居间协议书

居间协议书精华。

合同一般写什么？随着人们维权意识的强化，签订合同有利于保护作为弱势群体的劳动者的利益，打开这篇“居间协议书”的文章和幼儿教师教育网的编辑一起探索吧，这篇文章汇总了不少实用的知识和技巧欢迎大家借鉴和学习！

居间协议书【篇1】

合同编号：____________

甲方：________________________

住址：________________________

通讯地址：______________________________

法定代表人：________________________

电话：______________________________

传真：______________________________

乙方：______________________________

通讯地址：_________________________

身份证号码：________________________

电话：______________________________

传真：______________________________

鉴于：

1、甲方为完成__________________________________________________工程建设项目缺乏资金,并获知乙方能够提供融资相关信息并协助甲方完成融资,现委托乙方寻找、介绍出资方;而乙方亦获知了甲方的上述意愿。

2、甲乙双方共同确认：甲方同意委托乙方为寻找、介绍出资方,乙方同意接受委托,双方签订正式合同,并严格履行,以达到双方目的。

双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。

第一条委托事项

1、甲方计划进行工程建设项目地点位于_______省________市_______区_____路_______号,甲方委托乙方为完成该项目施工所需的全部或部分资金寻找或介绍出资方,乙方接受甲方委托。

2、乙方应尽力为甲方寻找或介绍出资方,并尽可能促成出资方以出借、赞助、投资等合法方式与甲方签订融资合同。甲方委托乙方协助融资的数额为_____元人民币(大写)。

第二条居间人的权利义务

1、乙方在接受甲方的委托时,甲方应出示营业执照等合法的经营资格证明。

2、乙方在履行本合同的过程中,可以向第三方表明其为甲方的居间人,并可以向第三方介绍甲方融资工程项目的相关情况。

3、乙方应认真完成甲方的委托事项,即,按照合同第一条所规定的内容积极为甲方寻求机会,并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络、协助、撮合等服务。

4、乙方在代理甲方的委托事项过程中,因甲方过错造成其损失时,乙方有权要求甲方承担赔偿责任。

5、乙方对甲方所借款项不承担任何性质的担保责任。

第三条居间报酬与费用

1、若乙方促成有出资意向的第三方与甲方签署融资合同,甲方应向乙方支付_____元人民币(大写)作为乙方酬金,此酬金的有关税款由甲方负担,居间费用由乙方自行承担。酬金的支付方式为：现金(电汇)分期支付。

经双方同意,此酬金分_____期支付。

第一期：合同签订之日起____日内甲方支付乙方(全款的25%)计人民币(大写)：___元整。

第二期：根据甲方的工程施工进度开始售楼或已开工三个月内(以先到期限为准),甲方支付乙方(全款的25%)计人民币(大写)：_____元整。

第三期：根据甲方的工程施工进度楼层盖到八层以上或楼已销售65%以上的(以先到期限为准),甲方支付乙方(全款的25%)计人民币(大写)：_____元整。

第四期：根据甲方的工程施工进度楼已封顶或楼已销售完毕(以先到期限为准),甲方支付乙方(全款的25%)计人民币(大写)：_____元整。

除本条规定的酬金外,乙方不得向甲方索取任何形式的酬金。

甲方：(盖章)：_______乙方(盖章)：_______

法定代表人或委托代理人：_______法定代表人或委托代理人：_______

合同签订地：_____________________

合同签订日：________年____月____日

居间协议书【篇2】

销售方(甲方)：

居间方(乙方)：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方销售居间事宜达成协议如下：

第一条委托事项

甲方委托乙方按照甲方确定的售卖条件寻找与甲方订立买卖合同的买家，由乙方促成甲方与买家订立买卖合同，实现甲方产品的销售，并获得按照甲方产品销售价格和销售重量为依据计算的收益。

甲方产品质量状况描述：

第二条：委托期限：

自本协议签订之日起至20xx年7月日至20xx年7月日。协议期满，若甲方与原乙方介绍的达成协议的买家继续供货，本协议期限顺延。【289a.COM 生日祝福语网】

第三条：甲方义务

1、为乙方提供产品相关的资料，并保证资料的真实、准确、完整;

2、为乙方的居间服务提供必要的支持和协助。

3、不得与乙方介绍的买家私下达成协议及进行交易。

4、在与乙方提供的第三方买家进行接洽前向乙方确认乙方提供的第三方买家客户名单。

5、甲方必须保障乙方的权益，当甲方与乙方介绍的买家进入紧密的洽谈，合作阶段期间，甲方应优先给予乙方介绍的买家机会，或在同等条件下与乙方介绍的买家先行达成买卖合同。

6、按照甲方与乙方介绍的买家所签订的协议，按时如约供货。

第四条：乙方义务

1、为甲方产品销售提供居间服务，并促成甲方与买家的买卖协议成立。

2、甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产，乙方不得为非履行本合约目的而使用。

3、乙方应当在甲方授权范围内向第三人介绍和传递甲方的缔约条件，任何改变、越权、或新的承诺都必须经甲方事先书面同意或事后追认才发生效力。

4、若在协议期内，乙方未能促成甲方与任何买家签订买卖合同，则乙方不得向甲方要求支付任何费用和报酬。

5、在甲方与买家签订协议后，协助甲方协议的履行及货款的回收。

6、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

7、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。(房屋维修合同)

8、乙方领取报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的税金由乙方承担。

第五条：委托事项

委托事项是指甲方与乙方介绍的第三方就产品销售签订买卖合同，并协助甲方收回销售款项。

第六条：报酬的计算方式及支付方式

1、报酬约定：

当甲方与买家达成的成交价为每吨的销售价格为元至元时，乙方的报酬以元/吨×合同约定的销售吨数计算。

当甲方与买家达成的成交价为每吨的销售价格为元至元时，乙方的报酬以元/吨×合同约定的销售吨数计算。

2、支付约定：

(1)、在甲方与买家签订合同后支付报酬总额的10%;

(2)、甲方收到买家支付的总货款的50%时，支付报酬总额的40%;

(3)、甲方收到买家的全部货款后，再支付余下的50%。

第七条：违约责任：

1、甲方与乙方介绍的买家私下成交的，仍需应按照本协议第约定向乙方支付报酬。2、甲方未如约支付报酬，每延期一日，按照应付金额的千分之一支付违约金;

3、乙方对甲方有隐瞒或欺诈造成已签订的买卖无法履行的或给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方返还已付报酬，并支付违约金万元。

4、乙方违反保密义务的，应向甲支支付元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。

5、若乙方擅自转委托，甲方有权解除本协议，并不支付任何费用。

第八条：协议争议的解决办法

本协议项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解;协商或调解解决不成的，双方可提交甲方住所地法院诉讼解决。

第九条：本协议一式两份，甲方、乙方各执一份。经双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)：乙方(签名)：

法定代表人(签名)：

年月日年月日

销售服务居间合同中需要大家注意，在定立合同时，需要注明双方的权利义务，以及给予居间商的劳动报酬等事项，对于居间合同与其合同一样，都需要注意双方的违约责任。通过上文的合同范本想必大家对于居间合同已经了解了，如果大家还有什么需要可以致电律图。

居间协议书【篇3】

甲方：_________________电话：_________________

乙方：_________________电话：_________________

甲方欲转让____________。特委托乙方提供受让人的信息，帮助甲方与受让人签订《矿权转让合同》或投资协议或合作协议。经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，以资双方共同遵守。

第一条：_________________标的矿权的基本情况

矿权类别：_________________

面积：_________________

矿种：_________________

证照情况：_________________

证号：_________________

第二条：_________________甲方委托事项

1.乙方代为寻找求购或投资或合作该矿权的受让人;

2.乙方推荐或介绍有收购、投资或合作意向的人来调查矿权情况;

3.乙方可以向有收购或投资或合作意向的人代为提供甲方矿权情况的证明文件等;

4.乙方协助甲方与受让人签订《矿权转让合同》或投资协议或合作协议。

第三条：_________________甲方义务

1.甲方保证其具有对该矿权的支配权。如该矿权发生任何纠纷，均由甲方负责。

2.甲方向乙方提供矿权的权属证书及相关资料复印件，甲方承诺该复印件与原件一致。甲方承诺所提供证件、资料的真实性、合法性、有效性。

3.甲方承诺标的的探矿权符合《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》、《矿业权出让转让管理暂行规定》等对于矿权转让的法律规定。

第四条：_________________乙方义务

1.乙方应当为甲方寻找合适的买方，为避免与甲方已联系客户的冲突，乙方在与目标客户联系之前，必须先通知甲方，取得甲方的确认函。

2.乙方对甲方矿权不享有任何的权利。

3.乙方对甲方提供的资料负保密义务。

第五条：_________________委托期限与合同终止

1.本合同委托期限为三年，期满之前，若甲方先于乙方找到合作人，甲方书面通知乙方，本合同终止。合同期满乙方未找到与甲方进行矿权合作人，本合同自然终止，乙方须于合同终止后7个工作日内向甲方返还甲方提供的材料。如果在合同终止后十二个月内，甲方与在本合同其间内由乙方引荐的任何投资者完成矿权交易或合作的，则甲方仍需根据合同规定支付给乙方居间报酬。

2.经甲乙双方协商一致，可另行继续签订委托合同。

第六条：_________________乙方报酬

乙方完成居间事项，即甲方与乙方提供的受让人(投资方)签订矿权转让合同或投资协议或合作协议，甲方按照转让合同额或投资额或合作额的5%向乙方支付居间服务报酬(注：_________________如果成交或投资价在____亿人民币以内按5%支付居间费给乙方，如果成交价在____亿人民币以上则按照转让合同额或投资额或合作额的10%支付居间费给乙方)。该报酬由甲方收到矿权转让款项后，按照乙方联系成功的受让人的实际付款乘以居间服务报酬比例在柒个工作日内支付给乙方。甲方不得以合同未履行为由不支付乙方的居间费用，甲方与乙方提供的受让人(投资方)一致同意《矿权转让合同》或投资或合作协议签订并实现资金交割，即为乙方已经完成甲方委托的居间任务，本合同自行解除。

第七条：_________________违约责任

甲乙双方应认真履行本合同，如有违约，应赔偿守约方的损失。

甲方不得私下与乙方提供的第三方签订与转让矿权相关的合同，否则即构成违约，并按本合同约定报酬的双倍支付乙方的居间报酬。乙方除按照本合同约定收取居间费用外，不得再向甲方及矿权收购方收取任何费用。

第八条：_________________争议解决

双方在履行本合同中的争议应先协商解决;如协商不成，任何一方均有权向原告方所在地人民法院提起诉讼。

本合同共3页，自双方签字盖单日之日起生效。

本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力

甲方：_________________乙方：_________________

签约代表：_________________签约代表：_________________

________年____月____日________年____月____日

居间协议书【篇4】

甲方（出售方） 身份证号码：

乙方（买售方） 身份证号码：

丙方（居间方）

甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规及xxx市相关规定，本着自愿、公平、平等、诚实信用原则，经协商一致订立本合同。

第一部分 关于房屋买卖

第一条 成交房屋基本情况

房屋登记地址：

房屋权属证号：土地使用证号：房屋用途：

登记所有人房屋抵押情况：

房屋共有人是否同意出售：□是 □否

目前是否已出租：□是 □否承租人是否放弃优先购买权□是 □否

房屋权属情况：□私有产权房 □使用权的公房□可以出售的经济适用房 □其他

房屋状况建筑面积： 平方米； 房型： ； 楼层

其他情况

1.1 经协商，甲方愿将上述房屋出售给乙方，甲方对上述房屋信息的真实性、准确性负责，并保证房屋交付乙方时的状况与乙方实地看房时的状况保持一致，否则愿承担相应的违约责任、赔偿乙方因此而受到的一切损失。

1.2 乙方确认，对该房屋已作了充分了解并实地查看过房屋，对房屋现状没有异议，愿意购买该房屋。

第二条 成交价格

甲乙双方协商后确定的成交价格为：人民币xxx元，（大写：xx）

第三条 付款方式

3.1 现金或贷款支付

如甲方认可乙方贷款方式付款时：甲方有义务配合一方办理贷款手续；

乙方提出终止贷款行为或因乙方原因不能取得贷款机构贷款的，乙方应于xxx前以现金方式补齐房款。

3.2 资金监管服务

xxxx房地产中介有限公司可以为本次交易提供免费的资金监管服务，双方自愿选择该项服务，并于签订本协议当日签订《资金监管委托协议》。

双方自愿将本次交易所涉及的全部款项暂存于指定的银行监管帐户中，并按本合同及《资金监管委托协议》所约定的程序及方式办理。

甲方：乙方：

身份证号：身份证号：

联系地址：联系地址：

联系电话：联系电话：

签订日期：年月日

居间协议书【篇5】

乙方（居间人）：

甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，经双方充分友好协商，在公平自愿的原则上，达成如下合同，以资双方共同遵守：

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托，利用自己的渠道优势促成甲方销售货物，具体销售货物范围如下：

销售货物范围：（以下简称：货物）

2、乙方向甲方提供需要购买客户的重要信息，最终促成甲方向客户出售该货物，促成销售后甲方应向乙方支付居间报酬。

二、乙方的义务

1、乙方必须向甲方如实报告促成销售货物的情况。

2、乙方承诺向甲方提供的有关居间合同的事项的信息真实可靠。

三、甲方义务

1、甲方负责向乙方提供甲方的资质证书、营业执照等相关资料；并承诺销售的货物符合行业的质量标准及客户的要求。

2、乙方促成销售货物的，甲方应按本合同的约定，向乙方支付居间报酬。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。

1、居间报酬按同类货物的按实际单价确定报酬比例计算，计算公式为：居间报酬＝该类产品销售总额×以单价范围确定的报酬比例。

2、自甲方收到销售货物的每笔货款（含预付款）之日起3日内，应向乙方支付该笔销售货物的居间报酬。

3、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方指定的账户或乙方接受甲方支付现金后，乙方为甲方出具收条或收据，但不提供发票。

五、乙方为完成居间事项所支出的费用由方承担。

六、乙方向甲方提供居间客户信息后，至本合同期满后月内甲方不得私自与乙方交易（判断标准为未按约定时间向乙方支付居间费用），否则乙方有权要求甲方支付本合同约定的1.5倍的居间费用，且可要求甲方承担乙方为居间事务支付的全部费用。

七、如一方违反本合同约定，违约方除应赔偿守约方损失外，还应承担守约方因实现权利所支出的合理费用包括但不限于律师费、诉讼费、担保费、差旅费、保全费等。

八、居间期限：本合同有效期为年；自年月日至年月日止。

九、如履行合同发生争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交深圳市宝安区人民法院诉讼解决。

十、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业秘密。

2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为。

十一、本合同一式贰份，甲乙双方各持一份，自双方签字或盖章后生效，具同等法律效力。

甲方：

乙方：

合同签订日：年月日

居间协议书【篇6】

卖方：_________

买方：_________

经纪代理方：_____________________

合同签署地：_________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理法》等相关法律、法规规定，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖、经纪代理事宜，订立本合同，共同信守：

第一条本合同项下，甲方所出售的房屋坐落于____市_______区，为_______结构，建筑面积_______平方米，“房屋所有权证”号为“字第________号”，“土地使用权证”号为“字第_______号”。

第二条乙方对上述房屋已充分了解并实地看房，对该房屋现状无异议，为自愿购买该房屋。经丙方居间，甲、乙双方协商一致，上述房屋交易成交价为人民币____佰____拾____万____仟____佰____拾____圆整。

第三条付款方式约定：

1、本合同签订之日，乙方支付定金人民币_______圆整给甲方，甲方交人民币_______圆整给丙方作为物业交接保证金，在甲乙双方物业交接完毕后____日内，由丙方打入甲方指定账户或以现金形式支付;

2、甲乙保证，本合同项下房屋可以在所在区局规定的正常时间内办理甲方名下权证，经甲、乙、丙三方协商，办理甲方名下产权证费用由□甲方□乙方承担，于签订本合同起____日内，甲方将本合同项下房屋的购房合同、发票、土地分割证、权属转移证明书等办理房产证、土地证所需相关资料，交由丙房保管，用于办理甲方名下产权证。□甲方□乙方将办理将办理甲方名下产权证费用_____圆整于签订本合同之日起____日内打入丙方账户，丙方在收到该款后于____日内办理甲方名下产权证，该产权证出证后由丙方保管，用于办理后期过户及贷款等相关手续，具体出证日期以各区局公示时间办准;

3、本合同签订之日起当日，甲方将本合同项下房屋的产权证、土地证原件，交由丙方保管，用于办理过户、贷款手续;

4、乙方剩余购房款人民币____________________圆整，以下列第___种方式支付;

1)于签订本合同后____日内，打入丙方监管账户，过户当日，丙方在见到已是乙方名下的房产证收件单后，于____日内将首付款打入甲方指定账户;

2)乙方于签订本合同____日内,打入甲方指定账户

3)在见到已是乙方名下的房产证收件单后____日内,由乙方打入甲方指定账户;

5、甲、乙、丙三方在此确认，因甲乙双方自行交接产生的风险，丙方不承担任何责任。

第四条本合同项下房屋的过户、贷款、交易税费承担方式为：甲方承担_____________，乙方承担___________________;如在本次交易过程中发生因国家或____市房屋管理、税务部门及银行调整相关政策，导致本合同项下房屋的过户、贷款、交易税费产生变化，甲、乙双方应按照本条约定承担相应费用，多退少补，甲、乙双方对此均无异议。

第五条甲、乙、丙三方在此确认，在房屋交易过程中，丙方向甲、乙双方提供居间信息及咨询服务，促成本合同依法签订，并协助甲、乙双方办理登记、房款交割、金融贷款、房屋所有权交付等居间工作，保障交易的安全性。本合同签订之日，甲方按宗须向丙方支付经纪代理费人民币____________圆整;乙方按宗须向丙方支付经纪代理费人民币____________圆整。如因单方违约导致本合同无法履行，由违约方支付经纪代理费的_____%，计人民币____________圆整。甲、乙双方协商解除合同的，由双方平均负担经纪代理费的_____%，共计人民币________________圆整。

第六条本合同签订之日起____日内，甲、乙双方须提供相关证件及资料交由丙方办理贷款及过户手续。丙方在甲、乙方提供相关证件、资料齐全后，于____日内为乙方办理贷款手续，在：

_____内，

贷款审批通过____日内协助办理过户手续。交易不成，由丙方将上述证件全部退还给甲、乙方。

第七条甲方保证其所提供的上述房屋的贷款、抵押、面积、权属等信息及资料真实、合法、有效。如甲方房屋有贷款问题、面积争议、未结费用、共有、设定抵押、租赁等行为或情况应告知乙方，并自行解决。如因上述原因导致本合同项下房屋交易发生产权、债权或租赁等方面纠纷或不能正常交易时，由甲方承担全部违约责任。

第八条甲方应在收到：

乙方全部房款后____日内，

房屋过户完成后____日内，与乙方进行物业交接，并将该房屋钥匙交于乙方。房屋交付乙方前甲方应结清水、电、物业费等相关费用。水、电存折等由甲方过户给乙方。甲方应保持房屋现状和结构及水表、电表及配套设施的完整性。

第九条房屋内水、电、天然气、电话费、宽带、有线电视、物业管理等费用由甲方支付至物业交接当日，此后产生的上述费用与甲方及丙方无关;

第十条甲方违约，逾期不交付房屋给乙方，乙方不解除合同的，甲方每逾期____日，按已付房款的_____%向乙方支付违约金;乙方解除合同的，甲方应退还乙方所付房款，且应支付逾期期间的违约金，并按全部房款的_____%向乙方支付违约金。

