设备安装合同。
当现代社会拥有更完善的法律时,对于合同人们逐渐重视起来。想要自己的权益不受侵害,我们要懂得利用合同作为合法保障依据,您知道怎样写合同才能让各项权益规定得清楚明晰吗?我为您准备的“设备安装合同”一定会完美符合您的要求,如果您认为这篇文章值得分享请不要吝惜将它分享给所有人!
设备安装合同(篇1)
发包单位:____________________(以下简称甲方)
承包单位:______(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装设备设备达成如下协议:
第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量,以及工程概况:
1、设备情况:
产品名称规格型号单位数量
2、安装工程概况:
和家网-全球中文家居门户
(1)工程地点及面积:
(2)工程造价:元;
(3)开工日期: 年 月 日;
(4)竣工日期: 年 月 日;
(5)付款方式:(1)、现金(2)、转帐支票
第二条乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试设备完毕,甲方现场验收合格,并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。
第三条产品的安装、调试、验收:
1、乙方负责设备设备的安装、调试。
甲乙双方商定:
(1) 年 月 日之前,乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;
(2) 年 月 日之前,完成前期隐蔽工程施工并验收;
(3) 年 月 日之前,完成设备安装及系统的调试运转;全部设备工程完工及验收,与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,应签定合同的补充文本加以确认。
第四条违约责任
一、乙方责任:
1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作;
2、除合同规定外,如果乙方没有按合同规定时间交工,每迟交一天,乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金,但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的1‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。
4、由于安装不合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任:
1、工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的工作;
2、开工前_____天,甲方应为乙方入场施工创造条件,腾空场地、接通施工水电;
设备安装的'合同范本阅读
甲方(委托单位):
乙方(受委托单位):娄底市建设工程有限公司设备安装部
甲、乙双方单位本着平等、友好的原则,就起重设备安装一事,共同协商达成以下条款,供双方遵照执行。
一、工作内容
乙方受甲方委托承担塔吊台安装工作,拆卸高度米,附墙道。安装约米高度。(注:不含装车、卸车、转运费用及维修)。
二、安装费用及检测资料费用按 元包干。(注:)
三、付款方式
1、起重设备安装进场施工日,甲方向乙方预付进场资金 元。
2、起重设备安装至约米时甲方再付元。
四、双方责任
(一)甲方责任
1、负责基础施工及基础验收备案资料(材质证明书、材料实验报告、砼试块试验报告及基础安装部位平面测量成果数据提供)。
2、负责提供该设备安装使用说明书及设备本身技术档案。
3、甲方提供的安装设备应属安监站及政府部门认可的合格设备,
安排。起重设备在使用过程中所发生的安全相关事宜均与乙方无关,甲方自理(如起重设备司机的操作与设备质量造成的事故及基础的承受能力等原因)。
五、违约责任
未经双方书面同意,任何一方不得中途变更解除本合同。任何一方违反本合同约定,都应向对方赔偿不低于总承包金额50%的违约金。
六、其他款项
1、本合同经双方签字盖章即生效,至本设备安装工作、支付款项完毕止。
2、本合同未尽事宜,双方协商解决。本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方(委托单位)盖章:乙方(受委托单位)盖章:
签约代表:签约代表:
联系电话:联系电话:
签约时间:签约时间:
设备安装合同(篇2)
业主方:____(以下简称甲方)
安装方:____(以下简称乙方)
经甲、乙双方友好协商,甲方选择乙方作为____国际大酒店电梯设备的安装方,现就电梯设备安装有关事宜签定合同,以资信守。
一、合同范围
____国际大酒店5台电梯的安装调试(包括安装施工报批及有关安全施工手续)、验收检测、技术服务和培训及自技术监督局验收合格之日起第一年的维保费(含专用工具费及备品备件费)等。
二、合同金额
2.1合同总价款金额为:___元,价格均为含税价。
2.2本合同价款为乙方保管、吊安装、保险、调试、验收、保修、安装人员食宿等一系列工作内容所产生费用的总和,为本设备工程投入正常使用的唯一价款,甲方除按本总价款承担付款义务外,不再承担其他任何费用,该价格也不因市场或其他因素变化(甲方有明确要求增减设备及安装工程量的除外)而有所调整。
三、电梯施工图及施工组织计划
乙方安装人员进场前30天向甲方提交切实可行的电梯施工图及施工组织计划。
四、价款支付方式、安装工期
4.1乙方安装人员进场前10天甲方支付乙方合同总价的30%,乙方同时开具同等金额的发票;乙方在安装、调试完毕,经技术监督部门验收合格,并提交验收合格证明文件及符合要求的竣工资料后,甲方支付乙方合同总价的50%,同时开具同等金额的发票;电梯安装验收合格、无故障运行90天甲方支付乙方合同总价的15%,同时开具合同总价金额20%的发票;余款5%作为质保金,质保期满7个工作日内甲方无息支付给乙方,质保期为电梯安装调试完毕、自凯里市技术监督局验收合格之日起1年;若乙方保修期内售后服务不到位,甲方代为修理维护的费用从余款中扣除,并承担因此而给甲方造成的经济损失。
4.2安装工期为安装队伍进场当日计算起共15天,乙方并免费为土建施工队伍提供相关的技术服务,进行井道验收,以确保设备进场后能及时进行安装。
4.3乙方的工期不包括调试时间及验收时间,安装完成后,乙方应在十天内进行调试,并组织相关部门验收,逾期不组织验收影响甲方使用的,甲方可自行组织、申请验收,一切责任及费用由乙方承担,并由乙方向甲方支付5000元/天的违约金。
