚梯安装基础施工及滚梯样品完成后,甲方向乙方支付二期款即:¥81900.00元;

(3)、滚梯部分全部制作完成,验收合格后甲方向乙方支付尾款即:¥56500.00元;

(4)、甲方留¥6500.00元为质保金,12个月内无质量问题,甲方全额返还质保金。

8、 双方责任:

(1)、甲方须按合同规定按时支付乙方施工进度款项,如因不按期支付工程款所导致的延误施工工期,乙方不承担责任。

(2)、甲方提供符合施工要求的水源、电源,负责协调其他工种及管理部门之间的关系,为乙方施工提供各种便利条件。

(3)、甲方必须参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、样板封存及竣工验收确认工作。

(4)、乙方必须按期、保质的完成场外加工及现场安装;与其他交叉施工工种和谐相处,注意现场成品保护,因乙方原因对现场成品造成破坏的应照价赔偿,造成工期延误及一切相关损失由乙方负责。

(5)、严格遵守商场施工规定,确保施工安全,特殊工种需持证上岗,施工期间违章、违规造成的一切经济损失及人身伤亡由乙方自行承担,甲方不承担任何责任。

(6)、乙方负责制作成品及所需材料的装车及运输,保证制作成品完好运抵施工现场,运输过程中导致成品损毁及丢失均由乙方负责。

(7)、质保期内非甲方使用及外力损坏,出现的任何质量问题,均由乙方负责免费维修,乙方不能及时按甲方要求维修的,甲方有权自行解决,费用由质保金中扣除。

9、违约责任:

(1)、合同双方中的任一方因未能履行合同约定给双方造成经济损失或导致合同无法继续履行时,应办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方全部经济损失。

(2)、甲方未按合同规定期限支付乙方施工款项,每延迟一天,按暂定总造价的5‰,作为违约金赔付乙方。

(3)、如无甲方原因或不可力抗因素,乙方未按期完成施工,每延迟一天,按暂定总造价的5‰,作为违约金赔付甲方,误期不得超过5天,超过5天,甲方有权废止本合同,并扣除余款。

(4)、乙方必须按约定质量标准及施工图纸的材料规格、要求完成本工程,如出现材料不符及施工工艺不合格,甲方有权要求乙方无条件返工,因此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

10、合同争议的解决方式:

双方发生争议协商解决不成时,向合同签订地人民法院起诉。

11、附则:

(1)、本合同由甲、乙双方直接签订,合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

(2)、附件:装饰施工图,报价明细表。

(3)、合同履行完后自动终止。

单位名称:(盖章)内蒙古通辽金叶广场有限责任公司

甲方签约人:(签字)

联系电话:

单位名称:(盖章)沈阳东亚鑫源商贸有限公司

乙方签约人:(签字)

联系电话:

开户行:工商银行沈阳兴顺支行

账 号:年 日 月

装饰合同【篇4】

需方:_________(以下简称甲方)

供方:_________(以下简称乙方)

甲乙双方本着平等互助,诚实首信的原则,根据中华人民共和国民法典,经营法,经双方协商,签订以下合同,以资共同遵守。

一、合同内容:_________

品牌、规格、型号、数量及单价等相关信息。

二、质量要求(乙方需提供的产品符合下列质量要求):_________

,表面无划痕,无碰撞痕迹,且权属清楚,付产品合格证书及检测报告,不得侵害他人的知识产权。

2、材料必须符合或优于国家规定的"装饰装修材料有害物质限量"的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求,技术指标与出厂标准,做到外观整洁,标识清楚。

,所产生的费用由乙方自行承担、包修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题,甲方同时有权解除合同,并追究其经济责任、另选供货商。

其他质量要求:_________ 。

三、交货时间与地点:_________

保管、装卸的费用。并在材料交付给甲方前承担风险责任,甲方在交货地点对数量、外观检查后验收,对材料质量不符合或规格不符的,有违合同原则的产品甲方有权拒收,并由乙方承担因此而产生的经济费用和一切损失。

2、交货时间:_________

交货地点:_________

四、付款方式:_________

1、乙方在材料交付甲方指定地点并验收合格后,要求甲方提供收货确认单并支付材料款的50%,余款在甲方安装验收合格后的15个工作日内凭发票一次结清。

五、双方违约责任:_________

甲方责任:_________

规格、型号、质量或包装,应提前天通知乙方,经乙方同意后,可以签订书面合同副本。

2、甲方如中途退材料应事先争得乙方的同意,乙方同意退材料的,应由甲方支付乙方由此造成的相应损失或赔偿相应材料总值

_________%的违约金,乙方不同意退材料的甲方仍需按合同规定收材料,产品质量不符合国家标准行业规定及合同约定的情形除外。

3、甲方如未按合同约定的日期向乙方付款的每延期一天,应按延期付款总额的'_________%计算支付给乙方,或按银行同期利率支付,作为延期付款违约金。

乙方责任:_________

的违约金。

2、乙方应在合同约定的时间及地点交材料,如果乙方逾期交材料,应争得甲方同意,然则每逾期一日,乙方应按总材料款的_________%计算,向甲方赔偿逾期违约金,如因乙方原因材料逾期天数过多给甲方造成不可估量损失的乙方应赔偿因此产生的一切损失及相关费用。

3、乙方未按本合同规定的产品数量交材料时,少交部分,甲方如需要,应照数补齐,甲方如不需要,可以退货,由退货所造成的损失,由乙方自行承担,如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应该给甲方不能交货部分材料款总值的_________%的违约金,甲方另行采购。

六、条款:_________

甲乙任何一方如确因不可抗拒力的原因、因素,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由,在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或履行部分,并全部或部分免予并承担违约责任。

七、合同争议解决方式:_________

本合同一式两份,在执行本合同中如发生争议或纠纷,甲乙双方应协商解决,也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商,调解不成的可由当地人民法院或当地仲裁机构仲裁解决。

八、合同生效:_________

本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字盖章之日起生效,本合同在执行期间,如有未尽事宜,可由甲乙双方协议解决,并签订补充协议,且有同等效力。

甲方:_________乙方:_________

地址:_________地址:_________

电话:_________电话:_________

授权代表签字盖章:_________授权代表签字盖章:_________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

装饰合同【篇5】

装修装饰合同范本

(发包方)甲方:______

(承包方)乙方:______

按照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计,施工企业管理规定》的规定,结合本工程具体情况,双方协商达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称:_____________室内装饰工程

2、工程地点:________________________

3、承包范围:____________________________________

包质量、包工期、包安全、包文明施工。

5、工期:本工程自______年__月____日开工,于______年__月____日竣工,具体开工日期以甲方通知为准。

6、工程质量:按本合同第5条约定标准

7、合同价(人民币大写):__________________元整。

二、甲方义务

陈设等采取保护措施。

进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

三、乙方义务

1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。

保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

5、施工中未经甲方同意,不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如有损坏,乙方负责修复,费用乙方自理。

四、关于材料供应的约定

设备表》。

本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

2、乙方提供的'材料:《主材料报价单》。

设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

五、关于工程质量及验收的约定

DB质量评定验收标准。

2、本工程由___方设计施工方案。

设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

六、关于工程价款及结算的约定

1、进场施工前后三日支付____________元整,工程进度过半支付____________元整,工程完工支付____________元整,剩余款项____________元于工程完工后三个月支付。

材料费、机械费、运输费、间接费、利润、税金以及材料、设备等供应到现场能够正常使用不可或缺的工作及责任的所有费用。

辅料单价、综合费用(管理费、利润、税金等)按合同清单计价,不因任何因素而调整。

4、如分部分项工程量清单中的工程内容发生变化时,在合同预算价的基础上对变更部分进行适当的调整,变更增加项目,合同中有单价的,按合同中对应的单价计算;合同中有类似项目的,以类似项目单价为基础,按预算计价原则调整后作为结算单价;合同中没有的项目,乙方按预算计价原则重新编制综合单价,按甲方审核确认后之单价结算。

乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

七、工程竣工:

乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

八、工程验收

甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

甲方:

装饰合同【篇6】

合同编号:_________

甲方(发包方):___

单位名称:_________

住址:_____________

身份证号码:_______

通讯地址:_________

邮政编码:_________

电话:_____________

传真:_____________

帐号:_____________

电子信箱:_________

乙方(承包方):___

资质证书号:_______

法定住址:_________

法定代表人:_______

职务:_____________

身份证号码:_______

通讯地址:_________

邮政编码:_________

联系人:___________

电话:_____________

传真:_____________

帐号:_____________

电子信箱:_________

第一条 工程概况

1.1 工程地点:_________市_________区(县)_________路_________号_________楼_________室。

1.2 住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。

1.3 工程造价:家庭居室装饰装修工程的价格,根据市场竞争、优质优价的原则,约定如下:总价款:_________元,大写(人民币):_________。其中:材料费:_________,人工费:_________,管理费:_________,设计费:_________,垃圾清运费:_________,税金:_________,其他费用:_________。(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

1.4 工程承包方式:双方商定采取下列第_________种方式。

(1)乙方包工、包全部材料。(见附件五:乙方提供装饰装修材料明细表)

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表,附件五:乙方提供装饰装修材料明细表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件四:甲方提供装饰装修材料明细表)。

1.5 工程期限_________天;开工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日

1.6 工程内容及做法(见附表一:装饰装修工程施工项目确认表、附表二:装饰装修工程内容和做法一览表)。

第二条 施工单位资格

2.1 凡承接家庭居室装饰装修工程的单位,应当持有建设行政主管部门颁发的具有建筑装饰装修工程承包范围的《建筑业企业资质证书》。

2.2 乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿损失。

2.3 对于承接家庭居室装饰装修工程的个体装饰装修从业者,应当持所在地乡镇以上人民政府有关主管部门出具的务工证明、本人身份证、暂时居住证,向工程所在地的建设行政主管部门或者其指定的机构登记备案,实行“登记注册、培训考核、技能鉴定、持证上岗”的制度。具体办法由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门制订。