第十一条乙方违约，逾期不交付房款给甲方，甲方不解除合同的，每逾期____日按未付房款的_____%向甲方支付违约金;甲方解除合同的，按全部房款的____%向甲方支付违约金。

第十二条丙方在甲、乙双方提供资料齐全情况下，协助双方办理房产过户手续，如果未履行义务，应承担经纪代理费每日____%的违约责任，丙方在乙方按约定交付房款后，未按约定及时进行房款交割，应承担经纪代理费每日____%的违约责任。

第十三条甲方、乙方及丙方不得故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况，因此给无过错方造成损失的，应依照本合同第七条、第十条及第十一条之约定承担对应的赔偿责任。

第十四条本合同未尽事宜，由甲、乙、丙三方另行商定，并签订补充协议，具体如下：____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第十五条本合同发生争议，由甲、乙、丙三方协商解决。协商不成的，按下列第____种方式解决：

提交武汉仲裁委员会仲裁;

依法向人民法院起诉。

第十六条如因不可抗力或其他不可归责于当事人的原因致使合同不能履行的，甲、乙、丙三方经协商可解除合同，并互不承担违约责任。

第十七条本合同自甲、乙双方签字，丙方盖章之日起生效。本合同一式三份，甲、乙.丙三方各执一份

甲方：_________________

___________年___________月_________日

乙方：_________________

___________年___________月_________日

丙方：_________________

___________年___________月_________日

居间协议书【篇7】

甲 方：

乙 方：

双方代表经协商后，一致同意订立本协议书。

一、甲方委托乙方向金融机构或个人联系和安排约 万元人民币的借款（具体借贷金额由出借方评估审批后确定），用于经营周转及消费或装修，乙方接受委托。

二、甲方职责：

1、提供借贷所需的真实性材料；

2、积极配合办理相关手续；

3、维护乙方权益。

三、乙方职责：

1、充分发挥资源优势，认真负责加速办理所有借款手续，在金融机构或个人审批同意后，借款全额汇入甲方指定的帐号即视为成功；

2、全面协调甲方与金融机构的关系；

3、维护甲方权益。

四、甲方须承担的费用：

1、利息（详见甲方与出借方问签订的相关协议、协议约定）；

2、评估费、公证费、融资费、监管费及担保费（详见甲方与评估公司、公证处、出借方、担保公司问签订的相关协议、协议约定）；

3、定金 元；

4、居间服务费 元，甲方须在出借方审批成功，在房管局或其他相关部门办砰相关手续后一次性将贷款总额的居问费支付到乙方（定金冲抵居间费用）。

五、违约责任：

1、本协议生效后任何一方擅自撤销委托则视为违约；违约方即须支付人民币 元给守约方作为违约金；

2、出借方贷款审批完毕后在房管局办理他项权证后，甲方保证支付全部居间服务费到乙方指定的帐号，每延误一天甲方按申请贷款总额千分之五向乙方支付滞纳金；

3、如因国家政策调整及甲方未能达到担保或金融机构及个人贷款条件造成无法贷款的，乙方对此不承担违约责任。

六、其他：

1、本协议甲乙双方签字盖章后即生效，在履约完毕后自行终止；

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

3、本协议未尽事宜甲乙双方协商解决；

4、本协议内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露；

5、每笔贷款因不可抗力因素未能办成收取 元劳务费，每份评估报告收取二百元手续费（由计估公司收取），其余额费用全部退还。

甲方（签字）： 乙方（签字）：

年 月 日 年 月 日

YJS21.cOm更多幼师资料小编推荐

居间协议书5篇

你有和朋友探讨过关于签订合同的问题吗？合同的重要性越来越显著。合同明确双方的权利和义务，下面是幼儿教师教育网编辑帮大家整理的“居间协议书”，我希望这些信息能够解决您的问题！

居间协议书 篇1

根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，委托人与居间人就指定土地转让合同项目签订事宜，经双方协商一致，订立如下条款，以便双方共同遵守。

3.1、甲方应全力配合乙方做好促成指定土地转让合同签约成立的各项工作，依照转让方的要求,提供该公司有效的银行资信证明、营业执照副本原件、法人身份证明，并保证资料的真实有效性。

3.2、甲方应承诺该地块由乙方促成土地转让成功,应付居间费人民币 万元作为乙方的居间报酬。

4.1、乙方应尽全力促成甲方与转让方就转让合同的签约成立。为此，乙方有权代表甲方直接与转让方就土地转让事宜进行各种商务谈判，但谈判内容的最后决定权归属于甲方。

4.2、乙方应如实、及时地向甲方报告订立合同的重要事实、信息等情况，不得故意隐瞒与订立合同有关的重要事实和提供虚假情况。

4.3、乙方应保守在履行本合同过程中获知甲方的商业秘密。

甲乙双方确定指定土地的转让成交价格为(由转让方与受让方自行谈定)万元/亩，土地转让所应缴纳的各种税费由转让双方根据国家有关规定自行缴纳。乙方促成甲方与转让方达成转让协议成功, 甲方按3.2条款付乙方人民币 万元作为乙方的居间报酬，由甲方按本合同约定支付给乙方。

甲乙双方友好洽谈该土地与转让方签订转让合同成立之后，甲方认可乙方所应得的劳务费用。甲方给土地转让方作为第一笔交付定金款项的同时，必须将乙方的居间报酬人民币 万元(共计 元)整汇入乙方指定账户。

乙方在履行本合同居间活动期间所支出的各项费用，均由乙方自行承担，甲方不再支付除本合同约定之外的任何费用。

甲方不按本合同的约定向乙方支付居间报酬的，每逾期一天，按应付款项日千分之三支付违约金。

8.1、乙方未促成甲方签约土地转让合同成立，甲方不支付任何居间报酬，亦不承担乙方任何费用。

8.2、指定土地转让合同双方当事人的履行合同情况、违约行为等，与乙方无任何法律关系，由该合同的相关当事人自行承担相关法律责任。

8.3、本合同发生纠纷，双方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。

8.4、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后具有同等的法律效力。 本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

居间协议书 篇2

合作协议

甲 方：

法人代表：

电 话：

乙方：

法人代表：

电 话：

依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规的规定，甲方乙方本

着诚实信用、平等互利的原则，经协商一致，自愿订立本协议书。

一、 总则

1． 甲方是按照中华人民共和国法律成立的、并依法享有推广泛亚有色金属交易所投资品种资格的独立的企业法人。

2． 乙方是遵守国家法律法规和政策，独立于甲方和客户之外，能独立承担法律关系所产生的民事责任人。

3． 乙方愿意受甲方或客户委托，为双方提供订约机会或其他推广业务。

二、合作事项

1． 乙方在与甲方签订本协议后，乙方作为甲方个人居间商，须接受甲方关于对客户资信等情况了解的要求。

2． 甲方对乙方所介绍的客户要认真负责，乙方须协助甲方收集并向甲方反馈客户在交易中可能出现的问题。

3． 乙方必须服从甲方的管理、培训等要求。

4． 甲方按照约定支付乙方服务收入。

三、双方权利和义务

1．甲方的权利和义务

(1)甲方有权对乙方开发的客户资格进行审查，对不符合开户资格要求的不予受理；并有权对乙方开发的客户进行统一的客户管理。

(2)甲方负责客户、合作商的业务知识的培训及行情分析咨询。

(3)督促乙方严格履行本协议的各项约定，并拥有对发生违约行为的乙方缓发/扣除部分或全部服务收入、要求赔偿损失、不予续约或中止、立即终止本协议的权利。

(4)甲方应当依据本协议向乙方支付相应的服务收入。

2. 乙方的权利和义务

(1)乙方有权依据本协议获得相应服务收入。

(2)严格按照本协议规定履行义务。

(3)乙方开展业务应遵守国家法律法规、规章、制度、政策等。不得向其介绍的客户承诺盈利，并应正确阐述交易存在的风险。

(4)乙方不得从事指令下达、资金调拨的行为。

(5)乙方未经甲方同意不得以甲方的名义设立其他经营服务网点和个人居间商等。

(6)乙方不得为其他服务机构提供中介、代理等服务。

四、个人居间服务收入及支付方式

1. 乙方作为个人居间商为甲方介绍投资客户，客户开户交易，甲方按约定向乙方支付服务收入。

2. 甲乙双方按照本协议约定的服务报酬计提比例为：

（服务收入计算法：乙方每月所得服务报酬=乙方客户总量交易所每月返还甲方服务收入的30%)。

3. 乙方应按国家规定承担个人税赋并自行缴纳。

4. 服务收入按月以人民币结算。

5. 甲方向乙方每月支付一次服务收入。甲方应于次月第20日将上月代理服务收入划至乙方指定账户，遇节假日顺延。

6. 乙方指定账户信息如下：

五、保密

1．本协议任何条款及本协议所涉及的客户的任何资料，均属于应该保密的信息，任何一方均负有保密义务。

2．任何一方未经对方书面正式许可不能再以任何理由，在任何场所向第三方泄露、披露本协议任何条款及本协议所涉及的客户的任何资料。否则，守约一方有权行驶第七条违约责任所规定的权利。

3．保密义务不因合同的终止、解除而终止。

六、其他事项

1．乙方签约前已经阅读并完全了解本协议及甲方各项相关业务管理规定，乙方同意并愿意遵守。

2.甲方有权根据市场情况及国家法律法规、规章、制度、政策等的变化对公司相关规章制度做出相应调整。甲方应提前3天通知乙方，乙方应予以配合。当双方协商不成，则甲乙双方有权暂停该协议，直到双方达成协议。

3. 乙方指定的收款账户发生变更时，须提前3天书面通知甲方，否则甲方依然有权视为有效账户。

4. 双方在协议书上所确定的地点及联系方式，除非提前书面通知对方，均为有效联系地址。

七、违约责任

1．在履行本协议过程中，任何一方均应履行本协议条款及甲方制定的规章制度，任何一方违约，守约方有权解除本协议，并要求违约方赔偿因此产生的损失。

2．乙方不能以任何理由，在任何场所向第三方泄露、披露本协议任何条款及本协议所涉及的客户的任何资料。否则，甲方有权立即解除本协议。

3．如果乙方在签订合作协议后，在协议范围以外从事违法、违规或违约的活动，由乙方单独承担责任，如因此给甲方造成损失，甲方有权从未支付的服务收入中扣除相应金额作为补偿，服务收入不足以弥补损失的，甲方有权要求乙方赔偿，并有权立即单方面解除协议。

4．乙方存在其他影响甲方形象、声誉或给甲方造成损失的行为，乙方承担全部直接或间接责任，甲方有权立即单方面解除本协议。

八、协议的修改∕变更∕补充/解除

1.非经双方协商一致，任何一方不得擅自对本协议的条款进行修改和补充，否则视为违约。

2.有关本协议的修改∕变更∕补充的书面文件，须经双方签字认可，是本协议当然的附件，与本协议约定不同之处，具有高于本协议的法律效力。

九、争议的解决及管辖

协议当中产生的争议及纠纷，须依协议之约定执行。如协议中未有约定，

双方协商解决；如协商未果，可申请仲裁。

十、生效条款

1.本协议自签署之日起生效，有效期三年。本协议到期后，如双方无异议，则本协议自动延长一年,甲方认同本协议继续有效。本协议可多次延长。如有异议，异议方应于协议到期前30天以书面形式提出，本协议届满后即可终止。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲 方： 乙 方：

签字盖章： 签字或盖章：

日 期： 日期：

居间协议书 篇3

协议书

甲方：_________（以下简称甲方）

营业执照：_______________

注册地址：_______________

法定代表人：_________

职务：_________

乙方：_________（以下称乙方），___，___族，生于______年___月___日，住址_______________

公民身份证号：_______________

双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关规定，在合法自愿基础上，经过友好协商签订本合同，以资共同遵守。

第一条：合同目的

为了有效利用资源，达到双方共赢的局面。经双方协商，一致同意乙方使用甲方企业资质，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立合同，明确双方的权利和义务及其合作经营期间内的注意事项。

第二条：甲方的基本权利和义务

甲方权利：

（１）甲方收取乙方以甲方名义承接项目的为管理服务费，税及其他费用由乙方自理，甲方不再另行收取其它费用。

（２）如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本年度管理服务费不予归还。

甲方义务：

（１）甲方在本协议生效后，甲方向乙方提供承接项目任务的公司资质，向乙方提供项目报建所需要的有关资料，协助乙方办理项目开发的相关手续，甲方同时协助乙方办理收付项目工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。

（２）甲方在本协议生效后，应向乙方提供经营所需的银行账户和相关财务支持和票据支持。

第三条：乙方的基本权利和义务

乙方权利：

（１）乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。

（２）享受甲方所提供的所需资质及经营许可。

（３）充分利用企业的资质，完全自主的开展相关项目开发经营业务。

（４）经营上实行内部独立核算，自负盈亏。

（５）乙方可以利用甲方名义开具发票，因开具发票所产生的相关费用由乙方承担。

乙方义务：

（１）在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。

（２）负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主负责解决。

（３）认真负责施工项目的质量和安全，确保项目工程质量，安全施工，对项目发生的质量问题和事故，以及项目经营活动所产生的`一切经济纠纷由乙方负责。

（４）维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。

（５）按时足额向甲方缴纳管理服务费。

（６）乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。

（7）乙方承诺在实施有关城乡（镇）道路、工厂、商业、社区、机关、学校照明设计、安装、改造；公园景观、景点设计、亮化、施工等工程项目（以乙方营业执照登记的经营范围为限）时，优先与甲方合作。

第四条：乙方实施的项目，其合同、保险、税务、财务、银行等事项由乙方自主办理，甲方可予以协助。

第五条：双方特别声明

（１）乙方在经营活动中，若出现安全事故等重大意外，均由乙方独立承担，甲方不承担一切责任。

（２）乙方在经营活动中，若出现其经营项目活动所产生经济纠纷，均由乙方独立承担，甲方不承担一切责任。

（3）甲乙双方仅是合作经营关系，双方具有独立的经营地位，不存在内部管理关系。

（4）为了经营需要，甲方同意为乙方开立银行资金账户和提供相关经营票据，并且项目账款专款专用，甲方不得挪用。

其中甲方为乙方开立的银行账户资料为：

开户公司：_________

开户行：_________

账号：_________

（5）甲乙双方认同本合同为经济协作合同，一切争议为民事争议。

第六条管理费及佣金的计算方法、支付时间和支付方式

第七条纠纷解决方法

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，按（）项处理：

（1）由_________仲裁委员会仲裁。

（2）向_________人民法院起诉。

第八条其他事项

（1）本合同以签订日期为生效日，至______年______月______日终止，正本一式两份，甲、乙双方各一份具有同等法律效力。合同到期后若双方继续合作，乙方需提前三十日书面通知甲方，经甲方确认同意后顺延。

（2）甲方挂靠乙方资质签订的建设工程施工合同为本协议的组成部分。

（3）双方一致同意双方的通信地址为本合同约定住址为相应文书送达地址，若有改变，双方需另行书面确认。

双方约定相应文书电子送达邮箱为：____________

甲方签字：_________乙方签字：_________

______年___月___日______年___月___日

居间协议书 篇4

甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则，达成如下协议：

终促成乙方与分包公司签订该工程项目承包施工合同。

1、甲方应向乙方提供该工程项目的信息，甲方有义务协助乙方对该工程项目进行实地考察。

2、甲方承诺向乙方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

1、乙方负责提供资质证书、营业执照等相关资料，负责和分包公司进行合同谈判。

2、居间成功后，则由乙方全面履行和分包公司所签订的专业施工合同。乙方因履行施工合同而产生的利益和损失，与甲方无关，乙方不能以任何理由与甲方产生纠纷。

1、本项目居间报酬费用按工程实际方量计算，为每方计算。

2、居间报酬在乙方和分包公司签订合同之后，机械进场向甲方支付 万元（￥ 元）。其余部分按每月工程进度拨款方式支付。

3、居间成功后，乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。如果未及时按实际方量支付相应的居间报酬，则逾期每日按相应居间向甲方支付违约金。

4、乙方可以转账或现金的方式支付。

五、居间费用的承担：居间费用是指甲方给乙方介绍该土方工程，乙方必须向甲方支付的信息费用。乙方与分包公司签订合同之后，该报酬作为甲方居间活动费用。

1、甲、乙双方均应保守本合同所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于双方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。

1、本合同签字后生效，开工月日至竣工 年月日，工程完工合同自行终止。

2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

1、甲、乙双方不得将本合同转让（或委托）他人。

2、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

居间协议书 篇5

一、合同双方：

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲乙双方为了发挥各自的优势，根据《民法典》及相关法律，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，经双方充分协商，达成本协议。

二、具体事项

1、乙方根据自己掌握的市场信息，接受甲方委托，将____________________工程项目（总项目）中的非主体、非基础部分____________________工程项目介绍给甲方。甲方应当提供全套企业经营相关资质材料及法人委托书，由乙方代甲方与业主（发包单位）签订相关“工程施工承包合同”，_（施工合同一旦签订/承包工程自施工开始之日），乙方的居间任务即完成且甲乙双方联营合作关系成立，乙方享有该工程造价百分之__________的股权比例。

2、甲方与业主（发包方）签订的“工程施工承包合同”，在完成有关手续后，业主（发包方）指令甲方在银行开设之工程专用账户，甲方应将该账户信息告知乙方，由乙方与甲方共管，未取得乙方同意，甲方不得擅自处理账户上的资金。工程财务由甲乙双方共管，

甲方不得以任何理由或手段阻碍乙方对财务的管理、监督，甲方必须在工程验收合格后5日内将乙方的股权份额结清。

3、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

居间完成后，在甲方开始施工的_________内，甲方应向乙方全额支付__________元或工程施工合同金额的百分之_________作为居间报酬，若发包方按工程进度支付工程进度款，乙方享有每次工程进度款的百分之_______，直至总额达到居间报酬的数额。

业主（发包方）转在工程账户上的工程全额款项或进度款，应优先支付乙方的居间报酬。

甲方可以转账或现金的方式向乙方支付居间报酬。

4、自工程施工承包合同签订后，甲方应当严格执行施工合同规定的各项条款，甲方在施工过程中因违规、违纪或管理不善等原因造成的亏损，由甲方负担，与乙方无关。甲方自主开展施工活动，乙方负有不干涉甲方正常施工的义务。

5、施工合同签订后，乙方可随时自由处分在该施工工程中的股权，若乙方退股，甲方应当在收到乙方退股通知3日内，按照双方上述商定工程造价总额的百分之_________打到乙方指定之账户。

三、居间费用的承担

无论乙方是否完成甲方委托的事项，甲方均应支付乙方为完成该事项所支付的必要费用合计：__________。

四、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密；

2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

五、违约责任

1、甲方若违约愿受下列处罚：

（1）乙方可凭此合同依法向法院申请冻结甲方的银行账户；

（2）按乙方股金总额的2倍支付罚金；

（3）乙方为追索股金所产生的一切费用由甲方负担；

（4）甲方所欠乙方全部股金可申请业主（发包方）予以代扣。

2、甲方如未本合同之约定支付乙方股金时，每天应加付股金总额百分之零点五的滞纳金，延误3天即视为甲方违约，按应付股金总额双倍赔偿违约金给乙方。

六、其他事项

1、本协议独立于工程施工承包合同，不受工程施工合同双方公司名称变更、法人变更或企业改制，撤并、重组等因素影响，自合同生效即具有法律效力。

2、本协议在执行过程中，如有争议，双方应顾全大局，友好协商，若仍不能解决，任何一方均可向程施工地仲裁委员会申请仲裁或向施工地人民法院起诉。

3、本协议双方签字生效，在执行过程中如遇到新的问题，可以追加补充协议，所追加条款与本协议具有同等法律效力。

4、本协议一式（）份，甲乙双方各执（）份，生效日期均以甲乙双方法人或委托代理人签字盖章当日生效。

合同签约双方：

甲方：

乙方：

xx年xx月xx日

居间协议书热门

本文提供了一些有关“居间协议书”的资料，供大家参考和研究。在当今人们契约意识越来越强的背景下，合同签署对于保障经济活动正常进行具有极其重要的作用。作为民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议，合同的重要性不可替代。希望本文能对大家有所帮助，欢迎收藏。