五、检验标准
双方根据“GB7588电梯制造与安装安全规范”、“GB10058电梯技术条件”等国家或行业电梯检验标准进行检验。
六、质量、安全要求
6.1乙方必须保证安装完成的工程满足合同及国家和行业相关规定的要求。
6.2乙方必须保证安装人员及受其施工影响的其他施工队伍人员的安全,并负责为其安装人员购买相关的保险,对其安装人员违法引起的投诉和罚款承担连带责任。对因乙方原因引起的一切大小事故,其所有责任与损失均由乙方自行承担,甲方概不负责。
七、双方职责
7.1甲方职责
7.1.2甲方负责提供施工用水用电;
7.1.3甲方提供在安装作业附近有足够面积的电梯料、零件、工具存储间。
7.1.4甲方负责乙方与相关施工单位的工作协调。
7.2乙方职责
7.2.1乙方应负责完成前述条款中应由乙方负责的工作;
7.2.2乙方负责安装开工报批和报验等相关手续的办理及相关费用;
7.2.3乙方负责向甲方提供全套的经技术监督局验收合格的电梯资料,包括产品质量证明文件,安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸、技术文件和说明书,以及设备主件、备品备件和易损零件清单等;
7.2.4乙方必须按审定的电梯安装进度计划进行安装,如因乙方自身原因疏忽、错误等引起的工期延误,每延误1天罚款500元,并承担由此导致的相关索赔;
7.2.5乙方必须承担安装过程损坏和由其保管不善产生的电梯配件丢失的赔偿费用;
7.2.6乙方负责保修期内的免费维保工作,在维保期内,如甲方发现电梯故障并通知乙方,乙方须在2小时内赶到现场进行处理,如不能及时赶到现场处理,除一切损失从质保金中扣除外,每次从质保金中扣除300元作为罚款;
7.2.7电梯交付甲方使用前,乙方应就常规操作、注意事项和简单的维护维修免费培训甲方相关管理人员,培训效果需要甲方负责人签字认可,如无签字认可,甲方可拒绝进行电梯验收及交付使用。(如需派人到厂家培训的.甲方人员的食宿与差旅费由甲方自理);
7.2.8乙方负责电梯设备安装后自技术监督局验收合格之日起5年内的免费保养工作;
7.2.9质保期后,乙方应保证优先以成本价供应甲方备品备件、维修的零配件和专用工具,以保证设备的正常运行。
八、违约责任
8.1乙方在规定安装期后10天仍未能安装完毕的,甲方有权单方面终止合同,另请施工单位安装,所需费用从乙方所交付设备及所完成安装工程总价款中扣除,同时由乙方从中支付10%的违约金。
8.2由于乙方的任何情况造成相关部门无法正常验收,甲方有权拒付合同要求的款项,并要求乙方方赔付相关经济损失。
8.3除不可抗力外,甲乙双方无正当理由单方面废止合同的,须向另一方赔偿其全部损失。
九、合同生效及其他
9.1合同组成及解释顺序。
9.2本合同条款均为不可撤销条款,双方的确定不以相关法律条款及司法解释而免责。
9.3因履行本合同发生争议时,双方应先友好协商解决;协商不成时,可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
9.4未尽事宜,由双方另行协商签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,具同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式五份,甲方叁份,乙方贰份,均具同等法律效力。
双方签字盖章确认:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):___ 法定代表人(签字):___
_________年____月____日 _________年____月____日
设备安装合同(篇3)
甲方:
乙方:
经双方友好协商,甲方将设备安装、拆卸工作委托承包给乙方完成。为明确双方权利和义务,在平等互利的原则上,双方协商一致,签订本合同。
第一条:设备型号和主要安装技术指标
设备名称: 、型号: 、安装、拆卸高度: 数量:
第二条:工程名称及地点
工程名称:
工程地点:
第三条:承包选择内容:
安装□、拆卸□、调试□、检测□
第四条:安装和拆卸时间
1、安装时间:具体时间以甲方书面或电话通知为准(需提前 天通知乙方)。
2、拆卸时间:具体时间以甲方书面或电话通知为准(需提前 天通知乙方)。
第五条:安装、拆卸费用及支付方式
1、安装□检测□拆卸□费共计:(大写):
2、支付方式:甲方在设备安装前一次性付清安装、拆卸费用总计 ;
第六条:甲方责任
1、负责保证垂直运输设备进场道路通畅,提供无障碍物工作面、设置隔离区、在垂直运输设备 米范围内根据使用说明书设置专用配电箱等,垂直运输设备安装、拆卸所必要的作业环境条件;
2、应保证机械垂直运输设备状况良好、完整、安全可靠、符合国家、行业相关标准和地方法规,同时提供使用设备的全套出厂技术资料(含制造许可证、出厂合格证、监检报告和设备使用说明书各一份);
3、负责设备基础设计和施工,负责附墙预埋件施工;
4、若安装高度发生变化,应提前通知乙方,应商定增加部分的费用;
5、应在设备顶升、附墙前 天通知乙方工作时间,以利于乙方作好准备工作,若不能及时通知乙方,工期的延误由甲方负责;
6、按合同约定支付乙方□安装、□拆卸费用;
7、对现场安装(拆卸)工作行使安全否决权。
第七条:乙方责任
1、乙方应按合同规定的时间内完成垂直运输设备的安装、拆卸工作。由于乙方工作和管理的原因,不能按时完成设备的安装和拆卸工作,造成甲方损失,应承担违约责任;
2、负责设备安装、拆卸前的设备检查工作,查验相关检测报告,确认设备状况对垂直运输设备的安装或拆卸不构成任何潜在影响;
3、负责设备的安装、调试工作。
4、安装拆卸前,乙方应按国家相关规范要求编制切实可行的、内容全面的安装(拆卸)技术方案,经甲方审核批准后,方可进行安装(拆卸)工作。(692p.coM 考试祝福网)
5、乙方人员应持证上岗,遵守甲方现场的规章制度,服从甲方协调安排。
6、因安装造成的事故由乙方负责,因操作不当造成的事故由甲方负责。
第八条:违约责任
在合同的履行过程中甲乙双方应严格按照合同规定的条款执行,如违反应承担违约责任。对造成对方经济损失的应负责赔偿,承担相关法律、法规责任。
第九条:其它事宜
1、本合同在履行中发生争议,双方协商解决,协商解决不成的,任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼;
2、本合同未尽事宜,由甲乙双方友好协商,补充协议,与本合同具有同等法律效力;
