建楼合同
发布时间:2023-07-02 建楼合同建楼合同7篇。
随着人们越来越相信法律的处理方式，我们会常常去使用合同。你知道签订合同有什么意义吗？我们编辑了“建楼合同”以更好地满足您的需求，大家不妨来参考。希望你能喜欢！
建楼合同【篇1】
建设发包发（甲方）：承包施工方（乙方）：经甲、乙双方共同协商，在自愿、平等的原则下，就房屋建筑有关事项达成如下协议，望双方共同遵守。
一、承包方式：包工不包料
二、承建面积：_____㎡（以设计图纸为依据），乙方按甲方提供的施工图纸或甲方要求施工，双方约定按建筑面积包干，每平方米____元包干建成。
三、甲方职责根据乙方要求提供建房所需材料，乙方也可协助甲方购买。在购买质量和价格作指导性建议。
四、乙方职责
（一）承包范围：
1、乙方自带施工所需的一切用具（含模板、搅拌机、震动器、脚手架等，且运费由乙方负责），并按图纸或甲方要求施工。
2、甲方所购材料（铝窗、楼梯栏杆、石膏条、木地板等由乙方负责安装），内外线条、墙漆由乙方负责，凡属于壤瓷工程由乙方负责施工（做钢筋由乙方负责、运输钢筋的费用由甲方负责），其它需安装设备，如卖方安装由其负责，否则由乙方负责安装。浇地板、各层层面等需按规定使用振动器。
3、基础部分（石脚除外）。从浇灌地纤梁、地盘等起直至屋顶封顶，均为承包范围，并由乙方负责，每平方米185元包干。（扫地出门）
4、屋檐30公分以内由乙方负责，不另计工时费：阳台挑1.8工价折半计算。
5、露台围墙按实际面积计算，工时费由甲乙双方按市场价共同协商。
6、厨房、卫生间、房顶做防水层由乙方负责。
7、花岗石由甲方负责安装。
（二）工程质量要求
1、砌墙平面平整垂直墙角，顶角垂直，砂浆饱满，浇灌平整、牢实，粉墙光滑平整，墙砖、地砖平实、整齐，缝隙合理，做钢筋、绑钢筋符合图纸要求。
2、电路按图纸施工，布置合理规范、安全；开关、插座布置合理，能正常使用。
3、水管、排水管道按图纸设计或甲方要求施工。以上工程质量如不合格造成的损失由乙方负责。
（三）乙方装修职责
1、外墙面：外墙面沙浆赶平。
2、内墙面：厨房、卫生间贴满墙砖，过道墙脚按房主要求贴砖。
3、地板：过道墙面、楼梯、楼梯地脚瓷砖（1.2）、厨房、卫生间等凡壤瓷砖处。
4、厨房、卫生间内的一切设施、设备安装按甲方要求由乙方安装。
5、水、电路等相应配套设施由乙方施工。
6、化粪池。
7、围墙等附属工程由乙方负责施工，按市场价双方商计工时费。
五、工程款支付办法
1、工价：按房子图纸建筑面积上的计算，185元㎡。
2、地纤梁、地面平整浇灌，第一层封顶验收合格甲方支付乙方工时费10000元。二层、三层、四层同上。内外墙粉平、粉墙、壤瓷工程完工后验收合格支付工时费0元。全部装修完工检查验收合格后一个月内一次性结算后。
3、工程完工后（________年内），如房屋出现建筑安装的质量问题，由施工方负责维修。
4、乙方在建筑材料上把关。
六、安全责任乙方必须认真按施工操作程序施工，安全第
一、质量第
一、信誉第
一、预防为主，尚若施工中发生安全事故，均由乙方负责，发包方不负任何责任。
七、工期约定工程于________年____月____日开工，于________年____月____日前竣工。
八、其它未尽事宜
1、甲乙双方各自的材料、工具，甲乙双方各自负责保管。
2、乙方施工在保证质量的前提下应爱惜材料，避免造成浪费。
3、本协议一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方签字后生效。若在施工中遇到问题双方协商更改。双方应认真履行协议，尚若违反，造成的损失由违约方负责。
4、未尽事宜由甲乙双方再行协商处理。甲方（代表签章）：乙方（代表签章
建楼合同【篇2】
发包方(简称甲方)：_________________________
承包方(简称乙方)：_________________________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。
一、工程地点：__________________________________________________________。
二、形式结构：__________________________________________________________。
三、工程项目：
1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设80x80瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面25x40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30x30瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设30x30瓷砖，要求平整。
2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。
五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，______个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费_____________元人民币。
七、付款方式：为确保工程质量，暂扣____________元押金，____________年________月________日至____________年________月________日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，
八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方(签章)：______________________乙方(签章)：______________________
____________年________月________日____________年________月________日
建楼合同【篇3】
建楼协议书
一、协议的背景与目的
为了满足城市发展的需要，同时促进经济发展和城市改善，本协议的签署方就在该区域内建设一栋大型商业兼办公楼达成了一致。本协议用于明确各方在建设过程中所需的职责和权利，确保项目的顺利进行。
二、土地及房屋使用权
建设方将以市场公开竞价的方式将该土地使用权取得，并在竣工后将所建筑物的所有权移交给经营方。建设方将在全部工程结束之日结束此协议，转让所建房屋给经营方。
三、土地使用权保障措施
建设方应当保证所取得的土地使用权是完全合法的，并应当获得地方政府颁布的所有必要的许可证和批准文件。建设方应当全面满足土地使用权的保障要求，之后减少任何不必要的纠纷。
四、建设过程中的职责与义务
建设方应当全面负责本项目的设计、建设、质量、安全、监管和维护。建设方应当确保建筑物的所有工程都符合甲方提出的规划要求。建设方应当制定施工计划、提前预测和处理施工过程中的问题，并按照计划安排施工工艺和选材，确保完成施工任务。
经营方应当配合建设方的监管工作，确保施工过程中有足够的工程资源和质量保障条件。同时，经营方应当对建设方的监管工作进行管理，反思并建立改进机制。
五、工程实施期限
本工程的实施期限为三年。如果该期限到期时未能完成工程，则需延长至满足合同约定为止。建设方需要在规定的期限内提前告知方々延迟的时间。
六、工程质量保障措施
建设方保证在建造过程和运营期内，工程的质量符合国家、省、市级标准。建设方应当遵循最严格的质量要求和规定，严格按照国家相关标准、规范和相关技术规范来执行工程。
七、资金及合同签署
1.背景资金
本协议所述的背景资金包括建设项目的建设所需资金和运营所需资金。
2.福利资金
福利资金指由建设方为建造所需的工程人员和运营员工提供相关福利支出的资金，包括食宿、医疗保障、休息等。
3.第三方投资
在建造和运营过程中，本协议涉及到了第三方资金的投入，主要是吸引投资资金集聚开发中心，建设方有权自行选择其资金来源。
4.合同签署
本协议的各方向签约方交付完全执行的合同原件，用于存档和备案。
八、协议生效、变更与终止
1. 生效时间：本协议的生效日期是通过签署合同后的第三天。
2. 变更：本协议的任何变更，需要经由协议三方协商达成一致意见之后，再行签署协议变更协议，并提交备案。
3. 终止：本协议可以在对方方面实现相同意见的情况下提前终止，在以下情形下协议也可以提前终止：
（1）在履行本协议过程中无力按时履行有关义务的情况。
（2）因政治、经济、自然或其他因素导致无法完成本协议规定的义务。
（3）不可抗力或其他无法预见、避免或克服的因素。
（4）双方在自己的自由意愿下同意终止。
九、争议处理
双方应当尽可最大的努力通过友好协商解决任何发生的争议，如果争议仍未得出共识，应当依据中国有关法律的规定提交有关仲裁机构进行协商，并在拟定协议的过程中进行结论拟定的商谈。
十、协议解释及适用
1. 本协议的解释和适用，应参照中国法律。
2. 联合国国际贸易商品及服务协定对有关法律的适用给予了基本规定。
以上为建楼协议书的详细内容，双方在签约前应该认真阅读并严格履行，避免因未能履约带来不必要的法律纠纷。
建楼合同【篇4】
甲方（卖方）： 电话： 立契约人：
乙方（卖方）： 电话： 单位：身份证号码：
甲乙双方依据《房地产管理法》和有关规定，共同就下列商住房买卖事项订立本契约，共同遵守。
一、甲方同意将座落在____区商贸城A栋自东向西第 间出售给乙方，计售面积 平方米（按国家规定计算建筑面积）。
二、该房屋销售价格：商住房单价 元平方米。销倍总额元，大写元。订房时乙方向甲方预付房款底价的%，为 元，大写 元。工程主体结束时再付 %，为 元，大写 元，余款待甲方交给乙方商住房时（交房日期为________年月____日）一次付清全部余额款为元，大写元。
三、超过付款规定日期十天不付清全部房款的，该契约无效，此房由甲方另售。
四、商住房交付使用后，甲方并提供一切过户手续，帮助乙方办理《房屋所有权证》，费用乙方负责，土地使用证由甲方办理。
五、双方应承担的责任
1、甲方保证上述房屋权属清楚，若发生与甲方有关的 房产权纠纷或债权债务，由甲方负责清理，并承担民事诉讼责任。因此给乙方造成的经济损失甲方负责赔偿。
2、甲方负责法定保修期内（________年内）的房屋维修，逾期由乙方负责。
3、乙方在取得房屋所有权后，有权按规定享用该房有关的公用通道和公共活动场所，乙方必须服从统一管理，爱护公共设施，如损坏按规定价加二部赔偿。
4、乙方不得擅自改变房屋的主体结构，否则一切后果由乙方承担。
5、违约责任，乙方不能按预期向甲方付购房款或甲方不能按规定向乙方交付房屋，每超过____日，由违约方向对方承付房款0.3‰的违约金。
6、本契约在履行中引起的纠纷，应通过双方协商解决，如协商不成，直接向人民法院起诉。
7、本契约经甲方、乙方签字或盖章后生效。
8、本契约一式三份，甲乙双方各执一份。
9、双方约定一的其它事项：
甲方：乙方：
开户银行： 开户银行：
账号：账号
________年____月____日
建楼合同【篇5】
建设方：以下简称甲方
施工方：以下简称乙方
依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，根据甲方20xx年1月10日的工程招标函和乙方20xx年1月10日中标的投标书，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
工程项目
一、工程名称：综合楼
二、工程地址：长株潭大市场
三、工程概况：砖混结构七层，建筑面积7406平方米(结算时按实计算)
四、工程项目批准单位：湘潭市计划委员会
批准文号：潭计基(20xx)218号
五、承包方式：包工包料
六、承包范围和内容：
1.按湘潭市勘测设计院设计的'施工图纸，包括土建、水电、避雷、室内消防及化粪系统。基础超深一次性包干。
2.办理建筑工程规定办理的所有手续(投资项目立项、地质勘测、图纸设计在外)，办理房屋每户产权证。
七、承包造价：按233.7万中标价包干
施工准备
一、甲方
1.20xx年2月8日前负责做好建筑物施工现场水源、电源(包括水表、配电板的安装)和运输道路的接通并维修，拆迁处理现场内民房和障碍物(包括架空或隐蔽)，以及负责300毫米以上的基地平整，并提供有关隐蔽障碍物的资料。
2.合同签订后提交建筑工许可证：由乙方办理。
3.合同签订后5天内提供完整的建筑施工图捌份，施工技术资料份：
4.组织有关部门参加施工图纸交底会审。
5.甲方委派贺泽东、赵红霞为现场代表，对工程质量进行监督，检查隐蔽工程、负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。
二、乙方
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;
2.组织施工人员和材料、施工机械进场;
3.编制完善施工组织设计或施工方案，送甲方会签;
4.乙方委派刘炳坤为现场代表，负责工程施工质量、安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。
工程期限
一、根据招标函的要求和投票书的承诺，工程总工期为240天(日历天)自20xx年2月10日开工至20xx年6月20日竣工验收。(开工日期以开工报告为准)。
二、如遇特殊情况(按湘工商合字[1993]第20号发布的合同示范本第三条规定)经甲方现场代表(或监理工程师)签证后，工期相应顺延。
工程质量与安全施工
一、本工程竣工质量按投标书要求为：合格等级。