2.4 凡没有《建筑业企业资质证书》或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人,不得承接家庭居室装饰装修工程。

第三条 工程监理

若本工程实行工程监理,甲方(或乙方)与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方(或甲方)。

甲方:电话:

乙方:电话:

日期:20xx年x月x日

装饰合同【篇7】

合同编号:_________

发包方(以下简称甲方):_________

委托代理人:_________

单位:_________

住所地址:_________

联系电话:_________

承包方(以下简称乙方):_________

法定代表人:_________

注册地址:_________

联系电话:_________

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

第一条 工程概况

_________路_________号_________楼_________室。

1.2 住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。

1.3 工程承包方式,双方商定采取下列第_________种承包方式:

(;

(;

(。

:_________。其中:材料费:_________,人工费:_________,管理费:_________,设计费:_________,垃圾清运费:_________,税金:_________,其他费用:_________。(详见附表三:家庭居室装饰装修工程报价单)。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

1.5 工程期限_________天; 开工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;

第二条 施工单位资格

乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有权终止本合同,乙方应当立即返还甲方已支付的费用,并赔偿乙方损失。

第三条 材料供应

,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;

,乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。

第四条 工程质量

、_________(填装饰装修验收标准)和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

4.2 本工程由_________方设计施工方案。

设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

4.4 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

后,方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,由甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

4.6 施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由乙方负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方负责。

第五条 工程验收

5.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:_________。

乙方应提前_________天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表八:工程验收单);

。在工程款结清后,办理移交手续(见附表九:工程结算单);

第六条 工程款支付方式

6.1 双方约定按下列第_________种方式支付工程款:

(1)本合同签订后,开工前_________至_________日,甲方支付相当于总价款_________%的工程款;

(2)完成_________%的工程量之日后的_________日内,甲方支付相当于总价款_________%的工程款;

(3)竣工验收后_________日内,甲方支付相当于总价款_________%的工程款。

(4)竣工验收合格_________年后或双方约定的保修期满,甲方支付相当于总价款_________%的工程款。

甲方支付工程款,乙方的业务员或施工人员收取的,视为乙方收取。

减部分的款项。

6.3 双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。

6.4 竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的_________%的保修基金。竣工验收合格后_________年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还乙方。

第七条 有关安全生产和防火约定

甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

第八条 工程监理

总监理工程师及其应履行的职责。

乙双方权利和义务的事件时,总监理工程师应作出公正的处理。

8.3 为保证施工正常进行,甲乙双方应尊重总监理工程师的决定。对总监理工程师的决定有异议时,按协议条款的约定处理。总监理工程师易人,甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方,后任继续履行赋予前任的权利和义务。

第九条 施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:

9.1 甲方在开工日期_________天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸。乙方需要超过协议条款双方约定的图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。

,设计费_________元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

重新绘制、翻译、购买标准图纸等事项。

第十条 乙方驻工地代表

乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的义务:

请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表,甲方代表在回执行上签署姓名及收到时间后生效。

和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保护人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。

10.3 乙方代表易人,乙方应于易人前_________天通知甲方,后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。

第十一条 甲方工作

陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。

11.2 做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。

11.3 如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。

11.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

11.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

工程竣工验收。

第十二条 乙方工作

防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

12.2 严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

下水管道的畅通;

12.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

12.5 参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。

保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。

保修单、环保说明书和购货发票复印件,甲方要求与原件核对的,乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。

第十三条 工程变更

工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表七:装饰装修工程变更单)。

第十四条 工期延误

14.1 对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

(1)工程量变化或设计变更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

14.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

14.4 因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

第十五条 违约责任

法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失;

15.2 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;

15.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付违约金。

15.5 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;

15.6 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。

由甲方负责并担责任。

,由乙方负责并承担责任。

第十六条 合同的变更和解除

生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_________%支付违约金,并办理终止合同手续。

17.2 施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

第十七条 垃圾清运

因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的_________地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)_________元(此费用不在工程价款内)。

第十八条 声明及保证

甲方:

18.1 甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

18.2 甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

18.4 甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方:

18.1 乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

18.2 乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

18.4 乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十九条 保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第二十条 不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第二十一条 通知

传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

21.2 各方通讯地址如下:_________。

21.3 一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。

第二十二条 争议的处理

22.1 本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

22.2 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

第二十三条 解释

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

第二十四条 补充与附件

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

第二十五条 合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

委托代理人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点:_________ 签订地点:_________

附件

附件一:装饰装修工程施工项目确认表

附件二:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

附件三:家庭居室装饰装修工程报价表

附件四:甲方提供装饰装修材料明细表

附件五:乙方提供装饰装修材料明细表

附件六:家庭居室装饰装修工程设计图纸

附件七:装饰装修工程变更单

附件八:工程验收单

附件九:工程结算单

附件十:工程保修单

装饰合同【篇8】

装饰工程施工合同推荐

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):杭州梵星装饰设计工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰设计单位、施工企业管理规定》和《湖北省室内装饰管理办法》及其他有关法律、法规,甲、乙双方在平等、自愿、协调一致的基础上,就乙方承包甲方装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程承包方式:

二、工程期限

1、开工日期: 年 月 日

2、竣工日期: 年 月 日

3、合同工期总日历数天

三、合同价款

本合同工程总造价为人民币¥ 元

四、施工图纸

五、甲方工作

1、指派

2、为乙方提供规定和必要的施工条件。

3、监督按审查通过的施工组织设计,施工方案和进度计划。

城管等各部门的关系及支付相关费用。

5、按合同约定,按时拨付工程款。

六、乙方工作

施工方案和施工进度,交甲方审查认可。在施工过程中如施工图纸与现场不符时,乙方必须在两天内把补充图纸交付甲方使用。

施工方案及进度计划组织施工。保证工程按合同规定的时间和质量等级如期完工及交付使用。

3、负责安全保卫工作,教育要求施工人员执行甲方的有关规章制度,对自身原因造成的损失和伤害负责。

4、接受甲方监理人员的检查和现场监督,并及时按其所提出的要求进行改正。

执行完善的安全措施,保证安全文明施工。

6、负责已完工工程交工前的保管,如有损坏和丢失,确保修复和赔偿。

施工进度、工程质量及施工现场组织等所有与本项目有关的工作。

七、工程变更

工程项目或施工方式如需变更,双方应协调一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(详见装饰装修工程变更单)。

八、工期延误

对以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

1、工程量变化或设计变更;

2、不可抗力;

进度款;

4、因停电停水每达8小时,按一天顺延;

5、甲方未按合同约定完成其应负责完成的'工作,工期顺延;

6、材料未及时到施工现场;

7、甲方同意工期顺延的其他情况。

九、质量标准

1、双方约定本工程施工质量应达到国家的质量检验评定标准规定的合格条件。

2、双方对工程质量有争议,有双方同意的工程质量检验机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承

担。

十、工程质量

本工程所有施工内容都必须按施工图和国家的相关规范进行施工。

1、隐藏工程必须提前24小时通知甲方代表进行验收,合格后方可进行下道工序施工。如有违反,乙方承担全部责任和损失。

十一、工程款支付方式

1、合同一经签订,甲方以甲,乙双方共同确认的预算价款作为依据,按以下约定支付工程款:

6工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料交送甲方,甲方结清尾款。

十二、合同生效

本协议一式两份,双方签字盖章后生效。

甲方:(章) 乙方:(章)

装饰合同【篇9】

出租人(甲方):

承租人(乙方):

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,双方就租赁场地从事经营的事宜经协商达成协议如下:第一条 租赁场地乙方承租甲方▁▁▁▁▁▁▁▁▁(层/厅) ▁▁▁▁▁▁▁▁号场地,面积▁▁▁▁▁平方米,用途以营业执照核准的经营范围为准;库房▁▁▁▁▁平方米,库房位置为▁▁▁▁▁▁。第二条 租赁期限自 ▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日止,共计▁▁年▁▁个月;其中免租期为自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日。

第三条 租金本合同租金实行(一年/半年/季/月)支付制,租金标准为▁▁▁▁▁▁;租金支付方式为(现金/支票/汇票/▁▁▁▁▁);第一次租金的支付时间为▁▁▁▁年▁▁月▁▁日,第二次租金的支付时间为▁▁▁▁年▁▁月▁▁日至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日,▁▁▁▁▁▁。第四条 保证金保证金属于双方约定事项。

自本合同签订之日起▁▁▁日内,乙方(是/否)应支付本合同约定租金总额▁▁▁%计▁▁▁元的保证金,作为履行合同和提供商品服务质量的担保。乙方支付保证金的,甲方则以市场当年租金总额的保管、支取、返还等事宜见合同附件。

第五条 保险

甲方负责投保的范围为:公共责任险、火灾险、▁▁▁▁。

乙方自行投保的范围为:▁▁▁▁▁

第六条 甲方权利义务

消防、卫生、用电、营业时间等内容的各项规章制度并负责监督实施。

教育、整顿,直至单方解除合同。

3、应按约定为乙方提供场地及相关配套设施和经营条件,保障乙方正常经营。

4、除有明确约定外,不得干涉乙方正常的经营活动。

功能区域的划分、商品档次的定位、商品经营的管理及质量管理;服务质量管理;营销管理;形象设计;市场调研;公共关系协调;纠纷调解;人员培训;▁▁▁▁▁▁▁.。

电、气、空调、电梯、扶梯等设备、管道、线路、设施及系统的管理、维修及保养;清洁管理;保安管理并负责市场的公共安全;消防管理;内外各种通道、道路、停车场的管理;▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

7、做好市场的整体广告宣传,并保证全年广告宣传费用不低于市场全年租金总额的▁▁▁%。▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

第七条 乙方权利义务

1、有权监督甲方履行合同约定的各项义务。

2、应具备合法的经营资格,并按照工商行政管理部门核准的经营范围亮证照经营。

3、应按照约定的用途开展经营活动,自觉遵守甲方依法制订的各项规章制度及索票索证制度,服从甲方的监督管理。

4、应按期支付租金并承担因经营产生的各项税费。

5、应爱护并合理使用市场内的各项设施,如需改动应先征得甲方同意,造成损坏的还应承担修复或赔偿责任。

 