3、本合同一式贰份,双方各执壹份,双方代表签字(盖章)之日起生效。安装、拆卸完工并付清合同款后自行失效。
第十条:其它补充协议:
甲方(签章): 乙方(签章):
日期: 日期:
设备安装合同(篇4)
甲方:
乙方:
结合实际情况,甲方就监控设备的造价、性能、施工时间、人员培训、售后服务等事宜特对乙方签订以下合同:
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:在原有监控系统下进行维修更换,布线、设备安装及调试。
工程范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包设计(方案设计以甲方确认后之方案为准)的形式由乙方承接操作,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,落实整个系统工程所用设备的质量保证及安装和调试,直至甲方依合同规定标准验收合格方为工程整体竣工。
二、 工程造价
1、 工程设备配置清单及价格参见附表
2、 工程总价3420元 (大写:叁仟肆佰贰拾元)
三、 产品质量
1、乙方须按附表1
不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。
四、 售后服务
1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。更换的产品必须是新的,且质保期限从当时算起。
2、凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在4小时内响应,48小时内解决故障。
3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。
五、 付款方式
合同签订后,乙方按照设计方案进行安装,工程竣工后,甲方付全部工程款。
六、 风险及违约责任
因甲方人为损坏或自然灾害损坏设备,乙方对所损坏设备进行有偿服务。上述条款甲乙双方严格遵守上述条款,不得单方面终止合同,如一方不按合同条文执行,另一方所受损失由违约方承担。
七、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
八、 本合同自甲乙双方签订之日起执行生效。
九、 本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。
甲方:
____年____月____日
乙方:
____年____月____日
设备安装合同(篇5)
(一)甲方责任:
1、提供本工程建设、政府等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前一天完成接水、电源。
2、开工前两天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。
3、签订合同后,以双方确定的合同造价,作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。
4、委派表,监督检查工程质量、进度,负责工程期间的质量验收及其他事宜。
5、如工程中途停建、缓建或设计变更造成返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。
6、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。
7、在竣工验收后的保修期内,因使用不当引起的工程质量问题,其返修费用由甲方负责。
(二)乙方责任:
1、收图后,在开工前两天内完成施工图会审,在五天内编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。
2、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,指定安全、防火负责人,物件堆放整齐,道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
3、委派吴耀楠为现场管理代表,负责施工期间的施工质量、安全等问题。
4、做好施工原始记录。
5、施工中如发现设计错误或严重不合理时,应即以书面通知甲方。
6、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。
7、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
8、工程竣工后的场地清理(包括临时的生产和生活设施拆除)。
9、竣工验收后,施工单位人员必须在叁天内撤离施工现场。
设备安装合同(篇6)
合同编号:
甲方 :
乙方 :
根据《中华人民共和国合同法》及国务院2009年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定,甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任,甲乙双方经协商一致,就甲方委托乙方完成润滑的安装及报装报检的相关事宜约定如下:
一、工程概况:
1、工程名称: 润滑安装
2、设备型号、数量及安装费用:
备注:1、本合同总价包含全部润滑设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费,以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。
2、发票类别:普通发票。
二、付款方式:
1、润滑到货,现场满足安装条件后7个工作日内,甲方向乙方支付当批次润滑安装费总价的 %;
2、润滑安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内,甲方向乙方支付当批次润滑安装费总价的 % 。
以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后,乙方应向甲方递交情况报告,甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时,甲方向乙方支付货款前,乙方应向甲方开具足额发票,否则甲方有权顺延付款时间。
三、润滑安装调试适用的标准及规范:
(1)《润滑制造与安装安全规范》gb7588-2003
(2)《润滑安装验收规范》gb10060-2003
(3)《润滑工程质量验收规范》gb50310-2002
(4)《润滑试验方法》gb/t10059-1997