居间协议书(篇1)

地  址：___________________________

居间方受委托方委托，就驻马店市_______________________ 房地产开发项目向委托方提供有关居间服务，双方经协商一致，签订本合同。

居间方向委托方介绍驻马店市_________________________房产开发项目的合作方，并促成合作项目的顺利签约，双方签约成功，居 间方的任务即视为完成。

1.居间方应积极认真地把委托方介绍给合作方，并及时沟通情况；

2.居间方协助委托方做好该项目的前期沟通工作；

3.居间方应积极努力做好居间介绍，协调有关矛盾，促成委托方与 合作方签订合作合同，促成项目成功签约。

委托方承诺一旦本项目与合作方签订合作合同，并实际开始操作 后，委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。

1.居间服务费的标准：

居间方按委托方的意见，促成委托方与合作方签约成功，则委托方应支付______________________________给居间方，作为劳务报 酬，此劳务报酬为不含税费用。

2.居间服务费的支付办法：

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.如果委托方与合作方在本合同委托期内，未能达成合作协议，没有征得居间方的书面同意，委托方不应再与该投资方进行协商并签订合作协议，否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费；

2.如果委托方以相关企业或再介绍其他公司的名义与合作方签订合 同，居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费；

3.自本合同签字生效之日起，居间方在此期间必须积极推动本项目的合作方进行实质性洽谈，并协助委托方和合作方达成实质性成交合 同；

4.委托期内委托方未能与合作方达成协议时，委托方将不支付居间方任何费用；

5.居间方必须提供真实有效的信息给委托方，推动与合作方的合同的签订。

本合同经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅 自修改本合同。

1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释；

2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由 有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第___种方式解决。

(1)提交驻马店市仲裁委员会仲裁;

(2)依法向驻马店市驿城区人民法院起诉。

违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。 本协议共贰页，一式两份，双方各执一份。

居间协议书(篇2)

甲方(委托人)：

乙方(居间人)：

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、诚实信用原则，达成如下协议：

一、委托事项

1. 乙方接受甲方委托，负责就______________________________项目(以下称“本项目”)，引荐甲方和____________________（以下简称“投资单位”）直接洽谈，向甲方提供关于本项目的重要信息，并最终促成甲方与投资单位签订本项目的投资合同或协议（以下简称“投资合同）。

2. “居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与投资单位未签订书面的投资合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

二、乙方的义务

1. 乙方承诺向甲方提供的关于本项目投资者的.所有信息及其资料均真实可靠。

2. 乙方在甲方与投资单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成投资合同，那么在甲方的项目运作过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与投资单位的关系。

三、甲方义务

联系电话：

1. 甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和投资单位进行合同谈判。

2. 甲方应保证本项目真实可靠、各种手续齐全，并能够正常运作。否则，视为甲方提供信息不真实，同意向乙方支付违约金______万元。

3. 如果居间成功，则由甲方全面履行和投资单位所签订的投资合同。甲方因履行投资合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

4. 如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1. 本项目居间费用为项目投资合同金额的目_______%（百分之____）。该费用所产生的税费由甲方承担。

2. 居间报酬支付时间________________________。

3. 甲方可以转帐或现金的方式支付居间报酬。

五、居间费用的承担

居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否最终完成本合同所包含的委托事项，甲方同意承担居间费中的差旅费用。

六、保密事项

1. 甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2. 乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

3. 乙方违反保密义务的，应向甲支支付___________万元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。

七、合同终止

1. 本合同签字生效后，如果至______年____月____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2. 如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决；协商不成的，双方同意由本协议签订地人民法院诉讼管辖。

九、其他事项

1. 乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2. 本合同一式贰份，双方各持一份，并经双方签字（盖章）后生效。

（以下无正文。）

（以下为签字页，无正文。）

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

合同签订地：______省______市______区（县）

合同签订日：

居间协议书(篇3)

上诉人：_________________公司、住所地：_________________(略)。

法定代表人_______________，董事长。

上诉人：_________________公司、住所地：_________________(略)。

法定代表人：______________，总经理。

被上诉人：_________________，男，_____年_____月_____日出生，汉，无业，住_________________(略)。

因居间合同纠纷一案，上诉人不服__________区人民法院(_________________)_____商初字第__________号民事判决，依法提起上诉。

上诉请求

1、撤销(_____________)_____商初字第__________号民事判决书;

2、改判驳回被上诉人的诉讼请求;

3、改判被上诉人向上诉人返还劳务费_____________万元及利息;

4、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。

事实和理由

一、上诉人与被上诉人签订的《居间劳务协议》及《补充协议》系无效合同，一审判决合同有效错误。

具体内容(略)

二、本案应以二份《居间劳务协议》及最后签订的_________________年__________月_________日《补充协议》为认定事实的基础;一审判决对补充协议效力认定前后矛盾，对劳务费的计算基数、判决结果均有重大明显错误。

具体内容(略)

三、一审判决的居间费用过高。

具体内容(略)

此致

_____市中级人民法院

上诉人：_________________有限责任公司

上诉人：_________________有限责任公司

__________________年_____月_____日

居间协议书(篇4)

协议三方居间合同合作协议

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

丙方：（以下简称丙方）

甲乙丙三方为了发挥各自的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经三方充分协商，依平等自愿原则，就安徽合肥市赛维ldk电池项目机电工程达成如下合作及居间协议：

一、合作内容：本条所指合作是甲乙双方的工程施工合作，丙方不负工程施工方面的任何责任。

1、建设单位：赛维ldk太阳能高科技(合肥)有限公司

2、工程名称：赛维ldk电池项目机电工程

3、工程地点：合肥市开发区

4、工程范围：机电工程（详见主合同）

5、承包方式：包工包料

6、合同质量等级：合格，一次性验收合格

7、暂定合同价款：

8、合同工期：同主合同

9、合作方式：甲方委派乙方负责项目管理实施，丙方负责项目前期各项工作的咨询和协调。

二、三方权利和义务

甲方的权利和义务：

1、负责提供施工许可证等政府监督部门所需提供之资料及证书。

2、负责施工过程中的质量监督，进度计划要求等。

3、负责提供施工过程中所需甲方提供之一切资料及证书。

乙方权利和义务：

1、必须按业主的要求，完成作业计划。

2、精心施工，质量必须符合验收规范。

3、在施工过程中，接受甲方的监督和检查。

4、及时齐备施工过程的验收资料及竣工资料。

5、乙方同意甲方向丙方按本协议

第三条

第四、第五项规定的比例和方式支付居间费用。

丙方的权力和义务：

1、向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同

2、负责前期各项工作的协调。

3、负责工程款的配合及协调。

4、及时收取居间费用的权利。

三、结算依据和支付方法：

1、三方开设项目共同监管专用帐户，此帐户资金仅供本工程使用。

2、甲方根据工程决算审定价收取%的管理费（不包括税金及其它上交政府费用）。其它一切费用由乙方承担。

3、税金及其他上缴政府费用由甲方代征代缴。

4、丙方根据工程决算审定价收取本项目%的项目居间费。

5、建设单位支付的工程款到账后，扣除甲方费用后按比列及时（不能超过三天）支付给乙方和丙方（按工程款到一笔支付一笔的方式支付）。

甲方付款给乙、丙方时，由乙方提供代扣税凭证。

四、罚则：

1、根据合同文件该工程质量等级为合格（一次验收合格），工程质量验收如达不到合格，除履行甲方与建设单位签订的合同要求前提下，甲方再扣罚工程总造价之0.1%。

2、由于乙方原因造成的工程工期脱期，建设方的经济处罚由乙方承担。

3、甲乙双方全面履行和建设单位签订专业施工合同。因履行施工合同而产生的权利和义务，与丙方无关。

4、甲方不能按照本协议第三条第四、五项约定及时足额的向乙方和丙方支付款项者，应承担逾期支付额日3%的违约金。

五、现场文明、安全生产、工地现场治安：

1、乙方必须做到文明施工，工地现场要保持整洁，符合市创建文明工地的要求。

2、乙方必须遵守安全操作规程，安全生产协议由甲方与乙方另行签订。

3、乙方现场施工人员必须按公安部门要求办妥一切事宜，并遵守治安条例。

六、其他：

1、乙方全面履行总包方与建设单位的施工合同内容。

2、本合同签订后，甲方委派，乙方委派，负责施工过程中具体事宜和履行本协议。

3、未尽事宜，双方协商解决。

4、施工协议、为本合同有效附件。

5、本合同一式陆份，三方各执贰份。工程款结清后本合同自动失效。

甲方：（盖章）

法人代表（盖章）：

联系电话：

单位地址：

签定日期：20xx年11月4日

丙方：（盖章）：

法人代表（盖章）：

联系电话：65317778

单位地址：苏州桐泾北路号

签定日期：20xx年11月4日

乙方：（盖章）

法人代表（盖章）：

联系电话：

单位地址：

签定日期：20xx年11月4日

居间协议书(篇5)

出租方（以下简称甲方）：______

法定代表人：______

承租方（以下简称乙方）：______身份证号：______

甲、乙双方在自愿、平等、协商的基础上，达成如下协议：

一、甲方将______市所有的，座落在______区______街浴都的楼房（包括室内外所有设施设备和物品），建筑面积______平方米，承租给乙方经营洗浴使用，设备和物品经双方清点后建立清单。

二、租赁期限为______年，从______年______月______日起至______年______月______日止。

三、每年租金为______万元。第一年租金分两次结清（于合同签订并办完移交手续后先交______万元，开业时另交______万元）；从第二年起，租金为每半年一交，每次交______万元。租金交纳日期分别为每年______月______日和______月______日。

四、乙方向甲方交纳保证金______万元整，于开业后一次交齐，该笔保证金用来保证乙方在使用房屋时不因乙方原因损坏房屋。如因乙方原因损坏房屋，可以在保证金中扣除赔偿费用，如保证金不够可以向乙方追偿；如没有发生因乙方原因导致房屋损坏，保证金应全额返还。该笔保证金仅限此用途。

五、甲方允许乙方在不损坏房屋结构的情况下，可根据经营需要进行室内外的自由装修改造，增添设施和服务项目。装修改造以及增补物品等费用由乙方承担。

六、租赁期间乙方自行承担供暖、水、电、卫生费及各种税费，此前所有拖欠的水、电、气等费用由甲方结清。如因甲方原因未结清而导致影响乙方经营的，甲方应承担赔偿责任。

七、甲方应保证房屋能满足乙方正常使用之需要。如发生影响乙方正常使用的事由（如房屋非因乙方原因造成的自然损坏、人为损坏或屋面漏水等），甲方应在接到乙方通知之日起______日内予以修缮，超过______日，乙方可自行修缮，维修费用由甲方承担，如甲方不承担乙方可在租金中予以扣除。

八、甲方给乙方______天时间（即从______年______月______日起至______年______月______日止）用于前期装修改造及办理各种经营手续和试营业，此期间不计入租赁期间，不收取租金。

九、租赁期间，乙方能继续使用的设备、物品可以无偿使用，乙方认为已不能继续使用的需要更新换代的可自行更换，更换下来的设备物品如甲果方不回收则乙方可以自行处理。

十、甲方应保证出租给乙的房屋，产权清楚，绝无他项权利设定或其他纠纷。乙方租赁后，如该房屋产权有纠葛，致影响乙方权利的行使，应返还耽误乙方营业期间的租金，及赔偿乙方因耽误期间减少的收益损失（收益损失＝每日收益×耽误期间）。

十一、甲方不得擅自解除租赁合同，不得干涉乙方的正常经营活动；如果由于甲方原因致使合同解除的，甲方应返还乙方已经交付的剩余期限的租金及乙方的一切直接损失和间接损失。直接损失包括但不限于以下费用：乙方的来回搬迁费用、装修费用、乙方为正常经营需要而添加的固定设备安装费等费用。间接损失补偿费用为一次性支付人民币______元。

十二、乙方应保证依法经营，不得发生违法违纪行为，如发生则由乙方承担全部法律责任。

十三、在保证甲方不损失租金的前提下，经甲方同意，乙方可以将房屋转租，转租后乙方退出原租赁关系，乙方已付的租金由甲方返还。如因乙方其他原因导致合同解除，则甲方不返还乙方已经交纳的租金。

十四、如果因城市规划或城市改造等行为，需要对该楼进行拆除或拆迁，甲方除应返还剩余期限的租金外还应补偿乙方的损失，损失数额按照本合同第十一条计算。

十五、如因不可抗力的原因使租赁房屋及设备损坏的双方互不承担赔偿责任，但甲方应返还给乙方剩余期限的租金。

十六、租赁期满后乙方有优先承租权。如果乙方不再继续承租该房屋，则乙方投入的所有装修改造物品，租赁期满后统一归甲方所有。

十七、本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可签订补充协议，补充协议与本合同不一致的地方，以补充协议为准。

十八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字后生效。

甲方：______乙方：______

法定代表人：______

______年______月______日

______年______月______日

居间协议书(篇6)

甲方(出卖人)：__________

乙方(买受人)：__________

丙方(居间人)：__________

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方自愿委托丙方对其双方房屋交易提供居间服务，促成房屋买卖合同成立，现三方在平等、自愿、协商一致的基础上，就房屋买卖及居间服务达成如下协议：

一、乙方为表示对丙方居间介绍的房屋之购买诚意，自愿向丙方交付人民币__________元(大写：______________圆整)。作为购房意向金。在甲、双方签订本合同后，乙方同意该购房意向金转付甲方。

二、交易房屋的基本情况：__________(若本条所述的该房屋状况与实际情况不符或不祥尽，以该房屋所有权证的记载内容为准，且三方同意不再另行签订补充协议予以变更和确认)

1、坐落：__________ _______________。

2、类型：__________(商品房/□经济适用房/□已购公有住房/□别墅/□商铺/□写字楼/(其它______。

3、建筑面积：__________________平方米：

4、室内装修状况：__________ 。

5、房屋所有权人：_______________________：__________房屋共有权人□无/(有(甲方已取得共有权人同意出售上述房屋)。

6、房屋所有权证明文件编号：______________ 。

7、该房屋的抵押状况为：__________(未设立抵押/□已设立抵押，抵押权人：___________________________(银行)贷款余额：__________约￥______________元，贷款余额的处理方案：__________□甲方自行还清/□其它：_____________________________________。

8、该房屋租赁情况为：__________(未出租/□已出租，_______________(丙方已告知甲方须于买卖合同签订前取得承租人放弃优先购买权的书面证明)。

二、经甲、乙双方协商一致，该房屋的交易条件为：__________

1、总房价款：__________人民币__________元(大写：___________________圆整)。

2、乙方同意支付甲方购房定金人民币________元(大写：__________ )。

3、甲、乙双方同意采取下列第_____种方式付款：__________①全款②公积金贷款③商业贷款④其他：________________________。

4、甲、乙双方定于□丙方通知之日起______日内/□_____年______月_______日前，在甲、乙双方资料齐全时到房屋权属登记部门办理过户手续。

5、甲方应于乙方支付完毕首付款之日起三日内向乙方交房。

6、房屋产权转移后，甲方应在该房屋所有权转移之日起____内，将本房屋内相关户口迁出。

7、涉及此次房屋交易中产生的全部税费：__________□由甲方承担/□由乙方承担/(其它：_____________________________________。

三、居间服务的具体内容以及完成标准：__________

1、提供房屋买卖信息;

2、提供与买卖房屋相关的交易流程、交易风险、市场行情咨询;

3、协助甲、乙双方对房屋进行实地查验;

4、协助并促成甲、乙双方签订房屋买卖合同。

甲乙双方确认丙方已提供上述1、2、3项服务;甲、乙双方签订房屋买卖合同，丙方即完成上述第4项服务。

四、居间服务费及支付

1、甲方向丙方支付居间服务费为人民币人民币________元(大写：__________ );

2、乙方向丙方支付居间服务费为人民币人民币________元(大写：__________ )。

五、合同约定的其他义务

1、在丙方收到购房意向金后_____日内，乙方不得解除对丙方的委托，亦不得向丙方主张收回上述意向金。在上述期限内，如乙方解除对丙方的委托，将视为乙方违约，并按照本合同居间服务费向丙方支付违约金。

2、如甲方不能接受本合同第三条之交易条件，而甲、乙双方又不能另行达成一致的，致使甲、乙双方不能签署房屋买卖合同的，丙方应将购房意向金无息返回乙方。

3、甲、乙双方应当在签订本合同之日，一次性付清居间服务费用。费用支付未经丙方同意而延迟支付的，丙方有权追索违约金，每日按照延迟支付费用数额的千分之五计算。

4、甲乙承诺本交易房屋除本合同第二条第七款所设立的抵押权外，无其他任何权利瑕疵影响到标的房屋的交易。

5、本合同订立后，如甲、乙双方未经丙方许可，私下交易或经其他中介机构交易本合同标的房屋，本居间合同依然有效，甲、乙双方仍应向丙方支付本合同第四条约定的居间服务费。

六、甲、乙双方同意在本合同成立后_____日内签订存量房屋买卖合同(经纪成交版)。

签订本合同后，如甲方未能履行本条约定的`，则应向乙方双倍返还定金;如乙方未能履行本条约定的，则已支付甲方的定金不予返还。

七、甲、乙、丙三方在履行本合同过程中发生的争议，应自行协商解决;协商不能达成一致意见的，三方同意向交易房屋所在地(即为本合同履行地)人民法院提起诉讼。

八、甲、乙、丙三方在本合同签章处书写的联络地址即为本合同下任何书面通知的送达地址，若因收送方拒收或因联络地址错误无法送达的，均按照付邮日(以邮局邮戳为准)视作通知方已依本合同给予书面通知。若任何一方联络地址变更的，应及时通知其他各方。

九、本合同一式三份，经三方签字或盖章后生效，三方各执一份，具有同等法律效力。

备注

甲方(出卖人)：__________

乙方(买受人)：__________

____年____月____日

居间协议书(篇7)

甲方（委托方）：_________

乙方（居间方）：_________

根据《_____》经甲乙双方充分协商，本着平等自愿，_____的原则，就甲方委托乙方居间引荐并促成签订重庆市合川区小安溪土石方工程项目一事，达成如下协议：

一、工程概况：

1、工程名称：_________

2、工程地点：_________

3、承包性质：分包；

4、工程价格：土方工程挖运平运距1km以内合同价14元/立方米（税后价，下同），土方超过1km运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。

二、委托事项：

2、签订分包施工合同总价伍亿元人民币。

三、乙方义务：

1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况；

2、主动维护甲方利益，积极协调与总包方的关系。

四、甲方义务：

1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续；

2、合同签订后严格按合同进场施工，及时支付居间报酬。

五、居间报酬，支付时间和方式：

1、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取，每立方土方提取写：_________元）；

2、居间费支付方式，在预付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方；

3、委托方可以转账或现金方式支付；

4、居间人也可以有权委托总包方北京_________公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。