二、乙方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。
三、乙方在施工中必须遵守下列规定：
1.凡用于工程(包括特殊情况下由甲方提供)的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关标准和规定提供质量合格证，并经检测合格后方可用于工程，对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表(或监理工程师)签证后，方可用于工程;
2.隐蔽工程必须经甲方派驻代表(或监理工程师)检查验收签章后，方可进行下一道工序，甲方派驻代表(或监理工程师)应在接到隐蔽工程检查通知单24小时之内进行检查;
3.乙方在施工中发生质量事故，应及时报造甲方派驻代表(或监理工程师)和有关部门，一般质量事故的处理结果应送甲方(或监理单位)，重大质量事故的处理方案，应经甲方、建筑管理部门、设计单位共同研究并经签证后实施;
4.工程竣工后：乙方按规定对工程实行保修。保修时间自通过验收之日算起。土建保修一年，水电保修半年，屋面保修五年。
竣工验收后，乙方向甲方提供完整的竣工验收资料二套。
四、乙方应该按规定采取严格的安全措施，做到安全生产、文明施工，甲方应予积极配合，施工中发生的安全事故由乙方负责，其它责任事故由责任人负责。施工与设计变更
一、乙方必须严格按甲方交付的设计图纸、说明文件施工，甲乙双方均不得擅自修改。
二、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸，乙方才予实施。
工程价款的支付与结算
一、本合同签订后二日内，甲方支付人民币15万元给乙方办理报建手续和施工准备。
二、工程进度款支付：基础工程竣工前，乙方所进场的建筑材料费用凭验收单或发票，一律由甲方支付，基础工程验收后，甲方支付进度款10万元，完成三层主体后甲方支付建安总价的60%主体完成后付足建安总价80%，工程竣工验收后五天内付足建安总价95%，乙方将钥匙、竣工资料、房屋产权证交给甲方时付足建安总价98%，其余2%作为质量保证金，待土建保修期满时一次付清。
三、乙方在单项工程竣工验收后二十天内，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件七天内审查完毕，如有争议，双方协商解决，解决不成可提请造价管理部门审定。
四、下列情况工程价款必须调整：
1.设计变更引起的工程量增减：其结算按94定额直接费进行结算。
2.人力不可抗拒而发生的自然性灾害。
奖罚条件
一、工期
按合同工期完工者不奖不罚，延误竣工，每延误一天，由乙方按合同造价的0.5向甲方支付违约金，但累计奖罚款总额不得超过建安总价的3。
二、签订合同后，甲方因国家计划调整，引起不能继续施工履行合同时，应向乙方支付实际发生的费用，其它原因停缓建，除向乙方支付实际发生的费用外，还应向乙方持付合同总价2%的违约金。
三、由于乙方的原因不能继续履行合同或完成工程后，经双方协商同意可解除合同，但必须向甲方支付合同总造价2%的违约金。
纠纷解决办法
任何一方违反人合同规定，定协商不成，按以下方式解决：
一、向湘潭市经济合同仲裁机关申请仲裁。
二、向人民法院起诉。
附则
一、合同补充条款：
部分材料质量乙方必须按要求采购：
1.铝合金用振升牌1.2mm厚银白色铝材;
2.水泥用市水泥厂或湘钢水泥厂生产的水泥;
3.钢材：I级钢用湘钢材，II级钢用链钢材;
4.电线用电缆厂生产的铜芯线;
5.开关、插座用鸿雁牌的;
6.防滑砖、瓷片用一级瓷片。
二、本合同一式捌份，加盖双方公章或合同专用章。
三、未尽事宜，参照国家工商行政管理局、建设部(GF-91-0201)建设工程施工合同协商办理。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建楼合同【篇6】
甲方：* *
住所地：***
法定代表人：*
委托代理人：***
乙方：****
住所地：***
法定代表人：***
依照《中华人民共和国合同法》及国家部、市建委对建筑装饰工程的有关规定，经甲乙双方通过协商签定合同如下：
一、 工程概况及承包方式
1、工程名称：***办公楼室内装修工程
2、工程地点：**
3、工程承包方式：包工包料
二、工程内容
工程内容以甲方提供的施工图纸、工程量清单为准;
三、工程造价
人民币*拾*万贰仟叁佰陆拾陆元整。
四、工程期限
工程开工日期：*年*月*日
工程竣工日期：**年**月**日
五、质量要求
按国家建设部行业标准JGJ73-91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到合格标准。竣工验收合格后，如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，在保修期一年内，乙方无偿保修。
六、付款方式
装修工程验收合格后30天内甲方付给乙方工程款总造价的95%即人民币*拾*万零柒佰肆拾捌元整，一年质保期后付给乙方工程款总造价的5%即*万壹仟陆佰陆拾捌元整。
七、双方责任
1、甲方负责提供整个工程的施工图纸1套、工程量清单1份。
2、乙方：
(1)严格按照施工图设计的施工规程及要求施工，不得减少施工工艺要求，由此产生的损失由乙方承担。
(2)工程施工中如有变更的项目，须经甲方同意后方可实施。
(3)装饰工程中用到的主要建筑材料(地砖、门、五金材料、电线、各类开关)须经甲方签字同意后方可使用，其它材料应符合设计要求及国家质量标准。
(4)本工程乙方不能转包、分包。若发现此种情况，甲方有权终止此合同，由此造成的损失由乙方承担。
(5)乙方须安全文明施工，施工过程中发生的安全责任事故由乙方负责。
八、其它事宜
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、本工程预算外的工程或清单中未列入的材料、工艺发生变化时，以“现场签证形式”由甲乙双方代表人签字为准，并列入竣工决算追加当中。
3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，由双方协商解决，协商不成的申请仲裁，或者向有管辖权的法院提起诉讼。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式肆份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。
甲方单位名称 乙方单位名称
(盖公章) (盖公章)
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
年月日：
建楼合同【篇7】
建楼协议书：合作共赢，共同打造美好家园
一、背景介绍
随着城市化进程不断加快，人们对于居住环境的要求也越来越高。为了满足市场的需求，我们决定合作共建一座高品质、高舒适度的住宅楼，为广大市民创造一个美好的家园。
二、合作伙伴介绍
我们团队包括土地所有者、开发商、设计师、施工队等各方，我们深刻认识到只有各方通力合作，才能创造出一栋具有高品质的住宅楼。
三、目标规划
我们的住宅楼将集中于以下方面：
1. 位置：地处市中心，交通便利，周边设施完善。
2. 设计：采用现代化的建筑设计，注重实用性和美观性的统一，满足居民对于小区的舒适空间需求。
3. 环保：采用环保材料，较低的能耗，同时配备智能控制系统，为居民创造一个健康、绿色的生活空间。
4. 财务管理：我们将严格按照成本规划，合理投入，完善财务管理体系，确保合作双方的一切权益。
四、合同约定
1. 各方将按照项目法人的要求，建立明确的合同约定，并严格履行合同中的主要义务。
2. 合同涉及到资金、投资、收益等重要涉及到合作方利益的事项，应进行详细说明，准确明确各方责任和提供的合作方贡献，并提交至相关政府部门进行备案审核。
3. 为确保项目顺利进行，合同期限不得逾期，周期内需切实保证项目推进效率，以向更多消费者提供购房、置业服务，迅速响应市场发展趋势。
五、风险评估
1. 合作双方应在项目合同签署之前，开展对项目可能出现的风险进行充分评估，尽量减少项目运作过程中的不可预见性方面的影响。
2. 风险具体可分为时间风险、市场资金风险、建筑设计实施风险、监管部门审批风险以及收益亏损风险等方面，我们将谨慎思考每个环节，制定适合的风险控制措施，从而保证项目顺利推进。
六、合作致辞
我们真诚同意在合作建立美好家园的路上共同前行，决不退缩，不断实践、创新，为市民服务，同时为自己创造价值，灵活利用市场、技术等多种资源，不断成长和提升，因为时代要求我们不断追求卓越。
yJS21.com更多精选幼师资料阅读
建楼合同9篇
随着法律逐渐渗透到人们的日常生活和工作中，合同的应用变得越来越常见。签订合同可以有效地减少双方间的争议和疑虑，那么您是否了解如何撰写一份优秀的合同呢？相信以下内容有助于您，务请收藏。
建楼合同【篇1】
甲方：乙方：
身份证号码：身份证号码：
甲乙双方本着互利互惠的原则，经双方友好协商，决定共同合资在，即原甲方的宅基地上新建六层楼房，为明确双方权利义务，特订立此合资建房协议。
一、甲方提供其自有的位于的宅基地用于建造房屋，该宅基地占地面积约平方米，宅基地使用权证编号为：
二、双方同意以甲方的名义建房，本次建房资金估计约万元，由乙方出资75%（人民币万元），甲方出资25%（人民币万元）；
建房资金指房屋建造成本及房屋报建所产生的一切费用。
三、由方负责办理相关建房手续，该房屋报建手续所需的费用计入此次建房资金总额；
四、房屋建成后双方各享有一半的权利，甲方拥有一至三层的房屋产权（建筑面积平方米），乙方拥有四至六层的房屋产权（建筑面积平方米），双方对各自分配的房屋均享有居住权和出租收益权，甲方承诺不以任何理由对房屋的其他产权主张权利； 建成毛坯房后双方对各自占用房屋自行处分，日后如需装修，该装修费用由各自自行承担。
五、若该房屋在建造过程中或建成后投入使用，该宅基地被征收或者征用的，甲乙双方按照各自占有的房屋产权面积确定补偿款的分配比例。
六、以上条款对双方均有约束力，任何一方违反该约定致使该房屋不能建成或者造成其它经济损失的，则造成损失的一方负责赔偿另一方的全部经济损失。
本协议一式两份，双方各执一份，经甲、乙双方签字后生效。
甲方：
年月日
乙方：
年月日
建楼合同【篇2】
建设方：以下简称甲方
施工方：以下简称乙方
依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，根据甲方20xx年1月10日的工程招标函和乙方20xx年1月10日中标的投标书，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
工程项目
一、工程名称：综合楼
二、工程地址：长株潭大市场
三、工程概况：砖混结构七层，建筑面积7406平方米(结算时按实计算)
四、工程项目批准单位：湘潭市计划委员会
批准文号：潭计基(20xx)218号
五、承包方式：包工包料
六、承包范围和内容：
1.按湘潭市勘测设计院设计的'施工图纸，包括土建、水电、避雷、室内消防及化粪系统。基础超深一次性包干。
2.办理建筑工程规定办理的所有手续(投资项目立项、地质勘测、图纸设计在外)，办理房屋每户产权证。
七、承包造价：按233.7万中标价包干
施工准备
一、甲方
1.20xx年2月8日前负责做好建筑物施工现场水源、电源(包括水表、配电板的安装)和运输道路的接通并维修，拆迁处理现场内民房和障碍物(包括架空或隐蔽)，以及负责300毫米以上的基地平整，并提供有关隐蔽障碍物的资料。
2.合同签订后提交建筑工许可证：由乙方办理。
3.合同签订后5天内提供完整的建筑施工图捌份，施工技术资料份：
4.组织有关部门参加施工图纸交底会审。
5.甲方委派贺泽东、赵红霞为现场代表，对工程质量进行监督，检查隐蔽工程、负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。
二、乙方
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;
2.组织施工人员和材料、施工机械进场;
3.编制完善施工组织设计或施工方案，送甲方会签;
4.乙方委派刘炳坤为现场代表，负责工程施工质量、安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。
工程期限
一、根据招标函的要求和投票书的承诺，工程总工期为240天(日历天)自20xx年2月10日开工至20xx年6月20日竣工验收。(开工日期以开工报告为准)。
二、如遇特殊情况(按湘工商合字[1993]第20号发布的合同示范本第三条规定)经甲方现场代表(或监理工程师)签证后，工期相应顺延。
工程质量与安全施工
一、本工程竣工质量按投标书要求为：合格等级。
二、乙方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。
三、乙方在施工中必须遵守下列规定：
1.凡用于工程(包括特殊情况下由甲方提供)的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关标准和规定提供质量合格证，并经检测合格后方可用于工程，对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表(或监理工程师)签证后，方可用于工程;
2.隐蔽工程必须经甲方派驻代表(或监理工程师)检查验收签章后，方可进行下一道工序，甲方派驻代表(或监理工程师)应在接到隐蔽工程检查通知单24小时之内进行检查;
3.乙方在施工中发生质量事故，应及时报造甲方派驻代表(或监理工程师)和有关部门，一般质量事故的处理结果应送甲方(或监理单位)，重大质量事故的处理方案，应经甲方、建筑管理部门、设计单位共同研究并经签证后实施;