(5)《润滑技术条件》gb/t10058-1997
(6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准
(7)有更高标准版本的按高标准执行
四、安装资格保证:
根据国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定,乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。
五、安装工期:
1、 本合同中 号梯的安装工期为 日历天,自甲方书面通知开工之日起计算至润滑安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件:
(1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;
(2)甲方已经按乙方要求完成井道整改;
(3)甲乙双方已经按《润滑工程质量验收规范》gb50310-2002进行井道交接;
(4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;
(5)甲方按本合同约定支付了相应款项。
如非乙方的原因,使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等),乙方对所造成的延期和误工不负责任,甲方应签认工期顺延;如因乙方原因影响润滑安装、调试的,由乙方承担延误工期的违约责任。
2、乙方在甲方进行润滑安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导,发现土建不符合润滑安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初步勘测,确认土建参数是否符合润滑安装要求,如需要整改的,乙方应于签订本合同后三日内,一次性提出书面整改意见,如乙方不在合同约定时间提出整改意见,或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的,责任由乙方承担,发生的整改费用也由乙方承担。
3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工,如因甲方延误工期的情况发生,乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设,待甲方复函后按函意执行。
六、安装验收
1、乙方免费负责办理润滑报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。
2、安装结束后,乙方以书面形式报告甲方,并提供相关资料,向质监部门提出验收报告,并承担验收费用。
3验收中如有涉及乙方责任的整改项目,乙方须整改合格后通过验收并取得《安全验收合格证》及准运证后方可办理设备竣工移交手续,整改期间所发生的费用由乙方承担;因此延误工期的,乙方还应承担延误工期的违约责任。
七、润滑安装相关的工作责任
1、甲方责任
1)按照乙方要求协助乙方完成润滑设备现场起吊、并协助乙方完成润滑到货时的卸货和到存储地点的.搬运,以上费用由乙方负责。
2)在乙方进场前,在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的润滑部件存储库房和工具室。润滑部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。
3)在乙方的协助下提供符合润滑总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线,墙面装饰基准线,清除施工现场积水和杂物。
4)机房内每台润滑设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的,乙方负责安装,相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识),以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊,提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并提供符合润滑规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制,并从供端就零地分开),在安装开工前,电源应提供到润滑机房内。润滑安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承担。
5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。
2、乙方责任
1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方,经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管理规定,服从现场整体管理,并且对工作内容范围的安全负安全责任。
2)在合同约定安装时间前,负责派员前往安装现场进行土建勘测,确认工地安装条件,向甲方提供咨询服务和提出整改要求,与甲方约定具体开工日期。
3)完成保证五方通话、消防润滑及润滑监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试,并完成润滑轿厢内监控摄像头的安装。
4)乙方应提供润滑起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家安全规定和施工要求的施工润滑的脚手架,润滑安装完工后拆除,安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。
5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作,按照国家润滑安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作,直至符合相关的设计要求和质量验收标准,出具设备安装检验报告和产品合格证书。
6)负责润滑安装及质量的自检验收。
7)润滑安装后,如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的,由乙方负责整改或重做,费用乙方负责。
8)参加现场施工协调会议,配合甲方建筑施工,落实协调会议要求。