六、其它事项：

1、本合同若发生争议，双方协商解决；协商不成可在合同签订地_____；

2、委托方与发包方发生的任何法律与经济纠纷均与居间方无关，居间方不承担连带责任；同时本合同不可撤销，不可更改，不因法人、代表人（项目经理）更改而失效；

3、本合同为甲乙双方不可撤销的内部劳务费分配承诺，与施工合同协议具有同等法律效力，甲方未经乙方同意，不得转让劳务费给第三方；

4、甲乙双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方任何商业信息，均有永久性的保密责任与义务，任何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失，过错方要予以对应的全部经济赔偿并承担各项法律责任；

5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

居间协议书(篇8)

甲方： 上海**有限公司

乙方： 李

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循合法、公平、平等自愿，协商一致、诚实信用的原则，一致同意订立本合同。

一、合同期限

本合同有效期 4 年，自 年 1 月 1 日起至 年 12 月 31 日止。

二、乙方为甲方提供的服务内容

乙方为甲方招收学生，每成功招收一名学生，甲方支付相应的居间服务费给乙方。

三、乙方服务时间工作时间和休息休假

乙方服务时间自由支配，但需确保每周到校二次。

四、居间服务费标准

乙方按时足额完成甲方交办的当月招生指标的前提下，居间服务费 元/人。

五、社会保险和福利

甲乙双方不存在劳动关系，乙方的社保和福利自行解决，与甲方无关。

六、违反合同的责任

任何一方违约，且给对方造成经济损失的，应根据后果的轻重和责任的大小，承担责任。如果双方之间发生争议，首先应友好协商解决，协商不成的交由甲方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他

1、本合同未尽事宜，按国家有关规定执行。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)： 乙方(签章)：

月日 日

居间协议书(篇9)

本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。当和解或调解不成时，选择下列第 种方式解决：

(1)将争议提交 仲裁委员会仲裁;

(2)依法向 人民法院提起诉讼。

如本合同包含的某一条款或某些条款无论在任何方面由于任何原因被认为无效、非法或不可执行，则这种无效性、非法性或不可执行性将不影响本合同中任何其它条款及整个合同的有效性。法律另有明确规定的除外。

1、本合同中如有未尽事宜，由双方当事人共同协商一致，签订书面补充协议，书面补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、除法律本身有明确规定外，后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。

1、本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

2、前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起 日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

1、在居间合同履行过程中，如因不可抗力导致活动终止或带来损失，甲乙双方各自承担自己损失，互不承担违约责任。

2、任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本合同的，应自不可抗力事件发生之日起 日内，将不可抗力情况以书面形式通知另一方，并自不可抗力发生之日起 日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

居间协议书(篇10)

地址：

居间方受委托方委托，双方就居间方向委托方提供有关居间服务、顾问服务等事项，经协商一致，签订本合同。

居间方向委托方提供______________土地的转让。

1、居间方应积极认真地把委托方介绍给项目业主，并及时沟通情况。

2、居间方协助委托方做好该宗土地项目的前期投资策划及沟通工作。

3、居间方应积极努力做好居间介绍，协调有关矛盾，促成委托方与项目业主方签订合资或转让合同。

4、居间方应协助项目当事人做好有关部门对项目的技术指标的审批工作，促成项目成功签约。

委托方承诺一旦本项目业主与委托方签订项目合资或转让合同，并实际支付土地款项后，委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。

1、居间服务费的标准：

委托方与投资方签订的`针对本项目整体合资或转让合同总金额（不论何种形式）的____（居间方开具正式合法发票）。

2、居间服务费的支付办法：

委托方与项目业主签订合资或项目转让合同，并实际支付土地款项后（包括定金），居间费按该合同签订的具体价格和付款进度同比例支付。

1、如果委托方与投资方在本合同委托期内，未能达成合作协议，没有征得居间方的书面同意，委托方不应再与该投资方进行协商并签订合作协议，否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。

2、如果委托方以相关企业或在重庆当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与________（土地项目的业主单位）签订本合同标的物的转让合同，居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。

3、本合同的有效期（委托期）为180天（自本合同签字生效之日起计算）。居间方在此期间必须积极推动本项目业主与委托方进行实质性洽谈，并协助委托方和本项目业主达成实质性成交合同。

4、委托期内委托方未能与项目业主方达成协议时，委托方将不支付居间方任何费用。

5、居间方必须提供真实有效的信息给委托方，如在谈判过程中，委托方发现居间方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时，委托方有权向居间方索取本合同标的物最低成交总金额的居间服务费标准30%的赔偿。

本合同经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改本合同。

违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

本协议共贰页，一式两份，双方各执一份。

乙方：

甲乙双方为发挥双方优势，达到合作共赢的目的，经双方友好协商，本着平等、自愿的原则，达成如下协议：

一、委托事项：

甲方委托乙方负责江苏省范围内的煤炭销售工作。

1、甲方向乙方支付的信息费以甲方向购买方供应的煤炭数量(吨)计算，每大卡/吨按人民币1厘支付给乙方，甲方必须在购买方支付货款后三个工作日之内按乙方提供的账户汇入信息费。

2、甲方为乙方提供1万吨煤炭作为前期运作费用及流动资金，此费用在甲方与购买方前三次交易中扣除，按3-3-4执行。

三、甲乙双方签订的合同有效期暂定二年，计算时间从此合同签订之日起计算;二年内甲方不得规避乙方与购买方进行私下交易。

1、甲方必须保质、保量、准时发运煤炭，必须积极配合乙方，为乙方的居间活动提供必要的协助和配合，并对乙方提供的相关文件资料予以保密。

2、乙方应认真履行甲方委托事项，积极为甲方不断寻求商业机会，积极协助甲方达成销售目标。

1、如甲方不能按购买方有关要求发运煤炭，造成损失由甲方负责。

2、如甲方未经乙方同意与购买方私下洽谈、交易或隐瞒交易数量，则视为甲方违约。须按实际交易数量双倍支付给乙方信息费，并赔偿相关损失。

3、如甲方不能按时给付乙方信息费，则乙方有权通过购买方在下次交易时直接双倍扣除。

六、此合同与甲方和购买方签订的煤炭供应(销售)合同具有同等法律效力。甲方与购买方合同的变更、继续、终止须有乙方参与方为有效，否则视为违约。

七、甲方自负盈亏，乙方不承担甲方与购买方产生的一切经济法律责任。

如甲乙双方发生争议，应以友好协商解决为主，如协商不成，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

此协议一式三份，甲方保留一份，乙方保留二份，自甲、乙双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

居间协议书(篇11)

联系地址：

联系电话:

乙方(居间人):

身份证号：

联系地址:

联系电话:

甲乙方根据《中华人民共和国民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托，负责就_______________________________(以下称该项目)，金额已金融机构审批额度为准，引荐甲方与该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该项目的承包施工合同。

2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的项目融资合同。

二、甲方义务

1、甲方负责提供项目方所需资金。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的项目融资合同。

甲方因履行项目融资合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的10‰向乙方承担违约金。

三、乙方的义务

1、乙方必须协助甲方提供有关该项目的信息。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该项目的上述信息真实可靠。

3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目居间报酬为项目融资到位金额的________。

2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订项目融资合同后每笔资金到位的______内付清当期居间费用。

3、甲方可以转账或现金的方式支付。

银行账户：_________________________

五、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

六、合同终止

1、本合同签字生效后，如果至______年______月31______日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

七、争议解决方式如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

八、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

合同签订地：______

甲方：(盖章)：______ 乙方(盖章)：______

法定代表人或委托代理人：______ 法定代表人或委托代理人：______

_____ 年______月______日 ______年______月______日

居间协议书精品6篇

在当今社会，公众的法律意识越来越强，签订合同已经成为保护个人合法权益免遭侵犯的重要手段。但是，你是否掌握了拟定优质合同的技巧呢？感谢您一直以来对我们的支持，幼儿教师教育网的编辑为您准备了一篇题为“居间协议书”的文章，希望能够为您提供参考！

居间协议书 篇1

《房地产买卖（居间）合同》补充协议__年__月__日，买卖双方签订了关于长沙市物业的《房地产买卖（居间）合同》，对办理网签及到房产交易中心签署规定版本的《长沙市二手房买卖合同》时，就房产转让价格的填写事宜，双方经协商一致，签定补充协议如下：

1、双方确认：此次房产交易的转让价格为人民币元（小写：元），买方应按此金额全额付款，不得有异议。

2、双方确认：在网签及签定长沙市房管局规定的《长沙市二手房买卖合同》时，将该房地产转让总价填写为人民币元（小写：元），此转让价与《房地产买卖（居间）合同》约定的转让价的差额作为该房产的家私家电、装修装饰，有线电视、煤气设备设施等的补偿，双方对此无异议，不能作为双方作出了变更房产转让价的意思表示的依据。

3、买方保证应按本协议第1条确认的金额付款，不得主张以网签或《长沙市二手房买卖合同》填写的转让价格付款，也不得对差额补偿提异议而拒绝付款，否则视为违约，卖方有权解除合同，买方应承担赔偿因此造成的卖方损失并承担《房地产买卖（居间）合同》约定的违约责任。

4、在网签或签定长沙市房管局的《长沙市二手房买卖合同》时，如任何一方单方面要求依据所签定《房地产买卖（居间）合同》约定的价格填写转让价的，应当承担由此增加的过户税费，否则导致房产交易无法完成的，视为提出方违约，应当依据所签定《房地产买卖（居间）合同》约定承担违约责任并赔偿对方的损失。

此补充协议与《房地产买卖（居间）合同》具有同等效力，经买卖双方签字（盖章）后生效。

卖方：买方：

代理人：代理人：

年月日年月日

居间协议书 篇2

委托方(甲方)：

发包方(乙方)：

居间方：

依据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》第二十三章居间合同之规定，由乙方提供介绍______________________________________工程给甲方施工，居间方受甲方委托，经过努力，向甲方如实报告与工程指挥部（项目部）订立合同的条件，并提供足够订立合同的中介服务，在工程落实中做了大量的工作和贡献，经甲乙双方确定，甲方同意支付劳务报酬和居间费用，本合同为________________________工程合同的副加合同，具有同等法律效力。并达成如下协议：

一、委托事项

甲方委托乙方从事如下事项：

1、负责联系、协调和促成甲方承接工程，工程总造价：约7.2亿元人民币（以甲方与乙方签订的合同工程总造价为准）。

2、促成甲方与乙方签订合同。

3、签约地点：北京

二、居间劳务报酬及支付方式

1、甲方支付居间方的居间劳务报酬属于税后劳务报酬，按工程项目的总造价4%给居间方，居间方只出具收款收据并凭据间合同签字人的签字方可支付至居间专用账户上。

2、付款方式：按发包方拨款的比例依次付给居间方。

3、如果甲方不履行职责，不按期付清居间方居间费时，则乙方有权按每天居间费总额的5%收取违约金，同时可由乙方项目部在工

程款中扣除支付给居间方。

三、双方的权力和义务

1、居间方负责联系、协调和促成本工程项目承包合同的签订，在甲乙双方签订合同后，居间方即完成居间义务。

2、甲方负责完成本工程的建设，居间方不负责项目的具体事宜。

3、无论甲方以任何单位或个人名义承接该项目工程，甲方均应承担居间费用，在甲方与乙方签订的.合同后， 本协议和甲方与乙方签订的合同同时生效。甲方并提供甲乙双方签订的合同复印件一份及签字个人身份证复印件一份给居间方作为依据。

4、本协议一式三份，甲乙双方及居间方各执一份，经甲乙双方签字或盖章后生效，并具有《合同法》、《劳动法》的法律效力。（本合同若有争议可协商解决，协商不成可通过乙方签字人所在地人民法院诉讼解决）。

委托方甲方：

甲方负责人：

联系电话：

委托方乙方：

乙方负责人：

联系电话：

居间方：

20xx年月日

居间协议书 篇3

甲方(甲方)：________________公司

地址：________________

乙方(乙方)：________________公司

地址：________________

乙方受甲方委托，双方就乙方向甲方提供有关居间服务、顾问服务等事项，经协商一致，签订本合同。

第一条委托事项

1、乙方接受甲方委托，负责就甲方在房地产开发项目，办理相关事宜。

2、“居间成功”是指乙方为甲方提供信息、联络、协助、撮合等服务并促使甲方在房地产开发项目。

第二条乙方义务

1.乙方协助甲方做好该宗土地项目的前期投资策划及沟通工作。

2.乙方应积极努力做好居间介绍，协调有关矛盾，促成甲方与项目业主方签订合资或转让合同

3.乙方应协助项目当事人做好有关部门对项目的技术指标的审批工作，促成项目成功签约

4.。

第三条甲方义务

甲方承诺一旦本项目业主与甲方签订项目合资或转让合同，并实际支付土地款项后，甲方即应承担向乙方支付服务费的义务。

五、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目居间费用为工程施工合同金额的。

2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付_____元整;在正常施工的两个月内，应支付;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按_____的比例支付;竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。

3、甲方可以转帐或现金的方式支付。

六、居间费用的承担

居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担费用)。

七、合同终止

1、本合同签字生效后，如果至_____年_____月_____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地人民法院管辖。

九、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

3、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

甲方(盖章)：________________乙方(盖章)：_________________

时间：_________________时间：_________________

签订地点：________________签订地点：_____________

居间协议书 篇4

卖方：___

姓名：___国籍/地区：___电话：___

身份证/护照号码：___邮政编码：___

地址：___

所占份额：___

居间方：___

营业执照号码：___

联系地址：___

法定代表人：___居间备案证号：___

联系电话：___传真：___

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国城市房地产管理法》、《深圳市经济特区房地产转让条例》及其他有关法律法规的规定，在居间人居间服务帮助下，买卖双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就下列房地产的买卖，订立本合同，以共同遵守。

第一部分房地产买卖部分

第一条

甲方房地产坐落于

房地产证号为房地产用途为，登记建筑面积为平方米。该房地产始建于年月，入伙时间为________年________月________日。土地使用权年限自________年________月________日至________年________月________日止。目前物业管理公司为管理费为元/平方米。

该房地产转让时，出卖人对专有部分以外的共有部分的权利与义务同时转移。

该房地产约定交付的附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等见附件一。

第二条

买卖双方均清楚该物业产权现状并确认该物业是以现状出售，该物业产权现状为以下第种：___

1、已办理商品房房地产证，没有设定抵押，卖方对该物业享有完整的所有权。能完全支配及处理。

2、处于抵押状态，抵押权人为。抵押权人同意卖方出售该房地产。见附件。

3、处于抵押状态，买方同意于签署合同之日天内还清贷款，办妥解除抵押登记手续，双方同意并将房地产证原件托管于居间方或者居间方指定担保公司作为办理过户手续之用。

第三条、

双方均清楚本房地产之上所附租赁债务现状并同意以下第种处理办法。

1、该物业没有租约。

2、该物业之上存有租约，其租期到________年________月________日止。租金为元/月，押金为元。承租人已书面放弃优先购买权。卖方须于合同签订日将承租人的放弃优先权的书面文件原件交予买方。双方同意由卖方在实际交付房地产时处理与承租人的租赁关系事宜。

3、该物业之上存有租约，其租期到________年________月________日止。租金为元/月，押金为元。承租人已书面放弃优先购买权。卖方须于合同签订日将承租人的放弃优先权的书面文件原件交予买方。双方同意由买方处理与承租人的有关剩余租期事宜。卖方所收取的押金转交予买方。剩余租期的租金由买方收取。

第四条

本物业之上所附着的户口，出售人保证于收到房地产成交全部价款之日起日内迁出，否则，买方有权要求其迁出。同时卖方可按本合同房地产总价款的百分之向买方承担违约责任。

第五条

甲方自愿将上述房地产出售给乙方，转让价为。该成交价不含税费。

第六条、

经双方协商，买方同意在本合同生效的同时向卖方支付定金人民币元整定金不得高于成交价的百分之二十。

为防范交易风险，督促卖方按约定如期交付物业和结清所有费用，双方协商同意在房款中暂扣元作为履约保证金。此款在卖方实际交付房地产时进行结算。

第七条、

按政府有关规定，买卖双方需另付税费：___⑴营业税⑵城建维护税⑶印花税⑷所得税⑸契税⑹增值税⑺产权登记费⑻权籍调查费⑼公证费评估费、律师费、保险费、抵押服务费。土地使用费⒂其他：___。

经双方协商，其中：___

1、买方支付上述项

2、卖方支付上述项。

[第⑼项费用发生在涉外合同的情况下，]

第八条

经买卖双方协商一致，约定买方按下述第种方式给付定金、履约保证金之外的楼款

、一次性付款

双方同意，买方须将除定金、履约保证金之外的楼款人民币/港币

元整于________年________月________日之前交由双方指定的银行监管。。

、买方向银行按揭付款

1、买方须将首期款人民币/港币元整于________年________月________日之前交由双方指定的银行监管

2、买方于________年________月________日前向银行提交抵押贷款申请的相关资料，并配合银行进行贷款调查，审查和审批等手续，抵押贷款金额以银行承诺发放贷款金额为准，放款时间为银行约定时间交付予卖方。

如买方支付首期款之余额少于交易价格与银行承诺发放贷款的差额之余额，则首期款金额应相应增加，买方须于银行出具承诺贷款函后三日内补足并交由双方指定银行监管。

3、分期付款：___

买方自合同生效之日起日内支付全部房地产价款的百分之，即人民币元。

买方自合同生效之日起日内支付全部房地产价款的百分之，即人民币元。

买方自合同生效之日起日内支付扣除履约保证金后的余款人民币元。

第九条买方逾期付款的违约责任

买方未按照本合同约定的期限付款的，按照下列第种方式处理：___

1、按照逾期时间和欠款比例，分别处理

、逾期在90日内，或逾期超过90日但未支付到期价款的金额未达到全部价款的五分之一的，自约定的应付款期限届满之次日起至实际全部支付应付款之日起，买方按日向卖方支付该笔逾期应付款万分之三的违约金。合同继续履行。

、逾期超过90日后，且未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，卖方有权要求买方支付全部价款或者在该款项付款期限届满之日起半年内解除合同，卖方解除合同的，买方按累计应付款的百分之十向卖方支付违约金。卖方应当返还已付的全部购房价款。买方愿意继续履行合同的，经卖方同意，合同继续履行，自约定的应付款期限届满日之次日起至实际全额支付应付款之日止，买方按日向卖方支付逾期应付款万分之四的.违约金。

本条中的逾期应付款是指按照本合同约定的到期应付款与该期实际已付款的差额采取分期付款的，按相应的分期付款与该期实际已付款的差额确定。

2、

第十条

乙方应当于将上述房地产交付予买方。在交付房屋时，应当履行下列第手续：___

1、买卖双方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况进行验收，记录水、电、气表的读数、并交接该附表一中所列物品。

2、买卖双方在房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单上签字。

3、移交该房屋钥匙。

4、

5、

第十一条

除合同另有约定的特殊情况外，卖方未按本合同第条约定的期限将本房地产交付买方，按下列第种方式处理：___

一、按逾期时间，分别处理：___

1、逾期在90日内，自约定的交付期限届满之次日起至实际交付日止，卖方每逾期一日，应向买方支付相当于房地产总价款万分之四的违约金，合同继续履行

2、逾期超过90日的，买方有权在约定的交付期限届满之日起半年内解除合同。买方解除合同的，卖方应当退还全部已付购房款和银行同期存款利息。同时，卖方按本房地产总价款的百分之十向买方支付违约金。并承担买方因本次交易所发生的佣金、赎楼费、税费等等一切相关费用