4.工程竣工后：乙方按规定对工程实行保修。保修时间自通过验收之日算起。土建保修一年，水电保修半年，屋面保修五年。
竣工验收后，乙方向甲方提供完整的竣工验收资料二套。
四、乙方应该按规定采取严格的安全措施，做到安全生产、文明施工，甲方应予积极配合，施工中发生的安全事故由乙方负责，其它责任事故由责任人负责。施工与设计变更
一、乙方必须严格按甲方交付的设计图纸、说明文件施工，甲乙双方均不得擅自修改。
二、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸，乙方才予实施。
工程价款的支付与结算
一、本合同签订后二日内，甲方支付人民币15万元给乙方办理报建手续和施工准备。
二、工程进度款支付：基础工程竣工前，乙方所进场的建筑材料费用凭验收单或发票，一律由甲方支付，基础工程验收后，甲方支付进度款10万元，完成三层主体后甲方支付建安总价的60%主体完成后付足建安总价80%，工程竣工验收后五天内付足建安总价95%，乙方将钥匙、竣工资料、房屋产权证交给甲方时付足建安总价98%，其余2%作为质量保证金，待土建保修期满时一次付清。
三、乙方在单项工程竣工验收后二十天内，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件七天内审查完毕，如有争议，双方协商解决，解决不成可提请造价管理部门审定。
四、下列情况工程价款必须调整：
1.设计变更引起的工程量增减：其结算按94定额直接费进行结算。
2.人力不可抗拒而发生的自然性灾害。
奖罚条件
一、工期
按合同工期完工者不奖不罚，延误竣工，每延误一天，由乙方按合同造价的0.5向甲方支付违约金，但累计奖罚款总额不得超过建安总价的3。
二、签订合同后，甲方因国家计划调整，引起不能继续施工履行合同时，应向乙方支付实际发生的费用，其它原因停缓建，除向乙方支付实际发生的费用外，还应向乙方持付合同总价2%的违约金。
三、由于乙方的原因不能继续履行合同或完成工程后，经双方协商同意可解除合同，但必须向甲方支付合同总造价2%的违约金。
纠纷解决办法
任何一方违反人合同规定，定协商不成，按以下方式解决：
一、向湘潭市经济合同仲裁机关申请仲裁。
二、向人民法院起诉。
附则
一、合同补充条款：
部分材料质量乙方必须按要求采购：
1.铝合金用振升牌1.2mm厚银白色铝材;
2.水泥用市水泥厂或湘钢水泥厂生产的水泥;
3.钢材：I级钢用湘钢材，II级钢用链钢材;
4.电线用电缆厂生产的铜芯线;
5.开关、插座用鸿雁牌的;
6.防滑砖、瓷片用一级瓷片。
二、本合同一式捌份，加盖双方公章或合同专用章。
三、未尽事宜，参照国家工商行政管理局、建设部(GF-91-0201)建设工程施工合同协商办理。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建楼合同【篇3】
租第号
出租单位：（以下称甲方）
租用单位：（以下称乙方）
乙方因承建金威环保科技有限公司工程施工需要，向甲方租赁建筑施工机械。为了更好履行双方的权利与义务，依据《经济合同法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
一、乙方向甲方租用QTZ40塔吊机械，数量×1台，安装高度≤32米时租赁费为200元/台/天，如安装高度>32米时标准节按8元/节/天，附墙8元/道/天（标准），超高部分附墙按3000元/道（含安拆、场内外运输费）最终结算按现场实际使用台数计算。
二、收费方式
1、进退场费（含安拆、场内外运输费、检测报验费）万元/台，拿到合格证后付进退场费伍仟元/台；甲方负责装拆，装拆采用25吨汽车吊。如因场地问题采用大型汽车吊，其吊车费用差价由乙方承担。
2、租赁费用及付款方式：租赁费从安装调试好次日计算，六个月后10日内付清租金一半，退场后三个月内付清所有费用，否则甲方有权停机，停机所造成的全部损失由乙方自负。
3、合同所有价格不含税金。
三、甲方的职责及权利：
1、甲方必须提供完好的机械设备，符合有关部门的检验标准，并提供机械基础图。
2、设备如不是人为损坏，甲方在接到乙方书面通知后维修人员必须在一小时之内到位，及时负责提供维修服务。
3、由于设备故障导致安全事故，一切责任由甲方全权负责。
4、甲方负责所租机械报验和检测
四、乙方的职责及权利：
1、乙方必须满足甲方机械进退场及安装，拆卸条件，并做好现场的安全防护工作。
2、设备进场后，乙方做好机械日常维护保养工作的同时做好保卫工作，如因乙方工作不力而引起的设备零件损坏或被盗，乙方按价赔偿。
3、机械安装验收合格后，乙方方可使用，由乙方对所租赁的设备进行统一管理，机械使用过程中，由项目部指定专人检查，并对使用过程中的安全负责。
4、机械正常使用时，乙方必须派专人指挥，指挥人员必须持证上岗（如无专人指挥协调，交叉施工过程中造成的矛盾，机械操作人员有权拒绝操作，否则发生的一切安全事故甲方概不负责）。
5、因乙方建筑物及脚手架等影响造成拆（装）延误，损失由乙方承担，同时租期顺延。
五、本合同一经签订，双方必须遵照执行，如一方违约，另一方有权要求对方支付未履行租金部分的30%违约金，若出现纠纷，向扬州人民法院提起诉讼。
六、本合同经甲乙双方签字或盖章后生效，合同未经事宜，双方共同协商解决。
七、附则
1、春节一个月租赁费不计（或按停机、开机时间确定）
2、塔吊浮动基础费用为6000元整
八、本合同一式两份，甲乙各执一分。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建楼合同【篇4】
建设发包发（甲方）：承包施工方（乙方）：经甲、乙双方共同协商，在自愿、平等的原则下，就房屋建筑有关事项达成如下协议，望双方共同遵守。
一、承包方式：包工不包料
二、承建面积：_____㎡（以设计图纸为依据），乙方按甲方提供的施工图纸或甲方要求施工，双方约定按建筑面积包干，每平方米____元包干建成。
三、甲方职责根据乙方要求提供建房所需材料，乙方也可协助甲方购买。在购买质量和价格作指导性建议。
四、乙方职责
（一）承包范围：
1、乙方自带施工所需的一切用具（含模板、搅拌机、震动器、脚手架等，且运费由乙方负责），并按图纸或甲方要求施工。
2、甲方所购材料（铝窗、楼梯栏杆、石膏条、木地板等由乙方负责安装），内外线条、墙漆由乙方负责，凡属于壤瓷工程由乙方负责施工（做钢筋由乙方负责、运输钢筋的费用由甲方负责），其它需安装设备，如卖方安装由其负责，否则由乙方负责安装。浇地板、各层层面等需按规定使用振动器。
3、基础部分（石脚除外）。从浇灌地纤梁、地盘等起直至屋顶封顶，均为承包范围，并由乙方负责，每平方米185元包干。（扫地出门）
4、屋檐30公分以内由乙方负责，不另计工时费：阳台挑1.8工价折半计算。
5、露台围墙按实际面积计算，工时费由甲乙双方按市场价共同协商。
6、厨房、卫生间、房顶做防水层由乙方负责。
7、花岗石由甲方负责安装。
（二）工程质量要求
1、砌墙平面平整垂直墙角，顶角垂直，砂浆饱满，浇灌平整、牢实，粉墙光滑平整，墙砖、地砖平实、整齐，缝隙合理，做钢筋、绑钢筋符合图纸要求。
2、电路按图纸施工，布置合理规范、安全；开关、插座布置合理，能正常使用。
3、水管、排水管道按图纸设计或甲方要求施工。以上工程质量如不合格造成的损失由乙方负责。
（三）乙方装修职责
1、外墙面：外墙面沙浆赶平。
2、内墙面：厨房、卫生间贴满墙砖，过道墙脚按房主要求贴砖。
3、地板：过道墙面、楼梯、楼梯地脚瓷砖（1.2）、厨房、卫生间等凡壤瓷砖处。
4、厨房、卫生间内的一切设施、设备安装按甲方要求由乙方安装。
5、水、电路等相应配套设施由乙方施工。
6、化粪池。
7、围墙等附属工程由乙方负责施工，按市场价双方商计工时费。
五、工程款支付办法
1、工价：按房子图纸建筑面积上的计算，185元㎡。
2、地纤梁、地面平整浇灌，第一层封顶验收合格甲方支付乙方工时费10000元。二层、三层、四层同上。内外墙粉平、粉墙、壤瓷工程完工后验收合格支付工时费0元。全部装修完工检查验收合格后一个月内一次性结算后。
3、工程完工后（________年内），如房屋出现建筑安装的质量问题，由施工方负责维修。
4、乙方在建筑材料上把关。
六、安全责任乙方必须认真按施工操作程序施工，安全第
一、质量第
一、信誉第
一、预防为主，尚若施工中发生安全事故，均由乙方负责，发包方不负任何责任。
七、工期约定工程于________年____月____日开工，于________年____月____日前竣工。
八、其它未尽事宜
1、甲乙双方各自的材料、工具，甲乙双方各自负责保管。
2、乙方施工在保证质量的前提下应爱惜材料，避免造成浪费。
3、本协议一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方签字后生效。若在施工中遇到问题双方协商更改。双方应认真履行协议，尚若违反，造成的损失由违约方负责。
4、未尽事宜由甲乙双方再行协商处理。甲方（代表签章）：乙方（代表签章
建楼合同【篇5】
委托方（下称甲方）：_________
承包方（下称乙方）：_________
甲方将座落____村____号楼共____间民用楼房，以包清工的形式承包给乙方建造，乙方不得转让承包权。经甲乙双方协商，自愿达成以下协议：
一、屋样标准：乙方按照甲方提供的房屋图纸尺寸标准施工，四周表面按图样做完成，不得随意修改。如需要更改图纸，甲方要提前与乙方协商调整，增加的工程量，其款项需由甲方承担。
二、施工人员职责：在施工期间，所有设备及设施等要确保施工人员的人身安全，如发生意外伤亡事故，由乙方全部负责，甲方不负责。
三、施工质量：工程施工时，要确保整个工程质量合格，在甲方做好屋顶防水工程的情况下，出现漏水、渗水等，甲方要求乙方维修，在施工完工后，付清剩余工程款。
四、施工保险：保险费____元由甲方支付，如发生事故由乙方向保险公司赔偿，施工人员的生活住宿一切由乙方自己安排。
五、工程施工人员工程量以及辅助材料：木工、泥工、钢筋工、搞架工、民工由乙方负责安排，整个工程从±0。00开始，包括楼梯、现浇项、内外墙和卫生间全部海绵拖，地面抹平全部现浇。
六、钢筋地梁、电焊条扎丝二层起钢筋对结由乙方负责。
七、工程时间：工程在__个月内主体顺利完工，除特殊天气无法施工外，必须按甲方提出时间内完工。
八：每间______元，____间总计________元，包括盖好琉璃瓦、墙面贴灰饼，墙面不得超过__公分。
付款方式：甲方应按合同总金额并根据乙方的施工进度分期付给乙方。
第一期：开始控土、扎丝、买电焊条时每间付款______元。第二期：地梁捣好时每间付款______元.
第三期：架空层搭好时每间付款______元.
第四期：阁楼水泥捣好时每间付款______元.
第五期：一层水泥捣好时每间付款______元.
第六期：二层水泥捣好时每间付款______元.
第七期：三层水泥捣好时每间付款______元.
第八期：四层水泥捣好时每间付款______元.
第九期：顶层水泥捣好时每间付款______元.
第十期：粉刷中途时每间付款______元.
其余款项在工程结束后__天内付清。
甲方：_________乙方：_________
____年____月____日
建楼合同【篇6】
甲方：* *
住所地：***
法定代表人：*
委托代理人：***
乙方：****
住所地：***
法定代表人：***
依照《中华人民共和国合同法》及国家部、市建委对建筑装饰工程的有关规定，经甲乙双方通过协商签定合同如下：
一、 工程概况及承包方式
1、工程名称：***办公楼室内装修工程
2、工程地点：**
3、工程承包方式：包工包料
二、工程内容
工程内容以甲方提供的施工图纸、工程量清单为准;
三、工程造价
人民币*拾*万贰仟叁佰陆拾陆元整。
四、工程期限
工程开工日期：*年*月*日
工程竣工日期：**年**月**日
五、质量要求
按国家建设部行业标准JGJ73-91《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到合格标准。竣工验收合格后，如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，在保修期一年内，乙方无偿保修。
六、付款方式
装修工程验收合格后30天内甲方付给乙方工程款总造价的95%即人民币*拾*万零柒佰肆拾捌元整，一年质保期后付给乙方工程款总造价的5%即*万壹仟陆佰陆拾捌元整。
七、双方责任
1、甲方负责提供整个工程的施工图纸1套、工程量清单1份。
2、乙方：
(1)严格按照施工图设计的施工规程及要求施工，不得减少施工工艺要求，由此产生的损失由乙方承担。
(2)工程施工中如有变更的项目，须经甲方同意后方可实施。
(3)装饰工程中用到的主要建筑材料(地砖、门、五金材料、电线、各类开关)须经甲方签字同意后方可使用，其它材料应符合设计要求及国家质量标准。
(4)本工程乙方不能转包、分包。若发现此种情况，甲方有权终止此合同，由此造成的损失由乙方承担。
(5)乙方须安全文明施工，施工过程中发生的安全责任事故由乙方负责。
八、其它事宜
1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、本工程预算外的工程或清单中未列入的材料、工艺发生变化时，以“现场签证形式”由甲乙双方代表人签字为准，并列入竣工决算追加当中。
3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，由双方协商解决，协商不成的申请仲裁，或者向有管辖权的法院提起诉讼。
5、其它未尽事宜由双方协商解决。
6、合同一式肆份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。