9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成安全或生产事故,由乙方全额负责。
10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报,并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作,负责代办润滑注册登记证、准运证,同时,承担报装、报验等费用。
11)负责润滑设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。
12)润滑验收完毕取得《安全验收合格证》、准运证15日内,将润滑设备及相关资料移交甲方。
13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。
14)施工中产生的各种废弃物,由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承担。
15)乙方应服从甲方的施工管理,积极配合其他专业施工单位的交叉施工及进度要求,乙方不得阻挠及提出任何配合费用并以此作为停工、窝工费的理由,否则引起的所有责任由乙方承担;
16)如施工过程中,乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品,如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的,乙方应承担赔偿责任。
17)负责润滑五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线;负责消防润滑与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。
18)负责自润滑机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。
八、质量保证
润滑设备及润滑安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的《 润滑购销合同》中的第8条约定的内容执行。
九、违约责任:
1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项,否则每延误一天,乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开始计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的,超出部分仍由甲方承担赔偿责任。
2、因乙方原因迟延完工的,逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的,超出部分仍由乙方承担赔偿责任。
十、司法管辖:
签约双方在履约中发生争执和分歧,双方应通过友好协商解决,若经协商不能达成协议时,任何一方均有权向施工项目所在地人民法院提起诉讼。受理期间,双方应继续执行合同其余部分
十一、不可抗力
指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况,包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、*乱或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后,提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小,若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的,可不承担由此造成的责任。
十二、合同生效、终止和争议
1、本合同所有条款均为打印文字,文本不得涂改,自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜,双方协商,另行签订补充协议,经双方盖章后生效。
2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件,属本合同不可分割部分,具有同等法律效力。
3、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
4、本合同正本一式陆份,甲方执行肆份,乙方执行贰份,自双方盖章之日起生效。
甲 方
单位名称
签约代表
签订日期年 月 日
乙 方
单位名称
签约代表
签订日期年 月 日
设备安装合同(篇7)
发包方:__________(以下简称甲方)
法定代表人:__________
承建方:__________(以下简称乙方)
甲方开发的楼盘位于__________
小区地下车库需安装的仓库管理设备、设施,经甲、乙双方在“平等、自愿”的基础上协商,达成甲方整体承包给乙方进行采购并安装的'协议。现根据《合同法》等相关法律、法规,制定以下条款,双方共同遵守。
一、承包内容:地下车库进出口管理系统所需设备、设施及管理系统的采购并安装;
二、承包方式:由乙方按照甲方地下车库出入口现状,设计并编制配置方案,经甲方认可后,包工包料进行安装,并达到甲方对地下车库及出入口管理的要求,经甲方验收后,按进度付款的承包方式。
三、设备、设施:详见工程设备配置清单及价格表。乙方必须保证所采购的设备、设施为合格产品,并保证系全新产品。
四、价款:包干价人民币肆万陆仟元整(¥),不含税。
五、付款时间:分三次付清:第一次:在设备全部进场,乙方按照设计方案已进行安装付50%,合计:__________元整(¥);
第二次:在设备安装完工验收后并投入使用付40%,合计金额为__________元整(¥);
第三次:余款10%合计__________元整(¥)为质量保证金,在验收合格满一年后付清。
五、施工时间及施工要求
工程施工时间为__________天,从签订合同即日算起。工程施工中乙方要严格按照设计方案进行安装,不得随意更改安装方案。
六、人员培训
工程完工后乙方对甲方指定的1—2名人员进行免费培训,并提供使用说明书及配置明细目录。
七、保修期:工程自甲方验收之日起一年内,乙方对设备进行免费保修、更换。维修。
八、风险及违约责任
因甲方人为损坏或自然灾害损坏设备,乙方对所损坏设备进行有偿服务。上述条款甲乙双方严格遵守上述条款,不得单方面终止合同,如一方不按合同条文执行,另一方所受损失由违约方承担。