3、逾期超过90日，买方要求继续履行合同的，合同继续履行，但自约定交付期限届满次日起至实际交付日止，卖方以本房地产总价款为基数以日万分之四向买方支付违约金。

二、双方约定的其方式

第十二条、物业附随债务的处理

卖方在交房前，应将附随于该物业的水费、电费、有线电视费、物业管理费、垃圾清运费、煤气费、电话费等费用结清，结清单据须交买方确认，否则，买方有权从履约保证金中抵扣上述欠费。

第十三条

甲、乙双方自所签房地产现售合同生效之日起日内，共同到房地产权登记部门申请预告登记，预告登记后日内双方应携带房地产证书到房地产权登记部门办理产权转移登记手续。在房地产转让过程中发生的各项税费，均依照国家、省、市有关规定交纳。双方另有约定的，从其约定。办理《房地产证》的有关税费，按双方所约定处理。未有约定的，按国家、省、市的规定由甲乙双方各自承担。

第二部分居间服务部分

第十四条

、居间方为买方提供的服务内容

1、接受购房意向委托并为买方联系合适物业

2、陪同买方看房

3、向买方准确传达或报告卖方的真实意图

4、对所售房屋进行产权事项的调查。

5、促成买卖双方交易完成，协助办理交接房事宜。

6、协助办理向银行抵押贷款事宜。

7、

8、

居间方为卖方提供的服务内容

1、接受卖方售房意向委托并为卖方联系合适买家

2、向卖方准确传达或报告买方的真实意图

3、促成买卖双方交易完成，协助办理交接房事宜

4、协助卖方办理赎楼事宜。

5、

6、

第十五条

1、居间方在本居间合同生效时，有权向买方收取前期佣金总计元。，如买卖双方未能签订房地产买卖合同或未完成产权过户，则此前期佣金无需退还。因居间方原因导致除外。

2、居间方在本居间合同订立时，有权向卖方收取前期佣金总计元。，如买卖双方未能签订房地产买卖合同或未完成产权过户，则此前期佣金无需退还。因居间方原因导致除外。

第十六条

1、居间方在买卖双方签订房地产买卖合同时，有权向买方收取后期佣金人民币元。如买卖双方最终未能完成该房地产产权过户，此后期交易佣金无需退还。因居间方原因导致除外。

2、居间方在买卖双方签订房地产买卖合同时，有权向卖方收取后期佣金人民币元。双方最终未能完成该房地产产权过户，此后期交易佣金无需退还。因居间方原因导致除外。

第十七条

1、卖买双方利用居间方所提供信息、条件、机会等信息交易平台，私自签署房地产买卖合同或者中途委托其他中介公司的，买卖双方应当承担违约责任。居间方有权要求买卖双方支付交易服务费和佣金。

2、因卖方过错或违约，致房地产买卖合同不能签订交易不能促成的，卖方需支付居间方双倍交易服务费和双倍佣金。买方可要求卖方赔偿已经支付的交易服务费与佣金损失。

3、因买方过错或违约，致房地产买卖合同不能签订交易不能促成的，买方需支付居间方双倍交易服务费和双倍佣金。卖方可要求买方赔偿已经支付的交易服务费和佣金损失。

4、因居间方原因，致房地产买卖合同未能签订或者房地产产权未能过户，居间方应对买方按已支付的交易佣金和交易服务费进行双倍赔偿。

5、因居间方原因，致房地产买卖合同未能签订或者房地产产权未能过户，居间方应对卖方按已支付的交易佣金和交易服务费进行双倍赔偿。

6、因不可抗力因素致房地产买卖合同不能签订或者房地产产权未能过户，居间方应于不可抗力情形消除后五个工作日内退还买卖双方交缴的交易服务费和佣金。

第十八条

第十九条

于本合同之外三方在谈判中的声称、理解、承诺以及协议之内容，如有与本合同不相符的，以本合同为准。

第二十条

本合同共有附件份，页数为页。合同附件为合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。买卖双方应于各附件每页签字确认。

第二十一条

因本合同发生纠纷，由甲乙双方协商解决，协商不成时，依据中华人民共和国法律，采取下列第种方式之一解决

1、向深圳仲裁委员会申请仲裁

2、向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会申请仲裁。

3、向人民法院起诉

第二十二条

本合同一式份，甲乙双方各执一份，其他交有关部门。均具同等法律效力。

第二十三条

当事人所填写确认的地址即为送达地址。

第二十四条

本合同自双方签订之日起生效。

卖方：___居间方盖章：___买方：___

代理人：___居间人员：___代理人：___

证号：___

________年________月________日________年________月________日________年________月________日

居间协议书 篇5

甲方：（委托方）

乙方：（被委托方，即居间方）

经双方研究决定，全权委托乙方代表陈奶善同志负责联系协调并完成了甲方与山东胶南航母基地指挥部（发包方）小口子项目建设土石方、爆破、装运平一条龙万立方合同的签订，为此，甲方郑重承诺，根据合同签订的总量，按每立方元支付给乙方（居间人）作为劳务酬金，经甲、乙双方友好协商共同达成以下协议：

一、为了保证双方利益不受损害，本着真诚合作，互惠互利的原则，甲方按发包方支付工程款的程序，按预付款和进度款一期___万元，二期___万元，三期___万元，付给乙方。同时做到财务双方共管，甲方二章，乙方加盖一章。

二、劳务酬金为居间人税后所得，所得税由甲方统一代缴，并提供个人所得税原始票据给居间人。

三、甲方与发包方在合同执行期间发生一切经济纠纷由甲方自行协调解决，与居间人无关，居间人不承担连带责任。

四、本合同受《中华人民共和国合同法.居间合同》有关法律法规保护，如甲方不履行合同将承担相关法律责任。

五、本合同自签订之日起，甲、乙双方签字盖章即生效，在合同终止前，无论甲方公司或法人代表如何变更，该合同继续有效。

六、本合同为不可撤销合同，无论法人变更、工程转让，本公司各种变更此合同依然有效。直至甲方将全部酬金支付给所有居间人后，本合同即行终止。

七、甲、乙双方对本合同应严格保密，不得向第三方透露。

八、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲方：

乙方：

居间协议书 篇6

居间合作协议签订声明

本人（单位）以自己的名义与资产管理有限公司签订居间合作协议，保证身份证明（或者法人和其他经济组织的合法证件）的真实性。郑重声明本人（单位）不具备下列情形：

1.无民事行为能力或者限制民事行为能力的自然人，或单位/企业法人营业执照被吊销；

2.中国证监会及其他金融监管机构的工作人员及配偶；

3.曾受到金融行业监管部门（含协会组织）的处罚或被列入黑名单；

4.单位委托签订居间协议的未能提供委托授权文件的；

5.以利用居间人身份变相非法集资或融资为目的；

6.以本人（单位）名义或资产管理有限公司（含子公司、关联方）名义对外募集资金。

签署时间：年月日

本人/（单位）签字/（公章）：

居间合作协议

甲方（委托方）：

法定代表人：

乙方（居间方）：

法定代表人：

鉴于：

1.甲方是一家以资产管理为主营业务的中国企业法人，乙方是能够独立承担民事责任的企业法人。

2.乙方愿意以居间人的身份，帮助甲方扩大资产管理业务规模。甲方亦同意接受乙方提供的服务。

3.为实现甲乙双方及投资者、被投资企业多方共赢，经甲、乙双方协商一致，就乙方以居间人身份为甲方非公开推广资产管理业务一事，达成如下协议，双方共同信守。

一、居间事项

1.乙方在与甲方签订本协议后，甲方委托乙方非公开推广甲方所经营的资产管理业务，具体内容包括：

（1）乙方以居间方的名义客观宣传甲方的资产管理业务及经营情况；

（2）乙方向甲方推介优质项目资源，并促成甲方与项目资源的对接、洽谈、合作；

（3）乙方向甲方推介优质合格投资者，并促成甲方与投资者的对接、洽谈、合作。

2.甲方有权根据相关法律、法规的规定及业务发展的需要对自身的经营范围做出调整，并及时将经营范围的调整情况通知乙方。

3.乙方充分了解甲方（含甲方子公司、关联方）的公司历史沿革、历史业绩等情况，对意向投资者宣传甲方经营情况应当做到审慎、客观、真实，并不得对意向投资者开展募集活动。

4.待乙方确认该项目方符合甲方优质项目资源标准，或意向投资者符合优质合格投资者标准后，乙方将该优质项目资源或合格投资者的全部信息（含联络人信息）交予甲方。

5.甲方将其优质项目资源、优质合格投资者标准向乙方充分说明，并在适时更新后及时告知乙方。

6.乙方向甲方推介的投资者，仅限于金融机构、工商企业（不包括自然人投资者），且该机构、企业符合中国证券监督管理委员会及其他相关法律法规规定的私募投资基金的合格投资者标准。

二、甲方的义务

1.负责资产管理业务合格投资者审核确认、投融资模式设计、风险控制、募集资金、产品备案、信息披露及投资后管理等事项；

2.向乙方推介的项目资源、投资者充分揭示投融资风险，口头或书面披露居间人身份；

3.依照本协议的约定按时向乙方支付报酬；

三、乙方的义务

1.严格按照本协议约定内容履行义务，并接受甲方监督。

2.遵守国家法律、法规，不违规开展相关业务。

四、特殊事项条款

1.居间服务费的标准：

（1）乙方向甲方推介“优质项目资源”，且甲方就该优质项目资源达成正式协议的：甲方（含甲方子公司、关联方）收取的首年度（基金）管理费的%。（范围：5%-10%）

（2）乙方向甲方推介“优质合格投资者”，且甲方就该优质合格投资者达成正式协议的：甲方（含甲方子公司、关联方）收取的首年度（基金）管理费*该（被推介）投资者的实缴出资/甲方募集资金总额的%。（范围：10%-20%）

2.甲方承诺依照资产管理公司行业惯例收取管理费，不应违反诚实信用原则，不应设计管理费延后收取条款以规避支付乙方服务费的义务。如募集资金分期实缴（跨首年）或该（被推介）投资者增资，甲方收取的管理费同样依照第四条第1款标准向乙方支付居间服务费。

3.管理费的支付以平滑机制为原则，如存在管理费提前收取（一次性收取2年或更多年度管理费）的，首年度基金管理费计算为：提前收取管理费总额/收取的年度数。

4.甲方收取的管理费到账之日的第二个工作日起10个工作日内支付乙方服务费，如因募集资金逾期到位等原因造成管理费延迟收取，相应的居间服务费顺延支付，不构成甲方违约。

5.甲方（含甲方子公司、关联方）经洽谈合作最终未能参与乙方推介的项目，或最终未接纳乙方推介的投资者出资的，无需支付给乙方任何费用，但应当向乙方说明未能达成合作的原因。

6.甲方经营的其他资产管理业务（含基金产品）与乙方无关，双方就“其他资产管理业务”互不享有、承担任何权益、责任。

7.乙方应在本协议约定的范围内向甲方提供居间服务，乙方不得对外宣称与甲方存在控股、实际控制、关联方等关系，不得宣称取得甲方授权从事私募股权投资募集活动。因乙方违反本协议约定，甲方有权单方面解除本协议，并不支付乙方报酬。乙方因此造成甲方及第三方的相关损失和责任，由乙方承担。乙方因违反《私募投资基金募集行为管理办法》等法律、法规受到的监管部门的处罚及一切不良后果均由其自行承担。

8.乙方保证其在签订本协议后，直至本协议终止前，不会将已经推介给甲方的项目资源或合格投资者再推介给第三方，除非甲方在收到乙方全部推介信息后明确表示不会开展合作，或在收到乙方全部推介信息后超过3个月未与乙方推介的项目资源或合格投资者开展合作。本款“开展合作”是指甲方已与乙方推介的项目资源或合格投资者签署合作框架协议性质的法律文件，或甲方已就合作事宜开展实质性的前期准备工作（如依招标程序参与竞标等）。

9.乙方保证每年为甲方推介一个/名以上（含本数）的优质项目资源或优质合格投资者，否则视为本协议自行终止。但乙方一次性补足推介项目资源或投资者的，本协议继续有效。

10.非经乙书面许可（含电子邮件、微信等形式），甲方无权将乙方推介项目或投资者另推介给第三方，但甲方为项目寻找资金或向资金方推介项目的情况除外。甲方将乙方推介项目或投资者另推介给第三方的，由甲、乙及第三方签订相关协议。

五、保密条款

本协议任何条款，及本协议所涉及的客户的任何资料，均属于应该保密的信息，任何一方均负有保密义务。除因监管要求披露，任何一方未经对方书面正式许可，不能以任何理由，在任何场合泄露、披露本协议任何条款及本协议所涉及的客户的任何资料。否则，守约方有权依照本协议第六条（违约责任）向违约方主张赔偿。

六、违约责任

1.在履行本协议过程中，任何一方违约，守约方均可要求解除协议。

2.如果乙方在签订本协议后，在协议范围以外从事任何违法、违规或违约的活动，由乙方自行承担责任。如果乙方的上述行为导致甲方遭受损失，乙方应承担赔偿责任。

3.乙方有以下行为之一的，甲方有权单方面终止本协议，亦有权要求乙方赔偿损失：

（1）在履行本协议过程中，向甲方、项目资源方或者投资者进行虚假不实宣传的；

（2）与项目资源方串通损害甲方利益的；

（3）利用甲方名义变相非法集资或融资的；

（4）以甲方名义从事本协议约定内容以外的经纪活动的；

（5）向投资者保证投资收益或作出其他风险承诺的；

（6）其他违反法律、法规及金融监管要求的行为。

4.乙方存在故意或重大过失，推介不合格、存在欺诈的项目资源、投资者，给甲方造成损失的，甲方有权向项目资源、投资者（直接责任方）或乙方主张赔偿。乙方在向甲方赔偿后可向直接责任方追偿。

七、其他事项

1.乙方知悉并同意，乙方的工作人员并非甲方的员工，不因为从事居间活动而与甲方形成任何劳动关系，不纳入甲方劳动编制，不享有甲方员工的劳动福利、保险等权益。乙方应为其员工履行职务的行为向甲方承担责任。

2.乙方不得以甲方或甲方授权代表等身份，代表甲方发表、签署任何文件、或承诺承担任何法律责任。

3.甲方或甲方的子公司、关联方支付乙方居间服务费5个工作日内，乙方须给付款方开具合规发票。

八、争议的解决及管辖

因本协议执行过程中产生的纠纷，双方应友好协商解决。协商不成时，任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会，按该会当时有效的仲裁规则仲裁解决。

九、生效条款

1.本协议经双方盖章后生效，一式份，甲乙各执份，具有同等法律效力。

2.本协议有效期为三年，如乙方每年为甲方推介一个/名以上（含本数）的优质项目资源或优质合格投资者，且乙方未有违约行为发生的，本协议到期后自动顺延。

签署时间：年月日

甲方（盖章）：

联系人：

联系方式：

地址：

乙方（盖章）：

联系人：

联系方式：

地址：

居间协议书集合

合同可以促使大多数合伙人做出规范的承诺。.合同的内容是，民事主体设立、变更、终止民事法律关系，是民事主体为自己和对方“立法”，你知道合同该如何写吗？这是我精心为您准备的“居间协议书”希望您会喜欢它，只要不断提高自己就能在职场中立于不败之地！

居间协议书 篇1

甲方(委托人) ： 身份证号： 乙方(受托人) ： 身份证号：

甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》 ，经双方充分协商，依照平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项

1、 乙方接受甲方委托， 负责就土石方工程项目 (以下称该工程项目) ， 引荐甲方和该项目的 单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与 单位签订该工程项目承包施工合同。

2、 “居间成功”是指甲方与 单位签订书面的工程承包施工合同。

二、乙方的义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

三、甲方义务

1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和 单位进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和 单位签订专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 如果未及时支付， 则逾期每日按未支付居间报酬的 1%向乙方承担违约金。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

1、本项目居间报酬为人民币贰佰万元（￥2,000,000.00）

2、 居间报酬在甲方与乙方引荐的 单位签订该工程项目的（专业承包施工合同）后 日内付清。

3、甲方可以转帐或现金的方式支付给乙方。

五、居间费用的承担

居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。 在本合同签订时甲方向乙方支付_______万元，作为乙方居间活动费用。不论乙方是否促成工程承包合同签定，均不返还居间费用。

六、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则另一方有权要求对方承担违约责任。

七、合同终止

1、本合同签字生效后，如果至 ____年____月_____日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。

八、争议解决方式

如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方可申请向合同签定地仲裁委员会申请仲裁或请求法院判决。

九、其他事项

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

合同签订日：____年____月_____日 合同签订地： 甲方(盖章) ： 法定代表人或委托代理人

乙方(盖章) ：

居间协议书 篇2

委托人：

借款人(甲方)：

住所(地址)：机构代码证：营业执照：

居间人(乙方)：住所(地址)：

机构代码证：营业执照：

法定代表人：联系电话：

重要提示：市场有风险，风险须自担!