甲方单位名称 乙方单位名称
(盖公章) (盖公章)
法人代表： 法人代表：
委托代理人： 委托代理人：
年月日：
建楼合同【篇7】
承租方: (以下简称甲方)
出租方: (以下简称乙方)
根据《合同法》及有关规定，按照平等互利、互惠的原则，明确甲乙双方的权利义务，经双方协商，签订下列合同条款，以资共同遵守。
一、租赁计算
租赁设型号及计价统计表
二、租赁期限
租赁时间：多层约为6个月(每台租赁时间)。自 20xx年 4 月 20 日至 20xx年 (具体时间以实际租用日期为准)合同约定租期届满后，双方均未提出书面解除的，视以甲方继续租用，其他条款不变。
三、租赁费计算方法
1、根据甲方工程的具体情况，经双方协商，同意按以下方法计算租费：按实际租用日期以月计价,租费基价为根据上表各规格型号设备价格表确定。
2、租赁费计费以检测之日开始至甲方报停为止。(报停时以甲方书面通知为准)开始使用的第一个月和报停前最后一个月不足，租赁费按实际使用天数计算。春节按实际报停、开工时间结算，但不得超过26天。
四、塔机进退场费
塔机电梯进退场费用根据上表各规格型号设备价格表确定，(含基础预埋件、安装、拆卸、维修、保养、及检测、运输等费用)，进退场费用由乙方包干。
五、其他费用
塔机的基础砼浇筑费用由甲方承担。塔机超过双方合同约定高度，所增费用由甲方承担。
付款方式
1、进退场费的支付
塔机电梯安装完毕检测后付进出场费的 60%，余款 40%在设备退场前付清。
2、月租赁费的支付
塔机租金每2个月付一次(即第三个月支付前2个月租赁费)。在到期后一周内，由甲方以转账形式及时支付给乙方。塔机退场后三个月内须付清所有租赁费。
3、其他
乙方在每月租金到期前5日向甲方提供租赁结算单，由甲方签收认可，甲方无正当理由拒绝签收结算单的，视为对结算单的认可。
六、租赁塔机的维修、保养、运行
1、乙方定期、不定期负责对塔机进行维修、保养。做到“确保安全，优质服务，客户至上，检修到位”。
2、塔机如发生故障，乙方在接到甲方通知后应立即组织人员赶赴现场进行修复。一般故障即时修复，大故障超过2天/单次以上时间未修复，每耽搁一天免收甲方2天租赁费。在这种特定情况下不包括劳务费和任何由此引发的间接损失索赔。如因甲方原因造成塔机故障的，由甲方支付相关材料费、人工费等费用。
3、乙方应对塔机驾驶员加强安全教育和职业道德教育。提高服务质量，在保证安全的前提下，积极配合甲方完成施工任务。
4、乙方指派塔机驾驶员并实行机长负责制。严禁甲方人员擅自操作、修理塔机，如有擅自操作、修理塔机造成的一切后果由甲方全部承担。乙方司机违章操作而发生的事故，由乙方负责。
七、在租赁期内，租赁设备的所有权属于乙方，甲方对租赁设备只有使用权。甲方不得在租赁期内对租赁设备进行销售、转让、抵押或采取任何侵犯租赁设备所有权的行为;甲方不得在没征得乙方同意的情况下，对租赁设备转租、技术改造。
八、双方的权利和义务
⒈甲方的权利和义务
⑴、负责向乙方出具保证塔机基础地质承载力不小于200KN/m2、基础砼强度不小于C35，并经甲方技术负责人签字确认的依据。
⑵、确定塔机进场日期，提前十天书面通知乙方，并于进场日两天前做场地准备，保证路通、电通、路基实。确保汽车吊、运输车辆能进入乙方指定的位置。乙方正常安装时所用汽车吊为25T以下，如因甲方现场环境所致需用25T以上吊车，所增加费用由甲方承担。
⑶、按要求设置配电箱，并保证一机一闸一保，乙方塔机进场时，甲方需将安全可靠的电源接至塔机底部的额定电容配电箱内，电源线需符合国家标准三相五芯，规格为3×252+2×162电压达到380伏35-95千瓦要求，做好重复接地，排除塔机安装或拆卸过程中的一切障碍及脚手架，并按国家规定做好周边环境的防护措施。
⑷、负责按乙方提供的图纸完成塔机基础及各种预埋件的施工，并保证尺寸的准确性。处置妨碍塔机安全运行的障碍物。
⑸、塔机进场安装时，甲方应积极配合，负责安拆塔机所需的辅助人员。如因塔机基础的预埋锚柱、螺栓尺寸位置产生偏移，而导致塔机无法安装，在可补救的情况下甲方应对乙方采取的补救措施提供相应的辅助工作(如需氧气乙炔、焊工等)。由此类情况而产生的一切费用用由甲方承担。
⑹、安装塔机附墙时，甲方要搭设平台。塔机拆除时，甲方要搭设附墙杆拆除平台并清除塔机基础附近建筑垃圾、积水等有碍拆除时的物件。
⑺、为乙方派驻塔机司机提供住宿和就餐方便。
⑻、乙方塔机司机必须服从甲方统一管理，如有无理取闹，故意刁难现象，甲方有权向乙方领导进行反映，情节严重者甲方有权要求乙方调换塔机司机。
⑼、甲方应及时将塔机在运行中出现的故障通知乙方。
⑽、甲方应配备持证、熟练的指挥人员进行现场指挥，以免发生事故。在安排工作时，留出一定的设备保养时间。
⑾、甲方负责向当地安监站进行申报装、拆、顶升告知。
⑿、塔机进入施工现场后，因甲方现场施工碰坏塔机及造成乙方人员伤亡的，由甲方负责赔偿。如在现场发现塔机电缆及零部件等丢失均由甲方负责赔偿。
⒀、按时向乙方支付租赁费。
⒉乙方的权利和义务
⑴、合同签订生效后，负责按期给甲方提供基础图纸、预埋件及附件齐全、性能合格的塔机，并能保证正常使用。
⑵、认真安排塔机进场计划，按时完成塔机的安装拆卸工作，让甲方能按时使用。 ⑶、向甲方提供塔机装、拆资质等相关技术资料。
⑷、配备操作熟练持证塔机司机上岗操作，并指定现场负责人联系日常工等具体事务。 ⑸、负责对出租设备进行日常维修保养。租赁期间非甲方责任发生的一切维修保养费用均由乙方承担。
⑹、机组人员应遵守工地的消防、卫生、安全等规定。听从现场指挥人员的正确指挥，积极配合甲方完成生产任务，但有权拒绝违章指挥。
⑺、工作中途停工及如因乙方不能控制的因素(如暴风雨雪等其它不可拒的地质恶劣天气)所造成停工的，设备租金照计。租用期间因甲方或第三方原因造成设备损坏或违章指挥造成的损失均由甲方承担。注：雷电天气及风力达到六级以上(含六级)的，塔机必须停止使用，否则造成的一切损失均由甲方承担。
⑻，甲方超过约定支付租金时间一周后未支付租金的，乙方有权将所租塔机就地封存或拆回，甲方不得干涉。
⑼、乙方负责进行申报检测，检测费用由乙方承担。
九、塔机安装、拆卸安全生产管理责任
⑴、甲、乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护，安全生产主管部门颁布的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
⑵、甲、乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制教育，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度、法规。
⑶、施工前，甲方应保证作业区域道路畅通、平整，夜间施工提供照明设备，负责设置作业区域安全警戒线，有明显标志，并派专人监护，严禁无关人员进入现场，造成后果，由甲方负责。
⑷、乙方人员必须持证上岗，严格按安装、拆卸工艺规程和施工技术方案进行，如违反而引发的一切后果，均由乙方负责。
⑸、施工前，甲方派 顾春华 同志负责有关安全工作并予以协助乙方，乙方派 王未 同志负责机械设备的有关安全工作，双方应经常联系、合作，预防事故发生。
⑹、双方在施工期间必须严格遵守安全生产的有关规定，按《建筑机械使用安全技术规程》的规定进行作业，对任何一方人员违反安全生产规定、制度等情况，双方都有权拒绝执行。
⑺、设备安装调试完毕后，双方一起参加验收，向有关部门申报，合格后方能投入使用。
十、违反合同处理
⑴、甲方出现违章指挥，严重影响安全生产，所造成的经济损失由甲方负责。乙方可以提前终止合同。
⑵、塔机司机不服从甲方现场人员的正确指挥，甲方有权提出更换司机。乙方接到通知后，三日内解决。如因乙方没有按期解决，所造成的损失，经双方协商确定后，由乙方负责。
⑶、因甲方的责任，塔机进场后未能及时安装使用，从进场之日起，乙方按月租金50%收取甲方停机台班费。因乙方的责任，不能如期提供塔机，由乙方给甲方月租金的50%的赔偿。
十一、甲方派 顾春华 同志为现场负责人，乙方委派郭会文、王未同志为现场负责人联系日常工作等具体事务。
十二、其它
本合同未尽事宜或在履行中发生争议，由双方协商解决。协商无果，由乙方所在地法院解决。
本合同一式叁份。签字盖章且乙方收到进、场费后合同方效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建楼合同【篇8】
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和相关法律法规，就本项工程施工有关事项，经双方协商达成如下协议：
第1条 工程概况
1.1 工程名称：德兴市龙圣碳酸钙有限公司办公大楼与宿舍楼
1.2 工程地点：德兴市黄柏乡尚和村工业园区
1.3 工程内容及承包范围：详见工程量清单、施工图、线路图。
第2条 工程造价及承包方式
承包金额
本工程统包价，合计总造价人民币 陆拾五万 万元(￥ 65 万元)。
本合同价格为一次性报价，除经甲方更改设计或变更及双方书面确认增加的项目外，结算价款不作调整，但是因乙方多算、重复计算的工程量或在工程量清单中包括但甲方书面通知不需要施工的该部分工程量应当从总造价中扣除。乙方向甲方提供工程量清单及报价明细。
第3条 工期
3.1 本工程的总工期为10月15日完工。
3.2 施工工期不得顺延，除非遇下列情况并经甲方代表和监理签字认可：
3.2.1 因施工图纸修改(甲方提出修改)，影响进度且增大工程量及修改(变更)设计通知书未能在该修改(变更)部分施工开始前3天送达乙方签收而影响进度。
3.2.2 遇不可抗力而造成停工者。
3.2.3 因连续6小时停水、停电或一周内停水、停电累计24小时以上。
3.3 影响工期的情况一旦消除，乙方应当立即复工。因乙方原因导致正常停工时间增加的，乙方应当就该增加的停工时间承担相应的责任。
第4条 工程款的支付和结算
4.1 本合同签订后7天内，甲方支付工程造价20%的工程预付款，即￥万元。
4.2 根据乙方报送的工程总进度计划，装修工程完成并经甲方签认后，甲方支付工程造价60%的工程款，即￥ 39 万元。
4.3 工程完工经甲方验收合格后两个月内，甲方支付工程结算价款的20%，即￥万元。
第5条 奖惩条款
5.1 以合同工期为准，如因乙方原因造成工程竣工日期拖延，每拖延一天由乙方支付甲方罚金人民币1000元。
5.2 乙方一次性提前提交给甲方自购材料的明细数量，否则造成的工期延误甲方概不负责。
第6条 本合同未尽事宜依据建筑工程施工合同示范文本及相关条例确定。
第7条 本合同在履行中如发生争议，应由双方协商解决;协商不成的，任何一方均可提交仲裁委员会申请仲裁。
第8条 本合同在双方授权签字盖章后生效。本协议后附工程量及报价清单(附件1)和装修施工图(附件2)、效果图(附件3)、线路图(附件4)构成本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。
第9条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
签约代表 ： 签约代表：
日 期： 日 期：
建楼合同【篇9】
卖方(甲方)：_________买方(乙方)：_________
身份证号：____________身份证号：____________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房屋事宜，为明确双方权利义务，达成如下协议：
一、房屋座落及面积：本房屋座落在为：和府国用(筑面积___)第___，土地证编号______号，现甲方将建成房屋的二楼出售给乙方，出售房屋建______平方米，准确面积以房产证为准。______元整(￥ ______元)。甲方将房屋交付给乙方使元(￥：___元)。
二、房屋概况及计价、付款方式：本房屋已由甲方全面装修好可入住使用，交易总价为人民币______用(即签订本合同)时，乙方需全部缴清房屋总价款
三、甲方责任与权利
1、甲方保证出售的房屋为合法房产，在交易时该房屋没有产权纠纷。有关按揭、抵押债务、税项等，甲方均在交易前办妥，交易后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任。
2、本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人再订立《买卖合同》。
3、甲方承诺在本合同签订后的24个月内办理好房产证，办理房产证的所有费用均由甲方承担，如因甲方原因造成合同签订24个月后仍没有办理好房产证，甲方需对乙方做出赔偿。
四、乙方责任与权利
1、本合同签订后，乙方即享有该房屋的所有权，甲方不得以任何方式及理由影响乙方享用该房屋的所有权。
2、乙方如有必要对房屋重新装修时，不得影响该房屋本体结构安全。
五、本合同未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
六、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成时，甲、乙双方同意由和平县仲裁委员会仲裁。
七、本合同连同附件《土地使用证》复印一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字(签章)之日起生效，具有同等法律效力。
甲方：______
证明人：______
乙方：______
20___年___月___日20___年___月___日
建楼合同八篇
在法律观念逐渐深入人心的现今社会，签订合同已经成为一种非常普遍的行为。签署合同对于法治社会的进步起到了非常巨大的作用。如果您对于“建楼合同”感兴趣，幼儿教师教育网的编辑已经为您准备了相关内容，希望以下的信息能够给您一些启发和帮助，供您参考！