九、本合同自甲乙双方签订之日起执行生效。一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
十、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决。
甲方:__________乙方:__________
代表人:__________代表人:__________
日期:__________年__________月__________日
设备安装合同(篇8)
甲方:
乙方:武汉金蚨祥酒店设备有限公司
经甲、乙双方友好协商,就甲方位于 的厨房设备一致达成合作协议。具体内容如下:
一、本合同附厨房设备价格单,一式贰份。
二、本合同总金额为人民币,小写¥元(是否含税)。
三、交货时间为20xx年 月 日至20xx年 月 日,若延期交付则按每天700元支付延迟金,超过10天甲方可单方解除合同。
四、交货地点为。运输方式和费用由乙方负责。
五、设备的品牌、名称、规格、质量、数量及验收
1、设备的品牌、规格、品种、数量,按乙方选定的( 哪个厂家)生产的(何种品牌)系列厨房设备,具体的名称、规格、品种、数量详见乙方提供的明细清单所列为准 。
2、设备的.质量和技术要求,必须符合国家相关行业的质量和技术标准,并具有国家认可机构检验的质量合格报告。
3、乙方将设备送到交货地点后,甲方对实到的设备按清单进行验收,经验收后方可安装,但验收不免除乙方对设备质量等保证的责任。
六、乙方负责向甲方提供厨房设备布置图、用电、用气等各项参数。乙方对整个工程必须保质、保量、按时完成工作,并自行承担安装过程中产生的风险,甲方在现场安装过程中给予必须的配合,油烟管道和鲜风系统的风柜动力电源线及控制均由甲方请专业人员施工,并按控制系统和厨房的所有控制电源统一安排在合适的位置,统一管理。
七、工程进度,需由厨房土木工程建设相互配合。首先,排烟系统进场安装,同时加工生产炉具系统及保温荷台,等厨房室内装修完毕以后,再进场安装炉具及保温荷台,随后进行电路、水路、气路的安装调试。最后,电器设备和工作台、货架等进场布置。
八、付款方式:合同签定之日付合同金额作为定金;排烟系统安装完毕后3个工作日内付合同金额作为工程进度款项,待合同内所有设备安装调试完毕后10个工作日内付合同金额 ,余下5%作为质保金,一年后7个工作日内一次性全部付清。
九、售后服务承诺,我公司本着长期与贵公司真诚合作的态度,自愿将自制产品的售后服务期限延长至两年且全程免费(人为因素及不可抗拒力量所造成损失除外);对于外购产品提供一年的免费维修服务,全部产品均终身维修(对易损件耗材收取成本费用)。对于甲方提出维护要求响应时间一般为四个小时。
十、甲、乙双方严格遵守《合同法》及本合同各项内容,未尽事宜友好协商。双方签字盖章生效。
十一、未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。
十二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:乙方:
甲方代表: 乙方代表:
联系电话: 联系电话:
年 月日
设备安装合同(篇9)
_______________(以下简称“甲方”)为实施________________________(合同名称),已接受_______________(以下简称“乙方”)对该项目的投标。甲方和乙方共同达成如下合同。
1.本合同书与下列文件一起构成合同文件,合同文件的优先顺序如下:
(1)合同书;
(2)中标通知书;
(3)投标文件及投标文件附录;
(4)技术标准和要求;
(5)图纸;
(6)已标价的工程量清单;
(7)其他补充文件;
2.合同暂估总价为:人民币(大写)__________元整(__________)。最终合同价款为签约合同单价(已标价的工程量清单)乘以实际发生的工程量为准。
合同签订生效后15个工作日内甲方向乙方内支付合同暂估总价款的___%(即______)作为工程预付款。按照月工程进度支付进度款,由乙方每月末向监理和甲方申报当月工程量,经监理人和甲方审核签字生效后28日内支付。
预付款分二次扣完,第一个月结算时扣___%,第二个月结算时扣____%,预付款抵扣完后按实际进度款支付。
工程款付至合同总价款的90%时,停止付款;工程竣工验收合格并在乙方向甲方出具全额发票后支付至合同实际总价款的95%,剩余5%为质保金。质保期一年。质保期内无质量问题,质保期满后28日内无息支付全部质保金。
3.合同形式:固定单价合同。
4.合同工期:_________。工期每推迟一天罚款_____元,工期每提前一天每天奖励_____元,以监理和甲方签字为准。
5.乙方项目经理:______。
6.工程质量达到_________优良标准。
7.履约保函的金额为合同暂估价的5%,履约保函的有效期为________。
8.工程范围及工作内容:
工程范围为现有机电设备的拆除和新机电设备的安装、调试。
(1)机械设备拆除和安装包含的工作内容为:原有设备的拆除并运至指定地点并摆放整齐,按甲方要求做好设备防护;新设备的卸货、验收、保管、安装、调试;设备基础一次灌浆和二次灌浆;设备运输过程中造成的变形、损坏的修复等。单价含设备供货范围之外的全部材料。
(2)非标准件及工艺管道制作及安装工作内容为:非标件制作、安装、除锈、防腐涮漆等。单价含主材和辅材。乙方需提供主材质量合格证。
(3)水路管道的安装工作内容为:旧管道的拆除,管道沟渠开挖和回填、管道制作安装、管件安装、阀门安装、法兰安装、除锈防腐、管道试验(压)等。单价含所需主材、阀门和辅材等。
(4)电缆敷设工作内容含:旧电缆的拆除、电缆敷设、电缆挂牌、电缆穿线号、电缆桥架安装、钢管敷设、电缆头制作安装、电缆支架制作安装、电缆接线、电缆试验及检测、电缆送电、挖填土、铺砂、盖砖、揭盖、盖板等。工程量含电力、控制、信号、仪表、计算机等电缆量。以电缆长度为准计算工程量,其他均折算到单价之中。单价含除电缆外的所需全部材料。
(5)变压器工作内容含:变压器安装、调试、试验、检测、油过滤、母线安装、隔离开关安装、负荷开关安装、绝缘子安装、基础槽钢及支架的制作安装、送电及变压器附件仪表的安装等全部相关内容。单价含全部所需辅材。
(6)电控设备工作内容:各种盘箱柜安装、基础槽钢支架制作安装、送配电系统调试、自动化控制系统打点及调试、电气控制柜送电调试、端子板外电缆接线、机旁按钮盒、机旁端子盒的安装、接线、调试、分线盒的制作、安装、接线等。分线盒、机旁按钮盒、机旁接线盒计价进入相应盘柜回路,不单独计算数量。单价含除设备之外的全部所需材料。