 

|出租人 | 承租人 |鉴(公)证意见: |

|出租人(章): |承租人(章): |

|住所: 住所: |

|法定代表人(签名): |法定代表人(签名): |

|委托代理人(签名): |委托代理人(签名): |

|电话: |电话: |

|传真: |传真: |

|开户银行: |开户银行: |鉴(公)证机关(章)|

|账号: |账号: |经办人: |

装饰合同【篇10】

装饰企业合同编号:

甲方(甲方): 乙方(乙方):

住所: 住所:

委托代理人: 设计师: 联系电话:

联系电话:现场施工负责人:联系电话:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《住宅室内装饰管理办法》等有关法律、法规、规章的规定及国家合同示范文本的相关内容,结合住宅室内装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、诚信原则的基础上,就甲方住宅住宅室内装饰装修工程的有关事宜(以下简称工程),经双方协商一致,签订本合同: 第一条 工程概况和造价

1.1 工程地点: 1.2 工程内容及范围(详见附件图纸及预算)。 1.3 工程方式:双方商定采取下列第 种方式。

(;

(; (。

天,开工日期 年 月日,竣工

日期 年月 日。

: 元,(详见附件预算)。

其中辅料和人工费 元;代购主材费 元,税金(元。

第二条 工程监理

若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签定《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。 第三条 施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第种方式提供:

(甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式两份,甲方、乙方各一份,设计费(大写

_ 元,由甲方支付(此费用不包含在合同价款内)。 第四条 甲方义务

4.1 甲方应在开工前 天办理有关装饰装修的报建手续。甲方应为乙方入场施工创

条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

电源; 4.3 负责协调施工单位与邻里的关系;

4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办

理相应的审批手续;

4.5 参与工程质量和施工进度的监督;

4.6 如负责材料或设备的采购,应对其质量和按期进场负责; 4.7 参与工程的竣工验收。 第五条 乙方义务

为工地代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、

保量的按期完成施工任务,解决有关承包人负责的各项事宜。

防火规定、施工质量验收规范,按期保质完成工程; 5.3 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境; 5.4 保护好原居室内的家具和陈设,保证居室内上,下水管道的畅通; 5.5 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场; 5.6 负责施工期间的施工现场和施工人员的各类安全;

5.7 工程竣工未移交给甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 第六条 工程变更

6.1 工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关

工程费用及工期。

6.2 甲方书面要求工程项目变更,但甲方拒签书面变更协议,乙方有权单方面停工直至甲

方签定变更协议后,乙方再行复工,且工期顺延。 第七条 材料的供应和验收

7.1 由甲方提供的材料,设备,甲方应按时供应到施工现场后通知乙方,双方共同验收并

办理交接手续,因施工期间对材料、设备保管、搬运、使用等不当造成的损失,由乙方负责赔偿;

设备,乙方应在材料运到施工现场时通知甲方,并接受甲方验收

后使用,甲方索要主要材料的质保书、合格证等质量证明的,乙方有义务提供。如乙方提供的材料、设备不符合设计和施工要求或不符合与甲方约定的标准,未经甲方同意,禁止乙方使用。

设备质量不合格,应及时向甲方提出。如甲方仍表示使用的,应形成书面意见,由此造成的质量问题由甲方负责。

7.4 甲方或乙方提供的材料应当符合《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》。 第八条 工期延误

8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经甲方以书面形式确认,工期相应顺延:

(1) 工程量变化和设计变更;

(;

(3) 甲方同意工期顺延的其他情况;

设备质量不合格而影响工程质量的,返工费由甲方承担,工期顺延。

停工等,合同工期相应顺延,并补偿乙方由此而引起的经济损失。

8.4 因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延,不能按期竣工的,乙方承担违约责任;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工材料费及返工费由乙方承担,并承担违约责任。

第九条 质量标准

合同双方约定本工程质量标准为

9.1 施工质量标准为:国标。 9.2 室内空气质量验收标准为:国标 。 第十条 工程验收和保修

分下列几个阶段对工程质量进行

验收:

(防水工程验收; (木工粗装工程验收; (油漆及竣工初验; (7)竣工验收 。

乙方应提前两天通知甲方进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单 通知甲方验收,

同时提供管线竣工图等资料。

10.3 工程自验收合格双方签字之日起为工程保修期,在正常使用条件下,住宅室内装饰

装修工程的最低保修期为两年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。验收合格签字后,填写工程保修单(见附件工程保修单)。保修期以竣工验收

合格签字或盖章之日算起。保修单用于保修。 第十一条 工程款支付方式

11.2 工程验收合格后,承包人应向发包人提交工程决算书,并将有关资料送交发包人。

发包人接到决算书后三日内如未有异议,即视为同意,发包人即向承包人付清工程尾款。

11.3 发包人付清工程价款,承包人开具财务手续,向发包人办理移交及发放工程保修卡。

11.4 发包人在应付款日期不付清款是违约行为,承包人有权停止施工,并追究违约责

任。 工程竣工验收合格未付工程价款时,不得交付使用,其责任由发包人承担。

第十二条 违约责任

法规及有关政策规

定,受到罚款或给对方造成的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

12.2 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。

12.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

12.4 甲方未按期支付工程款的,工期相应顺延。

第十三条 安全生产和防火

13.1

施工图纸或施工说明及施工场地符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、燃气管道、给排水和其它管道畅通、质量合格,施工场地安全管理、施工人员和施工设备的安全保障等。乙方有义务对施工图纸中安全问题进行审查,如有安全隐患的,应及时提出修改意见,甲方仍坚持的,应当形成书面意见,其结果由甲方承担;乙方未审查或未能提出与安全有关的意见,施工后所产生的与安全有关的后果责任由乙方承担。

13.2

乙方应加强施工场地安全管理,施工期间所发生的施工人员和施工设备的安全以及其它施工场所的安全责任后果由乙方负责。

合同双方应当共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定,施工中不得擅自改变房屋承重结构,拆、改承重墙,如甲方未经有权部门批准,坚持改变的,乙方有权拒绝施工并不承担违约责任。

第十四条 合同争议的解决方式

因本合同所产生的任何争议,由当事人双方协商解决;也可申请相关部门调解。协商

装饰合同【篇11】

承包人 (甲方):

分包人 (乙方):

甲乙双方依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,在遵循平等、自愿、互利和诚信的原则下,双方就嘉定区博泽项目工程施工事项经协商达成一致,签订本专业工程承包合同,供双方共同遵照执行

一、专业分包项目

1.1工程名称:嘉定区博泽项目厂房地面工程

1.2工程地点:嘉定区安亭

钢筋网绑扎、模板支护、混凝土浇筑、金钢砂抹光、养护、切缝、等施工图纸内所标明的全部内容。

1.4工程工期:30天,

1.4工程数量:数量约8000㎡,结算按实际发生计算。

钢筋网绑扎、模板支护、混凝土浇筑、金钢砂抹光、养护、切缝等工程。 (附工程内容清单)

二、分包方式

甲方将嘉定区博泽项目厂房地面工程全部分包给乙方,采用劳务分包方式,单价采用分项单价形式,包括人工费、运输费、机械费、损耗费、不可预见费用等所有内容。甲方应鼎力协助乙方为完成本分包工程内容所做的努力工作。

三、合同文件适用的标准和法律

工程所在地的地方法规以及发包方的规章制度。

行业及工程所在地有关标准、规范。

3.3其它要求以及总包合同对本项目的要求。

四、甲方责任

4.1甲方指派蒋庆光为现场项目经理,负责组建项目办公室,全面负责本单位工程的施工,协调现场工作。

质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。

措施等方面的交底。

质量、文明施工等方面的工作进行指导、监督,并按规定及时做好验收工作。

就餐等问题,并及时对其卫生等方面工作进行指导、监督。

4.6按照合同约定及时支付给乙方工程进度款。

五、乙方责任

保量、按时完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

5.2对本合同承包范围内的施工项目向甲方负责,全面履行与甲方签订合同的全部内容,全部施工任务组织力量自行完成,严禁将合同承包范围内的施工项目转包或再分包,否则承担合同所赋予的全部责任

法规及甲方与业主的有关规章制度,接受甲方有关部门的管理、检查和监督,与现场其它单位搞好协调配合。

构筑物、地下管线的保护工作,如有损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失(包括各种罚款)。

清洁。符合工程所在地有关文明施工的规定要求。

施工工艺、安全操作规程及防火规定。否则承担由乙方过失给甲方或第三方造成的一切损失。

中间验收、交工验收。

六、工程价款

6.1工程总价款:暂定¥元( ),工程量以现场实际完成工程量为准。

6.2工程款的支付:按截止每月十五日前完成的工程量进行验工计价。在本合同工程项目全部完成并通过竣工验收后支付95%。办理竣工结算并交齐竣工档案资料后再支付5%款项。

七、工程期限

执行甲方与业主(总包方)签订的工程合同及协议规定,

乙方施工进度应符合甲方的工期和工程进度计划要求,当乙方施工实际进度与甲方进度计划不符时,乙方应按甲方的要求及时采取补救措施,保证按时完工。如补救无效,乙方达不到甲方计划要求,视乙方无按时完工的能力,甲方有权单方面解除合同,乙方在接到通知5天内撤离现场,并相应承担因此给甲方造成的全部损失。

八、延期动工

执行甲方与业主(总包方)签订的工程合同及协议规定

九、工期延误

执行甲方与业主(总包方)签订的工程合同及协议规定

十、工程质量

执行甲方与业主(总包方)签订的工程合同及协议规定

十一、工程验收

执行甲方与业主(总包方)签订的工程合同及协议规定

十二、安全施工

12.1安全目标:杜绝死亡和重伤事故,杜绝重大机械和火灾事故。 12.2乙方应建立安全保证体系,成立安全领导小组,由现场主要负责人担任组长,班组设立兼职安全员,形成安全管理网络,制定安全施工责任制度,明确安全岗位职责,加强安全教育,提高全员的安全意识。认真执行安全技术规范,严守安全规范,落实安全措施,确保安全施工。