建楼合同 篇1
建楼协议书：合作共赢，共同打造美好家园
一、背景介绍
随着城市化进程不断加快，人们对于居住环境的要求也越来越高。为了满足市场的需求，我们决定合作共建一座高品质、高舒适度的住宅楼，为广大市民创造一个美好的家园。
二、合作伙伴介绍
我们团队包括土地所有者、开发商、设计师、施工队等各方，我们深刻认识到只有各方通力合作，才能创造出一栋具有高品质的住宅楼。
三、目标规划
我们的住宅楼将集中于以下方面：
1. 位置：地处市中心，交通便利，周边设施完善。
2. 设计：采用现代化的建筑设计，注重实用性和美观性的统一，满足居民对于小区的舒适空间需求。
3. 环保：采用环保材料，较低的能耗，同时配备智能控制系统，为居民创造一个健康、绿色的生活空间。
4. 财务管理：我们将严格按照成本规划，合理投入，完善财务管理体系，确保合作双方的一切权益。
四、合同约定
1. 各方将按照项目法人的要求，建立明确的合同约定，并严格履行合同中的主要义务。
2. 合同涉及到资金、投资、收益等重要涉及到合作方利益的事项，应进行详细说明，准确明确各方责任和提供的合作方贡献，并提交至相关政府部门进行备案审核。
3. 为确保项目顺利进行，合同期限不得逾期，周期内需切实保证项目推进效率，以向更多消费者提供购房、置业服务，迅速响应市场发展趋势。
五、风险评估
1. 合作双方应在项目合同签署之前，开展对项目可能出现的风险进行充分评估，尽量减少项目运作过程中的不可预见性方面的影响。
2. 风险具体可分为时间风险、市场资金风险、建筑设计实施风险、监管部门审批风险以及收益亏损风险等方面，我们将谨慎思考每个环节，制定适合的风险控制措施，从而保证项目顺利推进。
六、合作致辞
我们真诚同意在合作建立美好家园的路上共同前行，决不退缩，不断实践、创新，为市民服务，同时为自己创造价值，灵活利用市场、技术等多种资源，不断成长和提升，因为时代要求我们不断追求卓越。
建楼合同 篇2
建楼合同是指由业主、工程承包商和设计人员共同签订的一份约定，约定了各方在建筑项目中的权利和义务以及其他相关事宜。一份具有合法性的建楼合同是建筑项目中不可或缺的法律文书，同时也是保证建筑工程质量和顺利实施的重要保障。
建楼合同通常包含以下内容：
一、合同的名称与基本条款：合同的名称应准确明确，基本条款应包括合同效力、合同双方基本信息、项目概况、工作内容及标的、合同价款、合同付款方式等。
二、工程建设招投标文件：包含了建筑项目招标、标书及其他相关文件内容。这些文件必须合法合规，并且符合合同的约定。
三、工程图纸及技术规范：工程图纸是建筑工程施工的基础，设计单位和工程承包商必须严格按照技术规范进行施工，确保建造的工程符合招投标文件的要求。
四、工程进度计划：建筑工程进度计划是按照工期要求制定的工程进度表，主要包括各项施工活动、进度计划、验收标准等信息。工程进度计划是保障工程按时完工的重要保障。
五、工程质量标准：工程质量标准是建筑工程质量的重要判断标准。质量标准应由建筑师和工程承包商共同制定，确保工程质量符合承担的合同责任。
六、工程保险：工程保险是指为建筑工程提供保险保障，确保建筑工程在实施过程中不受损失的保障措施。在合同中约定合理、合法的保险责任，确保工程风险得到有效控制。
七、合同变更：在工程实施过程中，由于各种原因，有可能需要对建楼合同进行必要的修改、补充和变更。在合同约定范围内进行变更，是建筑工程适应多变市场和客户需求的重要保障。
八、合同争议解决：在工程实施和合同履行过程中，可能会出现纠纷和争议。因此，在合同中约定争议解决机制和方式，能够有效减少工程项目中的不必要风险和负担。
建楼合同是建筑工程一份重要的法律文书，具有约束力和规范作用。一份完整、严谨的建楼合同是保证工程质量和建筑工程顺利实施的重要基础。在签署建楼合同前，建筑师和工程承包商应仔细阅读，核实各项内容的合法性和有效性。并在签署后，依照合同的约定、诚信履行自己的义务，保证建筑工程的质量与安全。
建楼合同 篇3
建楼协议书
一、协议的背景与目的
为了满足城市发展的需要，同时促进经济发展和城市改善，本协议的签署方就在该区域内建设一栋大型商业兼办公楼达成了一致。本协议用于明确各方在建设过程中所需的职责和权利，确保项目的顺利进行。
二、土地及房屋使用权
建设方将以市场公开竞价的方式将该土地使用权取得，并在竣工后将所建筑物的所有权移交给经营方。建设方将在全部工程结束之日结束此协议，转让所建房屋给经营方。
三、土地使用权保障措施
建设方应当保证所取得的土地使用权是完全合法的，并应当获得地方政府颁布的所有必要的许可证和批准文件。建设方应当全面满足土地使用权的保障要求，之后减少任何不必要的纠纷。
四、建设过程中的职责与义务
建设方应当全面负责本项目的设计、建设、质量、安全、监管和维护。建设方应当确保建筑物的所有工程都符合甲方提出的规划要求。建设方应当制定施工计划、提前预测和处理施工过程中的问题，并按照计划安排施工工艺和选材，确保完成施工任务。
经营方应当配合建设方的监管工作，确保施工过程中有足够的工程资源和质量保障条件。同时，经营方应当对建设方的监管工作进行管理，反思并建立改进机制。
五、工程实施期限
本工程的实施期限为三年。如果该期限到期时未能完成工程，则需延长至满足合同约定为止。建设方需要在规定的期限内提前告知方々延迟的时间。
六、工程质量保障措施
建设方保证在建造过程和运营期内，工程的质量符合国家、省、市级标准。建设方应当遵循最严格的质量要求和规定，严格按照国家相关标准、规范和相关技术规范来执行工程。
七、资金及合同签署
1.背景资金
本协议所述的背景资金包括建设项目的建设所需资金和运营所需资金。
2.福利资金
福利资金指由建设方为建造所需的工程人员和运营员工提供相关福利支出的资金，包括食宿、医疗保障、休息等。
3.第三方投资
在建造和运营过程中，本协议涉及到了第三方资金的投入，主要是吸引投资资金集聚开发中心，建设方有权自行选择其资金来源。
4.合同签署
本协议的各方向签约方交付完全执行的合同原件，用于存档和备案。
八、协议生效、变更与终止
1. 生效时间：本协议的生效日期是通过签署合同后的第三天。
2. 变更：本协议的任何变更，需要经由协议三方协商达成一致意见之后，再行签署协议变更协议，并提交备案。
3. 终止：本协议可以在对方方面实现相同意见的情况下提前终止，在以下情形下协议也可以提前终止：
（1）在履行本协议过程中无力按时履行有关义务的情况。
（2）因政治、经济、自然或其他因素导致无法完成本协议规定的义务。
（3）不可抗力或其他无法预见、避免或克服的因素。
（4）双方在自己的自由意愿下同意终止。
九、争议处理
双方应当尽可最大的努力通过友好协商解决任何发生的争议，如果争议仍未得出共识，应当依据中国有关法律的规定提交有关仲裁机构进行协商，并在拟定协议的过程中进行结论拟定的商谈。
十、协议解释及适用
1. 本协议的解释和适用，应参照中国法律。
2. 联合国国际贸易商品及服务协定对有关法律的适用给予了基本规定。
以上为建楼协议书的详细内容，双方在签约前应该认真阅读并严格履行，避免因未能履约带来不必要的法律纠纷。
建楼合同 篇4
建楼协议书
我方：上海市政府
对方：上海市发展集团
为了进一步促进上海市经济社会的发展，提高城市建设水平，我方与对方达成如下建楼协议：
一、项目名称：上海中心大厦
二、项目地点：上海市静安区
三、项目内容：
1. 总体设计：上海中心大厦总用地面积为10万平方米，建筑总面积为30万平方米，建筑总高度为632米。建筑分为地上101层和地下5层。
2. 功能划分：上海中心大厦将作为多功能商业综合体，在建筑内设置商务写字楼、高端会议中心、酒店服务、商业零售等配套设施。
3. 设计要求：建筑设计以“国际化、现代化、绿色化、智能化、艺术化”为宗旨。建筑采用高科技手段，创新设计，营造出现代化的商业氛围，同时强调建筑与环境的融合。
4. 环境治理：项目建设过程中，我们将严格按照环保法规要求进行施工，保证施工过程中不产生大气、水、土壤污染，并定期对工地进行环境执法监督。完成后，我们将对建筑周边环境进行整治、美化，创建绿色环保的生态社区。
四、工期计划：
1. 建设周期：预计工期为5年。
2. 工期计划：
（1）第一年：前期立项、设计、规划、勘察等工作；
（2）第二至四年：建筑主体施工、内部装修、机电设备安装等工作；
（3）第五年：完成各项检测，达到交付标准。
五、经济技术指标：
1. 投资额：估算总投资为50亿元。
2. 资金来源：项目资金采用多渠道筹措方式，包括政府投资、企业自筹、银行贷款等方式进行募集。
3. 建设期内收支情况：在建设期内，我们将通过项目施工，为城市税收做出一定贡献。同时，吸引相关产业的投资与发展，形成促进经济增长的多项优势。
以上内容是双方达成的建楼协议书。本协议书自双方签字盖章之日起生效，合同期限为5年。任何一方如有违反本协议书的规定，应承担相应的责任。此协议书传真件及复印件同样具有法律效力。
上海市政府签字盖章： 上海市发展集团签字盖章：
年 月 日 年 月 日
建楼合同 篇5
建楼合同是指双方就建造一座楼房所达成的协议和约定的合同文件。在建筑行业，建楼合同是非常重要的法律文书，它规范了建筑业务的各个方面，保证了双方的权益，确保了工程的顺利进行。
建楼合同通常包含以下几个方面的内容。
首先，合同应明确双方的身份和联系方式。这包括业主的姓名、地址、身份证号码等信息，以及承包商的公司名称、证照号码等信息，并列明双方的联系电话、电子邮件等联系方式，以方便双方及时沟通。
其次，建楼合同要明确工程的基本信息。这包括工程的名称、地点、规模、建筑面积、楼层数等基本信息，以确保双方就同一个工程达成一致。
然后，合同应详细列明工程的付款方式和进度计划。这些信息通常包括工程的总造价、付款的方式（一次性支付或分期支付）、支付的时间节点等，同时可以根据工程进度划分出适当的进度款支付比例，以确保工程款项合理分配。
接下来，合同还应具体规定工程的质量标准和验收办法。这包括建筑材料的选择、施工工艺的要求、工程质量验收的程序等，以确保工程的质量符合相关的标准和法规，保证工程的安全可靠。
此外，合同还应详细规定工程的变更、竣工和保修事项。变更事项通常包括工程设计的变更、施工进度的调整等。竣工事项则包括工程验收的流程、验收标准等。保修事项则明确保修期限和保修范围，以确保在工程交付后的一段时间内，业主可以享受到施工方提供的售后服务。
最后，建楼合同还应包括一些附加条款，如合同的解除、争议解决方式等。这些条款通常是根据双方的需求和实际情况而定，旨在保护双方的合法权益。
综上所述，建楼合同是确保建筑工程顺利进行和双方权益得到保障的重要法律文书。通过明确规定工程的基本信息、付款方式、工程质量标准等，建楼合同为双方提供了一个公平、公正的合作环境，保证了工程的质量和进度，并规定了争议解决的方式，为建筑行业的发展提供了有力的保障。
建楼合同 篇6
【建楼协议书】
一、协议的目的
本协议的目的是为了明确双方在建楼项目中的责任和义务，确保建楼项目的顺利进行，维护双方的合法权益，并最终实现项目的高质量、高效率完成。
二、协议的参与方
甲方：建筑公司
乙方：建设单位
三、协议内容
1. 建设授权
甲方在本协议项下承担设计和施工任务，乙方授权甲方代表其进行相关工作，包括但不限于规划设计、施工图纸的制定、施工方案的制订、施工现场的管理等。
2. 工期安排
双方约定建设工期为一年，具体时间从本协议签署之日起计算。如果因不可抗力或其他意外情况导致工期延误，双方应及时协商并制定补救措施。
3. 工程款项支付
（1）乙方应及时支付工程款项，按照双方约定的进度款项计划进行支付。
（2）乙方应按时支付尚未支付的款项，并不得擅自扣留或延迟支付已到期的款项。
（3）如乙方未按时支付工程款项，甲方有权暂停工程进展，同时甲方有权向乙方索取由此产生的相应损失。
4. 工程质量和安全
甲方应按照相关国家标准和乙方的要求确保建筑工程的质量和安全。乙方有权对建筑工程进行定期或不定期的检验验收，对于存在质量和安全问题的部分，乙方有权要求甲方进行整改或返工。
5. 知识产权保护
甲方在项目过程中所创造的知识产权归甲方所有，乙方在未经甲方许可的情况下，不得未经授权使用、转让或抄袭甲方创造的知识产权。
6. 保密责任
双方都应将在本协议履行过程中所了解到的商业秘密、技术秘密等保密信息予以严格保密，未经对方书面同意不得向第三方透露或使用。
四、协议的生效与终止
1. 本协议从甲方和乙方代表签字之日起生效，并在项目完工验收后终止。
2. 如因一方违反本协议约定，严重损害了对方的权益，对方有权提前终止本协议。
3. 协议终止后，双方应及时结算尚未付清的款项，并协商解决终止协议后的其他相关事宜。
五、违约责任
1. 若任何一方未履行或未按本协议约定履行其义务，应向对方承担违约责任，并支付相应的违约金。
2. 如因一方违约导致另一方遭受损失，违约方应承担全部的损失赔偿责任。
六、争议解决
双方因履行本协议而发生争议时，应通过友好协商解决。若协商未果，任何一方有权向本协议签订地的仲裁机构提起仲裁。
七、协议附件
本协议附件包括但不仅限于建筑设计图纸、施工方案、预算书等相关文件，各附件与本协议具有同等效力。
八、其他事项
本协议未约定的事项应由双方友好协商解决，并以书面形式作出补充协议。
以上为《建楼协议书》的具体内容，双方应严格按照协议条款履行义务，共同配合完成建楼项目。如双方在项目实施过程中有任何变更或特殊情况发生，双方应及时协商并达成书面补充协议。本协议的目的是确保建楼项目的质量和安全，同时维护双方合法权益，促进项目的顺利进行。
建楼合同 篇7
建楼协议书是指在建设建筑物时，由相关方面签订的一份文件，主要用于规范建筑过程、保证质量安全等目的。该协议书通常包括以下内容：