(7)自动化仪表(一次仪表)工作内容含:设备供货厂家提供的各种电气、仪表的安装、调试、一、二次仪表校验、仪表附件(管件、接头、阀门等)的'安装、脱脂、研磨以及材料费、仪表用的各种液体管路敷设、支架的制作安装等。单价含仪表设备本身所带部件之外的全部材料。
(8)照明线路工作内容含:照明配电箱安装、灯具的安装、电缆敷设、电缆头制安、钢管敷设、导线敷设、支架的制作安装等。工程量为站区内外照明线路的灯具总数。单价含全部所需辅材。配电箱、灯具、线缆由甲方提供。
(9)防雷接地工作内容含接地极制作安装、避雷针制作安装、接地母线敷设、接地系统调试,包含沟槽开挖和回填。单价含所需的全部材料。
(10)一次灌浆和二次灌浆工作内容含:基础孔和基础面的清理、模板支护、灌浆、养护等。单价含灌浆料等全部材料。
9.乙方应服从设备制造厂家技术人员的指导,严格按技术规范施工。
10.乙方按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。
11.甲方按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。
12.甲方提供施工电源接口,由乙方负责引到施工现场,费用由乙方承担。乙方应遵守甲方的用电管理,禁止私拉乱扯,用电必须装表计量。每月25日共同抄表结算一次,电费在当月工程进度款中扣除。电费单价为_____元/kW·h。
13.甲方免费提供施工用水,乙方自行接到用水地点。
14.乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,配置专职安全员,配备必要的安全生产和劳动保护设施,加强对乙方人员的安全教育,并发放劳动保护用具。由于乙方原因造成的事故,由乙方承担全部责任;给甲方设备和人身造成损失的,由乙方负责赔偿。
15.工程第三者责任险、人身意外伤害险、进场的工程施工设备和材料等一切保险均由乙方负责投保。投保的费用计入各工程量单价,甲方不另行支付。乙方应于申请工程开工前提交保单复印件并提交原件核验。
16.争议的解决
甲乙双方因合同发生争议,可按合同条款的约定,采用以下方式解决。
(1)双方协商解决;
(2)协商不成时向甲方所在地人民法院提起诉讼。
发生争议后,乙方应保护好已完工程,并保持施工连续。除出现下列情况的,双方都应继续履行合同,
(1)双方约定停止施工;
(2)法院要求停止施工。
17.已标价的工程量清单
18.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
19.本合同经双方代表签字并加盖单位公章后生效。
20.本合同书一式6份,其中甲方保存3份,乙方保存3份。
甲方:_____________________乙方:____________________
法定代表人:法定代表人:
或授权代表人:或授权代表人:
单位地址:__________________单位地址:______________________
电话:_____________电话:______________________
传真:______________传真:_________________
邮政编码:_______邮政编码:_____________
开户银行:开户银行:____________________
账号:账号:_____________________
合同签订日期:年月日
合同签订地点:
设备安装合同(篇10)
项目名称:__________
项目编号。:__________
雇主:__________
承包商:__________
签署日期:__________
签署于________________。
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程合同条例》及相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商一致,同意签订本合同及设备安装合同。
第一个项目
一、项目名称:_______________。
二.项目地点:___________________。
三、项目审批单位:_______________。
批准文号(指有权批准本项目的机构编号)
项目监理:_____________________。
四.合同范围和内容:(详见工程清单);项目建筑面积___平方米;其他:__________
五、工程造价:_______(万元),其中土建工程为___________(万元),安装工程为___________(万元)。
第二条施工准备
一、雇主:
1.在_______________________________________________________________________________三环”,负责红线外引道的维护。
2.在_____之前,负责将施工总水源、电源和变压器(包括水表和配电盘)连接到施工现场,以满足施工用水和用电的需要。做好红线内的地面平整和障碍物清除工作。
3.在签订本合同后__天内提交建筑许可证。
4.在合同签署后___天内(以最后签署的图纸为准),提供_______________________________________________________
5.组织发包人、承包人、设计单位及相关部门参与施工图的交底会审,并制作三方签字的交底会审纪要,在_天内下发至相关单位,在_天内提供会审纪要并修改施工图。
二、承包人:
1.负责施工区域内临时道路、临时设施和水电管线的铺设、管理、使用和维护;
2.组织施工管理人员、材料和施工机械进场;
3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料、设备、成品、半成品进场计划(包括月计划)、水电消耗计划,并送交业主。
第三条项目期限
一、根据国家工期和使用需要,约定工期为_____________________________________________________________
第二,开工前__天,承包人应向发包人发出开工通知。
三、遇有下列情况,经发包人现场代表签证后,工期相应顺延:
1.根据施工准备规定,无法提供施工场地、供水、供电,无法清除障碍物,影响施工进场的;
2.发包人提供的材料、设备、成品或半成品不能保证施工需要或因检验中发现的缺陷需要修理、分发、更换和替换的,将影响进度;
3.不在包干系数范围内的重大设计变更,不允许提供工程地质资料,导致设计方案变更或因无法施工影响进度的;