12.3乙方应按有关的规定,严格采取有效的产权保护措施,在本工程中如发生事故,应立即向甲方报告,重大安全事故按规定上报有关部门,双方约定:一旦发生安全事故。事故的全部责任及经济损失(包括各项罚款)由乙方承担。

十四、其它

14.1乙方不得以任何理由拖欠民工工资,否则甲方有权从工程款中扣除民工工资直接发放给民工。

14.2乙方的民工工资发放记录及时上报甲方,在甲方备案。并遵守工程所在地的有关规定。

十五、合同份数

本合同正文两份,双方各持一份,副本两份,甲乙双方各执壹份

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

装饰合同【篇12】

需方(以下简称甲方):_______________

供方(以下简称乙方):______________有限公司

甲乙双方本着平等互助,诚实首信的原则,根据《中华人民共和国民法典》,经双方友好协商,签订以下合同,以资共同遵守。

一、合同内容:购买油漆、瓷砖、地板砖

二、质量要求(乙方需提供的产品符合下列质量要求)

1、乙方必须提供全新的货物,表面无划痕,无碰撞痕迹,且权属清楚,附产品合格证书及检测报告,不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求,技术指标与出厂标准,做到外观整洁,标识清楚。符合合同约定的质量要求。

包换、包退),所产生的费用由乙方自行承担、保修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题,甲方同时有权解除合同,并追究其经济责任、另选供货商。保修期为乙方所供瓷砖施工后经验收合格之日起________月。

三、交货时间及总金额

1、交货时间:签订合同十日内

2、总金额:_____________元(_______________元伍角整)

保管、装卸的费用。乙方所供瓷砖包装标准按照国家标准执行,确保瓷砖不受损坏,并在货物交付给甲方前承担风险责任,甲方在交货地点对数量、外观检查后验收,对产品质量不符合或规格不符的,有违合同原则的产品,甲方有权拒收,并由乙方承担因此而产生的经济费用和一切损失。

2、在铺贴过程中,如需乙方配合,乙方提供各种条件及辅助人员的技术指导,在技术人员的技术指导下进行辅助安装及其他工作。

四、付款及交货方式

1、乙方货物到场经甲方验收合格后,甲方按定货价付95%货款,安装完成后付清尾款。该合同签订后,乙方应在10天内将货物送至工地。按总承包合同付款比例和时间向乙方付款。

2、乙方应保证各规格瓷砖为同一色批号。

五、双方责任

甲方责任:

甲方如中途变更产品品种、规格、型号、质量或包装,应提前通知乙方,双方可以签订书面补充合同作为本合同附件。

乙方责任:

规格、质量不符合本合同约定时,乙方应在包退、包换并承担因此给甲方造成的全部损失。如果乙方逾期不予包修、包换、包退或该产品在包修、包退、包换一次后仍然出现质量问题,则甲方有权解除合同并赔偿甲方相应的损失,同时由乙方向甲方支付总货款的10%(比例)的违约金。

2、乙方应在合同约定的交货时间及地点交货,如果乙方逾期交货,应征得甲方同意,每逾期一日,乙方应按总货款的10%(比例)计算,向甲方赔偿逾期违约金,如因乙方原因货物逾期天数超过5天,甲方有权解除合同,乙方赔偿甲方的一切损失及相关费用并承担总货款10%的违约金。

3、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交部分,甲方如需要,应照数补齐,甲方按实际收到材料数量付款;甲方不需要的,甲方有权扣除相应的材料款。

六、合同争议解决方式

在执行本合同中如发生争议或纠纷,甲乙双方应协商解决,也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商,调解不成的可由济南市市中区人民法院解决。

七、合同生效

本合同一式陆份,甲方执伍份,乙方执壹份,双方签字盖章之日起生效,本合同在执行期间,如有未尽事宜,可由甲乙双方协议解决,并签订补充协议,且有同等效力。

甲方(盖章):____________________

乙方(盖章):______________________

装饰合同【篇13】

委托方(甲方):________________ 承接方(乙方):________________

工程项目: 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条:工程概况

1. 工程地址:_______________________________________

2. 居室规格:房型___层(式) ___ 室 ___ 厅 __ 厨___卫 总计:施工面积______平方米;

3. 施工内容:详见__________________和施工图。

4. 工程开工日期:___年__月__日 竣工日期:___年__月___日 工程总天数:___ 天

第二条:工程价款

人工费_________________________元;

第三条:质量要求规格、名称、经双方认可。

2. 工程验收标准______________________________________________________。

3. 施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

4. 质量检查监督部门:市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

6. 甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

第四条:材料供应

1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

设备,经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

第五条: 付款

第六条: 工程工期

1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的____作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。

设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

第七条: 工程验收

1. 工程质量验收,详见本合同附件(六)《家庭装潢工程质量验收表》,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。

2. 乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。

3. 甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。

第八条: 其他事项

1. 甲方

电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

陈设物等,须采取必要的 保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。

2. 乙方

会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。

2. 指派(姓名) 为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

佩证上岗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。

5. 在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。

第九条: 违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第十条: 争议解决

1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。

调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向 仲裁委员会申请仲裁;--人民法院提起诉讼。

第十一条: 合同的变更和终止

1. 合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

2. 施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

第十二条: 合同生效

补充合同)一式 份,甲乙双方及见证部门各执壹份。

甲方(业主): (签章) 乙方: (签章)

住所地址: 企业地址:

邮政编码: 邮政编码:

工作单位: 法人代表:

装潢合同样本十四篇


居安思危,思则有备,有备无患。在幼儿园教师的工作中,经常会提前准备一些需要的资料。资料的定义比较广,可以指生活学习资料。参考资料我们接下来的学习工作才会更加好!你知不知道我们常见的幼师资料有哪些呢?经过搜索和整理,小编为大家呈上装潢合同样本十四篇,供你参考,希望能帮到你。

装潢合同 篇1

原告:________________,性别________,________年________月________日生,汉族,住址:________________,电话:________________。

被告:________________,性别________,________年________月________日生,汉族,住址:________________,电话:________________。

案由:离婚

诉讼请求:

1.要求与被告离婚;

2.由原告抚养儿子________;

3.分割夫妻共同财产约________元,其中________元归我所有。

4、案件受理费由双方承担(或由被告承担)。

事实和理由:

原告与被告于________年________月经人介绍相识,于________年________月________日登记结婚,婚后夫妻感情一般,生育儿子________。由于婚前我对被告了解不够,草率地与其结婚,婚后发现被告经常参与赌博、嫖娼等违法活动,不务正业,经我多次苦心规劝,仍劣性不改。被告婚后的所作所为,对家庭及亲人极端不负责任,已严重伤害了夫妻感情,加之双方性格不合,夫妻长期分居,现夫妻感情已完全、彻底破裂,夫妻关系名存实亡。另我们夫妻存续期间拥有夫妻共同财产约________元。现我向法院提起诉讼,要求与被告离婚并由我抚养儿子________,另分割夫妻共同财产________元中的________元归我所有。

此致

________________人民法院

起诉人:________________

________年________月________日

装潢合同 篇2

1. 本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

2. 补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3. 本合同(包括合同附件、补充合同)一式_____份,甲乙双方各执_____份。

甲方(业主):(签章)__________                                              乙方:(签章)__________

住所地址:_______________                                                  企业地址:__________

邮政编码:_______________                                                  邮政编码:__________

工作单位:_______________                                                  法人代表:__________

委托代理人:_______________                                               委托代理人:__________

电话:_______________                                                         电话:_______________

签约地址:_______________                                                   签约日期:_______________

签订装修合同的注意事项

1、工期约定:一般2居室100平米的房间,简单装修的话,工期在35天左右,装饰公司为了保险,一般会把工期约定到45-50天,如果您着急入住的话,可以在签订时和设计商榷此条款。

2、付款方式:一般的装修合同,约定首付60%,木工验收合格后交纳35%,完工后交纳5%。如果按照这样的付款形式的话,在工期过了一半左右后,您就已经向装饰公司交了95%左右的费用,如果装修的后期出了什么问题的话,就很难在钱上面制约装饰公司了。所以建议在签订合同时候,能把首付压到30%,中期交纳30%。

中期款:一般合同上约定的中期付款时间,只是简单的标明“工程过半,木工收口”。但是一个工地往往是多项目交叉作业,正规的工期过半应该是:木器制作结束;厨卫墙、地砖、吊顶结束;墙面找平结束;电改造结束。

3、增减项目:装修过程中,很容易有增减项目,比如多做个柜子,多改几米水电路等等。这些都要在完工的时候交纳费用的。那么这些项目的单价究竟应该是多少呢?如果等到已经开工后,那这可能就是设计说了算了。所以如果有可能,最好能复印一份装修公司的最初给您看的完整报价单,以免在签订合同或是增减项目时,装修公司偷梁换柱,改换价格。

还要注意一点,最后结算费用的时候,你应该支付的增减费用,都应该是在该项目施工前,由您签字认可的,如果是您没有签字认可的,您一概可以不支付相应的费用。

4、保修条款:装修的整个过程现在主要还是以手工现场制作为主,没有实现全面工厂化,所以难免会有各种各样的细碎质量问题。保修时间内,装饰公司应该实施的责任就尤为重要了。比如出了问题,装修公司是包工包料全全负责保修,还是只包工,不负责材料保修,或是还是有其他制约条款,这些都一定要在合同中写清楚。

5、水电费用:装修过程中,现场施工都会用到水,电,煤气等。一般到工程结束,水电费加起来是笔不小的数字,这笔费用应该谁来支付,在合同中也应该标明。

6、按图施工:严格按照您签字认可的图纸施工,如果在细节尺寸上和您在设计图纸上的不符合,您可以要求返工。

7、监理和质检到场时间和次数:一般的装修公司都将工程分给各个施工队来完成,质检人员和监理是装饰公司对他们最重要的监督手段,他们到场巡视的时间间隔,对工程的质量尤为重要。监理和质检,每隔2天应该到场一次。设计也应该3-5天到场一次,看看现场施工结果和自己的设计是否相符合。