甲方因正当合法经营的临时性资金短缺，需要向出借人借入资金，委托乙方提供借款业务的系列服务，乙方同意接受甲方委托。甲乙双方根据中华人民共和国《民法通则》、《合同法》有关规定，经平等、自愿协商一致，达成如下条款，双方遵照履行。

第一条甲方委托事项

1.1甲方拟向出借人借入资金人民币(大写)(小写￥万元)，委托乙方提供借款业务的系列服务。借款月利率‰，借款期限个月。由和公司股东提供，为确保出借债权安全实现。委托乙方寻找有合法资金来源的出借人，按甲方要求时间落实资金。

1.2委托乙方按照国家有关法律、政策规定代理制作《借款合同》和相关担保合同，并交由甲方和相关担保人审查签订。

1.3属于多个出借人向甲方放款的，甲方委托乙方指定账户向出借人转付甲支付的利息和归还借款本金。

1.4借款本息费用结清后，乙方督促出借人为甲方或担保人办理担保解除手续。

第二条居间服务费与支付

2.1乙方按第一条委托事项为甲方提供借款居间服务，从《借款合同》生效日起至《借款合同》终止日止，甲方按借款金额的‰/月向乙方支付居间服务费，甲方应于年月日先向乙方一次性支付个月的居间服务费，居间服务费付至乙方指定账号，户名：开户行：账号：

2.2甲方若违反《借款合同》约定的有关条款者，按《借款合同》约定标准支付违约金，作为乙方协助出借人追索债权的劳务费用。

第三条借款居间业务有关事项的约定

3.1甲方应当保守出借人和乙方的商业机密，不得向借款业务无关的第三人泄露出借人和乙方的业务情况。

3.2乙方应当保守甲方借款的机密，不得向与交易无关的第三人泄露;但依照国家法律、法规，应由乙方向有关部门提供甲方的相关信息者;乙方协助出借人维护和追索其债权者例外。

3.3乙方应妥善保管甲方借款项目的权益要件，如有丢失、毁坏应承担补办责任。

3.4乙方为甲方借款制作的《借款合同》及其担保合同，其约定条款应当合法有效，确保甲方借款利益不受约定条款外的非正当干扰。

3.5甲方借入出借款后，在出借款到期前甲方因临时性困难要求展期，向出借人提出书面展期申请的，乙方审查其理由正当并经出借人同意展期并与出借人签订《借款展期合同》的，甲方应向出借人支付展期期间的出借款利息，并按展期前的付费标准向乙方支付展期后的居间服务费。

3.6甲方借入出借款后，因意外情形确需提前归还而《借款合同》尚未到期者，应按《借款合同》约定期限向乙方补足应付居间费，乙方已收取的居间费不予退还。

3.7甲方签订《借款合同》及其从属于该《借款合同》的担保合同和本合同，即表示甲方对乙方提供的服务没有异议。

3.8甲方对使用借款的合法性完全负责，乙方不因甲方用借款从事非法经营或其他用途所产生的后果承担责任。

第四条违约责任

4.1甲方违约责任：

4.1.1违反3.1项约定，向任何无关第三方泄露乙方和借款人机密者，应当承担损害赔偿责任;

4.1.2甲方违反3.5项约定，不按借款展期约定支付借款利息或居间费，乙方拒绝协助办理展期手续，借款因此逾期的，甲方按《借款合同》约定承担违约责任;

4.1.3甲方以本合同约定方式认可乙方服务后反悔或违反3.5、3.6、3.8项约定，乙方有权除拒绝退付已收居间服务费外，可委托出借人依据《借款合同》依法向甲方追索应收费用并停止对甲方的后续服务;

4.1.4甲方违反约定用途使用借款，应承担相应的违约责任，因此造成出借人资金损失的，应承担足额赔偿的责任;

4.1.5甲方违反本合同第二条项下有关约定，应承担由此造成的一切损失，乙方有权按该条项下有关约定标准的2倍向甲方主张损害赔偿;

4.1.6甲方签订了《借款合同》和《保证合同》后，因甲方原因导致出借款人不能实际按约定成交者，甲方应按第二条约定标准或双方以其他方式约定的付费标准的2倍向乙方支付违约金。

4.2乙方违约责任：

4.2.1除依法律规定或国家规范性文件要求向国家有关管理机关提供甲方有关信息外，向任何与业务无关的第三人泄露甲方机密者，应当承担损害赔偿责任;

4.2.2经甲方申请，出借人同意展期而乙方不提供居间服务者，甲方有权从乙方拒绝提供服务之日起拒绝向乙方支付居间服务费;若部分出借人同意展期而另一部分出借人不同意展期者，乙方则只办理同意展期的出借人的居间服务，甲方应立即归还不同意展期的出借款本息;

4.2.3乙方须妥善保管甲方借款项目的权益要件，如有丢失、毁坏导致应承担补办责任;4.2.4乙方制作合同应当保障文本的合法性和有效性，不得因合同约定违法导致甲方权益受损，否则，应承担对甲方的损失赔偿责任;

4.2.5借款项目债权债务结清后，乙方应协助出借人并配合甲方办理解除手续。否则，引发的纠纷由乙方负责。

第五条争议及解决

5.1本合同当事人在履行本合同过程中所发生的争议，应由合同当事人协商解决;协商不成的.，可依法向乙方所在地人民法院提起诉讼解决。

第六条附则

6.1本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效，至债权债务结清之日终止。

6.2本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方确认：甲、乙双方已对本合同的所有条款进行了充分协商，借款人已认真阅读并充分理解所有合同条款内容，甲、乙双方对本合同的理解完全一致，对合同内容无异议。

甲方(签章)：

法定代表人：

乙方(签章)：

法定代表人：

合同签订日期：年月日

合同签约地点：

居间协议书 篇3

煤炭销售居间合同协议书

【合同协议书】

甲方：（销售方名称）

乙方：（销售代理方名称）

鉴于：

1. 甲方为煤炭生产或供应商，具有煤炭销售自主权。

2. 乙方为煤炭销售代理商，具有销售渠道和客户资源。

3. 彼此对双方具有实力、资格以及完全的法律能力，有意签署本销售居间合同协议书。

特此协议如下：

第一条：合作范围

1.1 甲方授权乙方为其煤炭销售的独家代理商，并协助甲方寻找潜在客户、进行销售洽谈和签订销售合同。

1.2 乙方应当按照甲方的要求，合理安排销售计划，并为甲方提供销售报告、市场分析等信息。

第二条：煤炭质量和产量

2.1 甲方应当保证其销售的煤炭质量符合国家标准，并提供必要的质量检测报告。

2.2 如甲方无法按约定交付煤炭，甲方应及时通知乙方并提供充分的理由。

第三条：价格和支付方式

3.1 甲方应根据市场行情确定合理的销售价格，并在煤炭销售合同签订前提供给乙方。

3.2 乙方应在每笔交易完成后的三个工作日内将销售款项支付给甲方，并提供真实、有效的支付证明。

第四条：保密条款

4.1 双方应互相保守对方的商业秘密，包括但不限于技术、销售计划、客户信息等。

4.2 未经一方同意，另一方不得将商业秘密透露给任何第三方，否则应承担相应的法律责任。

第五条：违约责任

5.1 若甲方或乙方违反本合同的任何条款或约定，对方有权要求违约方立即停止违约行为，并赔偿因此给对方造成的一切损失。

5.2 如因不可抗力（包括战争、天灾、政府措施等）致使一方无法履行本合同，双方互不承担违约责任。

第六条：合同终止

6.1 双方达成一致意见解除合同的，应以书面形式通知对方，并共同办理相关手续。

6.2 合同期满后，双方未提出续签的书面意向，则本合同自动终止。

第七条：争议解决

7.1 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

7.2 双方因本合同发生争议，应首先以友好协商方式解决，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条：其他约定

8.1 本合同的任何修改或补充，必须以书面形式经双方签字确认后生效。

8.2 本合同未尽事宜，双方可另行商定，形成补充协议，作为本合同的一部分。

以上为甲乙双方根据自愿原则、平等互利的基础上，就煤炭销售事宜达成的合作协议。双方应严格按照约定履行各自的义务，依法维护自己的合法权益。

甲方：（销售方签字盖章）

乙方：（销售代理方签字盖章）

日期：年 月 日

居间协议书 篇4

委托方(甲方)： 居间人(乙方)： 甲方因岳正军所属位于青川县曲河、桥楼等乡的林权、地权贷款业务，委托居间人(乙方)促成签订贷款合同（协议）并执行该合同或协议。

一、根据《中华人民共和国合同法》第426条之有关规定，对居间劳务人员本着有偿服务的原则，甲方承诺在该贷款业务办理成功后按照该笔贷款总金额的 5 %既人民币: 元（税后）支付给乙方。

二、居间费的支付方式为甲方收到银行发放的贷款当日一次性付清；贷款业务在办理过程中所产生的中介公司服务费、工商代理增资费、评估费、资料费、差旅费等包括招待应酬的费用由甲方承担。

三、本《居间协议》不因甲方的企业法人或委托人代表人更替而失效，甲方在执行该业务合同的过程中产生的违约纠纷与乙方无关。

四、本《居间协议》具有与劳务合同、中介服务协议同等法律效力，如甲方不履行本承诺，居间当事人可向甲方追索或向有管辖权的人民法院提出强制执行等措施 ,甲方无条件放弃抗辩的权利,本《居间协议》至佣金全部付清后自动失效。

五、本《居间协议》一式两份，甲乙双方各执一份，生效后具有同等法律效应。

委托方(法人或代理人)： 居间人(乙方)： 身份证号： 身份证号： 签订时间： 年 月 日 (注：本《居间协议》附甲乙双方身份证复印件、法人委托书、主合同。)

居间协议书 篇5

甲方（委托人）：_________

乙方（居间人）：_________

甲、乙双方双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，根据我国相关法律规定，经充分友好协商，一致同意订立本合同书。

第一条委托事项及乙方义务

甲方委托乙方联系、介绍需要资金且信用良好的借款人，向甲方借款人民币_____________________万元（大写：____________）。

1、乙方应利用其广泛的社会关系，积极向甲方提供放贷机会；

2、乙方应谨慎审查借款人的经济条件、物业情况、收入水平，并如实向甲方反映，以确保甲方的贷款额度与借款人的偿还能力相匹配；

3、乙方应协助甲方与借款人订立借款协议；

4、乙方全面协调甲方与借款人之间的关系；

5、借款人发生逾期还贷情形的，乙方有义务追缴，并积极配合甲方追索借款的工作；

6、乙方在代理甲方的委托事项过程中，因其过错造成甲方损失时，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。

第二条甲方的义务

1、保证所提供借款的合法性；

2、严格按照借款协议约定按时将款项交付给借款人。

第三条报酬及支付期限

乙方促成甲方与出借方借款合同成立的，甲方支付乙方居间报酬____________元。甲方应在合同成立后的_______日内支付报酬。未促成合同成立的，乙方不得要求支付报酬。

第四条居间成本的负担

不管乙方是否促成甲方与出借方借款合同成立，居间活动的成本均由乙方自行承担。

第五条乙方的担保责任

鉴于借款人由乙方介绍，借款合同由乙方促成，乙方同意对借款人的借款及利息承担连带保证责任。

第六条本合同解除的条件

1、本合同双方就解除合同协商一致；

2、因不可抗力致使不能实现合同目的.；

3、在委托期限届满之前，本合同一方当事人明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；

4、本合同一方当事人迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；

5、本合同一方当事人迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

第七条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向广州市越秀区人民法院起诉。

第八条保密义务

甲乙双方均对本合同有保密义务，不得将本合同的内容以及在签订合同中所获取的相关信息泄露给任何第三方，也不得用于本合同以外的任何其他目的。

第九条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字或盖章时生效。

甲方（章）：____________乙方（章）：____________

身份证号码：____________身份证号码：____________

签订地点：广州越秀区

签订时间：______年_____月_____日

居间协议书 篇6

合同编码：

居 间 合 同

重庆雷士光电工程有限公司湖南分公司

雷士照明 监制

印制

甲方：重庆雷士光电工程有限公司湖南分公司

联系地址：湖南省长沙市雨花区韶山北路汇富中心A座1819室

联系电话：0731-82772989

乙方：

证件号（身份证）：

联系电话：

甲、乙双方本着平等协商，互惠互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，达成如下协议：

一、委托事项及居间业务范围

1、乙方接受甲方委托，为甲方从事的雷士照明灯具授权业务开发客户。

2、“居间成功”是指已经完成居间协议签订。

3、乙方居间业务范围限于 湘阴县人民医院新院。

二、居间报酬的金额（计算方法）、支付时间、支付方式

1. 居间报酬的金额（计算方法）：按照电子交易合同规定的手续费标准，乙方开发客户与甲方成交总金额的佣金% 作为乙方提成的报酬乙方所得无风险头寸比例为0%。

2、居间报酬的支付方式：甲方与客户签订合同后付给乙方居间报酬总金额的50%（三个工作日内到乙方银行账号），客户付给甲方第一批定金后再付居间报酬余剩的50%（三个工作日内到乙方银行账号）。

3. 居间报酬的支付时间：甲方将居间报酬费用支付至乙方所开设的返佣账户内，如遇节假日则顺延至节假日后的第一个工作日。

乙方返佣银行账户信息如下：

以上账户信息如遇变更，乙方应以书面形式提前3个工作日通知甲方，否则原账户仍被视为有效。如因乙方未及时通知账户信息变更造成的损失由乙方自行承担。

三、居间费用的承担

乙方自行负担居间活动的费用。

四、甲方的权利义务

1、甲方应定期或不定期对向乙方提供必要的业务介绍资料，为乙方按本协议开展业务提供必要的资源与支持，并有权对乙方的居间活动进行监督。

2、甲方有权根据本公司相关规定对《客户协议书》作出调整，而无需通知乙方。

3、甲方应保守在委托乙方从事居间活动中获悉的乙方的商业秘密，未经对方书面同意，不能以任何方式向第三方泄露。

4、如果居间成功，甲方应按合同约定及时向乙方支付居间报酬。

五、乙方的权利义务

1、乙方居间成功，有权要求甲方按合同约定支付居间报酬。

2、乙方在开展业务时，应当向客户明示其居间的身份，不得假冒甲方员工的身份来开展业务。同时乙方应当根据相关业务规则对客户如实介绍雷士照明，不得做虚假宣传，不得做获利保证或各种不切实际的承诺，不得私自向客户收取各类费用。

3、乙方应当就有关订立合同的事项向甲方如实报告。

4、乙方应保守在为甲方完成居间活动中获悉的甲方的商业秘密，未经对方书面同意，不能以任何方式向第三方泄漏。应保守客户的商业秘密和个人隐私。

5、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

6、乙方不得继续发展下级居间人，构成层级居间。

7、乙方在居间活动中应自觉接受甲方的监督，遵守甲方制定的《居间人管理办法》或提供居间服务的相关规定。

8、乙方只能将甲方品牌及相关标志、名称等用于开展本合同约定的居间业务活动中,不得用于其他用途。

9、在本合同有效期内，乙方不得接受雷士照明其他人员委托从事居间服务，且不得从事有损汇本公司（甲方）利益及声誉的非法经营活动。

10、乙方不得以甲方名义设立集中交易场所或经营服务网点等。

六、违约责任

1、任何一方违反本协议中的约定，均构成违约。违约方应承担因此而给守约方造成的一切责任和损失；违约行为导致本协议无法履行的，守约方有权终止本协议；守约方有权要求违约方赔偿因其违约所造成的直接损失。

2、甲方如果未按合同约定及时向乙方支付居间报酬的，则乙方有权追究甲方逾期付款及利息，利息自合同约定甲方应付款之日的次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。如逾期超过90日，则乙方有权解除本合同，甲方除需向乙方支付逾期付款及利息外，还应当按照未付金额的10%向乙方支付违约金额。

3、乙方有下列情形之一的，甲方有权立即取消乙方之居间人资格并解除本合同，乙方应得的居间报酬，甲方不予支付。同时，甲方还有权要求乙方支付违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失及相关法律责任。

（1）乙方为其他灯具公司从事相同或相类似工作的；

（2）利用居间人身份变相非法集资或融资的；

（3）以居间人的名义从事雷士产品居间业务以外的经营活动的；

（4）向客户作返佣承诺、获利保证或共担风险承诺的。

（5）贬低或者诋毁甲方或其他居间人和所介绍客户的名誉的；

（7）代客理财，利用客户账号给客户做交易，窃取客户交易密码、恶意炒单、侵害客户利益； 代替其介绍的客户进行交易操作。

（8）越权居间，向其介绍客户下达交易指令、调拨资金或签收交易结算报告；在互联网上建立喊单群及论坛，以固定点位指导客户交易。

（9）其他违反法律、法规及有关规章制度，有损于甲方利益和客户利益的的行为。

七、合同的期限

1、本合同有效期限为1年，自 年月日至 年 月日。

2、合同期满甲、乙双方经协商一致，可以续订居间合同。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。

4、本合同一式2份，甲、乙双方各执1份，具有同等法律效力。

八、争议解决方式

凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应当首先通过友好协商解决；如双方当事人和解或调解不成，由甲方所在地的人民法院解决。

甲方 ：乙方：

代表人（委托代理人）： 代表人：

年 月 日年月 日

居间协议书 篇7

委托人： (以下简称甲方)

居间人： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，委托人就委托居间人居间促成位于的转让一事，经双方协商一致达成如下条款，以资共同遵守。

第一条 委托事项

甲方拟购买位于 宗土地，现特委托乙方作为居间人促成该宗土地权属的成功交易。

第二条 土地慨况

土地座落：

土地面积：

第三条 甲方的权利与义务

1、甲方应全力配合乙方做好促成该宗土地使用权转让一事的相关配合工作，包括但不限于提供土地使用权人所需文件资料、资信证明、按要求支付土地转让费、以及应由甲方提供的各种合理条件等。

2、甲方应按本合同的约定向乙方支付居间报酬。

3、甲方应按合同约定按时向第三方交纳信誉保证金。

第四条 乙方的权利与义务

1、乙方应尽全力促成该宗土地使用权属的成功交易。

2、乙方应如实、及时地向甲方报告订立合同的重要事实、信息等情况，不得故意隐瞒与订立合同有关的重要事实和提供虚假情况。

3乙方应保守在履行本合同过程中获知甲方的商业秘密。

第五条 为确保成功促成该宗土地成功交易后，居间人能够按照合同约定取得居间报酬，合同签订后 日内甲方应向第三方重庆学苑律师所交纳人民币 元作为信誉保证金，并委托该所 律师作为该信誉保证金的托管人。

乙方成功甲方与指定土地使用权人签订土地转让合同的，双方结算出居间报酬的`数额，居间报酬超过甲方交纳的信誉保证金的，超过部分在三日内由重庆学苑律师事务所无息返回给甲方，剩余部分继续由重庆学苑律师事务所代为保管，并按约定支付时间向乙方支付居间报酬。

第六条 居间报酬及报酬支付时间

1、居间报酬

双方经协商确定，该项居间服务的报酬按照甲方与指定土地使用权人签订的土地出让合同金额 ﹪的标准收取。

甲方、甲方股东或甲方关联公司与指定土地使用权人签订土地转让合同的，即视为乙方已经按约完成居间服务。之后，无论土地转让协议各方是否再变更、终止合同，甲方均应按照合同约定向乙方支付居间服务费用。

2、居间报酬的支付时间为：

2.1乙方促成甲方与指定土地使用权人签订土地转让合同之日起三日内，甲方支付50%的居间报酬;

2.2甲方领取指定土地使用权证之日起三日内，甲方支付剩余50%的居间报酬。

第七条 居间活动的费用

乙方在履行本合同居间活动期间所支出的各项费用，均由乙方自行承担，甲方不再支付除本合同约定之外的任何费用。

第八条 其他约定条款

1、乙方未促成甲方签订土地转让协议的，甲方不支付任何居间报酬，亦不承担乙方任何费用。

2、定土地转让合同双方当事人的履行合同情况、违约行为等，与乙方无任何法律关系，由该合同的相关当事人自行承担相关法律责任。

3本合同发生纠纷，双方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向重庆市江北区人民法院提起诉讼。

4本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后具有同等的法律效力。、

甲方： 乙方： 签订时间： 签订时间：

居间协议书 篇8

甲方：

乙方：

甲、乙双方在初步接触的基础上，应甲方融资要求，乙方同意利用自身专业能力和市场资源帮助甲方金额人民币________万元的融资计划。双方本着精诚合作和互惠互利的原则，经充分协商后，达成如下协议：

一、甲方正式委托乙方为其融资中介。以乙方的专业技能和市场资源为甲方撰写代理、实施融资计划；

二、乙方接受甲方委托，忠实、尽职为甲方实施融资计划。如甲方与投资方因合作条件不对接，导致融资不成功，乙方不负责任。

三、费用：

融资居间费：双方协商确定为融资金额的_________%

四、付款方式

甲方以现金支付引资人佣金，支付时间为投资方资金到甲方账户当日。

五、双方权利与义务

1、甲方权利与义务

权利：在合同生效后，甲方有对乙方提供方案内容及进度的监督权，要求乙方严格保守甲方商业秘密的权利，在方案设计过程中提出意见的权利。

义务：甲方应配合乙方工作，有应乙方的要求真实全面为乙方提供投资方清单所需资料的义务，并为乙方及投资方的工作提供便利条件，按时足额支付乙方约定费用的义务。

2、乙方权利与义务

权利：在合同生效后，乙方有方案的独立设计权，从甲方取得必要资料的权利，以及按合同约定的收费标准和支付方式收取费用的权利。

义务：乙方有按合同的要求按质按量进行方案设计的义务，保守甲方商业秘密的义务。

六、未尽事项的解决本合同未尽事项，双方应友好协商解决，订立补充协议予以约定。

七、本合同自双方签字之日起生效，一式两份，效力等同。双方就合同未尽事项达成的补充协议与主合同效力等同。甲方所持协议不得作为支付佣金的附件，在本协议权利义务终结之时交引资人事后销毁。

甲方签章：

乙方签章：

签约日期：

签约日期：

居间协议书 篇9

委托人： (以下简称甲方)