第一条、建筑方案的确定
在签订建楼协议书之前，建筑方案已经完成及确定，并必须符合国家有关法律法规、技术标准等要求。建筑方案包括建筑师、结构设计师、电气设计师和机械设计师的设计方案。
第二条、招标及施工单位的确定
建筑方案确定后，根据招标程序得出的中标单位作为建设单位，按照规定合同的形式签订建筑施工合同。同时，施工单位必须依法取得施工资质，并有足够的施工能力、技术和经验。
第三条、建筑施工期限的确定
建筑施工期限由建设单位和施工单位共同商定，必须符合国家法律法规以及有关建筑行业的规定。同时，双方还需要就工程进度、验收等事项做出规范及约定。
第四条、建筑质量及安全的保障
建筑施工必须符合有关施工规范及技术标准，以保证建筑质量和安全。建设单位、施工单位及工人必须遵守有关安全生产的规定，在施工过程中采取一切必要的措施保障安全生产和人身安全。
第五条、工程资金及结算方式的约定
双方应就工程资金及结算方式，确认建筑施工合同中各项款项的缴纳及结算方式，并指定双方相互监督的人员以及在合同履行中可能出现的争议的解决方式。
第六条、附加条款的约定
根据实际需要，双方可以在建楼协议书中制定附加条款，如工程变更、工程质量标准和验收标准等方面。
通过签订建楼协议书，可以明确各方的权利和义务，规范建筑施工过程，保证建筑质量和安全，避免由于合同及规范未明确造成的纠纷，建设单位及施工单位以及工程监理人应认真履行协议书中规定的各项约定，共同推进工程顺利进行，确保工程质量和安全，达到双方协力完成工程的目的。
建楼合同 篇8
建筑业是一个非常复杂的领域，涉及到多种专业技能和资源，需要许多不同的人来合作完成一项工程。因此，在进行建筑工程之前，双方需要签订一份建筑合同，以确保双方明确工程的要求、进度、质量和费用，并为后续工程提供保障。本文将介绍建筑合同的主要内容，希望能帮助读者更好地了解建筑合同。
首先，建筑合同应该包含明确的工作范围和工程要求。在建筑工程中，往往需要承包商或施工方根据承包方的需求进行设计和施工。因此，在建筑合同中要确切地描述工作范围，明确工程要求、质量标准、时间表、成本预算、支付方式等基本要素。例如，如果承包方要求建造一个住宅楼，则需要在合同中明确指出建筑的规格、建筑材料、建筑面积、电气和管道设施等具体细节。
其次，建筑合同还应明确施工方应承担的责任和义务。一般来说，建筑合同中应明确施工方的责任和义务，包括但不限于质量、安全、材料、人员、设备等方面。例如，承包方可能会要求施工方承诺在规定时间内完成工程，并且承诺无论何时，都要确保工程的质量和安全。此外，在建筑合同中，还需要明确双方的以及报酬方式。
第三，合同还应明确各方的保险和责任。建筑工程中的风险较高，一旦发生不可预见的事故或损失，可能会对各方造成重大损失。因此，在建筑合同中，要明确各方的保险责任和责任分配。例如，施工方应该为其工作人员购买必要的人身保险，为其工程购买必要的第三方责任保险，以便应对任何意外事故。
第四，建筑合同应该包括商业事件和法律条款。建筑合同是一个复杂的法律文档，涉及到许多商业和法律问题，如发票、对价、违约责任、争议解决等。因此，建筑合同应该包括必要的商业和法律条款，帮助各方达成一致并以法律的形式界定各自的责任和义务。
总之，建筑合同是建筑工程中非常重要的一部分，无论是承包方、施工方、还是监理方，都应该认真对待建筑合同。通过建筑合同，各方可以更好地了解工程的要求和进度，确保工程的质量和安全，并为可能出现的争议提供法律保障。建筑合同涉及的问题非常广泛，因此，需要专业的律师或建筑师协助双方制定和签订建筑合同。
建楼合同分享
经验时常告诉我们，做事要提前做好准备。在幼儿园教师的平时工作生活中，会经常需要提前准备参考资料。资料是作用于人类社会实践的一种可供参考的材料。有了资料才能更好的在接下来的工作轻装上阵！那么，你知道有哪些常见幼师资料吗？下面是小编精心收集整理，为你带来的建楼合同分享，更多相关内容请继续关注本网站。
建楼合同 篇1
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和相关法律法规，就本项工程施工有关事项，经双方协商达成如下协议：
第1条 工程概况
1.1 工程名称：德兴市龙圣碳酸钙有限公司办公大楼与宿舍楼
1.2 工程地点：德兴市黄柏乡尚和村工业园区
1.3 工程内容及承包范围：详见工程量清单、施工图、线路图。
第2条 工程造价及承包方式
承包金额
本工程统包价，合计总造价人民币 陆拾五万 万元(￥ 65 万元)。
本合同价格为一次性报价，除经甲方更改设计或变更及双方书面确认增加的项目外，结算价款不作调整，但是因乙方多算、重复计算的工程量或在工程量清单中包括但甲方书面通知不需要施工的该部分工程量应当从总造价中扣除。乙方向甲方提供工程量清单及报价明细。
第3条 工期
3.1 本工程的总工期为10月15日完工。
3.2 施工工期不得顺延，除非遇下列情况并经甲方代表和监理签字认可：
3.2.1 因施工图纸修改(甲方提出修改)，影响进度且增大工程量及修改(变更)设计通知书未能在该修改(变更)部分施工开始前3天送达乙方签收而影响进度。
3.2.2 遇不可抗力而造成停工者。
3.2.3 因连续6小时停水、停电或一周内停水、停电累计24小时以上。
3.3 影响工期的情况一旦消除，乙方应当立即复工。因乙方原因导致正常停工时间增加的，乙方应当就该增加的停工时间承担相应的责任。
第4条 工程款的支付和结算
4.1 本合同签订后7天内，甲方支付工程造价20%的工程预付款，即￥万元。
4.2 根据乙方报送的工程总进度计划，装修工程完成并经甲方签认后，甲方支付工程造价60%的工程款，即￥ 39 万元。
4.3 工程完工经甲方验收合格后两个月内，甲方支付工程结算价款的20%，即￥万元。
第5条 奖惩条款
5.1 以合同工期为准，如因乙方原因造成工程竣工日期拖延，每拖延一天由乙方支付甲方罚金人民币1000元。
5.2 乙方一次性提前提交给甲方自购材料的明细数量，否则造成的工期延误甲方概不负责。
第6条 本合同未尽事宜依据建筑工程施工合同示范文本及相关条例确定。
第7条 本合同在履行中如发生争议，应由双方协商解决;协商不成的，任何一方均可提交仲裁委员会申请仲裁。
第8条 本合同在双方授权签字盖章后生效。本协议后附工程量及报价清单(附件1)和装修施工图(附件2)、效果图(附件3)、线路图(附件4)构成本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。
第9条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
签约代表 ： 签约代表：
日 期： 日 期：
建楼合同 篇2
作为房地产市场中的重要主角，建筑公司承接的建筑项目和签订的建筑合同对于公司的发展和运营起着至关重要的作用。在建筑行业中，“建楼合同”（Construction Contract）是建筑公司与业主或建设单位签订的一种重要合同，是约定建筑工程相关事项和责任划分的重要法律文件。本文将细致、具体地探讨“建楼合同”相关的内容、条款和注意事项，帮助读者全面了解该合同的内容和应用。
一、建楼合同内容
建楼合同是建筑公司和业主/建设单位之间就建筑工程的相关事项达成一致的法律文件。建筑变动的复杂性和工作范围的多样性决定了建筑合同的细节繁琐，一份完整的建楼合同需要详细记录以下几个重要内容：
1. 责任划分
建筑合同需要明确双方的责任划分，包括各方需要承担的责任和义务。建筑公司需要承担如下责任：承诺工程安全，确保工程质量，保持在预算内进行工程，并于约定时间内按计划竣工，通过准时送达工程文件，监控日常工作并与客户沟通并协调工作流程。业主或建设单位也需要承担相应的责任，这从一定程度上有助于引导双方合作并保证最终建筑结果的质量和安全。
2. 工程细节
建楼合同需要详细记录工程细节，包括建筑工程的工作范围、工作时间、工程报告、工程标准和技术规范等。对于双方而言，这一类工程细节非常重要，因为它们细节的处理会影响整个项目的效率和质量。
3. 工程费用
建筑公司通常需要为工程的各个阶段支付相应的工资、材料和用具费用。通过签署建楼合同，双方可以就工程费用达成协议，建筑公司可以收到比项目成本更高的收入，用于再投资或做其他项目规划。
二、建楼合同条款
建楼合同包括许多条款，其中一些比其他条款更重要，需要特别关注。以下是建造合同中的一些重要条款：
1. 结算
结算是关于工程费用的重要条款。建筑公司和业主可以根据合同步骤的完成情况互相结算。建筑公司需要及时提供工作和费用报告，同时业主也需要及时支付费用以满足建筑公司的现金流需求。
2. 时间框架
时间框架是建筑合同中的一个重要关注点，因为工程的完成时间可能会影响工程的质量和业主收益的情况。业主可能会有一个合理的时间期限，而建筑公司需要在合理的时间范围内完成项目。
3. 法律责任和宣誓
合同需要定义责任的法律范围，并明确一旦发生纠纷，各方将必须在短时间内解决问题。
三、建楼合同注意事项
谨慎选择合作伙伴：在签署建造合同之前，建筑公司需要对业主或建设单位进行认真的背景调查。这可以帮助建筑公司了解业主的信誉和稳定性。
准备充分的文件：签署建筑合同需要准备大量的文件，包括融资文件和财务报告等。建筑公司需要阅读所有文件，明确合作方的风险和利益。
合同需要与法律保持一致：建筑公司需要确保签署的建筑合同符合当地的法律标准。如果合同不能满足法律要求，可能会在未来产生一些后期的风险。
在撰写建楼合同时，建筑公司需要明确各自承担的责任和义务，详细记录工程细节，确保工程费用的可控性。通过对于合同的详尽规划，建筑公司可以顺利有效地完成工程。同时，建筑公司可以利用建楼合同保障自身权益，保护自己的利益。
建楼合同 篇3
建楼合同是指由业主、工程承包商和设计人员共同签订的一份约定，约定了各方在建筑项目中的权利和义务以及其他相关事宜。一份具有合法性的建楼合同是建筑项目中不可或缺的法律文书，同时也是保证建筑工程质量和顺利实施的重要保障。
建楼合同通常包含以下内容：
一、合同的名称与基本条款：合同的名称应准确明确，基本条款应包括合同效力、合同双方基本信息、项目概况、工作内容及标的、合同价款、合同付款方式等。
二、工程建设招投标文件：包含了建筑项目招标、标书及其他相关文件内容。这些文件必须合法合规，并且符合合同的约定。
三、工程图纸及技术规范：工程图纸是建筑工程施工的基础，设计单位和工程承包商必须严格按照技术规范进行施工，确保建造的工程符合招投标文件的要求。
四、工程进度计划：建筑工程进度计划是按照工期要求制定的工程进度表，主要包括各项施工活动、进度计划、验收标准等信息。工程进度计划是保障工程按时完工的重要保障。
五、工程质量标准：工程质量标准是建筑工程质量的重要判断标准。质量标准应由建筑师和工程承包商共同制定，确保工程质量符合承担的合同责任。
六、工程保险：工程保险是指为建筑工程提供保险保障，确保建筑工程在实施过程中不受损失的保障措施。在合同中约定合理、合法的保险责任，确保工程风险得到有效控制。
七、合同变更：在工程实施过程中，由于各种原因，有可能需要对建楼合同进行必要的修改、补充和变更。在合同约定范围内进行变更，是建筑工程适应多变市场和客户需求的重要保障。
八、合同争议解决：在工程实施和合同履行过程中，可能会出现纠纷和争议。因此，在合同中约定争议解决机制和方式，能够有效减少工程项目中的不必要风险和负担。
建楼合同是建筑工程一份重要的法律文书，具有约束力和规范作用。一份完整、严谨的建楼合同是保证工程质量和建筑工程顺利实施的重要基础。在签署建楼合同前，建筑师和工程承包商应仔细阅读，核实各项内容的合法性和有效性。并在签署后，依照合同的约定、诚信履行自己的义务，保证建筑工程的质量与安全。
建楼合同 篇4
建楼协议书
尊敬的建筑公司/团队：
我们诚挚地邀请您与我们合作，共同建造一座现代化的大楼。为了确保合作顺利进行，我们特地准备了下列建楼协议书，请您详细、具体且生动地阅读。本协议旨在规定双方责任、义务以及合作细节，以便确保建筑物按照预期设计和时间要求完成。
一、合作范围
1.1房地产项目简介
本项目位于城市中心地带，总占地面积为X平方米。计划建设一座X层高，总建筑面积约为X平方米的综合用途大楼。建筑物主要功能包括商业、办公和公共服务。
1.2工程规划
我们将提供项目的建筑设计方案和施工图纸，您负责按照设计要求进行施工。
1.3合作方式
双方以分包方式合作。您将负责承担建筑工程的主要施工工作，包括但不限于土建、电气、给排水、装修等。
二、合作细则
2.1工期要求
按照双方商定的工期计划进行施工。预计工期为X个月，从工程正式开始之日起计算。如有变动，双方需提前X天书面通知对方。
2.2质量标准
建筑物应按照国家标准及设计要求进行施工，保证工程质量达到或超过规定标准。如工程施工中发现质量问题，需要及时整改，确保建筑结构安全可靠。
2.3人员配备
您应当配备足够的技术人员和施工人员，保证工程施工的顺利进行。任何时候，您的工地上都应有足够数量的专业人员，并遵守当地劳动法律法规。
2.4安全保障
安全是建设工程最重要的方面之一。您须建立并执行严格的安全管理制度，保护工地上的每一位工人的安全。同时，在施工期间，您也需确保周边居民和交通安全。
三、责任与义务
3.1您的责任
您需按照协议约定的工期和质量要求完成工程，提供相应的施工计划和进度报告。此外，您还负责监督现场施工，确保施工落实和合理安排。
3.2我们的责任
我们将向您提供准确完整的设计图纸和相关技术要求，协助解决设计问题，并按照合同约定及时支付相应的工程款项。
3.3变更和索赔
如建设过程中发生设计变更、施工变更或不可抗力因素等情况，双方应及时商讨解决方案，并签署书面变更协议。如因此产生费用增加或减少，双方应平等协商并签订相应的补偿或索赔协议。
四、合作收益与风险
4.1合作收益