装潢合同 篇3

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、中华人民共和国建设部92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

1、甲方装饰住房系合法居住。

乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

2、装饰施工地点:__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。

3、住房结构:_____房型____房___厅___套,施工面积___平方米。

5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。

垃圾清运费:______,税金(3.41%):____

经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

7、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。

2、乙方提供的材料:

三、关于工程质量及验收的约定:

1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

2、本工程由___方设计施工方案。

3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的`施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。

6、工程验收。

四、有关安全生产和防火约定:

十、其它约定:

十一、本合同一式_____份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

签订地点:

装潢合同 篇4

委托方(简称甲方):

被委托方(简称已方):

甲方现有住房/会所/写字楼壹套,委托________________ 进行室内装修设计并施工。按照

《中华人民共和国合同法》和建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》的规定,结合本工

程具体情况,双方达成如下协议:

一、 工程概况

1.工程名称:家庭装修

2.工程地点:

3.工程内容:以报价表所列项目为准

4.工程施工方式:a. 单包工 b.包工包辅料 c.包工包料

5.工程工期:工程自 年月日开工,于 年 月 日竣工

6.合同价款(人民币大写) 元

二、甲方责任

1、工程开工前向乙方确认该工程的装修设计及施工说明,并在图纸及报价单上签字认可;清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具陈设等采取保护措施;向乙方提供施工所需的水、电,并说明使用注意事项;办理施工所涉及的各种批件手续并交纳物业公司费用及装修押金。

2、负责审定双方协议的变更、增改项目,并按进度支付变更增改项目工程款项。

3、如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续并交纳相关费用;若甲方未办理任何手续,擅自同意或要求乙方拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故由甲方负责并承担。

4、协调乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,协调邻里关系。

5、由于甲方原因造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等,由甲方负责修复和赔偿。

6、甲方所购材料质量需由甲方、乙方共同验收认可,否则因此造成经济损失由甲方负责。材料进场日期必须符合乙方施工进度要求,如因此误时误工所造成的损失由甲方负责承担。甲方所购材料之项目,由甲方承担保修费用。

7、甲方指派 为驻施工现场代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、登记手续和其他事宜。

8、甲方直接发包的工程,乙方有义务配合其他施工方施工,以保证工程质量及工程的顺利完成。

三、乙方责任

1、协助甲方对装修设计及施工说明的确定,拟定施工进度计划交甲方审定。所采购的装饰用主材,事先经甲方审定、认可;协助甲方办理入场手续,按照深圳市人民政府“第90号令“规定向物业交纳装修押金及工人出入证费用。

2、指派 为乙方驻施工现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务。解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸及施工说明进行施工,对施工进程中的项目变更事先交甲方审定、认可后方可施工。参加竣工验收、编制工程结算单。

4、遵守有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫、垃圾处理等工作,同时协调好由于施工带来的扰民问题。

5、施工中未经甲方同意或者有关部门批准,不得随意拆毁原建筑物结构及各种设备管线,否则,承担由此造成的一切后果。

6、对由于乙方原因造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等,由乙方负责修复和赔偿。

7、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和施工成品进行保护。

8、乙方为甲方验房,验房通过即表明乙方已认可甲方房屋质量,在乙方施工过程中出现水、电、空鼓等质量问题,不应将责任推卸给甲方,应自行解决或者与物业管理处协商解决。

9、所有与此合同有关的劳动工具由乙方提供。

10、乙方应至少提前三天提出工程进度,及甲方所需购买物件和甲方需提供的配合服务,包括现场评估和监督等。

四、工程质量、工期、保修及违约责任

1、本工程以施工图纸、报价单、工程增改单和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)或“深圳市家装工程质量标准”等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2、因甲方未按合同规定履行义务而影响工期,或因甲方提供的材料、设备质量不合格,以及因甲方临时更改图纸而影响工程质量、延误工期,其返工费用由甲方承担且工期顺延,以“工程增改单”为准。

3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

4、非乙方原因造成的停电、停水及不可抗拒因素的影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。

5、由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付工程款,每拖延一天,按应付款额的 %支付滞纳金。

6、由于乙方原因延期竣工,每延期一天,乙方支付甲方100元违约金。若合同期内甲方要求提前竣工,除支付赶工费外,每提前一天甲方支付乙方100元作为奖励。

7、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。

8、因单方原因合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

9、工程完工自验收合格当日起两年内,乙方实行质量保修。即两年内因乙方施工或所购材料造成质量问题,由乙方负责免费维修;两年内因甲方使用不当或所购材料造成的问题,则由甲方负责维修材料的购置费用,乙方免人工费进行维修。

五、附则

1、本合同正本两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

2、本合同自签订之日起生效,至工程竣工/交付使用之日起,三年保修期满,合同自行终止。

3、以下附件为合同之不可分割组成部分(与合同同时生效)

①、施工图纸

②、工程项目报价单

③、工程增改单

④、双方书面认可的附件

六、特别约定

甲、乙双方同意:

1、进场前查水、电,进场后不能打坏水、电,打坏后由乙方负责。

2、不能在房内做饭,出了事由乙方负责。

3、电的管内不能有接头,管与管的交接处不能有接头,从上一接线盒处找接头。

4、乙方施工完成后,交付甲方水电施工图1份或水电改造图片。

5、防水经甲方验收后,才可以贴瓷片。

6、插座右边火线,左边零线

7、火线用红颜色,零线用黑色,地线绿黄相间的

8、工程结算价按竣工实际工程量核算,多退少补。

9、水电项目保修三年。

10、由甲方购买的材料,乙方须在使用前三天内以书面的形式向甲方提出清单。

11、合同签定后,乙方不得单方面增减工程项目。

12、合同签定后,在不变更项目的情况下,乙方不得以任何理由提高工程价格。

七、备注事项

1、本合同未涉或未详部分,以政府或有关行业主管部门的规定为准。

2、凡本合同或与本合同有关的争议,双方应友好协商解决。协商不成,可提交深圳仲裁委员会按该会现行有效的仲裁规则进行仲裁,裁决是终局的,对双方均具有约束力。

3、合同之未尽事宜,双方另行协商。另议所形成的书面文件,为合同之补充部分,与本合同具有同等效力。

八、工程款付款方式的约定

甲方付给乙方工程款分以下五次完成:

签合同后,甲方预付总工程款的10%,作为装修定金(定金将打入工程款);

开工,水电改造完毕后付总工程款的40%,作为第一批材料款;

木工完工,油漆工进场付总工程款的30%,作为第二批材料款;

施工完工,验收合格后付总工程款的15%;

验收合格一个月内,甲方将余款5%一次性付清。

甲 方: 乙 方:

身份证号: 身份证号:

电 话: 电 话:

电子邮箱: 电子邮箱:

地 址: 地 址:

年 月 日 年 月 日

ideng_f;">聘用单位:_________(简称甲方) 身份证号:_________

承包厨房者(受聘人):_________(简称乙方) 身份证号:_________

根据劳动局、民政局及烹饪协会的有关法规条文,经甲、乙双方友好协商,一致同意签订本协议书,以供共同信守执行。

一、 甲方将座落于 市(县、区) 地段的厨房承包给乙方做技术管理工作,职务为_________,有效期为_________年,自_________年_________月_________日到_________年_________月_________日_________止。

二、 甲方每月付给乙方承包工资:人民币_________元,(大写:_________万_________千_________百元整)。每月号为支付上月工资发放日。甲方不得以任何理由拖欠,如甲方拖欠工资自每月的工资发放日起7日后,乙方则无需再遵守本协议,并可要求甲方支付乙方全部工资(上月未发工资加本月实做天数的工资)和厨房人员回湖南的相关车费。如协议未果,乙方有权向劳动仲裁机关申请仲裁解决。

三、乙方自行组织安排熟练操作技能的厨师担任厨房内切配、正、副灶台、蒸炉、打荷、冷菜间等技术岗位工作,并负担工资。厨房内洗涤卫生杂工由甲方负责安排人员并负担工资。

四、 在乙方承包期中,甲方有义务为乙方提供必需的工作条件和约定的生活待遇(包括免费提供乙方工作人员的食宿)。如对乙方人员安排烹调技术有所异议,可及时向乙方提出,乙方应及时改进,达到双方满意。甲方在营业期间若生意红火,增收营业额,应相应增加乙方工资。

五、 甲、乙双方欲解除本协议,一方应以书面形式提早30日向另一方提出,以便安排工作,否则,一方应加倍赔偿另一方相对应的经济(工资)损失。

六、 本协议未尽事宜,甲、乙双方按照有关规定,本着互相谅解的精神,共同协商处理,如协商未果,按原协议执行。

七、本合同期限届满,劳动合同即终止。双方当事人在本合同期满前30日向对方表示续订意向,甲乙双方经协商同意,可以续订劳动合同,如协商未果,则合同到期本协议自动失效。

八、 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签名盖章后生效。同时产生法律效力。

九、乙方或者乙方所属人员患病或非因工负伤,其病假工资、疾病救济费和医疗费用等待遇按照国家有关规定执行。

十、本协议条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。

甲方:_________(签名盖章) 乙方:_________(签名盖章)

签订日期:_________年_________月_________日

ideng_f;">甲方:XX村民委员会

乙方:XXX

根据《土地管理法》及《农村土地承包法》的有关规定,乙方通过 方式取得甲方荒滩荒山(林地)的承包经营权,经双方共同商定,达成如下协议,特立此合同:

一、甲方将位于 村民委员会(组)所有的, 以北、现以西与村XX毗邻的荒山(林地)发包给乙方使用,其四至为:

东至:现西边;

南至:与XX村荒山相隔的通往上山的道路;

西至:这两座山顶东西分水岭一线;

北至:从南侧数第二个山头与第三个山头之间的山谷中分线。

二、乙方承包后,承包使用期五十年不变,即从二oXX年X月X日起至二oXX 年X月X日终止。

三、乙方所承包的荒滩荒山(林地)使用权及其地上附着物总承包款为人民币XX元整,付款方式为:

四、乙方承包荒滩荒山后应积极治理,在荒山上植树、种草或搞多种经营;经有关部门批准可以从事非农业生产,利用承包范围内的林木、粘土、沙石等矿产资源或建造固定设施。

五、乙方对所承包的荒滩荒山有独立的经营管理权,但不得转包。

六、甲方要尊重乙方所承包荒滩荒山的生产经营自主权,保护其合法权益不受侵犯,对荒山的开发治理成果全部归乙方所有。

七、乙方在所承包的荒滩荒山在合同履行期内除乙方交纳承包款外,乙方不负责其他任何名目的费用。

八、乙方将荒滩荒山承包后,甲方有权监督、检查、督促其治理和合理利用荒滩荒山资源,发现问题及时书面通知乙方。

九、甲方保证该荒滩荒山(林地)界线、四至与他人无任何争议。如因此发生纠纷,由甲方负责协调处理,如由此给乙方造成经济损失,由甲方负责全额赔偿。

十、甲乙双方必须信守合同。如甲方违约导致解除此合同,须付给乙方违约金人民币万元、退还乙方承包荒滩荒山所付的全部价款,同时对乙方的治理投入和治理成果合理作价,作价款一次性付给乙方;如乙方违约导致解除此合同,甲方不予退还乙方的承包款。

十一、如在承包期限内遇国家建设或进行其它开发建设需征用土地时,应首先从征地款中保障向乙方支付实际经济损失和未履行年限的预期利益损失。

十二、合同期满后,如乙方愿意继续承包经营,双方续签合同;如乙方不再承包经营,甲方对乙方的治理成果、经济投入合理作价归甲方,作价款一次性付给乙方,不得拖欠。否则,此合同期限顺延至甲方将全部价款付清乙方后合同自行终止。

十三、甲乙双方如因作价款发生分歧,协商不成,须委托甲乙双方共同认可的中介机构进行评估作价,其结果对双方均有约束力。

十四、此合同发生纠纷由 裁决。

十五、本合同一式四份,甲乙双方各一份、公证处一份、 乡人民政府备案一份,经 公证处公证后生效。

甲方(盖章) 乙方(签字)

法定代表人(签字)

二o 年 月 日

装潢合同 篇5

甲方(发包人):_____________

乙方(承包人):_____________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《扬州市市区建筑装饰装修管理暂行办法》及其他有关法律法规、遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则,经双方协商同意就本工程建设施工事项达成一致,订立本合同。以资共同遵守。

一、项目名称和内容

1.项目名称:宝应郭庄安置小区监理办公室

2. 项目地点:宝应县郭庄

3.施工日期: 20________________ 年11月10日

4.项目内容: 办公场所改造装修(详见施工方案和图纸)

二、项目的质量与验收

1.鉴于本合同订立之时,以甲方提供双方确认的设计方案,以及乙方于 20________________年 10 月 10 日提供、甲方确认的两个工程的施工图纸进行现场施工布置。

2.项目交付甲方使用前,甲乙双方应对乙方完成的工作成果进行验收。在 20________________ 年 11 月 10 日前,甲方如不验收、则视同为甲方已验收合格;未经验收,甲方擅自使用的,视为对乙方完成的工作成果无异议。

三、项目的报酬与支付方式

1.甲乙双方确认本合同工程的总价款为人民币 16.8万元(¥:168000.00元)。乙方按甲方认可的施工图纸和技术规范承担全部工程的施工建成和修正缺陷等工作;项目如有增减,费用另算。

2.甲方于本合同签定之日向乙方支付工程首付款人民币 2 万元(¥:20________________0.00元);

3. 20________________ 年 11 月 10 日竣工经甲方验收合格后十个工作日内,甲方支付乙方人民币14.8 万元(¥148000.00元 );

四、双方的权利与义务

1.甲方应当按照合同约定向乙方支付报酬。乙方负责修改造过程所有的料工费,并提供办公家具,桌椅,空调,电器等相关设备.

2.施工前乙方应出具详细施工尺寸明细图,负责现场施工安排,甲方有义务协调用电用水、材料安全存放等现场协调协助工作。

3.甲方有对乙方交付的工作成果进行验收,如发现不符合本合同约定的质量要求,可要求乙方返修。

4. 本合同签定后,甲方不得中途变更本合同约定的工作内容以及工作要求,经双方协商一致变更的,甲方应当根据工作量的实际增加或减少的情况,在应付款项中增付或扣除。

5.乙方采用的材质及设备需符合报价时承诺的品牌、规格色号,品质符合国家或行业标准。其它要求参照国家标准执行。主材运至现场,经甲方验收、确认后安装。

6.乙方确保按合同规定质量及进度完成本合同约定工作内容,达到设计效果图标准。由于甲方中途变更本合同约定的工作内容以及工作要求造成乙方无法按照合同约定时间交付工作成果的,乙方不承担相应的法律责任,工期顺延。

7.乙方承诺乙方具有该工程的施工资质及能力。乙方应了解遵守有关规定,遵守施工技术规范,负责现场施工组织、安全措施等一切工作;在工程项目施工期间,如发生一切安全责任事宜(如造成人身伤害、设施的损坏)由乙方负全责,与甲方无关。

8.乙方负责1年质保期内的保修(含电器等一切乙方所供材料及施工工艺保修;非质量因素的维修乙方酌收材料成本费用);在接到甲方通知后在24小时内赴至现场进行修复。

9. 在质保期内,如因质量问题造成产品倒塌伤击他人等一切安全责任事故由乙方负全责,与甲方无关(人为因素或不可抗力因素除外)。

五、违约责任

1.甲乙双方均应按照本合同约定的内容履行自己的义务,违反合同约定的,应当向守约方承担相应违约责任。除本合同对于违约金已有约定之外,一方的违约行为给对方造成损失的,应当赔偿对方因其违约所受到的实际损失;

2.甲方未按期支付价款的`,每逾期一日,每日按合同总价款的千分之二向乙方支付违约金;并且乙方有权相应顺延合同履行期限;

3.乙方未按期完成工作内容的,甲方除扣除余款外,并要求乙方按合同总价款的双倍支付违约金; 如乙方未按口头承诺甲方客户认可的工艺、材料要求施工的,造成扣罚甲方工程款或违约金等损失的,所有费用由乙方承担,甲方有权在工程款中扣除。(乙方有义务事先提供施工工艺材料说明)。

4.甲方未按本合同第四条第二款约定向乙方提供必要的工作条件的,乙方可以顺延合同履行期限;

5.乙方未按本合同约定的质量标准完成工作内容的,应当在甲方提出异议之日起二日内返修,如确属无法返修并造成甲方损失的,甲方有权要求乙方按合同总价款的10%支付违约金。

六、争议的解决

双方因履行本合同而引起的或与本合同有关的一切争议、纠纷或权利主张应当首先通过友好协商解决。协商不成的,可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

七、其它

1.本合同经双方签字签章后即生效,正本一式二份,甲、乙双方各执一份;

2.本合同附件作为本合同的一部份与本合同具有同等的法律效力,传真件也具法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

装潢合同 篇6

委托方(甲方):____________________

承接方(乙方):____________________

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

第一条:工程概况

1、工程地址:____________________

2、居室规格:房型______层(式)______室______厅______厨______卫

1)______室,计______平方米;

2)______厅,计______平方米;

3)______厨房,计______平方米;

4)______卫生间,计______平方米;

5)______阳台,计______平方米;

6)______过道,计______平方米;

7)其他(注明部位),计______平方米。

总计:施工面积______平方米。

3、施工内容:见预算书和施工图。

4、委托方式:__________________

5、工程开工日期:______年______月______日

6、工程竣工日期:______年______月______日

工程总天数:______天

第二条:工程价款

工程价款(金额大写)_________________元,详见本合同附件(二)《预算书》。

1、材料款______元;

2、人工费______元;

3、设计费______元;

4、施工清运费______元;

5、搬卸费______元;

6、管理费______元;

7、其他费用(注明内容)______元。

第三条:质量要求

1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。详见本合同附件(三)《工程材料决算清单》。

2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

3、质量检查监督部门:佛山市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

4、凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

5、甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

第四条:材料供应

1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见预算书。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

3、甲方负责采购供应的材料、设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

第五条:付款方式

1、合同一经签订,乙方进场后甲方即应付35%工程款;当工期进度过半(______年______月______日),甲方即第二次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款,尾款5%工程款待甲方对工程竣工验收后一周内结算。(注:甲方需在乙方通知三天内验收)甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

2、工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,在下一次付款期前付清。

3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

第六条:工程工期

1、如果因为乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至人工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方______元。

2、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

3、在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

5、施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

第七条:工程验收

1、工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。

3、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。

第八条:其他事项

1、甲方

1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

2、二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。

2、乙方

1)指派(姓名)__________为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

3)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

4)严格履行合同,实行信誉工期。

5)在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。

第九条:违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第十条:争议解决

1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的收据向佛山市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。

2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向____________仲裁委员会申请仲裁;____________人民法院提起诉讼。

第十一条:合同的变更和终止

1、合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

第十二条:合同生效

1、本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式______份,甲乙双方各______份。

甲方(业主):____________(签章)乙方:____________(签章)

住所地址:____________企业地址:____________

邮政编码:____________邮政编码:____________

工作单位:____________法人代表:____________

委托代理人:____________委托代理人:_____________

电话:____________电话:____________

签约地址:____________签约日期:____________

装潢合同 篇7

委托方(甲方):__________________________

设计方(乙方):_____________________________

甲、乙双方经有好协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢设计,为保证设计顺利进行,特签订本合同,以资共同遵守。

第一条:定义:

“委托设计”:基于甲方委托乙方对其合法使用房屋进行室内装修的前提条件,根据本合同的相关约定,乙方向甲方提供对其房屋收费设计的一项服务:“施工合同”:甲、乙双方共同签订的“家庭居室装饰装修施工合同”。“设计定金”:为保障“施工合同”的有效签署及本合同的正常覆行,甲方在签订本合同后应支付的部分款项,该款项的具体使用办法详见合同约定。“丈量费”:乙方对房屋设计所需的必要参考数据进行实地测量并记录,甲方针对乙方此项工作而支付的相关费用。

第二条:工程概况:

一、工程地点:_______________________________________________。

二、房型规格:□单层房屋□复式房屋□其它____室_____厅____厨____卫___。

建筑面积:关门面积____________平方米。

三、测量时间:____________

四、负责设计本案的设计师____________

第三条:收费标准:

1、□单层房屋:收取设计定金900元、丈量费100元。

2、□复式房屋:收取设计定金1300元、丈量费200元。

第四条:费用总价

费用总价:____________元整。(人民币大写)____________元整。(例字:壹贰叁肆伍陆柒捌玖零仟微亿)其中:丈量费:_______元整;设计定金:______元整。

第五条:付款方式和说明

1、本合同一但签订,甲方即付清上述费用总价,其中测量费不予退还;设计定金可在双方签订“施工合同”且甲方按“施工合同”约定付清第一笔预付款后退还。

2、设计师上门测量房型面积后,因甲方原因,双方没能签订施工合同的,设计定金不予退还。

第六条:设计要求

1、甲方应提供经物业部门认可的房屋建筑结构平面图,并向乙方提供实地丈量方面的方便和条件。

2、甲方在乙方出具平面图基础上和乙方进行设计上的沟通,直至甲方签字确定方案,乙方进入下一步施工图设计阶段。

3、设计结束时应出具所有施工图(包括:原始平面图,平面布置图,天花材质图,地面布置图及各主要施工立面图、开关、插座布置图)。

第七条:不可抗力

在合同执行过程中,如因双方当事人不能预见、不能避免、也不可克服的不可抗力事件,包括但不限自然灾害、意外事件等,导致本合同不能正常执行,受影响方应在24小时内通知对方,并及时取得当地相关政府部门出具的书面证明向对方出示。甲乙双方同意均不因此追究对方违约负责。

第八条:合同生效

一、本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。

二、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。

第九条:合同生效

因本合同引起及与本合同有关的争议,双方应协商解决,协商不成的,任一方均可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方(签字): 乙方(签字):

地址: 地址:

电话: 电话:

委托代理人: 代表:

签约地址:

签约日期:

装潢合同 篇8

联系电话:

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,结合本市装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

1.3工程承包方式,双方商定采取下列第 种承包方式:

(1)甲方包工、部分包料,并提供部分材料;

(3)乙方包工、甲方包全部材料。

1.4工程期限 天;

开工日期 年 月 日;

竣工日期 年 月 日;

若本工程实行工程监理,甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

双方商定施工图纸采取:

1、甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表:装饰装修工程设计图纸);

2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附表:装饰装修工程设计图纸),设计费 元由甲方支付(此费用已在工程价款内)。

4.1 开工前3天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

4.2 提供施工期间的水源,电源;

4.3 负责协调施工队与写字楼业主以及邻里之间的关系;

4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

4.5 施工期间甲方仍需部分使用该施工空间的,负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;

4.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收,

5.1 施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

5.2 严格执行本市有关施工现场管理的'规定,不得扰民及污染环境;

5.3 保护好原空间室内的家具和陈设,保证空间内上、下水管道的畅通;

5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表:装饰装修工程变更单)。

7.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

3.甲方同意工期顺延的其他情况。

7.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费由甲方承担,工期顺延。

7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

7.4因乙方责任不能按期完工,工期不顺延:因乙方原因造成工程质量存在的问题的,返工费由乙方承担,工期不顺延。

8.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表:工程验收单);

8.2工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到验收通知后两天内组织验收。在工程款结清后,办理移交手续(见附表:工程结算单);

8.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为一年。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表:工程保修单)。

9.1双方约定按下列第_______________种方式支付工程款:

1. 工程款分两次支付:第一次于开工前三日,甲方向乙方支付合同总金额的 %,即 元;第二次于工程进度过半,将剩余工程款的 即 元。

2. 合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款:

3. 其他支付方式:

3.1 经甲乙双方协商,为节省额外开支,全部工程款项由 方式结算:

A. 银行转帐;

3.2 工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

装潢合同 篇9

烟台华鑫上海大众汽车销售服务有限公司

汽车装潢服务合同

合同编号:

委托方:(以下简称“甲方”) 受托方:烟台华鑫上海大众汽车销售服务有限公司(以下简称“乙方”)

地 址: 地 址:烟台市芝罘区机场路188号 邮 编: 邮 编: 264004

电 话: 电 话: 0535-6678888

身份证号: 客户服务热线:0535-6679999

鉴于甲方已签订《汽车销售合同》(合同编号:),甲乙双方现就甲方所购车辆的装潢事宜达成如下条款。

一、甲方委托乙方协助办理下列汽车装潢服务并同意预付相关费用:

注:1、以上委托代办项目的费用均以实际发生额为准,由乙方凭出票单位的凭证与甲方按实结算。

2、装潢项目中,如果甲方同意使用非上海大众原厂附件,装潢车辆因为非上海大众原厂附件而产生的任何问题,由甲方全部承担,乙方不承担任何责任。

3、在车主同意的情况下,在安装非上海大众附件时需更改原车电源线路。

二、乙方根据其提供的服务项目收取如下费用:

三、其它说明: 。

四、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份。经甲方签字或盖章、乙方授权代表人签字并盖章后生效。

甲方(签章):乙方(盖章):

经办人(签字): 授权代表人(签字):

经办人(签字):

签约日期:年 月 日 签约日期:年 月 日

装潢合同 篇10

甲方:

乙方:

甲、乙双方遵循平等、自愿、公平的原则,就华宁热电有限公司办公室装饰施工达成以下协议:

一 、工程项目内容

(一)工程名称:办公室改造、装饰工程。

(二)工程地点:内蒙古华宁热电有限公司院内。

(三)工程内容:

1、一楼增加轻钢龙骨纸面石膏板墙一道,房间刮腻子,拆二楼组合写字隔断重新安装到一楼。

2、二楼堵门口一个,拆隔断墙一道;二楼原办公室外间由一间改为两间,并且刮腻子。

3、详细做法见附图及说明。

(四)承包方式:包工包料,有增减项目可作调整,没有其他变动外不做调整执行一次包死。

二、合同造价:叁万元整(¥30000元)。

三、工程付款方式

工程开工材料进场后,付工程款5000元,工程验收合格提供建安发票后再付90%元,余10%作为保修金,一年后全部付清。

四、 工期要求

(一)开工日期: 年 月 日

(二)竣工日期: 年 月 日

五、工程质量及验收:

(一)、乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准规范进行施工。

(二)、乙方必须按照现场签证及变更图纸的要求保质、保量完成各项工程。

(三)、按合同约定由甲方提供材料、设备,甲方应在材料进场前通知乙方,双方共同验收办理交接手续。

(四)、按合同约定由乙方提供的材料、设备,乙方应在材料到施工现场前通知甲方,材料不合格的甲方有权通知乙方更换,造成的时间延误,由乙方承担责任。

(五)、凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工后达到工程质量验收标准,返工后仍达不到的由乙方承担责任。

(六)、甲方负责检查施工现场工程质量及进度,并配合施工。

(七)、工程验收:由相应的部门进行检查、验收后并出具工程量核定单,以此作为结算的依据。

六、安全要求:

乙方严格按照“安规”进行施工管理,所有进入现场施工的施工人员必须经过安全教育培训,考试合格后方可上岗,若施工人员违规操作,由乙方承担相应的责任。

甲方: 乙方 :

法人代表: 法人代表:

委托代理人: 委托代理人:

年 月 日 年月 日

装潢合同 篇11

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定,甲乙双方本着互利互惠的原则,经双方友好协商,决定共同合资在河西镇汪台村斜对面河堤邊原甲方的母亲拥有的一块土地上建造一栋三层半楼房,为明确双方权利义务,特订立此合资建房协议。

甲方的母亲无偿提供其自有的位于******************的一块土地,该地约长25米,宽8.4米,总面积约210平方米。

双方同意以甲方的名义建房,此建筑约长15米,宽8.4米,总占地面积约130平方米,房屋平面图见本协议附件一。

本次建房资金估计约30万元,由甲方出资50%(人民币15万元),乙方出资50%(人民币15万元);

建房资金指房屋建造成本(包含施工、原材料、门窗、护栏等基本配套设施)及房屋报建所产生的一切成本与费用。

由甲方负责办理相关建房手续,该房屋报建手续所需的费用计入此次建房资金总额;甲乙双方合资所建房屋办证所需的税费及罚款,由甲乙双方按1:1比例承担。

1、房屋建成后双方各享有建筑占地面积一半的土地所有权;一层为门面房,各拥有一半产权,出租、转让等利用需双方协商决定,成本或收益各自一半;甲方拥有三层的房屋永久产权及所有权(建筑面积130平方米),乙方拥有二层的房屋永久产权及所有权(建筑面积130平方米),双方对各自分配的房屋均享有永久居住权和出租收益权,甲方承诺不以任何理由对房屋的其他产权主张权利;建成毛坯房(水电到户到房,进户门、窗户全部安装好铝合金门窗,楼梯扶手安装好,外墙刷墙漆,内墙水泥沼平,前坪水泥沼平,水电立户)后,双方对各自占用房屋自行处分,日后如需装修,该装修费用由各自自行承担。

2、负一层、四层及楼梯双方均享有同等所有权及使用权;本房屋部分地面、

楼面、外墙、楼梯、门前公共部分及其他附属设施全部为双方公共资源,所属权益的公共区域由甲乙双方共同维护、共同管理、共同使用,任何一方不得独自占用。邻里之间应和睦相处、守望相助,共同维护居住各方的人身、财产安全。日后房屋的维护、维修、公用设备增加等费用,由居住双方协商解决(人为损坏,则由自己承担)。