4.施工过程中,如果停电或停水超过8小时或连续间歇停水或停电超过3天(一次超过4小时),将影响正常施工;
5.非承包人原因导致监理签证不及时,影响下道工序施工;
6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或采购材料差价,影响施工;
7.因不可抗力导致工期延误。
第四条工程质量
一、本工程质量已达到_____________________________________________________________________________________
二、承包人必须严格按照国家颁发的施工图纸、文件和建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包人代表的监督。
三、承包人在施工过程中必须遵守下列规定:
1.承包人提供的主要原材料、设备、构配件和半成品必须按有关规定提供质量证明,或经检验合格后方可用于工程;
2.发包人提供的主要原材料、设备、构配件和半成品也必须有质量证明,才能在工程中使用。材料的变更或替代必须经原设计单位批准,并向发包人委派代表发出正式书面通知和签证后,方可在工程中使用;
3.隐蔽工程必须经发包人代表检查签字后,方可进行下道工序;
4.承包人应按质量检验评定标准对子工程、子工程和单位工程的质量进行评定,并将单位工程质量的评定结果及时发送给发包人和质监站。单位工程结构竣工时,应会同发包人和质监站进行结构中间验收;
5.施工中发生质量事故,承包人应及时向发包人委派代表和当地建设工程质量监督站报告。一般质量事故的处理结果应送发包人和质监站备案;重大质量事故处理方案由设计单位、质监站、发包人等单位研究,经设计、施工单位鉴定合格后实施;
6.工程竣工后,承包人应按规定对工程进行保修,保修时间从竣工验收合格之日起计算。
第五条建筑材料和设备的供应、验收及差价处理
一、下列材料和设备由业主提供(详见表2);
二、除供应外的其他材料和设备由承包人采购;
第三,发包人提供的、承包人购买的材料和设备必须附有产品合格证,才能在工程中使用。如果一方认为另一方提供的材料需要复验,应允许复验。复检后符合质量要求的方可用于工程,复检费用由复检方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,复验费由提供的材料和设备承担。
四.本工程材料设备差价处理办法:______________________________________________________________________________________
第六条工程价款的支付和结算
工程价款的支付和结算应符合“中国人民建设银行制定的规章。基本建设工程价款结算方式”执行。
1.本合同签订后___天内,发包人支付不低于合同总价(或当年投资额)的%。 其中,临时设施费为土建工程合同总造价的%,安装工程为人工费的%。 材料和设备的差价为人民币____________________________________________。
二、发包人收到承包人的工程月进度报告后,必须在___天内按核实的工程进度支付进度款。当进度款的支付达到合同总价的__%时,将按规定比例逐步开始扣除准备资金。
3._______________________________________________________________________________________
4.甲方中途终止工程,应向乙方支付合同价格的50%作为违约金。
5.如果甲方未能在合同规定的时间内支付工程款,甲方应在以后的每一天向乙方支付合同总额的1 & permil违约金,但违约金总额不得超过合同总额的20%。如果甲方在达到此限额后仍未付款,乙方有权终止合同并收回xx设备,甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方的相关法律责任..
5.甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方的相关费用,如重复运输、储存、设备差价、材料损失等。
6.如因下列原因导致竣工日期延迟,经双方确认,工期相应顺延:
(1)工程量变更或设计变更;
(2)不可抗力;
(3)因甲方未按时付款并参加阶段验收而导致停工;
(4)甲方同意顺延工期的其他情况。
第五条价格结算方式和期限:
1.合同价格为双方约定的安装工程付款(固定价格);
2.本合同项目安装总价为人民币元(大写______________):
(1)合同签订后,甲方应向乙方支付(首期工程款)人民币(占合同总价的50%)________(大写:;
(2)乙方工程材料(非成品)进场时,甲方验收签字,并在三日内向乙方支付(二期工程款)人民币(占合同总价的_ 47%)______________________(大写:);
(3)工程最终付款(占合同总价的3%)(大写:______________________),由甲方在设备调试完毕,工程竣工验收合格后三天内支付。在甲方付清全部款项之前,材料和空调设备的所有权属于乙方..
3.以上价格不包括住宅物业管理费、专用钻机钻孔费、设备吊装费。
第六条产品质量责任和售后服务条款
1.从验收之日起,工程保修期为一年
保修期外如出现产品质量问题,乙方应收取基本维护费,如更换损坏零件,则按更换零件的出厂价格收取费用。
2.保修期结束后,乙方应为空调用户提供终身有偿维护服务。服务内容和方式由用户和乙方自愿另行签订合同确定。
第七条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第八条由乙方提交并经甲方确认的本项目的设计图纸、报价规范及其他文本均为本合同的附件。
第九条本合同未尽事宜,双方可协商补充,补充条款与本合同具有同等效力。
第十条因不可抗力导致合同无法正常履行的,双方应通过友好协商解决。
第十一条合同争议的解决方式:因执行本合同发生的争议,双方应通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第十二条本合同正本一式两份,双方各执一份。
第十三条本合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲:
乙:______________
日期:______________
相信《设备安装合同》一文能让您有很多收获!“幼儿教师教育网”是您了解幼师资料,工作计划的必备网站,请您收藏yjs21.com。同时,编辑还为您精选准备了设备安装合同专题,希望您能喜欢!