双方应共同努力确保工程质量和工程进度，合格竣工后，我们将支付合作费用给您。费用支付形式和期限将在合同中明确规定。
4.2合作风险
建设工程中可能会面临各种风险，例如自然灾害、设备故障等。双方需共同承担风险，并及时采取应对措施，确保工程能够在安全条件下正常进行。
五、争议解决
本协议关系涉及的争议，双方应首先进行友好协商，若不能解决，应提交相关争议至双方约定的仲裁机构解决。
六、协议生效及终止
本协议自双方正式签字盖章之日起生效，并在工程竣工并支付合作费用后终止。
请您仔细阅读以上内容，如有疑问或需要进一步讨论，随时与我们联系。我们期待与您携手合作共创辉煌！
此致，
（您的公司名称）
签署人：_________
日期：_________
（诚挚赞赏您的携手合作，让我们共同建设一个繁荣美好的未来！）
建楼合同 篇5
建筑业是一个非常复杂的领域，涉及到多种专业技能和资源，需要许多不同的人来合作完成一项工程。因此，在进行建筑工程之前，双方需要签订一份建筑合同，以确保双方明确工程的要求、进度、质量和费用，并为后续工程提供保障。本文将介绍建筑合同的主要内容，希望能帮助读者更好地了解建筑合同。
首先，建筑合同应该包含明确的工作范围和工程要求。在建筑工程中，往往需要承包商或施工方根据承包方的需求进行设计和施工。因此，在建筑合同中要确切地描述工作范围，明确工程要求、质量标准、时间表、成本预算、支付方式等基本要素。例如，如果承包方要求建造一个住宅楼，则需要在合同中明确指出建筑的规格、建筑材料、建筑面积、电气和管道设施等具体细节。
其次，建筑合同还应明确施工方应承担的责任和义务。一般来说，建筑合同中应明确施工方的责任和义务，包括但不限于质量、安全、材料、人员、设备等方面。例如，承包方可能会要求施工方承诺在规定时间内完成工程，并且承诺无论何时，都要确保工程的质量和安全。此外，在建筑合同中，还需要明确双方的以及报酬方式。
第三，合同还应明确各方的保险和责任。建筑工程中的风险较高，一旦发生不可预见的事故或损失，可能会对各方造成重大损失。因此，在建筑合同中，要明确各方的保险责任和责任分配。例如，施工方应该为其工作人员购买必要的人身保险，为其工程购买必要的第三方责任保险，以便应对任何意外事故。
第四，建筑合同应该包括商业事件和法律条款。建筑合同是一个复杂的法律文档，涉及到许多商业和法律问题，如发票、对价、违约责任、争议解决等。因此，建筑合同应该包括必要的商业和法律条款，帮助各方达成一致并以法律的形式界定各自的责任和义务。
总之，建筑合同是建筑工程中非常重要的一部分，无论是承包方、施工方、还是监理方，都应该认真对待建筑合同。通过建筑合同，各方可以更好地了解工程的要求和进度，确保工程的质量和安全，并为可能出现的争议提供法律保障。建筑合同涉及的问题非常广泛，因此，需要专业的律师或建筑师协助双方制定和签订建筑合同。
办公楼合同集合7篇
你想搜一篇美文“办公楼合同”很棒啊。随着法律法规的完善，很多职业都与合同有关。为此，在签署合同之前，必须完成这一必要步骤。下面就提供一个参考案例，一起来看看吧！
办公楼合同 篇1
北京外交人员房屋服务公司（以下简称甲方）自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起，将XX市＿＿＿＿＿（地点）建筑面积＿＿＿＿平方米的房屋及其设备租给＿＿＿＿国驻华大使馆（以下简称乙方）作馆舍之用。如房屋结构、装置或设备有缺陷，由甲方负责修理，并承担费用。
双方兹订立租赁合同如下：
第一条
自本合同生效之日起，乙方须按年度预付租金（外汇支票）＿＿＿美元（或其他外币，或外汇兑换券＿＿＿＿元）。乙方接到甲方的收租通知单后，应在三十天内一次付清。逾期须按日支付千分之二的滞纳金，以补偿甲方所受的损失。
甲方根据北京地区物价和房屋修缮费用提高的幅度，可以对乙方承租的房屋租金进行调整，但应提前三个月通知乙方。
第二条
甲方负责向乙方承租的`房屋提供水、电、煤气和热力。乙方按有关部门的规定缴付费用。由于甲方对乙方承租的房屋设备维修不及时，引起水、电和热力的供应中断，甲方将酌情减收相应的费用。
第三条
甲方对出租的房屋进行定期检查，及时维修，保持房屋的结构牢固，设备和装置完好。甲方将负责下列自然损耗的免费维修：
１．屋顶漏雨，地板糟朽；
２．门窗五金配件、门窗纱的修理和更新；
３．管道堵塞，阀门、水咀和水箱零件失灵，热力系统和卫生设备的修理和更换；
４．灯口、插座、电门和电线的修理和更换，配电室的维护和清扫；
５．围墙、栅栏歪闪酥裂，庭院道路破损；
６．房屋外部的油漆粉刷每四年一次。
乙方应将房屋发生损坏或危险的情况及时通知甲方，甲方在接到通知后应尽快修理。甲方进行上述工程前，应征得乙方同意；乙方应给予必要的方便和协助。
第四条
由于甲方检查不周，维修不及时，造成房屋结构损坏，发生安全事故，使乙方遭受经济损失时，由甲方负责赔偿。
甲方鉴定房屋危险，不能继续使用，必须腾出时，甲方应给乙方提供另外的房屋，乙方应按期从承租的房屋中迁出。如果乙方借故拖延不迁出，造成一切损失，由乙方负责。
房屋危及乙方的安全或者健康的，即使乙方订立合同时明知该房屋质量不合格，乙方仍然可以随时解除合同。
第五条
乙方对承租的房屋、设备及庭院内的附属建筑物、树木等有爱护保管的责任。对保管不善、使用不当造成的损失或损坏，乙方应负责修复或赔偿。乙方对房屋、设备、装置的自然损耗不负赔偿责任。
第六条
乙方在征得甲方同意后，可以对承租的房屋进行下列各项自费工程：
１．在不损坏房屋结构的条件下，改变室内装修原样；
２．增添固定装置和设备。
乙方在改变室内装修原样、拆除或更换原有的炉具、灯具、卫生设备等时，应负担相应的损失费。在租赁关系结束时，乙方增添或更换的设备可以拆除。乙方可以自费油漆粉刷房屋。
第七条
乙方需要对承租房屋扩建、改建；或在庭院内新建房屋，须经甲方同意，并另订协议。
乙方对承租房屋、庭院进行乱拆、乱搭，造成房屋设备和庭院绿化树木的损坏时，应负责修复或赔偿。
第八条
乙方在征得甲方同意后，可增加电容量，但施工费用由乙方负担。乙方不得使用超负荷的电气设备和擅自改动供电设备。否则，由此造成的损失，由乙方负全部责任。
乙方应自行设置必要的消防器材。
第九条
遇有不可抗拒的自然灾害，致使乙方承租的房屋遭到破坏，甲方应视房屋破坏的程度，免收部分或全部租金，直至该房屋修复时为止。
第十条
乙方承租的房屋因市政建设需要，甲方收回房屋应提前三个月通知乙方，并向乙方另外提供房屋。
第十一条
乙方承租的房屋不得私自转让或转租。退房时，应提前一个月通知甲方。经甲方对房屋及其设备检验确认完好（除自然损耗外）后，双方办理终止租赁手续。租金按终止日结算。
第十二条
本合同自双方签字、盖章之日起生效。有效期自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日为止。期满前三十天，如任何一方不提出异议，合同将自动延长一年。
本合同于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日在北京签订，一式两份，每份都用中文和＿＿＿文写成，两种文本同等作准。
甲方代理人：＿＿＿＿＿乙方代理人：＿＿＿＿＿
（本人签名）（本人签名）
办公楼合同 篇2
甲方(出租方)：__________身份证号：__________
乙方(承租方)：__________身份证号：__________
写字楼租赁合同甲方和乙方根据《xxx合同法》、《xxx城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，在甲方已对乙方身份证件进行了审核，乙方已对甲方提供的产权证书及产权人身份证明文件进行了审核、对该房屋进行了实地查验，对房屋本身及其权属的所有情况均已了解的前提下，甲、乙双方在平等、自愿、诚实、信用原则的基础上，同意就乙方向甲方租用其房屋事项达成如下协议：
一、房屋的座落、面积及装修、设施
1-1、甲方将其合法拥有的座落在郑州市出租给乙方使用。
1-2、甲方出租给乙方使用的该房屋建筑面积共平方米。
1-3、该房屋室内现状为：□简装□精装□毛坯。
1-4、甲、乙双方承诺其提供的全部证件合法、有效、真实。
二、租赁用途
2-1、乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为使用。
2-2、在租赁期限内，未事前征得甲方的书面同意，乙方不得擅自改变该房屋使用用途。
三、租赁期限
办公楼合同 篇3
发包方（甲方）：
电话：
承包方（乙方）：
电话：
甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就乙方承包甲方工程事宜，签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围和内容：室内装饰
4、工程总价：￥元（大写：）
5、承包方式：
二、工程期限
l、本工程按工期定额和有关规定，施工工期天（日历天数），月日开工。
2、如遇下列情况，工期可顺延：
（1）未按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电、路而影响施工。
（2）因人力不可抗拒的因素而延误工期。
三、施工准备
1、甲方责任：
1.2、提供施工场地、水、电、路等基本施工条件。
1.3、派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，解决应由发包方解决的问题 以及其他事宜。
2、乙方责任：
2.1、严格按照施工图纸与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付。
四、工程质量
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件进行施工。并接受甲方派驻代表监督。
五、工程验收
1、工程竣工后，甲、乙双方依据施工图纸、说明文件进行验收。
六、工程款的支付与结算
1、合同签定后，甲方付给乙方￥元预付款。
2、工程进行到总工程量的50%后，甲方付给乙方￥元工程款。
3、工程进行到总工程量的70%后，甲方付给乙方￥元工程款。
4、工程竣工验收合格后，甲方付给乙方￥元工程款。
5、余款￥元，作为质量保证金，壹年后支付。
七、违约责任
1、甲方责任：
1.1、甲方有权对乙方不满意的地方或施工质量所造成的后果进行经济处罚。
2、乙方责任：
2.1、工程逾期交工，每日向甲方偿付工程总造价百分之二的违约金。
2.2、工程保修期为壹年。
2.3、保修期内发生的任何质量问题，由乙方无偿进行返修。
2.4、在施工期间承包方（乙方）负责一切安全伤亡事故，由此造成的全部经济损失和法律责任由承包方承担，发包方不负任何责任。
八、纠纷解决办法
如双方就本合同发生争议，经协商不成，可交由当地经济合同仲裁机构解决或当地法院解决。
九、附则
1、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
2、本合同自双方代表签字、加盖合同章之日起生效。工程竣工验收、工程款结清后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款既告终止。保修期满后，有关保修条款终止。
3、本合同签定后，甲乙双方如需提出修改时，经协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。
发包方（甲方）：
代表：
年月日
承包方（乙方）：
代表：
年月日
办公楼合同 篇4
写字楼租赁协议范本
出租方(简称甲方)__________
地址： _______________________
联系电话：____________________
传真：________________________
承租方(简称乙方)__________
地址：________________________
联系电话：____________________
根据《中华人民共和国协议法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将房屋出租给乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本协议。
第一条 甲方保证所出租的房屋符合国家对租赁房屋的有关规定。
第二条 房屋的坐落、面积、装修、设施情况
1.甲方出租给乙方的房屋位于____________区____________小区____________大厦______层(全部面积)，甲方在良好状态下租给乙方，乙方享有对共有通道和公共设施的使用权。
2.出租房屋建筑面积____________㎡.
3.该房屋现有装修及设施、设备情况详见协议附件一。
4.该附件作为甲方按照本协议约定交付乙方使用和乙方在本协议租赁期满交还该房屋时的验收依据。
第三条 甲方应提供房产证、出具具有出租权的有效证明、身份证明(营业执照)等文件，乙方应提供身份证明(营业执照)文件。双方验证后可复印留对方文件备存。所有复印件仅供本次租赁使用。
第四条 租赁期限
1.该房屋租赁期共______个月。自______年______月______日起至______年______月______日止。
2.租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。
3.乙方如要求续租，则必须在租赁期满______个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订租赁协议。
4.租赁协议满期，如乙方确实无法找到房屋，可与甲方协商酌情延长租赁期限。延长期间的租金甲乙双方协商后，由乙方另行支付。
第五条 租金及支付方式
1.该房屋的租金标准为______元/天/㎡.