居间人: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方本着诚实信用、互利互惠的原则，经友好协商一致，就乙方为甲方提供融资咨询服务居间事宜，达成如下合同内容，供双方共同遵守。

第一条 委托内容

甲方就向投资方： 融资 万元(大写： 整)的相关事宜，委托乙方提供居间代理服务，并按合同要求支付乙方融资总额10%作为居间服务费，乙方不提供税票，相关税金由甲方承担。

第二条 委托期限

自本委托合同签订之日起至融资成功之日止。

第三条 甲方权利与义务

1、甲方委托乙方提供居间服务，甲方对乙方的居间服务提供必要的协助、配合，并按照要求提供必要的文件资料;

2、甲方具有选择合作伙伴的最终决定权;

3、甲方保证对从乙方处获得的有关合作伙伴相关资料，及其涉及的商业秘密保密，并保证该材料不得被用于除本协议规定项目以外的其他用途。

4、在委托期间内和委托期终止或在撤销委托后三年内，甲方或其关联公司、关联人如与投资方或其关联公司、关联人签订股权投资或债权投资等任何方式的融资合作协议的，甲方承诺按本委托合同中

第四条 乙方权利与义务

1、乙方在规定范围内，寻找合适的投资合作伙伴，同投资方积极沟通，以达成甲方或其关联公司项目合作之目的;

2、根据甲方与投资方的洽谈情况，安排有关的谈判会议，合理地推进甲方与投资方的谈判进程，并努力达成合作的目标;

3、对甲方因履行本合同而提供的相关资料负有保密义务，不得对外泄露。

第五条 佣金支付

乙方促成投资方或其关联公司、关联人与甲方或其关联公司、关联人成功签订融资合同(或股权投资合同、借款合同等任何方式的投资合同)后，在投资方或其关联公司、关联人将融资款项(或借款款项)划拨到甲方账户的3个工作日之内，甲方须将本协议第一条约定的居间服务费(计算公式：融资总额(或借款总额)10)支付给乙方;若甲方延期支付该笔服务费，须在总服务费之外另向乙方按日加付服务分总额千分之一的违约金。

第六条、合同终止

本合同到期时自然终止。若需要续约，则应提前七个工作日提出，由双方协商确定续约合同的内容并签署。

第七条、违约责任

任何一方未履行本协议项下的任何一项或多项条款的，均被视为违约，违约方须赔偿由此给守约方造成的全部损失。

第八条、争议的解决

双方对本协议的理解或履行如发生任何歧义或争议，双方应互谅

互让，友好协商解决;双方如经协商解决不成，本协议任何一方可依照中华人民共和国有关法律规定向乙方住所地(湖北省荆门市九渊路六号)的人民法院提起诉讼。

第九条、合同效力

1、本合同所称居间合同的含义：根据《合同法》第424条居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。

2、本协议书一式二份，甲、乙双方签字、盖章(乙方捺手印)生效，各执一份存查。

甲方(签字、盖章)：

年 月 日

乙方(签字、捺手印)：

年 月 日

2025居间协议书精选11篇

契约精神是西方文明社会的主流精神，合同在办公里的地位越来越高。签订合同可解决或预防不必要的纠纷，相信很多朋友都对写承诺书感到非常苦恼吧？我们会对该领域的新技术新模式进行深入解析供您学习。

居间协议书 篇1

1.乙方在与甲方签订本协议后，甲方委托乙方非公开推广甲方所经营的资产管理业务，具体内容包括：

（1）乙方以居间方的名义客观宣传甲方的资产管理业务及经营情况；

（2）乙方向甲方推介优质项目资源，并促成甲方与项目资源的对接、洽谈、合作；

（3）乙方向甲方推介优质合格投资者，并促成甲方与投资者的对接、洽谈、合作。

2.甲方有权根据相关法律、法规的规定及业务发展的需要对自身的经营范围做出调整，并及时将经营范围的调整情况通知乙方。

3.乙方充分了解甲方（含甲方子公司、关联方）的公司历史沿革、历史业绩等情况，对意向投资者宣传甲方经营情况应当做到审慎、客观、真实，并不得对意向投资者开展募集活动。

4.待乙方确认该项目方符合甲方优质项目资源标准，或意向投资者符合优质合格投资者标准后，乙方将该优质项目资源或合格投资者的全部信息（含联络人信息）交予甲方。

5.甲方将其优质项目资源、优质合格投资者标准向乙方充分说明，并在适时更新后及时告知乙方。

6.乙方向甲方推介的投资者，仅限于金融机构、工商企业（不包括自然人投资者），且该机构、企业符合中国证券监督管理委员会及其他相关法律法规规定的私募投资基金的合格投资者标准。

居间协议书 篇2

委托人，________电话 ___________ 工作单位，______

居间人，________

法定代表人，___住所，___________

甲方欲购买房屋一套，特委托乙方提供卖房人的信息，帮助甲方与卖房人签定房屋买卖合同。

经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，以咨双方共同遵守。

第一条，欲购买房屋的基本情况

房屋坐落，_____区;

建筑面积和格局，_____

房屋用途，____;

房屋朝向，______

房屋建成年限，____

房屋总价款，______

付款方式，_____一次性或需银行贷款。

房屋性质为央产房或经济适用房或房改房或商品房，或者房屋性质不限。

以上为基本意向，最终以甲方实际看中的房屋为准。

第二条，甲方委托事项

1、乙方代为寻找卖房人;

2、乙方带领其实际参观房屋;

3、乙方代为审查卖房人基本情况等。

第三条，甲方义务

甲方根据乙方通知参观房屋;

甲方经乙方介绍认识卖房人，不得私下与卖房人签订房屋买卖合同。

支付居间费用。

第四条，乙方义务

乙方应当根据甲方要求挑选合适的房屋。

乙方通知甲方参观房屋，应当提前__小时。

乙方应当向甲方如实提供卖房人的信息;

购房居间合同范文节选!

如甲方需银行提供贷款支付购房款，乙方指导甲方办理银行贷款。

向甲方提供合作的银行、银行认可的房屋评估机构以及银行认可的律师事务所等。

第五条，委托期限 本合同委托期限为___月，期满之前，甲方不得解除委托。

或甲方可以解除本委托，但因其解除委托行为给乙方造成损失的，应当承担赔偿责任。

合同期满乙方未找到卖方的，本合同终止。

经双方协商一致，可以续定委托合同。

第六条，乙方报酬

乙方完成居间事项，即甲方与乙方提供的卖房人签订房屋买卖合同，甲方向乙方支付__元的居间服务报酬。

该报酬于甲方与乙方提供的买房人签订房屋买卖合同之日支付。

第七条， 违约责任

甲乙双方应认真履行本合同，如有违约，应赔偿守约方的损失。

购房居间合同范文节选!

第八条，争议解决

双方在履行本合同中的争议应先协商解决;

如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼或向北京仲裁委员会提起仲裁。

本合同共__页，自双方签字之日起生效。

本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

甲方，___ 乙方，____

_____年 ___月______日

居间协议书 篇3

1.居间服务费的标准：

（1）乙方向甲方推介“优质项目资源”，且甲方就该优质项目资源达成正式协议的：甲方（含甲方子公司、关联方）收取的首年度（基金）管理费的    %。（范围：5%-10%）

（2）乙方向甲方推介“优质合格投资者”，且甲方就该优质合格投资者达成正式协议的：甲方（含甲方子公司、关联方）收取的首年度（基金）管理费*该（被推介）投资者的实缴出资/甲方募集资金总额的    % 。（范围：10%-20%）

2.甲方承诺依照资产管理公司行业惯例收取管理费，不应违反诚实信用原则，不应设计管理费延后收取条款以规避支付乙方服务费的义务。如募集资金分期实缴（跨首年）或该（被推介）投资者增资，甲方收取的管理费同样依照第四条第1款标准向乙方支付居间服务费。

3.管理费的支付以平滑机制为原则，如存在管理费提前收取（一次性收取2年或更多年度管理费）的，首年度基金管理费计算为：提前收取管理费总额/收取的年度数。

4.甲方收取的管理费到账之日的第二个工作日起10个工作日内支付乙方服务费，如因募集资金逾期到位等原因造成管理费延迟收取，相应的居间服务费顺延支付，不构成甲方违约。

5.甲方（含甲方子公司、关联方）经洽谈合作最终未能参与乙方推介的项目，或最终未接纳乙方推介的投资者出资的，无需支付给乙方任何费用，但应当向乙方说明未能达成合作的原因。

6.甲方经营的其他资产管理业务（含基金产品）与乙方无关，双方就“其他资产管理业务”互不享有、承担任何权益、责任。

7.乙方应在本协议约定的范围内向甲方提供居间服务，乙方不得对外宣称与甲方存在控股、实际控制、关联方等关系，不得宣称取得甲方授权从事私募股权投资募集活动。因乙方违反本协议约定，甲方有权单方面解除本协议，并不支付乙方报酬。乙方因此造成甲方及第三方的相关损失和责任，由乙方承担。乙方因违反《私募投资基金募集行为管理办法》等法律、法规受到的监管部门的处罚及一切不良后果均由其自行承担。

8.乙方保证其在签订本协议后，直至本协议终止前，不会将已经推介给甲方的项目资源或合格投资者再推介给第三方，除非甲方在收到乙方全部推介信息后明确表示不会开展合作，或在收到乙方全部推介信息后超过3个月未与乙方推介的项目资源或合格投资者开展合作。本款“开展合作”是指甲方已与乙方推介的项目资源或合格投资者签署合作框架协议性质的法律文件，或甲方已就合作事宜开展实质性的前期准备工作（如依招标程序参与竞标等）。

9.乙方保证每年为甲方推介一个/名以上（含本数）的优质项目资源或优质合格投资者，否则视为本协议自行终止。但乙方一次性补足推介项目资源或投资者的，本协议继续有效。

10.非经乙书面许可（含电子邮件、微信等形式），甲方无权将乙方推介项目或投资者另推介给第三方，但甲方为项目寻找资金或向资金方推介项目的情况除外。甲方将乙方推介项目或投资者另推介给第三方的，由甲、乙及第三方签订相关协议。

居间协议书 篇4

委托方：

居间方：

工程名称：

工程地点：

第一条：事项确认。

委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息，并确认居间方为委托方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该项目的居间人。

第二条：委托方责任：

1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人，具有能够承担该工程项目的施工能力。

2、能与居间人签订该工程项目的居间协议，诚实信用履行该工程项目的居间协议。

第三条：居间方责任：

1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。

2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的.安全责任，直至委托方与矿主方龙里县巨潮矿产品有限公司签订该工程项目的承建施工合同。

3、在施工期间，居间方应积极配合委托方处理，施工事务时，以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。

第四条：委托方与矿主方龙里县。

巨潮矿产品有限公司签订该工程项目施工合同之日起，居间人的居间活动结束，此工程项目居间合同协议书双方签字生效，双方不得任何理由反悔。

1、委托方与建设方签订该工程项目：重晶石开采，石方、土方的开挖。

2、委托方重晶石石方每立方，土方硅矿。

第五条：付款方式。

1、委托方按每月进度款足额支付居间费给居间方。

2、委托方得到建设方的进度款时，在三个工作日内向居间方支付居间费。

3、该工程完工之后，委托方得到建设方支付的结算款后，三个工作日内一次性付清居间费，不得任何理由拖欠余款。

第六条：如委托人不按时支付居间费，居间人可凭此合同向人民法院起诉，仲裁或申请支付令。按工程并且要委托方与建设签订的工程项目总量计算，居间人所得的居间费，另外加收5%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。

委托人：居间人：

身份证：身份证：

电话：电话：

居间协议书 篇5

天津贵金属交易所 监制 （天津世元金行贵金属经营有限公司） 印制

甲方(委托人)：天津世元金行贵金属经营有限公司

联系地址：天津空港西三道金融中心3-1-302

联系电话：

传真号码:

电子邮件:

邮政编码：300308

乙方(居间人)：

营业执照号码/身份证号码：

联系地址：

联系电话：

传真号码：

电子邮件：

邮政编码：

甲、乙双方本着平等协商，互惠互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》

和相关法律法规，达成如下协议：

一、委托事项及居间业务范围

1、乙方接受甲方委托，为甲方从事的现货和现货延期交收交易业务介绍客

户，促成甲方与客户间签订《客户协议书》 。

2、“居间成功”是指完成本条约定的委托事项。乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供联络、协助等服务,而未促成甲方与客户间签订由甲方出具的《客户协议书》的，视为委托事项未完成。

3、乙方居间业务范围限于 市 地区。

二、乙方的主体资格要求

1、能够独立承担居间法律责任的自然人或者机构；

2、具有良好的诚信记录；

3、具备一定的客户资源；

4、符合政府有关监管部门对居间人身份的相关要求；

5、承认天津贵金属交易所相关业务管理办法；

6、乙方应具备黄金、股票、期货等投资知识，熟悉并认同天津贵金属交易所制度规则及交易的品种。

三、居间报酬的金额（计算方法）、支付时间、支付方式

居间报酬的金额（计算方法）： 甲方按照乙方促成签约的终端客户当月交易净手续费百分之五十的标准支付乙方居间服务费。 (注:根据天津贵金属交易所的规定，居间报酬不得超过甲方手续费净收入扣除各项税费后的100%，否则本协议不予生效。其中“甲方手续费净收入”是指手续)居间报酬支付时间： 甲方每月10日前按上述比例统计乙方上月的居间服务费，每月15日以（居间）服务费的方式发放。乙方在收取上述费用前应开给甲方等值的合乎要求的发票。如无出具发票，乙方可委托甲方代其开具发票，并按应得居间服务费的10%向甲方支付税费。 居间报酬的支付方式：甲方将居间报酬支付至乙方指定的银行账户，如遇节假日则顺延至节假日后的第一个工作日。

乙方银行账户信息如下：

收款人全称：

开户银行：

银行账号/银行卡号：

以上账户信息如遇变更，乙方应以书面形式提前3个工作日通知甲方，否则原账户仍被视为有效。如因乙方未及时通知账户信息变更造成的损失由乙方自行承担。

四、居间费用的承担

乙方自行负担居间活动的费用。

五、甲方的权利义务

1、甲方应定期或不定期对乙方进行现货及现货延期交收交易知识和职业道德培训，向乙方提供必要的业务介绍资料，为乙方按本协议开展业务提供必要的资源与支持，并有权对乙方的居间活动进行监督。

2、甲方有权根据天津贵金属交易所相关规定对《客户协议书》作出调整，而无需通知乙方。

3、甲方应保守在委托乙方从事居间活动中获悉的乙方的商业秘密，未经对方书面同意，不能以任何方式向第三方泄露。

4、甲方保证其已取得天津贵金属交易所授予的会员资格。

5、如果居间成功，甲方应按合同约定及时向乙方支付居间报酬。

六、乙方的权利义务

1、乙方居间成功，有权要求甲方按合同约定支付居间报酬。

2、乙方有权应邀参加甲方组织的居间商年会、研讨会和培训等活动；

3、乙方在开展业务时，应当向客户明示其居间的身份，不得假冒甲方员工的身份来开展业务。同时乙方应当根据相关业务规则对客户如实介绍贵金属现货和现货延期交收交易的相关情况，正确揭示风险和收益，不得做虚假宣传，不得做获利保证或各种不切实际的承诺，不得私自向客户收取各类费用。

4、乙方不得自行与客户签订《客户协议书》，不得代替客户办理开户、销户事宜，不得与客户约定分享投资收益，不得代理客户下达交易指令或调拨资金。

5、乙方应当就有关订立合同的事项向甲方如实报告。

6、乙方应保守在为甲方完成居间活动中获悉的甲方的商业秘密，未经对方书面同意，不能以任何方式向第三方泄漏。应保守客户的商业秘密和个人隐私。

7、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

8、乙方不得继续发展下级居间人，构成层级居间。

9、乙方在居间活动中应自觉接受甲方的监督，遵守甲方制定的《居间人管理办法》或提供居间服务的相关规定。

10、遵守国家法律、法规和政策，遵守天津贵金属交易所的相关规章制度。

11、乙方只能将甲方品牌及相关标志、名称等用于开展本合同约定的居间业务活动中,不得用于其他用途。

12、在本合同有效期内，乙方不得接受天津贵金属交易所其他会员委托从事居间服务，且不得从事有损天津贵金属交易所、甲方及客户利益及声誉的非法经营活动。

13、乙方不得以甲方名义设立集中交易场所或经营服务网点等。

14、乙方对外进行宣传的相关内容如涉及天津贵金属交易所或甲方，乙方

居间协议书 篇6

甲方：

乙方：

由乙方为甲方公司引荐承建中学学生宿舍老师公寓工程。 经甲方公司开会研究决定签署此份不可撤销的居间效劳费协议书，并依据《中华人民共和国合同法》第23条及422条、427条中对相关居间效劳条款和《中华人民共和国责任授权法》，参照并按受国际ICC500/600条款中不可逾超、不可泄漏的条款制约，甲方在此向 先生签发居间协议书，甲方负全部法律责任，并郑重作出以下付款保证，其具体内容条款如下：

一、甲方同意由 先生引荐中学学生宿舍老师公寓楼工程，同意支付居间费〔人民币〕作为本次工程的居间效劳费。

二、经乙方成功引荐该工程，甲方均按投资方式总承包商实际工程发生总数量和总造价约陆仟零柒拾玖万人民币，支付居间效劳费%为人民币叁佰玖拾伍万元，假设有来意逃避或成心拖延支付，愿按每延期一天按应付金额的千分之五支付滞纳金，直到清偿完为止，并承当违约时所引起的相关费用〔包括：不限于律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等〕，甲方就此无任何异议。

三、甲方保证出具的`此支付协议书及相关证照资料，签字文书等真实、合法、有效、无任何欺诈行为，如果甲方不按照此协议书执行，甲方愿意承当行全部法律及经济责任，乙方可以凭此协议书向法院提起诉讼，甲方自愿放弃一切抗辩申诉权利。

四、乙方该收取的工程效劳费叁佰玖拾伍万元人民币为税前所得，具体完税手续由甲方自己负责，如果需要分流，甲方将按照乙方提供的名单和帐户分别汇出或支付现金。

五、甲方向乙方支付居间费的方式；甲方和乙方签订居间协议时，将居间叁佰叁拾伍万元人民币支付在乙方指定银行帐户，居间成功，甲方进场开工时，甲方在支付乙方居间费陆拾万元整。

六、此协议书不可撤销，不可更改，甲方不能以任何理由不兑现给乙方，本次承包中学学生宿舍老师公寓工程不管发包方或甲方发生一切相关责任均与乙方〔居间人员〕无关及无需承当任何经济责任及法律责任。

七、只要甲方承建此工程工程，不管工程是否承建完毕，都需按第4第五条支付居间费给乙方。

八、以上承诺甲方付清乙方全部居间效劳费后，本居间协议书自动终止，如居间不成功本居间协议也自动终止。

特此承诺；

甲方法人代表；

乙方法人代表：

法签字盖章：

法人签字盖章

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

年 月 日

年 月 日

居间协议书 篇7

买方(下称乙方)， 联系方式，

甲乙双方经过友好协商，基于自愿平等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的作品事宜，达成如下协议合同，一、作品概况

二、作品权属

甲方应保证对本合同的第一条作品拥有所有权及处分权，并拥有足以对

抗第三人的权利，同时甲方应如实说明作品的情况及瑕疵。

三、交易价格

经甲乙双方确认，本合同交易作品的价格合计为，5000000人民币(伍佰万元整)，甲乙双方均有对本合同约定的交易价格和其他事项保密的义务，任何一方泄露合同其中信息，应承担给对方造成损失的赔偿责任。

四、付款方式因乙方资金原因双方协商同意在签订协议五个月后,在年月日前将上述款项付至甲方银行账户。

五、作品交付及验收

甲方应在合同签订五日内将作品交付乙方。

甲乙双方在交付的同时对作品进行现场验收。

1、验收方法，双方书面确定。

2、验收标准，符合本合同第一条所列作品概况。

3、验收结束后，甲乙双方应对作品进行确认正视、俯视、底视的照片进

行签字确认。

六、交易终止

1.乙方于以下情形有权终止交易，有证据表明作品在权属、真伪、瑕疵纰漏等方面存在不实之处。

上述情形属实的，乙方有权解除合同.