3、无论该房屋及土地使用权能否办理过户,该住宅楼的土地使用权及上面房屋的所有人和使用人按本条第1款约定的面积分属甲乙双方各自所有。甲方必须在乙方能办理过户时,协助乙方办理房屋及土地使用权证过户至乙方名下的手续。甲方及其家属对此无任何异议。

4、房屋建成后,将来如遇政府或其他单位、企业,征收、征用该地块,以致房屋需拆迁、搬迁的,如获相应面积的房屋补偿或货币补偿,则由双方按1:1比例分配;本补偿方式、方案,经双方议定,不得反悔,甲方及所有家庭成员不得再另行提出异议,否则须赔偿乙方五倍的建设成本。

5、居住各方在内部装修时,不得擅自加、改、扩大住宅面积,不得危及房屋主体结构。造成其他人损失的,应当予以赔偿。

6、甲方保证乙方在此居住,可享受与其他同村村民的待遇,可正常使用道路、居民用水、用电等,但使用费用由各自负责。

7、如日后拆除重建,甲乙双方(包括继承人)有同等的建设权、设计权,产权、使用权各自继续占50%。

8、为了保证家庭居住环境的完整性和舒适性,双方禁止私自将自住房屋出租或变卖,若遇特殊情况,要协商处理(以书面签名资料为准),另一方将优先获得略低于外部同等条件20%的`受让、买入的权利;若未经协商私自处理的,处理结果无效,私自处理的一方将自愿放弃对房屋的所有使用权、管理权和处分权。

甲方有义务按约及时办理建房相关报批手续,及时办理或协助乙方办理房屋及土地所有权过户至乙方名下的手续;

甲方承诺本协议约定事项,已取得其家属的授权与同意,任何与此权益有关的人均无异议;

乙方有权按本协议的约定取得所建住宅楼的土地使用权、房屋的所有权及使用权、收益权等全部权益;

乙方有权要求甲方及时办理或协助乙方办理房屋及土地所有权过户至乙方名下的手续;

乙方有权要求甲方按约及时办理建房相关报批手续;

双方有义务积极履行本协议约定事项,努力开展合作事项,不得损害合作对方的合法权益;

双方应协助对方开展与合作事项有关的工作,提供便利条件,促成合作事项的顺利开展。

在房屋落成前或落成后,合作双方采取风险共担原则。即如在建设前、中、后,如城管拆除,发生安全事故,双方各自承担损失的50%。

以上条款对双方均有约束力,任何一方违反该约定致使该房屋不能建成或者造成其它经济损失的,则造成损失的一方负责赔偿另一方的全部经济损失。

以上协议书条款双方自愿同意,双方及其后代子孙不得以任何理由和借口违约,否则违约方要按守约方找的评估部门来评估守约方所投资的建筑物评估价的五倍赔偿给守约方的损失。

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商,协商不成,可向本辖区仲裁机构申请调解或依法向辖区的人民法院起诉,结果对双方均有约束力。

本协议经甲、乙双方签字并捺手印后生效,一式三份,甲方、乙方、甲方的母亲(即建房土地赠予人)各执一份,具同等法律效力,双方不得以任何理由借口终止该协议书。

本合同未尽事宜,双方另行友好协商确定。

装潢合同 篇12

委托方:______________________

承接方:__________________

工程项目:__________________

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行店铺装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

1、工程概况

工程地址:_________

店铺规格:__________________________

总计施工面积___平方米;

施工内容:详见装修施工图。

委托方式:按图纸包工不包料施工完成。

工期:_________年_____月_____日至_________年_____月_____日,工期共_____天

2、工程价款,工程价款__________________元。待工程结束后一次性支付完毕。乙方并提供三年的质量违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

3、争议解决,本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的`前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

合同生效,本合同双方签字后生效,本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。

甲方(签字):

乙方(签字):

电话:_________________________

电话:_________________________

身份证号:_____________________

身份证号:_____________________

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

装潢合同 篇13

合同编号:______

委托方:____________

受托方:____________

地址:____________

地址:____________

邮编:____________

邮编:____________

电话:____________

电话:____________

身份证号:____________

客户服务热线:____________

鉴于甲方已签订《汽车销售合同》(合同编号:______),甲乙双方现就甲方所购车辆的装潢事宜达成如下条款。

一、甲方委托乙方协助办理下列汽车装潢服务并同意预付相关费用:

1、以上委托代办项目的费用均以实际发生额为准,由乙方凭出票单位的`凭证与甲方按实结算。

2、装潢项目中,如果甲方同意使用非上海大众原厂附件,装潢车辆因为非上海大众原厂附件而产生的任何问题,由甲方全部承担,乙方不承担任何责任。

3、在车主同意的情况下,在安装非上海大众附件时需更改原车电源线路。

二、乙方根据其提供的服务项目收取如下费用:

三、其它说明: ____________。

四、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份。经甲方签字或盖章、乙方授权代表人签字并盖章后生效。

甲方(签章):____________ 乙方(盖章):____________

经办人(签字):____________ 经办人(签字):____________

签约日期:____________ 签约日期:____________

装潢合同 篇14

工程项目:甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。

1.工程地址:__________________________________________________

1、_____室,计__________平方米;

2、______厅,计__________平方米;

3、______厨房,计__________平方米;

4、______卫生间,计__________平方米;

5、______阳台,计__________平方米;

6、_______过道,计_______平方米;

7、其他(注明部位)__________,计_______平方米;

3.4.5.6.施工内容:详见施工图。委托方式:____________工程开工日期:_______年_______月________日工程竣工日期:__________年_________月_________日

2、人工费_________元;

3、设计费________元;

4、施工清运费________元;

5、搬卸费________元;

6、管理费__________元;

7、税金(3.41%)________元;

8、其他费用(注明内容)______元;

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。

2.工程验收标准,双方同意参照市地方标准DB31/T30-《住宅装饰装修验收标准》规定。

3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

5.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

6.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

甲方未按合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%。当工期进度过半,甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算

1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。

2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的'原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

1.工程质量验收,符合国家《家庭装潢工程质量标准》。除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。

3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。

(1)、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

(2)、二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

(3)、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。

(1.)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。

(2.)指派(姓名)为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

(3).负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

(4).严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约处。

(5).在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为12个月。

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

1、本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。

2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向―仲裁委员会申请仲裁;--人民法院提起诉讼。

1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式份,甲乙双方及见证部门各执壹份。

相关推荐

  • 装饰合同样本九篇 俗话说,做什么事都要有计划和准备。在平时的学习和工作中,幼儿园教师经常会提前准备一些资料。资料主要是指生活学习工作中需要的材料。参考资料有利于我们完成相应的学习工作目标。所以,关于幼师资料你究竟了解多少呢?在此,你不妨阅读一下装饰合同样本九篇,供你阅读参考,并请收藏本页面!甲方: 工程地点:...
    2023-08-27 阅读全文
  • 装饰合同热门十三篇 你清楚合同应该包括哪些要点吗?现在人们对合同的合规性越来越重视。签署合同有助于双方协调配合,保护双方的合法权益不受损害。无论你身处何地,“装饰合同”都能给你带来力量和激励。感谢您的阅读,让我们一起享受文字和语言的魅力!...
    2024-02-26 阅读全文
  • 装潢合同样本十四篇 居安思危,思则有备,有备无患。在幼儿园教师的工作中,经常会提前准备一些需要的资料。资料的定义比较广,可以指生活学习资料。参考资料我们接下来的学习工作才会更加好!你知不知道我们常见的幼师资料有哪些呢?经过搜索和整理,小编为大家呈上装潢合同样本十四篇,供你参考,希望能帮到你。原告:___________...
    2023-11-11 阅读全文
  • 装饰合同书(范本7篇) 伴随着社会不断创新,人们在职场都开始使用合同。合同是一种受法律保护的协议。以下是幼儿教师教育网为您整理的装饰合同书相关实践案例,但愿对你的学习工作带来帮助!...
    2023-04-21 阅读全文
  • 装饰合同 随着不断流逝的时间,合同都必须被证明,提供证据,包括人证和物证。订立合同是合同履行的依据,你知道合同应该具有哪些内容吗?接下来幼儿教师教育网编辑为大家介绍有关“装饰合同”的一些内容,欢迎本文为大家提供参考!...
    2023-04-27 阅读全文

俗话说,做什么事都要有计划和准备。在平时的学习和工作中,幼儿园教师经常会提前准备一些资料。资料主要是指生活学习工作中需要的材料。参考资料有利于我们完成相应的学习工作目标。所以,关于幼师资料你究竟了解多少呢?在此,你不妨阅读一下装饰合同样本九篇,供你阅读参考,并请收藏本页面!甲方: 工程地点:...

2023-08-27 阅读全文

你清楚合同应该包括哪些要点吗?现在人们对合同的合规性越来越重视。签署合同有助于双方协调配合,保护双方的合法权益不受损害。无论你身处何地,“装饰合同”都能给你带来力量和激励。感谢您的阅读,让我们一起享受文字和语言的魅力!...

2024-02-26 阅读全文

居安思危,思则有备,有备无患。在幼儿园教师的工作中,经常会提前准备一些需要的资料。资料的定义比较广,可以指生活学习资料。参考资料我们接下来的学习工作才会更加好!你知不知道我们常见的幼师资料有哪些呢?经过搜索和整理,小编为大家呈上装潢合同样本十四篇,供你参考,希望能帮到你。原告:___________...

2023-11-11 阅读全文

伴随着社会不断创新,人们在职场都开始使用合同。合同是一种受法律保护的协议。以下是幼儿教师教育网为您整理的装饰合同书相关实践案例,但愿对你的学习工作带来帮助!...

2023-04-21 阅读全文

随着不断流逝的时间,合同都必须被证明,提供证据,包括人证和物证。订立合同是合同履行的依据,你知道合同应该具有哪些内容吗?接下来幼儿教师教育网编辑为大家介绍有关“装饰合同”的一些内容,欢迎本文为大家提供参考!...

2023-04-27 阅读全文
Baidu
map