2.每月租金为______元(大写__________________元整)
年租金总额为______元(大写：__________________元整)
3.租金支付方式如下：乙方向甲方支付方式为一年______次，每季度支付______次。
4.甲方收款后必须出具税务机关或县级以上财政部门监制的收租凭证给乙方，无合法有效收租凭证的乙方可以拒付。
第六条 租赁期间相关费用及税金
1.甲方应承担的费用：
(1)租赁期间，该物业所占土地所发生的一切费用由甲方自行负担。
(2)租赁期间，甲方免收乙方用水的水费。
2.乙方交纳以下费用：
(1)物业管理费。
标准为______元/月/㎡，月物业管理费______元(大写：____________元整)
支付方式：每季度季度支付一次物业管理费，金额为______元，一年分四次支付。
(2)空调费。
标准为______元/季/㎡，年空调费____________元(大写：____________元整)
支付方式：按国家及北京市规定，每年______月一次性支付人民币____________元
(3)取暖费。
标准为______元/季/㎡，年取暖费____________元(大写____________元整)
支付方式：按国家及北京市规定，每年______月一次性支付人民币______元
(4)电费。
甲方为乙方安装独立的电表，以电表实际示数结算，电费标准为______元/度。
支付方式：每季度甲方核实电表示数，经乙方确认后由乙方支付。
(5)乙方应按时交纳自行负担的费用。
(6)甲方不得擅自增加本协议未明确由乙方交纳的费用。
第七条 保证金
1.乙方应于______年______月______日之前向甲方支付风险抵押金______元(大写：____________元整)的保证金，作为乙方履行本协议项下义务和责任的担保。
2.如果乙方未按协议约定时间交纳租金及费用超过十五日，甲方届时有权单方终止本协议(甲方停止向乙方提供生产、生活工作所须的资源及服务)，乙方应承担实际占用所租房屋期间发生的租金及费用和逾期付款违约金。
3.在本协议期满或因不可抗力原因而终止协议后，乙方按时并完好的交还所租房屋及缴清所有款项及费用后______日内，甲方应将保证金或保证金余额(如有)退还乙方，但不计利息;逾期则应按逾期时间比照银行同期利率给付利息。
第八条 房屋修缮与使用
1.在租赁期内，甲方应保障出租房屋的使用安全。该房屋及所属设施的维修责任除双方在本协议及补充条款中约定外，均由甲方负责(乙方使用不当除外)
(1)甲方提出进行维修须提前______日书面通知乙方，乙方应积极协助配合。
(2)乙方向甲方提出维修请求后，甲方应及时提供维修服务。
2.乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏的，乙方应立即负责修复或给予甲方经济赔偿。
3.如改变房屋的内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备，设计规模、范围、工艺、用料等方案均须事先征得甲方的书面同意后方可施工。
第九条 房屋的转让与转租
1.租赁期间，甲方有权依照法定程序转让该出租的房屋，转让后本协议对新的房屋所有人和乙方继续有效。
2.乙方在转租、转借承租房屋时，应事先征得甲方同意，经双方协商后解决。
第十条 协议的变更、解除与终止
1.双方可以协商变更或终止本协议。
2.甲方有以下行为之一的，乙方有权解除协议：
(1)不能提供房屋或所提供房屋不符合约定条件，严重影响办公使用。
(2)甲方未尽房屋修缮义务，严重影响办公使用的。
3.房屋租赁期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权解除协议，收回出租房屋;
(1)未经甲方同意，转租、转借承租房屋。
(2)未经甲方同意，拆改变动房屋结构。
(3)损坏承租房屋，在甲方提出的合理期限内仍未修复的。
(4)未经甲方同意，改变本协议约定的房屋租赁用途。
(5)利用承租房屋存放危险物品或进行违法活动。
(6)逾期未交纳按约定应当由乙方交纳的各项费用，已经给甲方造成严重损害的。
4.租赁期满前，乙方要继续租赁的，应当在租赁期满1个月前书面通知甲方。如甲方在租期届满后仍要对外出租的，在同等条件下，乙方享有优先承租权。
5.租赁期满协议自然终止。
6.因不可抗力因素导致协议无法履行的，协议终止。
第十一条 房屋交付及收回的验收
1.甲方应保障租赁房屋本身及附属设施、设备处于能够正常使用状态。
2.验收时双方共同参与，如对装修、器物等硬件设施、设备有异议应当场提出。
3.乙方应于房屋租赁期满后，将承租房屋及附属设施、设备交还甲方。
4.乙方交还甲方房屋应当保持房屋及设施、设备的完好状态，不得留存物品或影响房屋的正常使用。对未经同意留存的物品，甲方有权处置。
第十二条 甲方的责任与违约责任
1.甲方应于______年______月______日向乙方交付所租房间及所租房间的钥匙，并使所租房间处于空置、可使用状态。
2.保障公共区域的清洁。
3.甲方负责大厦公共区域的治安、消防及设备的完好，进行公共区域24小时的安保服务。
4.甲方因不能提供本协议约定的房屋而解除协议的，应支付乙方本协议租金总额______%的违约金。
5.如乙方要求甲方继续履行协议的，甲方每逾期交房一日，则每日应向乙方支付日租金______倍的滞纳金。
6.由于甲方怠于履行维修义务或情况紧急，乙方组织维修的，甲方应支付乙方费用或折抵租金，但乙方应提供有效凭证。
7.甲方违反本协议约定，提前收回房屋的，应按照协议总租金的______%向乙方支付违约金，若支付的违约金不足弥补乙方损失的，甲方还应该承担赔偿责任。
8.甲方因房屋权属瑕疵或非法出租房屋而导致本协议无效时，甲方应赔偿乙方损失。
第十三条 乙方的责任与违约责任
1.按时缴付协议、协议附件及补充协议中所规定的各项费用。
2.乙方有依法使用所租房屋开展办公和商务活动的权利。
3.乙方可雇佣其它清洁卫生人员进入大厦，但事先需征得甲方的同意。
4.遵守甲方制定的物业管理规章制度。
5.不得在所租房间内存放武器、弹药、硝石、火药、火油或其它易燃易爆危险品。
6.乙方在所租房间内的一切经营业务活动必须遵守中华人民共和国及北京市的法律法规。
7.租赁期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权终止协议，收回该房屋，乙方应按照协议总租金的______%向甲方支付违约金。
(1)未经甲方同意，将房屋转租、转借给他人使用的;
(2)未经甲方同意，拆改变动房屋结构或损坏房屋;
(3)改变本协议规定的租赁用途或利用该房屋进行违法活动的;
9.在租赁期内，乙方未经甲方同意，中途擅自退租的，乙方应该按协议总租金______%的额度向甲方支付违约金。
10.租赁期满，乙方应如期交还该房屋。乙方逾期归还，则每逾期一日应向甲方支付原日租金______倍的滞纳金。
11.乙方在租赁期间进行的商务经营活动中，与第三方发生的法律及经济纠纷所造成的影响及经济损失由乙方负全责。
第十四条 免责条件
1.因不可抗力原因致使本协议不能继续履行或造成的损失，甲、乙双方互不承担责任。
2.因国家政策需要拆除或改造已租赁的房屋，使甲、乙双方造成损失的，互不承担责任。
4.不可抗力系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
第十五条 本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。
第十六条 争议解决
本协议项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解;协商或调解解决不成的，依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十七条 其他约定事项
1.甲方免费提供给乙方______个停车位使用，初期乙方可免费使用6个停车位，在甲方停车位紧张时，甲方保障乙方______个收费停车位，收费标准为______元/车/月，另提供______个免费停车位。
第十八条 本协议自双方签(章)后生效。本协议的附件或补充协议是本协议不可分割的部分，与本协议具有同等法律效力。
第十九条 本协议及补充协议一式2份，由甲、乙双方各执1份。
甲方：________________ 乙方：________________
电话：________________ 电话：________________
传真：________________ 传真：________________
地址：________________ 地址：________________
签约代表：____________ 签约代表：____________
签约日期：____________ 签约日期：____________
设施、设备清单
本《设施清单》为 ____________(甲方)同____________(乙方)所签订的房屋租赁协议的附件。
甲方向乙方提供以下设施、设备：
一、暖气管道 [ ]
二、空调 [ ]
型号及数量：________________________
三、电器 [ ]
型号及数量：________________________
四、装修状况：________________________
五、其它设施、设备：__________________
甲方：________________
乙方：________________
签约日期：____________
办公楼合同 篇5
上海写字楼租赁合同
甲方(出租方)________________________________
乙方(承租方)：_______________________________
甲方和乙方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚实、信用原则的基础上，同意就乙方向甲方租用其房租事项达成如下协议：
一、房屋的坐落、面积及装修、设施
1-1、 甲方将其合法拥有的坐落在上海市
_______________________________________________出租给乙方使用。
1-2、 甲方出租给乙方使用的该房屋建筑面积共__________________平方米。
二、租赁用途
2-1、乙方向甲方那个承诺，租赁该房屋仅作为办公使用。
2-1、在租赁期限内，未事前征得甲方的书面同意，乙方不得擅自改变该房屋使用用途。
三、租赁期限
3-1、该房租租赁期共_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
3-2、租赁期满，甲方有权收回全部出租房屋，乙方应如期交还。乙方如要求续租，则必须在租赁期满前的一个月向甲方提出书面意向，重新签订租赁和同。
四、租金及支付方式
4-1、该房租月租金为人民币______________元。(大写：_____________________)。
4-2、该房租租金支付方式：口年 口半年 口季度 口月度;先付后用;第一期租金签定合同当日支付，以后每期租金提前______________日支付。
五、其他费用
5-1、乙方在租赁期内，使用的口水 口电费 口电话 口网络使用费 口物业管理费 口租金税费 口______________，由乙方按有关规定自行承担。
5-2、根据甲方要求乙方应支付甲方房屋押金人民币______________元(大写______________元整)，待租赁期满结清费用后，甲方应于结清当日押金全额退还乙方。乙方如未按规定结清有关费用，甲方有权据还押金。如乙方结清，甲方得全额退还押金。
六、房屋修缮责任
6-1、在租赁期限内，甲方应保证出租房屋的使用安全。乙方应爱护并合理使用其所承担的房租及其附属设施。如乙方因使用不当造成房租或设施损坏的，乙方应立即负责修复或予以经济赔偿。
6-2、如因不可抗力原因，导致房屋损坏或造成乙方损失的，双方互不承担责任。
6-3、室内现有设施：
电器如下：
_____________________________________________________________________________
家具如下：
_____________________________________________________________________________
_____________
七、转租的约定
7-1、除甲、乙双方在本合同补充条款中另有约定外，乙方在租赁期限内，须事先征得甲方的书面同意，方可将承租的房屋部分或全部转租给其他人。
7-2、乙方转租改房屋，订立的转租合同应符合以下规定：
(1) 转租合同的终止日期不得超过本合同规定的终止日期
(2) 转租期间，乙方除可享有并承担转租合同规定的权利和义务外，还应继续履行本合同规定的义务。
(3) 转租期间，本合同发生变更、解除或终止时，转租合同也应随之相应变更、解除或终止。
八、变更和解除本合同的条件
8-1、在租赁期间内，非下列情况之一的，不得变更或解除本合同。
(1) 甲方或乙方因有特殊原因，经双方协商一致，同意甲方提前收回或乙方提前退交部分或全部房屋的;
(2) 因出现非甲方能及的情况，是该房屋设施的正常运行，或水、或电等正常供应中断，且中断期一次超过七天，乙方认为严重影响正常使用房屋的;
(3)因乙方违反本合同的约定，且经甲方提出后的十五天内，乙方未予以纠正的;
(4)因不可抗力的因素致使该房屋及其附属设施损坏，本合同不能继续履行的;
(5)在租赁期间，改房屋经市或区(县)政府有关部门批准运迁，或经司法、行政机关依法限制其房地产权利的，或出现因法律、法规禁止的非甲方责任的其他情况。
8-2、变更或解除本合同的，要求变更或解除本合同的一方应主动向另一方提出，因变更或解除本合同，使一方遭受损失的，除本合同(8-1条)第(4)，第(5)款可依法免除责任外，应有另一方负责赔偿。
九、乙方的责任
9-1、在租赁期内，乙方有下列行为之一的，甲方有权终止本合同，收回该房屋，由此造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。
(1)未经甲方书面同意，擅自将该房屋转租、转借他人使用的;
(2)未经甲方书面同意，擅自拆改变动房屋结构，或损坏房屋，且经甲方书面同志，在限定时间内仍未纠正、并修复的;
(3)擅自改变本合同规定的租赁用途，或利用该房屋从事违法违章活动的;
(4)拖欠租金累计半个月以上的。
9-2、在租赁期间内，乙方未经甲方同意，中途擅自退租的，乙方应按月租金的两倍向甲方支付违约金;若支付的违约金不足抵付甲方损失的，乙方还应负责赔偿。
十、甲方的责任
10-2、在租赁期间内，甲方因非本合同第九条第1款规定的情况，擅自解除本合同，提前收回该房屋的，甲方应按月租金的两倍想乙方支付违约金，若支付的违约金不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿。
10-3、乙方无论任何原因退租，则甲方将根据乙方实际居住天数计算租金，并将剩余(如有)返还，违约金按本合同相关条款执行。
10-4、甲方应保证出租之房屋其所有，并无产权及使用权的纠纷，如发生产权及使用权的纠纷，应由甲方承担乙方的全部损失。
十一、其他条款
11-1、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。
11-2、甲、乙双方在签署本合同时，具有完全民事行为能力，对各自的权利、义务、责任清楚明白，并愿按合同规定严格执行。如一方违反合同，另一方有权按本合同规定索赔。
11-3、甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决。协商不成时，双方可向该房屋所在地区的人民法院起诉。
11-4、本合同(正本)连同附件一式二份，由甲方乙方各执一份，均具有同等效力。
十二、其他补充约定
出租方(甲方)： 承租方(乙方)：
电话： 电话：
日期： 日期：
办公楼合同 篇6
发包方(甲方)：__________
承包方(乙方)：__________
甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就乙方承包甲方办公楼装修维修工程事宜，签订本合同。
一、工程项目
1、工程名称：__________
2、工程地点：__________
3、承包范围和内容：室内装饰、室外刮腻子等
4、工程总价：￥_____元(大写：_____)，含税费。
5、承包方式：包工包料。
二、工程期限
l、本工程按工期定额和有关规定，施工工期 _____天(日历天数)，_____ 月_____日开工。
2、如遇下列情况，工期可顺延：
(1) 未按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电、路而影响施工。
(2) 因人力不可抗拒的因素而延误工期。
三、施工准备
1、甲方责任：提供施工场地、水、电、路等基本施工条件，对工程进度、质量进行监督，解决应由发包方解决的问题以及其他事宜。
2、乙方责任：严格按照施工规划进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付。
四、工程质量：乙方必须严格按照施工规划进行施工，并接受甲方监督。
五、工程验收：工程竣工后，甲、乙双方依据施工规划进行验收。
六、工程款的支付与结算
1、合同签定后，甲方付给乙方 元预付款。
2、工程竣工验收合格后，甲方付给乙方全部工程款。
七、违约责任
1、甲方责任：甲方有权对乙方不满意的地方或施工质量所造成的后果进行经济处罚。
2、乙方责任：工程逾期交工，每日向甲方偿付工程总造价百分之二的违约金;在施工期间承包方(乙方)负责一切安全伤亡事故，由此造成的全部经济损失和法律责任由承包方承担，发包方不负任何责任。
八、附则
1、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
2、本合同自双方代表签字、加盖合同章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
办公楼合同 篇7
发包方: (简称甲方) 承包方： （简称乙方） *******办公楼因老旧，严重影响各项工作的开展。为营造良好的办公环境，为加强效能建设，进一步提高办公效率，甲方决定将*******办公楼进行维修。现依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，结合本工程具体情况，经双方协商，在自愿的基础上订立以下施工合同，以便共同遵守，明确责任。
2、共计维修费用贰万元整（小写2万元整）。
四、施工期限：自20xx年月日至月日止，共计 日历天。如遇不可抗力原因，经双方确认后可顺延。
1、乙方必须严格按承诺的质量标准施工，未达到标准的要立即整改，以确保工程质量。
2、乙方施工前须向甲方提供施工中所用材料承诺书，乙方在施工中所用材料必须按承诺的标准施工。
1、及时提供具备开工条件的施工场地，协调乙方进场、施工用水、电、等问题：
2、指定专人负责施工现场监督、指挥、协调工作。
甲方确认后，乙方必须严格按施工进度计划表执行；
2、明确项目负责人负责现场施工，严格按规范施工，完成工程的全部内容，乙方尽可能克服现场施工遇到的困难，以确保按期完工；
3、施工时发生的一切安全责任与甲方无关，由乙方负责；
八、甲方在施工过程中对原有设计进行变更或乙方提出合理化建议得到甲方认可的，应有批准手续或书面通知书，由此产生的费用和工期问题，双方商定后按实增减。
1、乙方在施工期内不按规定作业，甲方可要求整改；
2、甲方不得无故拖欠乙方工程款。
十、此协议一式三份，甲乙双方各持一份、存档一份。 十一、本合同未尽事宜由甲乙双方协调解决。本合同在履行过程中甲乙发生争议，可由双方协商解决，协商一致不成的，可以诉讼解决。在协商或诉讼期间，不涉及争议的部分条款应继续履行；
十二、本合同自双方签字之日起生效，工程竣工验收并付清工程款合同效力自然终止。