2.乙方未按照合同约定时间交纳作品款项的,甲方有权终止合同,并要求乙方退还作品.

七、违约责任

1、甲方在作品的权属、真伪、瑕疵纰漏等方面存在不实之处，应按照本合同约定的交易价格向乙方进行赔偿。

2、乙方未按照合同约定支付款项的，必须在合同约定时间7天内将画退回,否则除归还作品外,还要按合同规定总价的50%作为违约金赔偿甲方.

八、不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免的对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等，以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如遇不可抗力事件发生，导致合同无法正常履行，发生一方应及时告知

对方，并及时协商合同终结或延期协议，并书面做出合同附件。

九、补充与附件

本合同未尽事宜，应按照国家相关法律法规执行，未做规定的，甲乙

双方经过友好协商达成书面补充协议。

协议与其他补充材料作为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十、合同效力

本合同自甲乙双方签字之日生效。

本合同一式二份，双方各执一份，

具有同等法律效力，签字盖章(手印)生效。

十一、争议处理

本合同在履行过程中发生争议的，由双方当事人友好协商解决，也可由有关部分调解;协商或调解不成的，依法向甲方地方人民法院起诉。

甲方，乙方，

年月日

5篇有关字画作品的买卖合同范文(三)

甲方(卖方)，

乙方(买方)，

甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款，

一、甲方自愿将坐落在济南市区路小区号楼单元室(建筑面积平方米，储藏室平方米，产权证号)房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。

二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写;即人民币小写。

三、乙方在签订本合同时，支付定金，即小写。

四、乙方支付定金之日起个月内，向甲方支付首付款(定金从中扣除)，首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。

五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。

六、办理房产证手续所产生的有关税费由方承担。

七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。

八、甲方应在前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。

十、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，并将抽风机一台(型号，)，空调两台(型号，)，热水器(型号，)，浴霸(型号，)，饮水机(型号，)，音响两台(型号，)，凉衣架，房内灯具，前后门窗窗帘、电脑桌一张，橱卫设施，等让与乙方(含在房屋价值内)。

十一、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

十二、附加条款，

甲方(公章)，_________乙方(公章)，_________

法定代表人(签字)，_________法定代表人(签字)，_________

_________年____月____日_________年____月____日

居间协议书 篇8

编号

委托人(甲方)，_________________

营业执照号或身份证号，_________________

地址，_________________

居间人(乙方)，_________________深圳市佰志诚投资发展有限公司电话，_________________0755-27232588传真，_________________0755-29758280

一、甲方委托乙方代理出售/出租以下物业(下称“该物业”)，甲方保证该物业为自己所有或有权出售/出租的合法物业，否则应承担由此引起的纠纷，且不能减免依约向乙方支付佣金或违约金的义务。

二、该物业位于。该物业用途为，建筑面积为平方米(以该物业产权证标注面积为准)。该物业已依据国家有关规定取得产权证书，所有权证号为字第号，所有权人为。

三、甲方承诺，_________________经乙方所介绍客户(包括乙方所介绍的客户的亲属、授权人、同事、合作伙伴、所在单位、关联单位)(以上统称“买方或承租方”，下同)成功购入/租入该物业的，无论购入或租入的份额多少，无论是直接的还是间接的还是通过其它任何单位、人员购入或租入，甲方均须向乙方支付售价的%或个月的租金作为佣金，支付时间为买卖或租赁成交或者承租方进场之时。

四、甲方须邀请乙方参加与买方或承租方的谈判并见证签约;买方或承租方私下与甲方联系的，甲方须通知乙方前往参加谈判并见证签约。甲方违反上述义务之一的，甲方仍须向乙方依约支付佣金。

五、本合同未经双方协商一致，不得擅自变更或解除，_________________本协议经双方协商解除后，乙方之前介绍的买方或承租方成交该物业，视为甲方扔利用了乙方提供的信息、条件、机会和平台，甲方必须向乙方依约支付佣金。

六、双方确认，_________________居间服务确认书(求购/求租)作为本协议书附件，作为确定乙方所介绍客户的依据。

七、本协议一式两份，双方各持一份，自签署之日起生效。本协议在履行中发生争议，且协商不成的，交由乙方所在人民法院裁决。甲方确认，_________________乙方已提醒自己注意本协议的各项条款内容，并对各项条款内容进行了充分说明，甲方同意接受本协议各项条款。

八、本合同附件作为本合同不可分割的部分，具有同等的法律效力。

附件一，_________________居间服务确认书(求购/求租)

附件二，_________________甲方房产证复印件

附件三，_________________甲乙双方营业执照复印件

附件四，_________________甲乙双方代表身份证复印件

九、备注条款，_________________

甲方(签章)，_________________乙方(签章)，_________________深圳市佰志诚投资发展有限公司

负责人(签字)，_________________承办人(签字)，_________________

签约时间，_________________

居间协议书 篇9

一、定义及解释XXX，在本合同中指______XXX(北京XX公司(以下简称“甲方”)。2.代理商，指已预先获得甲方授权向客户销售______竞价排名，并代理客户向甲方进行竞价排名申请及支付费用的服务商。3.用户， 指符合本合同规定的条件并已通过其代理商或直接向甲方支付服务费用，使用“______竞价排名”服务的单位或个人(以下简称 “乙方”)。XXX竞价排名， 指甲方向乙方提供在甲方搜索引擎网页搜索结果页面中，以关键词在线竞价方式展示乙方网站信息的一种有偿服务，该服务遵循同一时间价格优先，同一价格时间优先的原则，具体服务内容由本合同的相关条款规定。5.“推广费”的预付款， “推广费”是为乙方购买“______竞价排名”服务中关键词所产生的点击费用，“推广费”最低的预付款为b____元，不设上限。6.“专业服务费”， “专业服务费”是指用于购买甲方向乙方提供“______竞价排名”的专业服务，“专业服务费”的最低付款为每年b____元，乙方向甲方支付“专业服务费”后， 甲方将向乙方提供以下四项专业服务，1)咨询服务， 甲方将帮助乙方根据其业务领域，推荐与乙方产品或服务相关的关键词。2)开户服务， 甲方帮助乙方注册“______竞价排名”的管理帐号，指导乙方使用管理帐号中的相关功能。3)管理服务， 甲方协助乙方进行“______竞价排名”的管理帐号日常维护，协助乙方撰写关键词对应的网站信息描述和调整每一个关键词在搜索结果中的位置。4 报告服务， 乙方可以随时查询关键词点击量统计和费用统计报告，并可以得到定期的分地域统计报告。二、合同的确认与接受1.乙方必须完全同意甲方在 网站上公布的所有服务条款，自行或授权其代理商完成注册程序，才能成为“______竞价排名”的正式用户，按照服务条款使用该服务。2.乙方使用甲方“______竞价排名”的行为将视为乙方对本合同全部内容的接受。3.乙方使用甲方“______竞价排名”时必须严格遵守本合同。三、甲方“______竞价排名”的服务内容甲方于收到乙方直接或由通过其代理商向甲方全额支付的“______竞价排名”相应的费用并且审核通过乙方提交的关键词后，依本合同提供以下服务，1.乙方的网站信息将出现在甲方搜索引擎的指定关键词网页检索结果页面中。2.乙方可以随时调整所提交关键词的每次点击单价，以控制自己网站或网页在指定关键词检索结果的排名。3.乙方可以根据注册的用户名和密码，登陆“______竞价排名”的管理帐号，查询自己提交的关键词查询信息的点击量统计报告、费用统计报告。4.在甲方提供的搜索引擎中，网民每点击一次搜索结果中乙方提交的关键词信息，系统自动从乙方的“______竞价排名”推广费的预付款中扣除一次点击费用，每次点击价格起价人民币______元，以1分为竞价单位，无上限。5.当乙方“______竞价排名”的管理帐号内余额不足以支付其关键词的点击费用时，乙方或其代理商应及时向甲方续费，如因乙方或其代理商没有及时续费而造成乙方关键词下线导致乙方无法享用“______竞价排名”服务，甲方不承担责任。7.乙方如遭遇不可抗力事件，不得不终止“______竞价排名”服务，当乙方向甲方提供有效证明后，甲方可以向乙方退回未消费完毕的“推广费”的余额，但不退回“专业服务费”。8.“专业服务费”在乙方“______竞价排名”的管理帐号生效时起________年内有效，如乙方愿意在“专业服务费”有效期结束时继续享用甲方提供的“______竞价排名”服务，乙方应在当年“专业服务费”有效期结束前向甲方支付或通过其代理商支付第________年“专业服务费”，以此类推，如乙方或其代理商在服务期满后的____日内仍未向甲方支付“专业服务费“，甲方有权暂停向乙方提供“专业服务”，但乙方可以继续使用“______竞价排名”服务。四、付款1.乙方享用“______竞价排名”服务的，需按本合同第一条列出的“专业服务费”、“推广费”的规定向甲方付款。(另可参见“竞价排名服务收费标准”)。2.乙方或其代理商需按照甲方认可的方式，在注册管理帐号后的3个工作日内向甲方支付本合同所规定的费用。3.甲方有权根据实际情况随时调整“______竞价排名”的“推广费”及“专业服务费”的标准及费用支付方式，但调整前乙方已经支付(无论自行或由其代理商支付)的款项不受影响。五、甲方的权利和义务1.甲方承诺不公开乙方的用户信息，除非乙方授权甲方透露这些信息，或者相应的法律及程序要求甲方提供乙方的用户信息。2.甲方有义务按照本合同的规定为乙方提供“______竞价排名”服务，如甲方违反本合同规定的义务，给乙方造成损失的，甲方可在本次乙方交纳“推广费”及“专业服务费”的范围内承担赔偿责任。3.甲方有权在甲方的服务器上保存乙方的信息(包括但不限于乙方的注册信息)。4.甲方有权使用乙方注册信息中提供的联系方式与乙方联系有关“______竞价排名”的事宜。5.甲方不向其他任何第三方保证和承诺乙方提交的网页和信息符合注册标准，乙方自行对其网站提供的内容、产品、服务等承担全部责任。6.甲方有权随时删除含有任何危害国家安全、淫秽色情、虚假、非法恐吓或非法骚扰、有损他人名誉、利益、侵权等违法或有违公序良俗的信息或链接的网站，如果乙方的网站因为以上原因，被甲方删除，乙方已支付的“推广费”和“专业服务费”将不予退还。7.甲方有权修改乙方提交的与其网页和信息内容不相关的关键词查询信息。8.甲方将在收到乙方支付的款项后 3 个工作日内，审核乙方提交的信息。9.甲方可以根据中国法律法规的调整、行政执法机关的命令和社会伦理道德的变化相应调整竞价排名关键词的审核标准，如系前述原因导致乙方的关键词无法再次通过审核的，该关键词下线，乙方停止享用“______竞价排名”服务，甲方向乙方退还其未消费完毕的“推广费”余额，但不退回“专业服务费”。六、乙方的权利和义务1.乙方保证提交的网页不能含有任何违反国家有关法律、法规及中华人民共和国承认或加入的国际条约的内容，包括但不限于危害国家安全、淫秽色情、虚假、违法、非法恐吓或非法骚扰、侵犯他人知识产权、人身权或其他合法权益或利益以及有违公序良俗的内容或指向这些内容的链接。3.乙方同意接受甲方电话、邮件、或上门拜访等方式确认与“______竞价排名”的相关事宜。4.乙方的网站必须有一定有益的实质内容，此项标准由甲方全权决定。5.乙方尚未开通的网站将不能使用甲方“______竞价排名”服务，乙方必须保证提交的网站或网页可以正常访问、网站内信息、网站服务或其它网站功能可以正常使用，不能正常访问的网站，甲方有权暂时终止“______竞价排名”的服务。6.乙方通过甲方“______竞价排名”服务进行商务活动所引起的一切法律纠纷均与甲方无关。7.乙方不得以任何方式对其他“______竞价排名”用户的搜索结果付费条目进行恶意点击。8.乙方对其在甲方“______竞价排名”服务注册的用户名和密码的安全性负全部责任，并对以其用户名进行的所有活动和事件负全部责任，乙方若发现任何非法使用“______竞价排名”管理帐号或存在安全漏洞的情况，应立即通知甲方。9.如乙方违反本合同规定的任何条款，甲方有权拒绝向乙方提供“______竞价排名”服务，同时甲方有进一步追究乙方法律责任的权利。七、第三人投诉的解决鉴于互联网服务具有的跨地域、新权益等特殊性，且“______竞价排名”服务实行按点击付费制度，双方同意，在双方对第三人有依据指控乙方关键词侵权一事无法达成一致意见，且现行法律、法规无明确规定的情况下，甲方可以暂时将该关键词(包括含该关键词的字词组合)下线，同时通知乙方，直至乙方与第三人协商一致;乙方在接到甲方通知后明确要求停止“______竞价排名”服务的，甲方向乙方退回未消费完毕的“推广费”余额和“专业服务费”余额，本合同终止。八、保密责任1.甲乙双方对本合同的书面资料及其它有关的商业机密负有保密责任，不得以任何形式、任何理由透露给第三方;否则，甲乙双方都有权利向对方请求损失赔偿，并依法追究法律责任。2.保密责任不因本合同的无效、提前终止、解除或不具操作性而失效。九、合同的修改和解释1.甲方有权随时根据中华人民共和国有关法律、法规的变化、互联网的发展以及公司经营状况和经营策略的调整等修改本合同，此种情况下，甲方会按乙方注册信息中载明的联络方式通知乙方，乙方如需继续使用甲方“________竞价排名”服务时，有必要对的“__________竞价排名”的合同进行仔细阅读和重新确认，当发生有关争议时，以的服务合同为准。如果乙方不同意所改动的内容，乙方可以主动取消“________竞价排名”的服务，甲方向乙方退回未消费完毕的“推广费”余额和“专业服务费”余额;如果乙方继续使用“________竞价排名”服务，则视为接受服务条款的改变。2.如发生合同条款与中华人民共和国法律相抵触时，则这些条款将完全按法律规定重新解释，而其它条款则依旧保持对乙方产生法律效力和影响。3.本合同最终解释权归甲方所有。十、不可抗力1.“不可抗力”是指超出了一方所能合理控制的范围，在受影响的一方加以合理的注意之下仍不可避免的任何事件，其中包括但不限于，政府行为、自然力、火灾、爆炸、风暴、洪水泛滥、地震、潮汐、闪电或战争;鉴于互联网的特殊性，不可抗力还包括骇客攻击、网络中断及其他非因甲方过错产生的服务器故障等;但是，资信、资金或融资不足不得被视为是超出了一方所能合理控制的事项。十一、免责条款1.在本合同规定的范围内，甲方只对“______竞价排名”的结果负责，对下列情形，甲方不承担任何责任，(1)并非由于甲方的故意或过失而导致竞价排名服务未能注册成功;(2)由于乙方或代理商的故意或过失导致乙方遭受损失的;(3)因不可抗力导致甲方不能履行其义务的。2.无论因何种原因导致甲方应当依法承担赔偿责任时，赔偿金的最高限额为乙方有关______竞价排名当年实际发生的服务费用。十二、争议解决1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方可友好协商解决;协商不成，双方同意将争议提请____市仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。2.如果您有任何问题或建议，请拨打竞价排名热线电话

居间协议书 篇10

甲方(买方)，_________________

乙方(中介方)，_________________广州地产代理公司

甲乙双方经友好协商，对于_____年_____月_____日签订的房屋买卖合同(合同编号，_________________)对应的居间服务条款进行调整，达成一致意见，并签订本补充协议，

一、双方同意咨询及中介服务费采用分阶段付费方式，_________________签订合同完成当日支付人民币__元(￥元)，递件过户完成当日支付人民币__元(￥元)，交楼完成当日支付人民币__元(￥元)，取消有关违约金条款，如交易过程中中止交易，则甲方(买方)无需支付任何费用。乙方(中介方)应在十天内退回甲方(买方)已交的咨询及中介服务费，甲方(买方)可酌情支付人民币壹仟元(￥1000元)给乙方(中介方)。

二、如该房屋不能成功过户到甲方(买方)的名下，则甲方(买方)无需支付任何费用。乙方(中介方)应在十天内退回甲方(买方)已交的咨询及中介服务费，甲方(买方)可酌情支人民币壹仟元(￥1000元)给乙方(中介方)。

三、如因政策变化或甲方(买方)未能成功办理贷款，或非人为因素导致无法过户的，或因交易过程中卖方违约而导致无法过户，则甲方(买方)无需支付任何费用,乙方(中介方)应在十天内退回甲方(买方)已交的咨询及中介服务费。

四、本协议为甲乙双方签订的房屋买卖合同(合同编号，_________________)的补充协议，如本协议与合同存在不一致的地方，以本协议的约定为准。其它未尽事项按合同的约定执行。

五、 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。自双方负责人或其授权人签署之日起生效。

甲方(买方)，_________________乙方(中介方)，_________________

联系地址，_________________联系地址，_________________

联系电话，_________________联系电话，_________________

日期，_________________日期，_________________

居间协议书 篇11

甲方，

乙方，

丙方，

甲、乙、丙三方经协商一致，决定共同出资合伙经营图书批发兼零售业务，特签订本合同，以便共同遵守。

一、合伙经营企业名称，_________。

二、业务范围，

1.批发图书及有声读物。

2.零售图书及有声读物。

三、合伙各方出资方式、数额和投资期限，

1.甲方投资现金万元。

2.乙方投资现金万元。

3.丙方投资现金万元。

各方投资在书社开业前 天到住。

四、书社财产为全体合伙人所共有，任何一方不经合伙成员一致通过，不得处分书社的全部或部分财产、资产、权益、债务。

五、合伙成员出资额及因参加本联营而获得之权益不得转让。

六、利润分配与风险承担，

在依法交纳营业税及其他规定费用后，书社所得尚需提取适当的储备基金、发展基金及职工福利奖励基金，而后，合伙各方按下述比例分配，甲方，_%;乙方，_%;丙方，_%。各方亦按上述比例承担亏损风险。

七、书社的组织机构与经营管理，

1.由X X任书社经理，______任副经理 .

2.由××X推荐主管会计一名，___各推荐助理会计一名。

3.图书采购主要由___负责;运输、销售主要由___负责。

八、违约责任，

1.联营成员不得中途退出，如果退出，除赔偿其所造成的全部损失外，还应付其出资额的5%作违约金。

2.联营成员在本合同存续期间，不得加入其他半紧密型联营，否则视为中途退出，按前款处理。

九、本合同经三方签字后，报请有关主管部门审批后生效。生效日从审批之日算起，有效期至20××年×月X日终止。

十、本合同如有未尽事宜，由合伙成员协商作出补充规定。

十一、本合同正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。合同副本二份，送X X、X×各一一份。

甲方，乙方， 丙方，

地址， 地址，地址，

签约时间，年月日

鉴(公)证机关，(公章) 。

经办人，签章) 。

年月日